2023年监理工程师《合同管理》考试题库附答案（657题）

2023年监理工程师《合同管理》考试题

库附答案（657题）

一.单选题

1.施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是o。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知

书

B.监理人应在收到索赔通知书后的28天内，将索赔处理结果答复承

包人

C.监理人应单独确定索赔处理结果，无需与发包人和承包人协商以避

免较大分歧

D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后

28天内完成赔付

正确答案：D

2.在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于0

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保

正确答案：B

3.根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的

投保人应当是（）。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

正确答案：B

4.某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工

验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担

赔偿责任的是()

A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自

调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核

意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理

人未到场造成的委托人损失

正确答案：B

5.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有

关设计工作的要求是O.

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

正确答案：B

6.如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合

理预见和克服的情况，则()。

A.同时补偿费用和利润

B.费用和利润均不补偿

C.可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以补偿利润但不能补偿费用

正确答案：C

7.当事人以正在建造的建筑物抵押的，抵押合同自()之日起生效。

A.签订

B.登记

C.履行

D.主合同生效

正确答案：B

8.关于留置的说法，不正确的是O。

A.留置权不得通过合同的约定产生

B.留置权以债权人合法占有对方财产为前提

C.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制

D.当事人不得约定不得留置的动产

正确答案：D

9.开标时，无权检查投标文件的密封情况的是O。

A.招标人

B.投标人

C.投标人推选的代表

D.招标人委托的公证机构

正确答案：A

10.依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()

A.工程规划设计的建议权

B.工程款支付审核和签认权

C.工程项目设计标准的认定权

D.协调工程项目有关协作单位的主持权

正确答案：C

n.工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修

复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的

书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程

施工合同(示范文本)》，承包人正确的应对措施是()。

A.继续停工等待工程师的指示

B.向工程师再次发出请求复工的报告

C.自行复工

D.向发包人提交请求复工的报告

正确答案：C

12.建设工程项目的施工采用平行发包的方式，一般由()办理工程

保险和第三者责任保险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.由专用条款约定的一方

正确答案：A

13.设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的

是（）。

A.该通知由发包人发出

B.应提前7天向承包人发出该通知

C.表明从发出该通知时间开始工作

D.应自合同生效之日起90天内发出

正确答案：B

14.因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提

出解除合同，则该合同解除日应为0

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日

正确答案：C

15.下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是O。

A.最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格,

对投标文件进行评价的一种评标方法

B.根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照

经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人

C.经评审的投标价相等时，投标报价低的优先

D.签署的合同中标价应采用评审价

正确答案：D

16.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合

同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是O。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款

正确答案：A

17.根据九部委的《标准勘察设计合同》，以下有关更换勘察项目负责

人的说法，正确的是O。

A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

D.勘察人应在更换7前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提

交发包人

正确答案：C

18.下列关于工程最终结清工作程序的说法中，不正确的是（）。

A.监理人应在承包人提交最终结清申请单后的21天内完成核查

B.发包人应在收到监理人提出应支付给承包人的价款后14天内完成

审核

C.发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内将应支付款支付

给承包人

D.监理人未在约定时间内核查又未提出具体意见的，视为同意承包人

提交的最终结清申请

正确答案：A

19.采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为

()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案：B

20.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，

中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是O。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件

正确答案：C

21.下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是O。

A.提供的基准资料错误

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人原因造成质量不合格

D.发包人违约解除合同

正确答案：B

22.设计施工总承包合同的订立中，O对道路通行权和场外设施做出

了两种可选用的约定形式。

A.通用条款

B.专用条款

C.合同协议书

D.中标通知书

正确答案：A

23.根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验

的承包商()前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金

正确答案：B

24.标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范

化文件，不包括O。

A.合同协议书

B.履约保函

C.简明施工合同

D.预付款保函

正确答案：C

25.下列关于卖方迟延交货违约金的说法中，正确的是()

