专业化机电设备安装服务分包协议范本版A版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL专业化机电设备安装服务分包协议范本版A版本合同目录一览1.分包协议概述1.1分包商信息1.2主要分包内容1.3分包工作范围1.4分包工作量1.5分包工作时间表2.技术要求与标准2.1技术文件2.2施工标准2.3质量控制2.4材料与设备要求3.价格与支付3.1分包价格3.2价格调整3.3支付方式3.4进度付款3.5变更付款4.工期与进度4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3关键节点4.4进度延误5.责任与义务5.1分包商责任5.2总包商责任5.3安全责任5.4保密责任6.违约与争议解决6.1违约行为6.2争议解决方式6.3法律适用7.合同的生效与终止7.1合同生效条件7.2合同终止条件7.3合同终止后的义务8.一般条款8.1合同修改8.2通知8.3不可抗力8.4合同的转让9.合同附件9.1分包工程详细说明9.2技术规范与要求9.3施工图纸10.其他条款10.1保险10.2环境保护10.3税务10.4工程验收11.合同争议的解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律诉讼12.合同的签订与备案12.1签订日期12.2备案日期12.3合同副本数量13.附件13.1分包商资质证明文件13.2总包商授权委托书13.3合同变更记录14.合同签署页14.1分包商代表签字14.2总包商代表签字14.3见证人签字14.4签字日期第一部分：合同如下：第一条：分包协议概述1.1分包商信息分包商全称：机电设备安装有限公司营业执照号码：地址：市区路号联系人：联系电话：1.2主要分包内容分包商同意承担总包商承包的项目中的机电设备安装工作，包括但不限于设备的安装、调试、验收及售后服务。1.3分包工作范围分包商的工作范围包括所有机电设备的安装，以及与安装相关的土建工程、管道铺设、电气接线等。1.4分包工作量分包商需根据总包商提供的施工图纸和技术要求，完成所有机电设备的安装工作。1.5分包工作时间表分包工作的开始日期为年月日，预计竣工日期为年月日。具体的工作时间表应由双方共同协商确定，并以补充协议的形式书面确认。第二条：技术要求与标准2.1技术文件分包商应根据总包商提供的技术文件进行设备安装，并保证安装质量符合技术文件的要求。2.2施工标准分包商应按照国家和行业的相关标准进行设备安装，确保安装工程的质量。2.3质量控制分包商应建立健全的质量管理体系，对安装过程进行质量控制，并定期向总包商报告质量控制情况。2.4材料与设备要求分包商应使用符合设计文件和合同约定的材料和设备，并保证其质量。第三条：价格与支付3.1分包价格分包价格为人民币元整（大写：人民币元整），其中包括所有工作内容的人工、材料、设备、运输、保险、税费等费用。3.2价格调整分包价格在不违反合同约定的前提下，经双方协商可以进行调整。3.3支付方式支付方式为银行转账，账户信息由分包商提供。3.4进度付款按照工程进度的实际情况，分包商完成约定的工作量后，总包商按照约定的比例支付相应款项。3.5变更付款如因工程变更导致分包工作量增加或减少，总包商应根据实际情况对分包商进行相应的支付或扣款。第四条：工期与进度4.1工程开工日期工程开工日期为年月日。4.2工程竣工日期工程竣工日期为年月日。4.3关键节点双方确定的关键节点为：年月日之前完成基础工程，年月日之前完成主体工程，年月日之前完成机电设备安装。4.4进度延误如分包商原因导致工程进度延误，应按照约定的违约金比例向总包商支付违约金。第五条：责任与义务5.1分包商责任分包商应按照约定完成分包工作，保证工程质量，并承担由于分包商原因导致的工程损失。5.2总包商责任总包商应按照约定支付分包商款项，提供施工条件，并承担由于总包商原因导致的工程损失。5.3安全责任分包商应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。5.4保密责任分包商应对总包商提供的技术资料、商业秘密等保密信息进行保密，不得泄露给第三方。第六条：违约与争议解决6.1违约行为如分包商未按照约定完成工作，或总包商未按照约定支付款项，均视为违约。6.2争议解决方式双方发生争议时，应通过协商解决；协商不成的，可以向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。6.