二零二五年度电力工程配套设施挂靠施工合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度电力工程配套设施挂靠施工合同范本本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方1.2术语定义1.3合同生效2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.挂靠施工方责任与义务3.1施工资质要求3.2施工方案编制3.3施工进度安排3.4施工质量保证3.5施工安全措施4.施工方权利与义务4.1施工图纸及技术资料4.2材料采购与管理4.3施工现场管理4.4施工验收5.施工进度管理5.1施工进度计划5.2施工进度控制5.3施工进度调整5.4施工进度违约责任6.施工质量管理6.1施工质量标准6.2施工质量检验6.3施工质量问题处理6.4施工质量违约责任7.施工安全管理7.1安全生产责任制7.2安全防护措施7.3安全事故处理7.4安全管理违约责任8.付款方式与进度款8.1付款方式8.2进度款支付条件8.3进度款支付时间8.4逾期付款违约责任9.违约责任9.1施工方违约责任9.2权利方违约责任9.3合同解除10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止的程序12.合同生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案手续13.合同附件13.1施工图纸及技术资料13.2材料采购合同13.3人员配备表13.4机械设备清单14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同双方（1）甲方：电力工程配套设施建设单位（2）乙方：电力工程配套设施挂靠施工方1.2术语定义（1）“电力工程配套设施”指与本电力工程项目相关的所有配套设施，包括但不限于变压器、配电室、电力线路等。（2）“挂靠施工”指乙方以甲方名义进行电力工程配套设施的施工活动，乙方承担施工过程中的全部责任。1.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同生效之日起至电力工程配套设施全部竣工之日止。2.项目概述2.1项目名称：电力工程配套设施项目2.2项目地点：市区街道2.3项目规模：平方米2.4项目内容：包括但不限于变压器安装、配电室建设、电力线路铺设等。3.挂靠施工方责任与义务3.1施工资质要求3.2施工方案编制乙方应在接到施工图纸及技术资料后，10个工作日内编制施工方案，并经甲方审核批准。3.3施工进度安排乙方应根据施工方案，制定详细的施工进度计划，确保工程按期竣工。3.4施工质量保证乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同要求。3.5施工安全措施乙方应制定安全施工方案，落实安全生产责任制，确保施工安全。4.施工方权利与义务4.1施工图纸及技术资料甲方应及时向乙方提供施工图纸及技术资料，乙方应妥善保管并按需使用。4.2材料采购与管理乙方负责材料的采购、检验、运输和储存，确保材料质量符合要求。4.3施工现场管理乙方应负责施工现场的管理，保持现场整洁，确保施工环境安全、文明。4.4施工验收乙方应按合同约定和施工图纸进行施工，并接受甲方或其委托的第三方验收。5.施工进度管理5.1施工进度计划乙方应在施工前编制详细的施工进度计划，明确各阶段的施工内容、时间节点和责任人。5.2施工进度控制乙方应按照施工进度计划执行施工，如遇特殊情况需调整进度，应提前3个工作日向甲方报告。5.3施工进度调整甲方可根据实际情况对施工进度计划进行调整，乙方应予以配合。5.4施工进度违约责任如乙方未按合同约定完成施工进度，每延误一天，应向甲方支付相当于日进度款一定比例的违约金。6.施工质量管理6.1施工质量标准乙方施工质量应符合国家相关标准和规范要求，达到甲方验收标准。6.2施工质量检验乙方应建立质量检验制度，对施工过程中的关键工序进行检验，确保工程质量。6.3施工质量问题处理如发现质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，确保问题得到妥善处理。6.4施工质量违约责任如乙方施工质量不达标，每出现一处不合格项，应向甲方支付相当于不合格项工程款一定比例的违约金。8.付款方式与进度款8.1付款方式8.1.1甲方按合同约定支付进度款，包括但不限于预付款、进度款和竣工结算款。8.1.2付款方式为银行转账，具体账户信息由甲方提供。8.2进度款支付条件8.2.1乙方完成合同约定的工程量，经甲方验收合格后7个工作日内，甲方支付当期进度款。8.2.2进度款支付比例根据工程进度分期支付，具体比例由双方协商确定。8.3进度款支付时间8.3.1每季度第一个月的15日前支付上一季度已完成工程量的进度款。8.3.2乙方在收到进度款支付通知后3个工作日内，向甲方提供相应的支付申请。8.4逾期付款违约责任8.4.1甲方逾期支付进度款，应按逾期付款金额每日支付万分之五的违约金。