设计公司装修施工合同工程

设计公司装修施工合同工程合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行设计公司装修施工，双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：设计公司装修施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________1.5工程工期：自合同签订之日起至______年______月______日止。二、双方权利和义务2.1业主的权利和义务2.1.1业主应向施工方提供施工场地，并保证场地的合法性。2.1.2业主应按照合同约定支付工程款项。2.1.3业主应协助施工方办理相关施工手续，包括但不限于施工许可证、消防验收等。2.1.4业主不得无故干预施工方的正常施工，不得擅自更换施工人员。2.2施工方的权利和义务2.2.1施工方应按照合同约定的工期完成工程。2.2.2施工方应按照合同约定的质量标准完成工程，并保证工程的安全。2.2.3施工方应按照合同约定的费用支付工程款项。2.2.4施工方应承担因施工原因造成的邻里纠纷、安全事故等责任。2.2.5施工方应在合同约定的期限内完成施工，如有延误，应承担相应的违约责任。三、工程款支付及结算3.1工程款支付方式：按工程进度分阶段支付。3.2工程款支付比例：合同总额的______%。3.3工程款支付时间：自双方确认工程进度达到约定的支付比例之日起______日内支付。3.4结算方式：双方按照合同约定的工程量和质量进行验收，验收合格后进行结算。四、违约责任4.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同金额的______%。4.2施工方如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金为合同金额的______%。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事施工活动。6.2双方应共同维护工程现场的安全，遵守施工现场的规章制度。6.3双方在合同履行过程中如需变更或解除合同，应签订补充协议，并经双方签字盖章确认。七、合同的生效、变更和解除7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2双方同意，本合同的变更或解除必须采用书面形式，经双方协商一致并签字盖章确认。7.3本合同解除或终止后，施工方应按照合同约定完成工程的交接和结算。八、合同附件8.1本合同附件包括：工程图纸、工程预算、施工方案等。8.2附件的变更或解除，应视为对本合同的变更或解除。甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：____________________签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.工程图纸2.工程预算3.施工方案4.施工许可证5.消防验收文件6.施工人员名单7.材料供应合同8.质量检测报告9.安全生产许可证10.施工现场规章制度二、违约行为及认定：1.业主未按约定时间支付工程款项，视为违约。2.业主未提供合法施工场地，视为违约。3.业主无故干预施工正常进行，视为违约。4.施工方未按约定工期完成工程，视为违约。5.施工方工程质量不达标，视为违约。6.施工方未按约定支付工程款项，视为违约。7.施工方擅自更换施工人员，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指合同中委托施工的一方。2.乙方（施工方）：指合同中承担施工的一方。3.工程款项：指合同约定的支付给施工方的费用。4.工期：指合同约定的施工时间。5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误：双方协商调整工期，必要时签订补充协议。2.遇到施工质量问题：及时停工，由施工方负责整改，重新验收。3.遇到款项支付问题：按照合同约定的支付比例和时间进行支付。4.遇到邻里纠纷：双方协商解决，必要时寻求专业调解或法律途径。5.遇到政策法规变化：双方及时调整合同内容，确保合规合法。五、所有应用场景：1.