2025年度数据中心建筑工程施工合作框架协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心建筑工程施工合作框架协议本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2法定代表人及联系方式1.3合同签订日期第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及投资估算2.4项目工期第三条工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程质量标准第四条工程造价及支付方式4.1工程造价确定方式4.2工程进度款支付方式4.3工程竣工结算及支付方式第五条工程进度管理5.1工程进度计划5.2工程进度控制5.3工程进度调整第六条工程质量管理6.1质量标准及要求6.2质量检查及验收6.3质量问题处理第七条合同履行与变更7.1合同履行7.2合同变更7.3合同解除第八条违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3争议解决机构第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止后的处理第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同生效日期第十二条附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：工程进度计划12.3附件三：工程质量标准12.4附件四：其他相关文件第十三条其他约定事项13.1不可抗力13.2通知及送达13.3合同未尽事宜第十四条合同签署及生效14.1合同签署14.2合同生效日期14.3合同份数第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.1.1甲方（建设单位）：[甲方全称]1.1.2甲方地址：[甲方详细地址]1.1.3乙方（施工单位）：[乙方全称]1.1.4乙方地址：[乙方详细地址]1.2法定代表人及联系方式1.2.1甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]1.2.2甲方联系方式：[甲方联系电话及电子邮箱]1.2.3乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.2.4乙方联系方式：[乙方联系电话及电子邮箱]1.3合同签订日期1.3.1合同签订日期：2025年[月]月[日]第二条项目概况2.1项目名称2.1.1项目名称：[数据中心建筑工程项目名称]2.2项目地点2.2.1项目地点：[项目具体地理位置]2.3项目规模及投资估算2.3.1项目规模：[项目规模描述，如占地面积、建筑面积等]2.3.2投资估算：[项目总投资估算金额]2.4项目工期2.4.1工期：自合同生效之日起[工期天数]天内完成第三条工程范围及内容3.1工程范围3.1.1主要包括数据中心建筑工程的土建、安装、装饰装修等工程。3.2工程内容3.2.1土建工程：地基基础、主体结构、屋面、围护结构等。3.2.2安装工程：给排水、电气、暖通、消防等系统安装。3.2.3装饰装修工程：室内外装饰装修、地面、墙面、门窗等。3.3工程质量标准3.3.1符合国家现行建筑工程质量验收标准及规范要求。第四条工程造价及支付方式4.1工程造价确定方式4.1.1工程造价按国家现行建筑工程计价规范及市场价格确定。4.2工程进度款支付方式4.2.1甲方按工程进度支付乙方工程款，支付比例及时间节点详见附件一。4.3工程竣工结算及支付方式4.3.1工程竣工后，乙方提交竣工结算报告，甲方在[结算审核时间]内审核完毕后支付结算款。第五条工程进度管理5.1工程进度计划5.1.1乙方应在合同签订后[时间]内提交工程进度计划，甲方予以审核。5.2工程进度控制5.2.1乙方应按进度计划施工，如因乙方原因导致进度延误，应承担相应责任。5.3工程进度调整5.3.1如遇不可抗力或其他特殊原因导致工程进度调整，双方应协商一致后进行调整。第六条工程质量管理6.1质量标准及要求6.1.1工程质量应符合国家现行建筑工程质量验收标准及规范要求。6.2质量检查及验收6.2.1乙方应按质量标准进行施工，并接受甲方及相关部门的质量检查。6.3质量问题处理6.3.1发现质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，直至符合质量要求。第七条合同履行与变更7.1合同履行7.1.1双方应严格按照合同约定履行各自义务。7.2合同变更7.2.1如遇特殊情况需变更合同内容，双方应协商一致，签订书面变更协议。7.3合同解除7.3.1如一方严重违约，另一方有权解除合同，并追究违约责任。7.4合同终止7.4.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。第八条违约责任及争议解决8.1违约责任8.1.1乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。8.1.2甲方未按合同约定支付工程款的，应支付逾期付款违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。8.1.3双方因不可抗力导致合同无法履行的，不承担违约责任。8.2争议解决方式8.2.1双方应友好协商解决合同争议。8.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构8.3.1本合同争议解决机构为[指定仲裁委员会名称]。第九条保密条款9.1保密内容9.1.1双方对本合同内容、项目信息、技术秘密等予以保密。9.2保密期限9.