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第八条：一般条款8.1合同修改任何对合同的修改、补充或变更，必须采用书面形式，并由双方代表签字确认。8.2通知任何一方就本合同项下的事宜给予对方的通知，应以书面形式送达对方指定的地址和联系人。8.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。8.4合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。第九条：合同附件9.1分包工程详细说明分包商应按照总包商提供的分包工程详细说明进行设备安装。9.2技术规范与要求分包商应遵守的技术规范与要求详见附件。9.3施工图纸施工图纸是本合同的重要组成部分，分包商应严格按照施工图纸进行设备安装。第十条：其他条款10.1保险分包商应按照合同约定购买建筑工程一切险、第三方责任险等所需保险，并将保险单副本提交总包商备案。10.2环境保护分包商在施工过程中应遵守国家及地方的环保法规，采取有效措施保护环境。10.3税务分包商应依法纳税，并承担由于税务问题引起的一切法律责任。10.4工程验收工程验收按照总包商提供的验收标准进行，分包商应保证工程质量满足验收标准。第十一条：合同争议的解决11.1协商解决双方应通过友好协商解决合同争议。11.2调解解决协商不成的，双方同意向所在地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。11.4法律诉讼仲裁裁决不服的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条：合同的签订与备案12.1签订日期本合同自双方代表签字盖章之日起生效。12.2备案日期本合同一式肆份，双方各持壹份，并报工程所在地相关部门备案。12.3合同副本数量本合同的副本数量、份数和分发方式详见附件。第十三条：附件13.1分包商资质证明文件分包商应向总包商提供公司资质证明文件，以证明其具备分包工程的相应资质。13.2总包商授权委托书如总包商指派代表签署本合同，应向分包商提供授权委托书。13.3合同变更记录任何合同变更均应以书面形式记录，并由双方代表签字确认。第十四条：合同签署页14.1分包商代表签字分包商授权代表签字：______________14.2总包商代表签字总包商授权代表签字：______________14.3见证人签字见证人签字：______________14.4签字日期签字日期：____年__月__日第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程详细说明详细描述分包工程的范围、工作内容、施工标准和要求等。包括工程的具体施工部位、工程量、施工工艺等。附件二：技术规范与要求列出分包商在施工过程中应遵守的技术规范和要求，包括材料标准、设备性能、施工方法等。附件三：施工图纸提供详细的施工图纸，包括建筑物的布局、结构的细节、管线的布置等，以指导分包商进行施工。附件四：分包商资质证明文件分包商应向总包商提供公司资质证明文件，以证明其具备分包工程的相应资质。如营业执照、资质证书等。附件五：总包商授权委托书如总包商指派代表签署本合同，应向分包商提供授权委托书，明确授权代表的权限和职责。附件六：合同变更记录任何合同变更均应以书面形式记录，并由双方代表签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按照约定时间完成工作，或工作质量不符合合同要求。示例：分包商未能在约定的时间内完成设备安装工作，导致工程进度延误。2.分包商使用不符合合同约定的材料或设备。示例：分包商在施工过程中使用了低于合同要求的材料，导致工程质量问题。3.分包商未按照约定购买保险或提供保险单副本。示例：分包商未购买第三方责任险，导致工程发生意外事故时无法承担相应责任。4.分包商未遵守环境保护法规，造成环境污染。示例：分包商在施工过程中未采取有效措施控制噪音，导致周边居民投诉。责任认定标准：1.违约责任：违约方应向守约方支付违约金，违约金金额根据合同约定和实际情况确定。示例：分包商未能按期完成工作，应向总包商支付约定的违约金。2.侵权责任：侵权方应依法承担侵权责任，包括但不限于停止侵权行为、赔偿损失等。示例：分包商使用侵权材料导致工程质量问题，应承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。示例：由于地震导致施工中断，属于不可抗力事件。2.合同解除：指合同双方或一方依法终止合同关系的行