A.支付迟延交货违约金，可以免除卖方继续交货合同材料的义务

B.延迟交付违约金=延迟付款金额X

0.8%X延迟付款天数

C.总额不得超过合同价格的10%

D.总额不得超过签约合同价的10%

正确答案：C

26.设计施工总承包合同订立合同时需要明确的内容，区段工程在通

用条款中定义的是能单独接收并使用的O。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程

正确答案：A

27.下列属于合同法律关系中的客体的是O。

A.买卖合同中约定在买家收到货物后3天内付款

B.建设工程合同中建设单位

C.担保合同中的担保权人

D.设计合同中的设计工作

正确答案：D

28.某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。承包人

因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获

得工程师批准。工程实际在2013年2月5日开始动工。2013年12

月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2013年

12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同(示范文本)》

的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止

正确答案：A

29.大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容

之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

正确答案：C

30.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调

价格时，应当按()执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价格

D.原价和新价的平均价格

正确答案：B

31.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包

人同意后，应提前()日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15

正确答案：A

32.编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加

修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》

中的O。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

正确答案：B

33.颁发履约证书后将()保留金返还承包商。

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部

正确答案：D

34.《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行

项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准

部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是()

A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的

B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的

C.主要工艺复杂的

D.建筑艺术造型有特殊要求的

正确答案：D

35.约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，

但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗

震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当O。

A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延

B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延

C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延

D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延

正确答案：A

36.建设工程施工合同的当事人有()

A.工程师

B.采购方

C.供货方

D.承包人

E.发包人

正确答案：D

37.关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，正确的是

()。

A.通用合同条款可结合项目的特点对专用合同条款进行补充、细化

B.通用合同条款的解释顺序优先于专用合同条款

C.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，勘察合同无效

D.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触

E.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合

同条款不一致

正确答案：D

38.关于支付工程预付款的说法，正确的有()

A.发包人应在发出开工通知前支付工程预付款

B.发包人应在发出开工通知后支付工程预付款

C.承包人提交预付款保函后，发包人才支付工程预付款

D.在整个施工阶段预付款保函金额应维持不变

E.发包人不按时支付工程预付款，承包人有暂停施工的权利

正确答案：A

39.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，建设

工程采用设计施工总承包模式的优点是()。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险

正确答案：A

40.施工过程中发生变更，关于变更管理的说法，正确的是O。

A.直接指示的变更需征求承包人意见

B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人

C.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类

D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更

正确答案：D

41.关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？（）

A.抗渗等级不得小于P6

B.结构厚度不应小于250mm

C.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通

D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm

正确答案：D

42.关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度

款付款证书”的说法，正确的是O。

A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度

款付款证书

B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款

C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部

分工作

D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新

修正

正确答案：B

43.属于数值变量资料的是（）。

A.身高

B.体重

C.血型

D.年龄

正确答案：C

44.所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的

风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金

正确答案：B

45.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合

同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款

正确答案：A

46.为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推

行的管理制度是O。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案：A

47.根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指O。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日