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密期限年数]年。9.3违约责任9.3.1如一方泄露保密信息，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。第十条合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同。10.1.3因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工期届满，工程验收合格。10.2.2双方协商一致终止合同。10.3合同解除与终止后的处理10.3.1合同解除或终止后，双方应立即清理工程现场，办理相关手续。10.3.2双方应结算工程款，并处理剩余工程问题。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方代表签字盖章后，合同自签订之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工期届满，工程验收合格。11.2.2双方协商一致终止合同。11.3合同生效日期11.3.1合同生效日期为[合同签订日期]。第十二条附件12.1附件一：工程量清单12.1.1附件一详细列出了工程量清单，包括工程量、单价、总价等。12.2附件二：工程进度计划12.2.1附件二详细列出了工程进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。12.3附件三：工程质量标准12.3.1附件三详细列出了工程质量标准，包括各项指标和验收要求。12.4附件四：其他相关文件12.4.1附件四包括合同双方认为需要作为合同组成部分的其他文件。第十三条其他约定事项13.1不可抗力13.1.1不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。13.2通知及送达13.2.1通知应以书面形式进行，送达方式包括但不限于快递、电子邮件等。13.3合同未尽事宜13.3.1本合同未尽事宜，双方应协商解决，协商不成的，按相关法律法规执行。第十四条合同签署及生效14.1合同签署14.1.1本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.2第三方介入是指在本合同履行过程中，甲乙双方同意引入第三方提供专业服务、技术支持、监理监督等。第二条第三方介入的目的和方式2.1第三方介入的目的是为了提高工程质量和效率，确保工程按时、按质完成。2.2.1专业服务机构提供设计、咨询、检测等技术服务。2.2.2监理机构提供工程监理服务。2.2.3施工单位推荐的分包商或供应商。第三条第三方责任限额3.1第三方在本合同中的责任限额如下：3.1.1第三方因自身原因导致工程延误或质量不合格，应承担相应的违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.1.2第三方在提供技术服务或监理服务过程中，如因自身过失造成工程损失，应承担赔偿责任，但赔偿金额不超过其在本合同中的合同金额。第四条第三方责权利划分4.1第三方责任：4.1.1按照合同约定提供专业、高效的服务。4.1.2遵守国家相关法律法规和行业标准。4.1.3对提供的服务承担保密义务。4.2第三方权利：4.2.1根据合同约定收取服务费用。4.2.2在提供服务的范围内，有权对工程进行必要的检查和监督。4.2.3对甲方、乙方或其他第三方违反合同的行为，有权提出异议。4.3第三方义务：4.3.1按照合同约定的时间、质量、标准完成服务。4.3.2对服务过程中发现的问题，应及时通知甲方、乙方，并协助解决。4.3.3对服务过程中获取的甲方、乙方或其他第三方的信息，负有保密义务。第五条第三方介入的程序5.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方的资质、服务内容、费用等达成一致意见。5.2甲乙双方应与第三方签订书面服务合同，明确双方的权利和义务。5.3第三方介入后，甲乙双方应将第三方纳入本合同的监督管理范围。第六条第三方变更及退出6.1如第三方需要变更或退出本合同，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议或解除协议。6.2第三方变更或退出后，甲乙双方应确保工程质量和进度不受影响。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的费用承担8.1第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在服务合同中明确。8.2第三方介入的费用在服务合同约定的支付方式下支付。第九条第三方介入的合同附件9.1.1第三方服务合同9.1.2第三方资质证明文件9.1.3第三方服务内容清单9.1.4第三方费用清单第十条第三方介入的其他约定10.1第三方介入过程中，甲乙双方应确保工程的安全、环保、文明施工。10.2第三方介入过程中，甲乙双方应遵守国家相关法律法规和行业标准。10.3第三方介入过程中，甲乙双方应相互配合，共同确保工程顺利进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列明工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息。附件说明：本附件作为合同附件，用于确定工程项目的实际工程量和费用。2.附件二：工程进度计划详细要求：包括工程项目的各个阶段，每个阶段的开始和结束时间，关键节点等。附件说明：本附件作为合同附件，用于监控工程进度，确保工程按时完成。3.附件三：工程质量标准详细要求：列出工程质量验收的标准和规范，包括材料、施工工艺、验收流程等。