2024年一级建造师之一建工程法规题库及答案（各地真题）

2024年一级建造师之一建工程法规题库

第一部分单选题（500题）

1、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超

过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）o

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关收回施工许可证

C.施工企业重新办理施工许可证

D.施工许可证自行废止

【答案】：D

2、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙

市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先

生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此

提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

【答案】：B

3、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。2016

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不

承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返

工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任,

施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由

发包人承担

【答案】：C

4、根据《建筑工程施工许可管理办法》，关于施工许可证的适用范围,

下列说法正确的是（）。

A.适用农民自建低层住宅的建筑活动

B.适用于抢险救灾工程建设项目

C.适用于限额以下的小型工程建设项目

D.适用于政府采购工程建设项目

【答案】：D

5、对于超过一定规噗的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由

（）组织召开专家论证会。

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】：D

6、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。

A.债权

B.所有权

C.担保物权

I）.用益物权

【答案】：B

7、甲设计单位自行研发的异形特种结构设计技术获得国家专利，乙建

设单位投资700万元建设某一必须使用该专利技术的旅游项目。则对

该项目设计任务的发包方式表述正确的是（）

A.因施工合同估算价超过200万元，故必须公开招标

B.采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包

C.关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发

包

D.若其设计费超过50万元必须公开招标

【答案】：B

8、（2019年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，

建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或

者其他有关部门考核合格的人员是（）

A.主要负责人，部匚负责人和项目负责人

B.主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员

C.部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员

D.主要负责人，项目负责人和从业人员

【答案】：B

9、关于建筑节能的说法，正确的是（）。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能

设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安

装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

【答案】：D

10、《建筑法》规定，建筑工程主体结构施工（）o

A.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

B.必须由总承包单位自行完成

C.经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其

他施工单位

D.经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单

位

【答案】：B

11、全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起

（）年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，

作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A

12、个体工商户经营所得，适用（）。

A.比例税率

B.5%〜45%的超额累进税率

C.5%〜30%的超额累进税率

1）.5%〜35%的超额累进税率

【答案】：D

13、甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲

方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方（）。

A.只能要求乙方返还4万元定金

B.只能要求乙方支付3万元违约金

C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金

D.只能要求乙方支付3万元违约金加返还定金的本金4万元或双倍返

还定金

【答案】：D

14、甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5

月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起

诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自（）无效。

A.4月1日

B.5月1日

C.5月20日

D.6月30日

【答案】：A

15、某总承包企业承揽一合同总价为7500万元的设备安装工程，则其

配备项目专职安全生产管理人员的数量不少于（）人。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

16、甲公司与乙公亘的院落相邻。甲为方便自己车辆进出，遂与乙约

定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元

补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方

案，其中符合《民法典》规定的是（）。

A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权

B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司

C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙

【）.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁

【答案】：C

17、某钢铁厂用偷梁换柱的方法与建筑公司签订了钢材购销合同，将

劣质钢材以优质价格出售给建筑公司，该建筑公司将此钢材应用到工

程上发生了重大事故，则该建筑公司（）

A.只能中清法院或仲裁机构变更该合同

B.可申请法院或仲裁机构撤销该合同

C.可申请法院确认该合同无效

D.可继续认可该合同

【答案】：B

18、下列选项中，不能提起行政复议的是（）。

A.某市质量监督站依据质量检测报告责令施工单位将不合格材料清退

出现场

B.某市混凝土协会下发文件，提议各会员单位根据市场需求调高商品

价格

C.建设行政主管部二部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为

D.建设行政主管部匚由于开发企业信誉不好不予颁发项目施工许可证

【答案】：B

19、管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托,

自觉为他人管理事务或提供服务，由此形成的债权关系是（）。

A.无因管理

B.合同

C.侵权

D.不当得利

【答案】：A

20、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名

镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）o

A.新建住宅

B.新建厂房

C.扩建必要公共服务设施

D.扩建办公楼

【答案】：C

21、关于行政许可的说法，正确的是（）。

A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时，一律进行听证

C.行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项

I).行政许可可以统一办理或者联合办理

【答案】：D

22、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负

责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则

该事故()。(2014)

A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C.总承包单位承担全部责任

D.总承包单位与分包单位承担连带责任

【答案】：D

23、物权变更自登记时发生法律效力的是()o(2012)