正确答案：C

48.在中标人在签订施工合同前，应该履行的担保义务为（）

A.书面同意从工程款中扣留履约保证金

B.按招标文件规定提交工程款支付担保

C.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保

D.按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交

履约担保

正确答案：D

49.某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与

管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义

签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工

程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已

支付的工程款O。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定

正确答案：B

50.违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位

资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式不包括O。

A.罚款

B.没收违法所得

C.责令停业整顿

D.吊销营业执照

正确答案：D

51.根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完

成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除()以

外的著作权归发包人。

A.收益权

B.发布权

C.署名权

D.保护作品完整权

正确答案：C

52.FIDIC标准合同文本中的（），适用于由承包商按照雇主要求进行

设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。

A.《施工合同条件》（1999年版）

B.《生产设备和设计一施工合同条件》（1999年版）

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（1999年版）

D.《简明合同格式》（1999年版）

正确答案：B

53.根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基

准日”为（）。

A.发布招标公告之日

B.承包商提交投标文件之日

C.投标截止日前第28天

D.签订施工合同后第28天

正确答案：C

54.根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备

在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件

是（）。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

正确答案：B

55.取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工

程O。

A.勘察、监理和技术服务

B.勘察、设计咨询和施工

C.设计、监理和施工

D.勘察、设计咨询和技术服务

正确答案：D

56.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

正确答案：D

57.按照标准施工合同规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施

工现场后，（）。

A.应当由发包人保管

B.应当由承包人保管

C.应当由监理人保管

D.应当由材料供应商保管

正确答案：B

58.按照《标准施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制

网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

正确答案：A

59.根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关

于争端和索赔的说法，正确的是O。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

正确答案：D

60.监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。

A.提前支付

B.竣工后一次支付

C.确认后一次支付

D.与工程进度款同期支付

正确答案：D

61.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计

划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师

没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

正确答案：B

62.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正

确的是()。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计

划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日

适用的版本

正确答案：D

63.居于施工合同履行管理的核心地位的是()。

A.设计人

B.发包人

C.监理人

D.项目经理

正确答案：c

64.担保方式中的保证是指()，当债务人不履行债务时，保证人按照

约定履行债务或者承担责任的行为。

A.债务人和债权人的约定

B.保证人和债务人的约定

C.保证人和债权人的约定

D.公证人和债权人的约定

正确答案：C

65.项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成()

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

正确答案：D

66.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运

至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

正确答案：D

67.工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工

程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预

见因素索赔等，是依据()进行分类。

A.索赔的合同依据

B.索赔的目的

C.索赔事件的性质

D.索赔的起因

正确答案：C

68.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的W合同条款及格式》,

“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

正确答案：A

69.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包

人应保证其投保需第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案：D

70.材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

正确答案：D

71.施工合同履行中，工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人

成本增加。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补

偿包括（）。

A.工期

B.费用

C.利润

D.以上均可以

正确答案：B

72.根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是

0

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商

正确答案：C

73.根据《标准施工招标文件》,可以作为评标委员会专家的人员有（）。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

正确答案：A

74.下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是O。

A.视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作

B.监理人有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修

正

C.承包人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除

D.承包人作出的修正经与发包人共同复核同意后在本次进度付款中

支付或扣除

正确答案：B

75.验收合格后，移交后的单位工程由。负责照管。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

正确答案：A

76.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确

的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中

的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准

和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要

正确答案：B

77.卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，

关于该违约金的说法正确的是（）。

A.迟延交付违约金以天为单位计算

B.每天迟延交付违约金为合同价格的0.08%

C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%

D.支付迟延交货违约金后，卖方可以不再交付合同材料

正确答案：A

78.某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三

家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价

6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050

万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。

A.乙，5950万元

B.乙，6200万元

C.丙,5950万元

D.丙，6050万元

正确答案：B

79.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无

力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、

50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工

企业欠银行的债务0

A.全部消灭

B.还有100万元

C.还有150万元

D.还有180万元

正确答案：D

80.材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是0。

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

正确答案：D

81.某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于

有效投标文件的情况是（）。

A.联合体投标没有提交联合体协议书

B.投标工期长于招标文件中要求的工期

C.投标保函金额少于招标文件的要求

D.未详细说明使用专利施工的技术细节

正确答案：D

82.关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（）。

A.货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易

B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明

C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同

D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物

与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标

准

正确答案：D

83.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的O,出

卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的,

可以向买受人要求支付该标的物的使用费。

A.三分之一

B.四分之一

C.五分之一

D.六分之一

正确答案：C

84.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整

工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理

时，由监理人与()协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门

正确答案：c

85.依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以

不进行招标的做法，错误的是（）。

A.采用不可替代的专利或者专有技术的

B.建设单位承诺能够自行设计的

C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的

D.建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计,

否则影响功能配套要求的

正确答案：B

86.工程总承包合同履行中，因发包人原因造成监理人未能在合同签

订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权（）

A.要求赔偿

B.变更合同

C.延期开工

D.解除合同

正确答案：D

87.招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，

招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以

书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2

B.5

C.10

D.15

正确答案：D

88.甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，

合同约定的违约金为货款总值的10%,同时甲公司向乙公司给付定金

5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法

向甲公司支付0

A.2万元

B.

2.5万元

C.3万元

D.