8.4.2乙方有权要求甲方支付违约金，并有权暂停施工直至收到全部款项。9.违约责任9.1施工方违约责任9.1.1乙方未按合同约定完成施工进度，每延误一天，应向甲方支付相当于日进度款一定比例的违约金。9.1.2乙方施工质量不达标，每出现一处不合格项，应向甲方支付相当于不合格项工程款一定比例的违约金。9.1.3乙方违反安全生产规定，造成安全事故，应承担全部责任，并支付相应的赔偿金。9.2权利方违约责任9.2.1甲方未按合同约定支付进度款，应向乙方支付违约金，并承担乙方因此造成的损失。9.2.2甲方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。9.3合同解除9.3.1双方协商一致，可以解除合同。9.3.2一方严重违约，另一方有权解除合同。9.3.3因不可抗力导致合同无法履行，合同自动解除。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构由双方共同选定。10.2.2如双方未能在合同签订后30日内选定争议解决机构，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序10.3.1争议解决机构应根据双方约定的程序进行。10.3.2争议解决机构作出的裁决为终局裁决，对双方均有约束力。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1一方严重违约，另一方有权解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行，合同自动解除。11.2合同终止条件11.2.1工程全部竣工并经验收合格。11.2.2双方协商一致解除合同。11.3合同解除与终止的程序11.3.1双方应书面通知对方合同解除或终止。11.3.2解除或终止合同后，双方应进行工程结算和款项清算。12.合同生效与备案12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章。12.1.2合同经合同签订地公证机关公证。12.2合同备案手续12.2.1双方应将合同报送相关部门备案。12.2.2备案手续由甲方负责办理。13.合同附件13.1施工图纸及技术资料13.2材料采购合同13.3人员配备表13.4机械设备清单14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义本合同中所述的“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、咨询方、检测方、验收方等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证施工质量、安全、进度以及合同的顺利履行，提高施工效率，确保项目目标的实现。16.第三方介入方式16.1监理方甲方可以委托第三方监理机构对施工过程进行全程监理，确保施工符合国家相关标准和合同约定。16.2咨询方甲方可以聘请第三方咨询机构提供专业咨询意见，协助解决施工过程中遇到的技术问题。16.3检测方乙方应委托第三方检测机构对施工材料、施工质量进行检测，确保符合合同要求。16.4验收方甲方可以委托第三方验收机构对竣工工程进行验收，确保工程达到合同约定的质量标准。17.第三方责权利17.1责任第三方应按照合同约定和委托要求，承担相应的责任，包括但不限于：17.1.1监理方负责监督施工过程，确保施工质量、安全、进度符合要求。17.1.2咨询方负责提供专业咨询意见，协助解决施工过程中的技术问题。17.1.3检测方负责对施工材料、施工质量进行检测，确保符合合同要求。17.1.4验收方负责对竣工工程进行验收，确保工程达到合同约定的质量标准。17.2权利17.2.1收取合同约定的咨询费、检测费、监理费等费用。17.2.2要求甲方和乙方提供必要的资料和协助。17.2.3对施工过程中的问题提出整改意见。17.3利益第三方在履行合同过程中，应维护甲乙双方的合法权益，不得损害任何一方的利益。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方第三方与甲方之间是委托与被委托的关系，甲方应向第三方提供必要的资料和协助，第三方应按照委托要求履行职责。18.2第三方与乙方第三方与乙方之间是监督与被监督的关系，乙方应积极配合第三方的监督工作，确保施工符合要求。18.3第三方与合同第三方作为合同的一方，其责任、权利和义务应明确约定在合同中。19.第三方责任限额19.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任，但责任限额不得超过合同总价的5%。19.2第三方责任限额的计算方式如下：19.2.1根据合同约定，计算第三方责任限额。19.2.2第三方责任限额包括直接损失和间接损失。19.2.3第三方责任限额不包括因不可抗力导致的损失。20.第三方介入的变更与终止20.1变更甲方有权根据项目需要，对第三方介入进行变更，包括更换第三方或调整第三方职责。