A.船舶所有权

B.土地抵押权

C.机动车所有权

D.地役权

【答案】：B

24、注册建造师甲与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业

有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理，则其必须

进行()。

A.初始注册

B.延续注册

C.变更注册

I).增项注册

【答案】：C

25、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交

付，该种交付方式称（）（2013）

A.简易交付

B.占有决定

C.指示交付

D.拟制交付

【答案】：D

26、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议

的主体是（）

A.派遣单位与用工单位

B.用工单位与劳动者

C.用工单位与当地人民政府

D.派遣单位与劳动者

【答案】：A

27、按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向包方支付工程款,

但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水,

导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院，提起

诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判

决。则下面的说法正确的是（）。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2007年12月31日起诉讼时效中止

C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1曰之间诉讼时效中断

【答案】：C

28、下列案件属于专属管辖的有（）o

A.因保险合同纠纷提起的诉讼

B.因不动产纠纷提起的诉讼

C.因侵权行为提起的诉讼

D.因合同纠纷提起的纠纷

【答案】：B

29、施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训，

其教育培训情况记入个人工作档案。

A.每半年至少一次

B.每季度至少一次

C.每年至少一次

D.每两年至少一次

【答案】：C

30、甲公司业务员王某开除后，为报复家公司，用盖有甲公司公章的

空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将

货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效

力的说法，正确的是（）o（2014）

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为表见代理，合同有效

I）.王某的行为为委托代理，合同有效

【答案】：C

31、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程开工前建设

单位应当申请领取施工许可证的是（）o

A.投资额为25万元的公共厕所

B.建筑面积为325平方米的公园管理用房

C.建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室

D.农民自建低层住宅

【答案】：B

32、要式合同是指（）的合同。

A.法律上已经确定了一定的名称和规则

B.当事人双方互相承担义务

C.根据法律规定必须采用特定形式

D.当事人双方意思表示一致即告成立

【答案】：C

33、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条

款。合同履行期间总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉,

要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（）。

A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉

B.不予受理

C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会

D.应当先审查合效力，确认合同无效后受理

【答案】：B

34、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）。

A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10

日内退还

C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证

金

D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人

【答案】：D

35、某建筑施工企业接到《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌

督办通知书》后，立即组织治理，在确认重大隐患消除后，申请解除督办,

但经审查不合格，则该企业（）。

A.继续实施挂牌督办

B.停止施工继续治理

C.不需治理，继续施工

D.等待下一次挂牌督办通知书

【答案】：A

36、关于联合体共同承包的说法，正确的是（）o（2012）

A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任

B.不同资质类别和等级的单位组成合体，按照资质等级高的单位的业

务许可范围承揽工程

C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任

D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的

业务许可范围承揽工程

【答案】：C

37、根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准，可以将合同分为

（）O

A.双务合同与单务合同

B.有偿合同与无偿合同

C.要式合同与不要式合同

D.权利合同与义务合同

【答案】：C

38、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，关于建设单位安全生

产责任的说法中，错误的是（）。

A.对向施工企业提供的勘查资料的真实性、正确性、完整性负责

B.施工前进行安全施工技术交底

C.不得任意压缩合同约定的工期

D.对拆除工程进行备案

【答案】：B

39、连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权

自主债务履行期届满之日起（）内要求保证人承担保证责任。

A.6个月

B.9个月

C.1年

D.2年

【答案】：A

40、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填

埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（：）

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向内省环保部门报告并经甲省环保部门同意

【答案】：B

41、下列关于建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任

承担，说法正确的是（）。

A.应由施工单位承担全部责任

B.应由建设单位承担全部责任

C.应由建设单位和施工单位承担连带责任

D.建设单位和施工单位证明自己没有过错，在任何情况下都无需承担赔