3.5万元

正确答案：B

89.关于投标限价的说法，正确的是O。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

正确答案：D

90.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人

承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人

承担

正确答案：B

91.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政

法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起O日内向有关行政监

督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

A.10

B.14

C.16

D.24

正确答案：A

92.依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商

应承担的风险。

A.现场地质条件与文件资料说明不一致

B.不利于施工的外界非自然条件

C.不利于施工的气候条件

D.其他承包商对施工的干扰

正确答案：C

93.设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是()，需在

专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。

A.承包人建议书

B.设计文件

C.价格清单

D.投标函

正确答案：B

94.下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（）。

A.根据标准文本编制招标文件和合同条件

B.组织做好合同评审工作

C.制定完善的合同管理制度和实施计划

D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏

正确答案：A

95.授予代理权的形式（）。

A.可以用书面形式，也可以用口头形式

B.可以用书面形式，不可以用口头形式

C.不可以用书面形式，但可以用口头形式

D.不可以用书面形式，也不可以用口头形式

正确答案：A

96.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运

至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

正确答案：C

97.施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承

包人准备采取的相应安全防护措施()

A.需经工程师认可，费用由承包人承担

B.需经工程师认可，费用由发包人承担

C.不经工程师认可，费用由承包人承担

D.不经工程师认可，费用由发包人承担

正确答案：B

98.营养标签管理规范规定，营养素含量标示使用每()食品或每份

来标识。

A.10g或10mL

B.100g或100mL

C.g或mL

D.1000g或1000mL

正确答案：B

99.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提

出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,

并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内

正确答案：D

100.建设工程合同管理的法律基础是O。

A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任

B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任

C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任

D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任

正确答案：C

101.根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是O。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

正确答案：D

102.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是O。

A.容易获得最优设计方案

B.发包人便于控制实施过程

C.合同责任明确

D.承包人承担的风险小

正确答案：C

103.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行()

制度。

A.发包人签证

B.勘察人签证

C.监理人签证

D.监理人核查

正确答案：A

104.下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是()。

A.可以减少设计变更

B.增加承包人的索赔

C.合同责任单一，责任明确

D.固定工期、固定费用

正确答案：B

105.根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的

是()。

A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价

B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商可以负责设计工作

D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施

正确答案：B

106.采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标

时的正确做法是O。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案：C

107.当事人以正在建造建筑物抵押的，抵押权自()时设立。

A.抵押合同生效

B.登记

C.获得贷款

D.债务人签字

正确答案：B

108.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按

工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被

迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

正确答案：D

109.根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由()负责

投保，并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人

正确答案：B

110.下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件而不属于标准施

工合同组成文件的是O。

A.投标函附录

B.技术标准和要求

C.承包人建议书

D.通用合同条款

正确答案：C

111.监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工

通知。

A.3天前

B.7天前

C.10天前

D.14天前

正确答案：B

H2.建筑设计投标文件有下列O情况发生时不会被否决。

A.联合体参加方又以自己的名义单独投标

B.联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级

C.联合体参加方又参加其他联合体投标

D.以联合体形式投标而未提交共同投标协议

正确答案：B

113.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

正确答案：D

114.招标采购和合同管理工作的关键是O。

A.合同参建各方合同界面管理

B.开展项目招标采购的总体策划

C.适合项目特点的合同计价方式

D.编制的招标文件和合同文件

正确答案：C

H5.要约与要约邀请的共同特征是0

A.内容具体明确

B.具备合同的一般条款

C.明示订立合同的意思表示

D.对行为人具有约束力

正确答案：C

H6.下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风

险的是()。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同

正确答案：B

117.某工程项目由于异常恶劣的气候条件，导致施工单位工期拖延且

产生费用损失，则()。

A.工期可以顺延，但费用不予补偿

B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润

C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿

D.工期、费用、利润均不能补偿

正确答案：A

H8.材料采购合同履行管理中说法正确的是O。

A.除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过24个月的签约合同

价为固定价格

B.买方支付预付款后，如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作结

清款

C.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输

D.合同材料验收证书的签署可以免除卖方在质量保证期内对合同材

料应承担的保证责任

正确答案：C

119.一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为

选项E,则下列()论述正确。

A.该合同是固定总价合同

B.承包商的投标价作为目标成本

C.工程成本部分实报实销，按合同约定的工程成本一定百分比作为承

包商的收入

D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合

同履行费用由雇主支付

正确答案：C

120.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于

发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担;