20.2终止甲方有权在合同约定的期限内终止第三方介入，乙方应配合第三方进行相应的移交工作。21.其他21.1本条款的补充与解释本条款未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成的，按本合同其他条款执行。21.2本条款的修改与补充本条款的修改与补充，经甲乙双方书面同意后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术资料要求：清晰、完整、准确的施工图纸及相应技术资料，包括但不限于设计说明书、施工图、设备清单、材料清单等。说明：施工图纸及技术资料是施工方进行施工的依据，必须确保其准确性和完整性。2.材料采购合同要求：合同内容应包括材料名称、规格、数量、单价、总价、交付时间、付款方式等。说明：材料采购合同是确保施工材料质量和供应的重要文件，双方应严格按照合同约定执行。3.人员配备表要求：详细列出施工人员姓名、职务、资质、工作内容等信息。说明：人员配备表是确保施工团队专业性和稳定性的依据，有助于甲方对施工过程的监督。4.机械设备清单要求：列出施工过程中所需机械设备的名称、型号、数量、规格、性能等信息。说明：机械设备清单是确保施工顺利进行的重要保障，有助于甲方了解施工所需设备情况。5.施工进度计划表要求：明确列出各施工阶段的开始和结束时间，以及关键节点的控制措施。说明：施工进度计划表是确保工程按期完成的重要工具，有助于甲方对施工进度的监督。6.施工质量检验报告要求：详细记录施工过程中的质量检验结果，包括检验项目、检验方法、检验结果等。说明：施工质量检验报告是确保工程质量的重要文件，有助于甲方了解施工质量状况。7.安全生产事故报告要求：详细记录安全生产事故发生的时间、地点、原因、损失及处理措施。说明：安全生产事故报告是确保施工安全的重要文件，有助于甲方了解事故发生原因和处理结果。8.施工验收报告要求：详细记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果及整改意见。说明：施工验收报告是确保工程达到合同质量标准的重要文件，有助于甲方了解工程验收情况。9.合同签订文件要求：合同正本、副本、附件等。说明：合同签订文件是合同履行的法律依据，双方应妥善保管。10.其他相关文件要求：根据实际情况，可能涉及到的其他相关文件。说明：其他相关文件包括但不限于设计变更通知、施工变更通知、付款凭证等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1乙方未按合同约定完成施工进度，每延误一天，应向甲方支付相当于日进度款一定比例的违约金。1.2乙方施工质量不达标，每出现一处不合格项，应向甲方支付相当于不合格项工程款一定比例的违约金。1.3乙方违反安全生产规定，造成安全事故，应承担全部责任，并支付相应的赔偿金。1.4甲方未按合同约定支付进度款，应向乙方支付违约金，并承担乙方因此造成的损失。1.5甲方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。2.责任认定标准2.1违约行为发生时，双方应立即通知对方。2.2乙方应采取有效措施，尽快纠正违约行为。2.3甲方应监督乙方纠正违约行为，并在必要时采取措施保障自身权益。2.4违约责任的认定，应依据合同约定和相关法律法规。3.违约责任示例3.1乙方延误施工进度，经甲方验收，延误工期为15天，则乙方应支付相当于日进度款1%的违约金，共计45000元。3.2乙方施工过程中发现一处质量问题，经甲方验收，该质量问题影响工程使用，则乙方应支付相当于该质量问题工程款2%的违约金，共计30000元。3.3乙方在施工过程中发生安全事故，造成1人轻伤，则乙方应承担全部责任，并支付相应的赔偿金，包括医疗费、误工费等。全文完。二零二四年度电力工程配套设施挂靠施工合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方住所地2.电力工程配套设施项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容2.5项目投资估算3.挂靠施工范围及内容3.1挂靠施工范围3.2挂靠施工内容3.3挂靠施工期限4.挂靠施工费用及支付方式4.1挂靠施工费用总额4.2挂靠施工费用构成4.3挂靠施工费用支付方式4.4挂靠施工费用支付时间5.质量要求及验收标准5.1质量要求5.2验收标准5.3验收程序5.4验收不合格的处理6.施工进度及工期要求6.1施工进度安排6.2工期要求6.3工期延误的处理7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护责任7.4环境保护措施8.合同变更及解除8.1合同变更8.2合同解除8.3合同解除后的处理9.违约责任9.1违约责任条款9.2违约责任的承担方式9.3违约责任的赔偿范围10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.