偿责任

【答案】：C

42、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发

放施工许可证时，需审查的内容是（）。

A.建设工程规划许可证

B.建设用地规划许可证

C.施工组织设计

D.安全施工措施

【答案】：I）

43、监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计

存在瑕疵，则李某（）o

A.可以要求施工单位修改设计

B.应当报告建设单位要求施工单位修改设计

C.应当报告建设单位要求设计单位修改设计

D.应当要求设计单位修改设计

【答案】：C

44、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之

日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级

以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.20

B.30

C.60

D.15

【答案】：D

45、某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分

包单位施工。工程竣工验收发现：混凝土基础工程出现渗漏，部分房

间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的

是（）。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题

承担责任

I）.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地

面石材问题承担连带责任

【答案】：D

46、发包人请求解除建设工程施工合同应予支持的是（）。

A.承包人巳经完成的建设工程质量不合格

B.承包人将承包的建设工程分包

C.承包人合同约定的期限内没有完工

D.承包人以行为表明不履行合同主要义务一一预期违约

【答案】：D

47、根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期

间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁

员。在（）个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】：C

48、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期

付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）

之日算起。

A.第一次付款期限届满

B.最后一次付款期限届满

C.每次付款期限届满

D.提交工程款支付申请

【答案】：B

49、关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）（2013）

A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可

B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可

C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件

D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质登记较低的单位确定其资

质等级

【答案】：C

50、著作权保护的客体是（）。

A.作者

B.作品

C.商标

D.专利

【答案】：B

51、参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费（）年的,

按月领取基本养老金。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】：B

52、某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业

务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位

的资质等级最低须光()o

A.丁级

B.丙级

C.乙级

D.甲级

【答案】：D

53、甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买

乙水泥厂的水泥1000吨，并为此交付了1万元定金。但是，甲建筑公

司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则()。

A.这1万元定金归乙水泥厂所有

B.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元

C.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元

D.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元

【答案】：C

54、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理。

(2012)

A.咨询单位

B.总承包单位

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：B

55、根据《民法典》，下列合同为无效合同的是（）。

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案

C.建设单位要求某总承包商带资承包的合同

D.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

【答案】：D

56、生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。

A.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、危险性分析、应急

培训及预案演练

B.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、可能发生的事故特

征、应急培训及预案演练

C.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保

障、应急培训及预案演练

I）.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急

培训及预案演练

【答案】：C

57、关于建设工程承包制度，下列说法中正确的是（）。

A.按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的,

发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和

设备或者指定生产厂、供应商

B.加强对政府投资工程项目的管理，对建设资金来源不落实的政府投资

工程项目可以批准，但必须公开招标

C.政府投资项目推荐以施工企业带资承包的方式进行建设

I）.政府投资项目必须满足一定条件才可以施工企业带资承包的方式进

行建设

【答案】：A

58、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的

条件有（）o

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的全部建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