由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由O承担。

A.承包人，承包人

B.发包人，发包人

C.承包人，发包人

D.发包人，承包人

正确答案：D

121.下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。

A.评标工作量大

B.招标时间长

C.所需费用高

D.竞争激烈程度较差

正确答案：D

122.下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。

A.3人

B.4人

C.7人

D.8人

正确答案：C

123.下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书

正确答案：C

124.用于计算营养标签标示值的数据，至少需要()次以上的检测结

果。

A.5

B.10

C.50

D.20

正确答案：B

125.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人办理保险的情况下，

如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或

未能使保险持续有效时，()可代为办理，所需费用由()承担。

A.发包人，发包人

B.发包人，承包人

C.监理人，发包人

D.监理人，承包人

正确答案：B

126.按()的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合

同和成本加酬金合同。

A.计价方式

B.计价范围

C.计价目的

D.计价规定

正确答案：A

127.履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的()。

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%

正确答案：B

128.采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，下列

对运营费用这一评审要素进行折价并对投标报价作价格调整不正确

的是O。

A.应当计算的费用包括评审寿命期内所需的燃料消耗费、备件及维修

费用以及寿命期末设备残值

B.评审寿命期内所需的燃料消耗费、备件及维修费用，按预定的方法

折算后，增加投标价

C.评审寿命期末设备残值，按预定的方法折算后，增加投标价

D.计算各项费用和残值时，均应按招标文件规定的贴现率折算成净现

值

正确答案：C

129.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业

协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈

判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通

知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》，下列关于甲施工企业上

述行为的法律责任的说法中，正确的是()。

A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任

B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任

C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提

D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提

正确答案：C

130.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企

业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超

越其经营范围订立的建设工程勘察合同为O。

A.有效合同

B.无效合同

C.可变更合同

D.效力待定合同

正确答案：B

131.根据《标准施工合同》，合同附件格式包括O。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表

正确答案：B

132.设备采购合同的专用合同条款约定买方参与交货前检验的，合同

设备交货前，卖方无须O。

A.会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验

B.出具交货前检验记录

C.承担交货前检验的相关费用

D.承担买方的往返交通费

正确答案：D

133.(2015年真题)根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同

条款时，正确的处理方式是O。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

正确答案：C

134.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()

A.承包人必须接受

B.不具有强制性的约束力

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

正确答案：B

135.以下说法符合安全运动条件的是（）。

A.遵守自己的步调

B.超过负荷身体会崩溃

C.注意体重负荷

D.以上都是

正确答案：D

136.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施

工设备管理的说法中，正确的是（）。

A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间

B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准

C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用

D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

正确答案：B

137.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接

收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日

期前不少于（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30

正确答案：A

138.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是

()。

A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

正确答案：A

139.根据九部委的《标准勘察设计合同》，以下有关更换勘察项目负

责人的说法，正确的是O。

A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

D.勘察人应在更换7前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提

交发包人

正确答案：C

140.建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是()。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大

正确答案：A

141.某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期

10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人

报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价

格和评标价格分别是（）。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案：B

142.根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式

是（）。

A.均采用无条件担保

B.分别采用无条件担保和有条件担保

C.均采用有条件担保

D.分别采用有条件担保和无条件担保

正确答案：A

143.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、

漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。

经监理人、承包人复核同意的修正，应在0支付或扣除。

A.竣工结算

B.下一次进度款中

C.本次进度付款中

D.以上都不正确

正确答案：C

144.招标人对施工投标保函的正确处理方式是O。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

正确答案：C

145.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()