附件说明：本附件作为合同附件，用于确保工程质量达到合同约定的标准。4.附件四：第三方服务合同详细要求：包括第三方的名称、服务内容、费用、服务期限、保密条款等。附件说明：本附件作为合同附件，用于明确第三方在本合同中的责任和义务。5.附件五：第三方资质证明文件详细要求：提供第三方具有相应资质的证明文件，如营业执照、资质证书等。附件说明：本附件作为合同附件，用于证明第三方具备提供相关服务的资质。6.附件六：第三方服务内容清单详细要求：详细列明第三方提供的服务内容，包括具体工作、技术要求等。附件说明：本附件作为合同附件，用于明确第三方在本合同中的服务范围。7.附件七：第三方费用清单详细要求：列出第三方提供服务的费用构成，包括单价、总价、支付方式等。附件说明：本附件作为合同附件，用于明确第三方服务的费用情况。8.附件八：工程验收报告详细要求：包括工程项目的验收时间、验收人员、验收结果等信息。附件说明：本附件作为合同附件，用于证明工程项目的验收情况。9.附件九：工程变更单详细要求：包括变更原因、变更内容、变更后的工程量、费用等信息。附件说明：本附件作为合同附件，用于记录工程项目的变更情况。10.附件十：工程结算报告详细要求：包括工程项目的结算时间、结算人员、结算结果等信息。附件说明：本附件作为合同附件，用于证明工程项目的结算情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准。甲方未按合同约定支付工程款。第三方未按合同约定提供专业、高效的服务。2.责任认定标准：乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格，应赔偿甲方因此遭受的损失。甲方未按合同约定支付工程款，应支付逾期付款违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。第三方未按合同约定提供专业、高效的服务，应承担相应的违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.违约责任示例：乙方因施工不当导致工程延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的额外费用。甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，并赔偿因此造成的损失。第三方因提供的技术服务不符合约定标准，导致工程延误，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，赔偿因此造成的损失。全文完。2025年度数据中心建筑工程施工合作框架协议2合同编号_________一、合同主体3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方需要建设数据中心建筑工程，乙方具备相关施工资质和经验，为满足甲方需求，双方经友好协商，达成如下合作框架协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语（1）数据中心：指为满足数据处理、存储、传输、交换等需求而建设的专用建筑物。（2）建筑工程施工：指按照设计图纸要求，进行土建、安装、装修等工程活动的过程。3.2关键词解释（1）框架协议：指双方在特定条件下，对合作事项达成一致，明确合作内容、权利义务等基本条款的协议。（2）合作框架：指双方在合作过程中，按照协议约定，共同推进项目实施的基本框架。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心建筑工程施工。（2）甲方有权监督乙方在施工过程中的质量、进度、安全等管理工作。（3）甲方应按约定向乙方支付工程款项。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成数据中心建筑工程施工。（2）乙方应遵守国家法律法规和行业规范，确保施工过程中的质量、进度、安全等管理工作。（3）乙方应积极配合甲方进行工程验收，并按照甲方要求进行整改。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至2025年12月31日。5.2合同履行地点5.3合同履行方式双方按照合同约定，共同推进数据中心建筑工程施工，确保工程顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同到期自然终止；（2）经双方协商一致，可以提前终止合同；（3）因不可抗力等原因导致合同无法继续履行时，可以终止合同。6.3终止程序（1）合同终止前，双方应就合同终止事宜进行协商，达成一致意见；（2）合同终止后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照约定完成剩余工程，甲方应按约定支付剩余工程款项；（2）合同终止后，双方应妥善处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成本合同中的费用构成如下：（1）工程款：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等费用。（2）设计费：包括但不限于建筑设计、结构设计、电气设计等费用。（3）设备采购费：包括但不限于服务器、存储设备、网络设备等费用。（4）其他费用：包括但不限于监理费、检测费、验收费等。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定，通过银行转账方式向乙方支付工程款。（2）设计费、设备采购费等其他费用，甲方应在合同约定的支付期限内，以银行转账方式支付给乙方。7.3支付时间（1）工程款支付：甲方应在乙方提交工程进度款申请报告后，按照合同约定的支付比例和期限支付。