其他约定事项13.1合同双方其他约定事项13.2合同双方共同遵守的规定14.合同签订及生效14.1合同签订日期14.2合同生效日期14.3合同签订地点第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1挂靠施工方：电力工程公司1.1.2委托施工方：电力有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1挂靠施工方法定代表人：1.2.2委托施工方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同双方住所地1.4.1挂靠施工方住所地：省市区路号1.4.2委托施工方住所地：省市区路号2.电力工程配套设施项目概况2.1项目名称2.1.1市变电站电力工程配套设施项目2.2项目地点2.2.1省市区变电站2.3项目规模2.3.1项目总投资：人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）2.4项目建设内容2.4.1变电站主变压器及配套设施2.4.2输电线路及配套设施2.4.3配电线路及配套设施2.5项目投资估算2.5.1项目投资估算：人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）3.挂靠施工范围及内容3.1挂靠施工范围3.1.1变电站主变压器及配套设施的安装施工3.1.2输电线路及配套设施的架设施工3.1.3配电线路及配套设施的敷设施工3.2挂靠施工内容3.2.1变压器基础及支架施工3.2.2变压器本体安装3.2.3输电线路塔基及基础施工3.2.4输电线路杆塔及导线架设3.2.5配电线路杆塔及导线架设3.3挂靠施工期限3.3.1合同工期：自合同生效之日起12个月4.挂靠施工费用及支付方式4.1挂靠施工费用总额4.1.1挂靠施工费用总额：人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）4.2挂靠施工费用构成4.2.1人工费：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）4.2.2材料费：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）4.2.3施工机械使用费：人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）4.2.4管理费：人民币肆佰万元整（￥4,000,000.00）4.3挂靠施工费用支付方式4.3.1预付款：合同签订后5个工作日内支付人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）4.3.2进度款：每月支付人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）4.3.3结算款：工程完工并验收合格后支付人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）4.3.4保修金：合同签订后支付人民币伍拾万元整（￥500,000.00）5.质量要求及验收标准5.1质量要求5.1.1符合国家及行业相关标准和规范5.1.2工程质量达到合格标准5.2验收标准5.2.1工程质量验收标准参照《建筑工程施工质量验收统一标准》5.2.2验收程序按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行5.3验收程序5.3.1施工单位自检5.3.2监理单位验收5.3.3委托施工方组织验收5.4验收不合格的处理5.4.1验收不合格部分由施工单位进行整改5.4.2整改后重新验收，直至合格为止6.施工进度及工期要求6.1施工进度安排6.1.1项目分阶段施工，各阶段工期如下：6.1.1.1变压器基础及支架施工：2个月6.1.1.2变压器本体安装：1个月6.1.1.3输电线路塔基及基础施工：3个月6.1.1.4输电线路杆塔及导线架设：2个月6.1.1.5配电线路杆塔及导线架设：1个月6.2工期要求6.2.1合同工期：自合同生效之日起12个月6.3工期延误的处理6.3.1因委托施工方原因导致工期延误，由委托施工方承担相应责任6.3.2因挂靠施工方原因导致工期延误，由挂靠施工方承担相应责任8.合同变更及解除8.1合同变更8.1.1合同变更需经双方协商一致8.1.2变更内容应书面通知对方，并作为合同附件8.1.3合同变更自双方签字盖章之日起生效8.2合同解除8.2.1因不可抗力导致合同无法履行，合同可解除8.2.2因一方违约导致合同无法履行，非违约方可解除合同8.2.3合同解除后，双方应立即停止履行合同义务8.2.4合同解除后，双方应就合同解除后的善后事宜进行协商8.3合同解除后的处理8.3.1合同解除后，已完成工程部分的费用结算8.3.3双方应按照合同约定处理剩余款项9.