A.承包人必须接受

B.不具有强制性的约束力

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

正确答案：B

146.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按

工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被

迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

正确答案：D

147.适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是（）。

A.招标采购

B.直接采购

C.询价采购

D.指定采购

正确答案：A

148.某施工项目监理人发出的开工通知注明的开工日期为2月1日。

承包人因主要施工机械未到场，导致工程实际在2月5日开始动工。

12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告，工程于

12月20日竣工验收合格。则承包人的施工期为O。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止

正确答案：A

149.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的

价款依照下列规定清偿（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

正确答案：D

150.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付

管理中的“合同价格”是指O。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价

正确答案：B

151.采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物,

评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期（短于实际寿命期）.然

后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限运行期间所发生的

各项费用，再减去寿命期末设备的残值。这种方法属于O。

A.最低投标价法

B.综合评标法

C.最高投标价法

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

正确答案：D

152.以下说法不符合安全运动条件的是（）。

A.一开始不要做剧烈的运动

B.炎热或酷暑气候坚持运动能有效消耗能量

C.水分的补给要充足

D.身体不适时要休息

正确答案：B

153.在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出

现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出

了暂停施工指令，则O。

A.甲、乙都应向发包人索赔

B.甲、乙分别承担对方的损失

C.甲、乙分别承担各自的损失

D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担

正确答案：A

154.问话的方式包括（）。

A.试探型问题

B.封闭型问题

C.倾向型（诱导性、暗示性）问题

D.开放型问题

E.探索型问题

正确答案：A

155.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的

是（）。

A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同

B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费

C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容

D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任

正确答案：B

156.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后,

由（）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（）天。

A.监理人，14天

B.监理人，21天

C.发包人，14天

D.发包人，21天

正确答案：D

157.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的

投标人退还（）。

A.50%投标保证金

B.80%投标保证金

C.全额投标保证金

D.投标保证金及银行同期存款利息

正确答案：D

158.依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（）

A.招标公告

B.投标书

C.寄送的价目表

D.招标说明书

正确答案：B

159.根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取

得()的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

正确答案：D

160.FIFIC系列合同中，下列选项中适用于《施工合同条件》的是()

A.适用于传统的〃设计一招标一建造〃模式，承包商按照业主提供的设

计进行施工

B.适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包

C.适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施

工项目

D.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项

目施工

正确答案：A

161.关于评标委员会的说法，正确的是O。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

正确答案：A

162.根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式

是（）。

A.均采用无条件担保

B.分别采用无条件担保和有条件担保

C.均采用有条件担保

D.分别采用有条件担保和无条件担保

正确答案：A

163.招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条

件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申投标指的是O。

A.邀请投标

B.公开招标

C.公开投标

D.邀请招标

正确答案：B

164.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包

人应向监理人递交O。

A.现场同期记录

B.索赔意向通知书

C.索赔报告

D.索赔证据

正确答案：B

165.某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效,

则关于合同解决方式的说法，正确的是()