（2）设计费、设备采购费等其他费用支付：甲方应在合同约定的支付期限内支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前，对乙方提交的工程进度款申请报告进行审核，确保其真实、准确。（2）乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付工程款总额的千分之五计算。（2）甲方未按合同约定提供设计图纸、设备等资料的，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。8.2乙方违约（2）乙方在施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的计算和支付方式，按照本合同第七条“费用与支付”的规定执行。（2）赔偿金额的支付，甲方应在收到乙方赔偿申请后，按照合同约定的支付方式和期限支付。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的技术秘密、商业秘密和其他保密信息，均属保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得将保密内容泄露给第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱、政府行为等社会异常事件；（3）其他经双方确认的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方均不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断；（2）战争导致原材料供应中断；（3）政府政策变化导致工程无法继续。十一、争议解决11.1协商解决发生争议时，双方应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、国家秘密的合同；（2）合同中约定不得转让的条款；（3）法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留在合同履行期间，对数据中心建筑工程的设计、施工、验收等环节进行监督的权利。（2）乙方保留在合同履行期间，对甲方提供的资料、图纸等进行保密的权利。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，如遇国家政策调整、法律法规变更等情况，甲方有权要求乙方调整工程方案，乙方应予以配合。（2）如因不可抗力导致合同无法履行，双方均有权要求对方提供相应的证明材料，以证明其无法履行合同的原因。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何一方要求修改或补充合同内容，应书面通知对方。（2）双方就修改或补充内容达成一致后，应签署书面协议，作为本合同的附件。14.2修改和补充效力（1）经双方签署的修改或补充协议，与本合同具有同等法律效力。（2）未经双方同意，任何一方不得擅自修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互配合，确保数据中心建筑工程的顺利进行。（2）在合同履行过程中，如遇问题，双方应及时沟通，共同解决。15.2协作与配合方式（1）双方应按照合同约定，定期召开协调会议，通报工程进展情况。（2）双方应保持通讯畅通，确保信息传递及时、准确。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，取代了之前所有关于本项目的口头或书面协议。16.3增减条款任何增减条款均需经双方书面同意，并作为本合同的附件。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日甲方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.2025年度数据中心建筑工程施工合作框架协议2.双方签署的修改或补充协议3.工程进度款申请报告4.收款凭证5.不可抗力事件证明材料6.争议解决协议7.协调会议记录8.其他双方认为必要的文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按合同约定支付工程款，认定违约。未按合同约定提供设计图纸、设备等资料，认定违约。2.乙方违约行为及认定：未按合同约定完成工程任务，认定违约。在施工过程中出现质量问题，认定违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金：指合同当事人一方违约时，应向对方支付一定数额的金钱。3.争议解决：指合同当事人之间因合同履行发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。4.保密条款：指合同中约定对特定信息进行保密的条款。5.修改和补充：指在合同履行过程中，对合同内容进行修改或补充的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度与合同约定不符。解决办法：定期召开协调会议，及时沟通工程进度，确保工程按计划进行。2.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应及时整改，甲方应监督整改过程，确保质量问题得到解决。3.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应提供不可抗力事件证明材料，协商解决合同终止或调整合同内容。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：进行协商解决，协商不成可申请调解、仲裁或诉讼解决争议。5