违约责任9.1违约责任条款9.1.1违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失9.1.2违约金的比例为合同总金额的1%9.2违约责任的承担方式9.2.1违约金9.2.2损害赔偿9.3违约责任的赔偿范围9.3.1直接经济损失9.3.2间接经济损失9.3.3合同履行过程中的其他损失10.争议解决方式10.1争议解决途径10.1.1双方协商10.1.2仲裁10.1.3诉讼10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后30日内协商解决10.2.2协商不成，可申请仲裁或提起诉讼10.3争议解决费用10.3.1仲裁或诉讼费用由败诉方承担10.3.2双方另有约定的，从其约定11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字11.2合同生效日期11.2.1合同自双方签字盖章之日起生效11.3合同终止条件11.3.1工程完工并验收合格11.3.2双方协商一致解除合同11.3.3合同约定的其他终止条件11.4合同终止日期11.4.1合同终止日期为工程完工验收合格之日12.合同附件12.1合同附件清单12.1.1设计文件12.1.2施工图纸12.1.3有关技术标准及规范12.1.4甲方提供的场地及设施清单12.2合同附件内容12.2.1合同附件内容应与合同内容一致12.2.2合同附件作为合同不可分割的一部分13.其他约定事项13.1合同双方其他约定事项13.1.1双方应遵守国家法律法规及行业规范13.2合同双方共同遵守的规定13.2.1双方应严格按照合同约定履行义务13.2.2双方应共同维护合同的合法权益14.合同签订及生效14.1合同签订日期14.1.1合同签订日期为双方签字盖章之日14.2合同生效日期14.2.1合同自签订之日起生效14.3合同签订地点14.3.1合同签订地点为省市区路号第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同或单独委托介入合同执行的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、子公司、控股公司或合作伙伴。15.2第三方的介入目的15.2.1第三方的介入旨在提高合同履行的效率、保证工程质量、监督合同执行过程等。15.3第三方的类型15.3.1中介机构：如监理公司、造价咨询公司等。15.3.2技术顾问：如设计院、专业技术人员等。15.3.3监督机构：如政府相关部门、行业协会等。16.第三方的责任限额16.1第三方的责任限额16.1.1第三方对本合同项下的责任，以合同约定或法律规定为限。16.1.2第三方对甲乙双方的责任，不因甲乙双方的约定而超过其自身的能力和条件。17.第三方介入的程序17.1第三方的选任17.1.1第三方的选任由甲乙双方共同协商确定。17.1.2第三方的选任应考虑其专业能力、信誉和资质。17.2第三方的介入17.2.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求，履行其职责。17.2.2第三方在介入过程中，应保持独立、客观、公正。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分18.1.1第三方对甲方负责，保证其提供的服务符合合同约定。18.1.2甲方对第三方提供的服务进行监督，如有不符合合同约定的情况，应及时通知第三方整改。18.2第三方与乙方的责任划分18.2.1第三方对乙方负责，监督乙方履行合同义务。18.2.2乙方对第三方的工作进行配合，如有不符合合同约定的情况，应及时通知第三方整改。18.3第三方与合同双方的责任划分18.3.1第三方对合同双方均承担监督和协调的职责。18.3.2合同双方应相互配合，共同维护合同的履行。19.第三方介入的费用19.1第三方介入的费用19.1.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定分摊。19.1.2第三方介入的费用包括但不限于咨询费、监理费、技术服务费等。20.第三方介入的变更和解除20.1第三方介入的变更20.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致。20.1.2第三方介入的变更应书面通知第三方，并作为合同附件。20.2第三方介入的解除20.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方协商一致。20.2.2第三方介入的解除应书面通知第三方，并作为合同附件。20.2.3合同解除后，第三方应立即停止介入工作，并协助甲乙双方处理善后事宜。21.第三方介入的其他规定21.1第三方在介入过程中，应遵守国家法律法规和行业规范。21.2第三方应保守商业秘密，不得泄露合同双方的信息。21.3第三方应按时提交工作报告，并及时反馈工作进展情况。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列