A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议

正确答案：B

166.除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前O日内，

向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等

A.3

B.7

C.14

D.28

正确答案：B

167.建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内

代理行为的法律责任由()承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会

正确答案：B

168.设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设

备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日

内，向卖方支付合同价格的O。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%

正确答案：C

169.下列关于称重记账法的说法正确的是()。

A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查

B.称重记账法必须进行进餐人数的登记

C.家庭每种食物实际消耗量;食物结存量+购进食物总量-剩余总量

D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记

E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录

正确答案：B

170.我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出()两种规定。

A.通过或未通过

B.接收或拒收

C.通过或拒收

D.接收或未通过

正确答案：C

171.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双

方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用

时发现部分玻璃丢失，则应由（）。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任

正确答案：C

172.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文

件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.专用条款

B.通用条款

C.中标通知书

D.合同协议书

正确答案：D

173.资格审查委员会在进行初步审查时，对申请人提交的资格预审文

件的审查内容不包括（）

A.提供资料的有效性

B.新承接的项目情况表，应付中标通知书和合同协议书复印件

C.联合体申请人除了提供联合体协议书并明确联合体牵头人外，还应

包括联合体各方按上述要求的相关情况资料

D.评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求

正确答案：D

174.根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，

仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。

A.施工期间

B.竣工验收期间

C.缺陷责任期内

D.合同有效期内

正确答案：C

175.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人

通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委

托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确

正确答案：B

176.由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较

差需要更换，则该事件的处理方式应为（）

A.发包人拆除不合格设备

B.发包人负责更换

C.发包人重新安装

D.合同工期不予顺延

正确答案：B

177.某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000

万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。

若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。

A.4850万元和5000万元

B.4850万元和4850万元

C.5150万元和5000万元

D.5150万元和4850万元

正确答案：A

178.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明

资料后O天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，

做出回应。

A.14天

B.28天

C.42天

D.56天

正确答案：C

179.因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提

出解除合同，则该合同解除日应为0

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日

正确答案：C

180.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自

检、互检和工序交叉检验制度，尤其要做好()的质量检查。

A.工程隐蔽后

B.工程隐蔽中

C.工程隐蔽前

D.竣工验收

正确答案：C

181.某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被

保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是O。

A.投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上

B.投保人数不低于3人

C.被保险人年龄可以低于18周岁

D.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时

起

正确答案：C

182.FIDIC《施工合同条件》是以()来划分风险责任的归属。

A.承包商投标时能否合理预见

B.承包商投标时能合理预见

C.投标人投标时能否合理预见

D.投标人投标时能合理预见

正确答案：A

183.在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式

为（）。

A.（投标人报价-评标基准价）/评标基准价X100%

B.（投标人报价-标底）/标底X100%

C.（投标人报价-最高限价）/最高限价X100%

D.（投标人报价-评标基准价）/投标人报价X100%

正确答案：A

184.下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）

A.涉及国家安全、国家秘密的项目

B.使用各级财政预算资金的项目

C.使用企业事业单位自有资金的项目

D.使用上市公司资金的项目

正确答案：B

185.土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天

的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需

要承包人承担的是（）。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失

正确答案：B

186.根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承

包人（）。

A.应当拒收

B.可以拒收

C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费

D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费

正确答案：D

187.承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，

工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。

根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿

正确答案：D

188.下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是()。

A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定

B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分

C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价

D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同

价款

正确答案：B

189.关于承担违约责任的说法，正确的是()

A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任

B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担

违约责任

C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同

对方承担违约责任

D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任

正确答案：B

190.下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案：C

191.一般从事轻微体力劳动或身体活动水平低的成年男子，每日的能

量需要量约为()kcalo

A.3000

B.2800

C.2400

D.1800

正确答案：C

192.下列关于不利物质条件的说法正确的是O。

A.不利物质条件属于承包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监

理人

C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期

延误，由承包人承担

D.不利物质条件包括不利气候条件

正确答案：B

193.赖氨酸在()中含量较高。

A.面粉

B.大米

C.鸡蛋

D.牛肉

正确答案：D

194.合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务

收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的O作为预

付款。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%

正确答案：B

195.关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法,正确的是O。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合

同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目

的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

正确答案：B

196.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提

前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16

个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的

进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。

承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法

中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期

0.5个月追究承包人违约责任

正确答案：B

197.依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证

人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。

A.2

B.3

C.6

D.12

正确答案：C

198.工程总承包合同履行管理中，关于工程设计管理的说法，正确的

是()。

A.承包人完成设计工作所遵守的规定，应采用发包人要求和承包人建

议书

B.设计的实际进度滞后时，承包人需提交减少投入资源并加快进度的

计戈U

C.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报

送发包人审查，审查期限重新起算

D.发包人在设计文件审查同意后10天内，向政府有关部门报送

正确答案：C

199.承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合

同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用O。

A.由发包人自行承担

B.从拟支付给承包人的款项中扣除

C.由发包人与原承包人按比例承担

D.由原承包人与监理人共同承担

正确答案：B

200.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是()

A.投标人

B.招标人

C.招标代理机构人员

D.招标单位的纪检部门人员

正确答案：A

201.关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()

A.行使权利的时间要求相同

B.行使权利的条件要求相同

C.通知到达对方的时间要求相同

D.行为生效的条件不同

正确答案：D

202.关于货样买卖合同的说法，正确的是O。

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

正确答案：B

203.建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内

代理行为的法律责任由()承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会

正确答案：B

204.关于勘察成果的说法，错误的是（）。

A.应根据勘查成果文件进行工程设计

B.应根据勘查成果文件组织施工

C.勘查成果应真实、准确

D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果

正确答案：