【答案】：A

59、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）o

A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合

格的，鉴定日期为竣工日期

B.承包人已经提交逡工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交

验收报告之日为竣工日期

C.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程

之日为竣工日期

【答案】：A

60、道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的

伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.7

B.14

C.15

D.28

【答案】：A

61、根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过

（）个月

A.6

B.7

C.10

D.12

【答案】：A

62、根据《建设工程质量管理条例》的规定，（）应当参与建设工

程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理

方案。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】：B

63、根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说

法，正确的是（）。（2016）

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

I）.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护

范围

【答案】：D

64、下列财产，可以进行抵押的是（）。

A.施工单位现场使住的塔吊

B.宅基地

C.被查封、扣押的财产

D.医院

【答案】：A

65、下列建设项目中，可以不招标的是（）。

A.个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同

B.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

C.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购

合同

D.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合

同

【答案】：C

66、假冒他人专利，情节严重的，应判处（）。

A.3年以下有期徒刑或拘役

B.5年以下有期徒刑或拘役

C.3年以上7年以下有期徒刑

D.5年以上8年以下有期徒刑

【答案】：A

67、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，已经取得安全

生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）。

A.撤销安全生产许可证

B.吊销安全生产许可证

C.暂扣安全生产许可证并限期整改

D.责令停止生产，并处罚款

【答案】：C

68、关于建设工程质量保证金的说法，正确的是（）。

A.在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留

工程质量保证金

B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%

C.承包人不得以银行保函替代预留保证金

D.采用工程质量保险的，发包人可以同时预留保证金

【答案】：A

69、按照《民法典》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按

照（）履行。

A.订立合同时履行地的政府定价

B.订立合同时履行他的市场价格

C.履行合同时履行他的政府定价

D.履行合同时履行地的市场价格

【答案】：B

70、某住宅项目进行公开招标，投标人在提交投标文件截止时间后，

招标人发现投标人少于三个，此时（）。

A.应正常开标

B.应重新招标

C.可进行议标

D.可改为邀请招标

【答案】：B

71、甲经长期研究发明了某种涂料，2011年3月5日委托某专利事务

所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月

15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予甲专利权。该专利

权届满的期限是（）。

A.2031年3月5日

B.2031年3月15日

C.2031年5月15日

D.2033年2月13日

【答案】：B

72、下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销

安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。

A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的

B.转让安全生产许可证的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动

的

【答案】：B

73、质押担保因质物的不同可分为()c

A.动产质押和权利质押

B.不动产质押和动产质押

C.权利质押和义务质押

D.财产质押和人身质押

【答案】：A

74、下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是

()。

A.采购数量变更

B.公司名称变更

C.合同签约人员变更

I).公司法定代表人变更

【答案】：A

75、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成

员的行为中正确的()

A.该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标

B.该联合体成员签订共同投标协议

C.该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标

D.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人

【答案】：B

76、下对损失和费氏中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是

()

A.爆炸造成的施工企业人员伤亡

B.设计错误引起的损失和费用

C.自燃造液的保险财产自身的损失和费用

D.维修保养的费用

【答案】：A

77、某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发

生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司

查勘定损，建筑物实际损失为20万元。保险公司应当支付的保险金

为（）万元。

A.6

B.14

C.20

D.26

【答案】：D

78、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。2014

A.人民法院

B.建设行政主管部二

C.工商行政主管部匚

D.监理单位

【答案】：A

79、根据《行政处罚法》规定，下列不属于行政处罚形式的是（）。

A.记过

B.责令停止营业

C.暂扣或者吊销许可证

I）.停业整顿

【答案】：A

80、甲乙进行房屋买卖交易，甲购买乙名下的一套房产，1月1号签

订了购房合同，2月10号进行房屋变更登记，下列说法正确的是

（）。

A.1月1号物权发生变动

B.2月10号之前合同不成立

C.2月10号进行房屋登记，合同发生效力

D.2月10号房屋物权发生变更

【答案】：D

81、物权和债权的性质分别可以表述为（）。

A.相对权，绝对权

B.相对权，相对权

C.绝对权，相对权

D.绝对权，绝对权

【答案】：C

82、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工、

监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（）。

A.建设项目规划审查部门

B.建筑安全监督管理机构

C.工程质量监督机构

D.工程建设标准批准部门

【答案】：C

83、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中注明的工程合理使

用年限应从（）之日起算。

A.施工许可证办理

B.缺陷责任期结束

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】：C

84、按照《民法典》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按

（）履行。

A.订立合同时履行地的政府定价

B.订立合同时履行地的市场价格

C.履行合同时履行地的政府定价

D.履行合同时履行地的市场价格

【答案】：B

85、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标

文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理和是否重新发包，下

列说法中，正确的是（）。

A.评标委员会可以否决全部投标,招标人应当重新招标

B.评标委员会可以否决全部投标,招标人可以直接发包

C.评标委员会必须否决全部投标,招标人应当重新招标

D.评标委员会必须否决全部投标,招标人可以直接发包

【答案】：A

86、关于无效合同、效力待定合同、可撤销合同的说法，不正确的有

（）。

A.无效合同具有违法性

B.因重大误解订立的合同可撤销

C.限制民事行为能力人订立与其年龄、智力、精神健康状况相适应的

合同，法定代理人追认后合同有效

D.无权代理订立的合同，相对人可以催告被代理人在1个月内予以追

认

【答案】：C

87、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材

买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法

正确的是（）。

A.乙供应商因无过错，无需返还

B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求

C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款

D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项

【答案】：B

88、甲与乙两人在磋商签订合同的过程中，乙因需求，让甲了解到了

自己的商业秘密，下面的说法中正确的是（）。

A.如合同不成立，则甲可以泄露乙的商业秘密

B.如合同成立，则即不得泄露乙的商业秘密

C.如合同成立，则甲不得利用乙的商业秘密为自己谋利而损害了乙的

利益

I）.无论合同是否成立，甲不得泄露或者不正当地使用乙的商业秘密

【答案】：D

89、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施

工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列

贡任赔偿的说法中，能够成立的是（）o

A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿

B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿

C.该质量问题是乙造成的，与甲无关

D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%

【答案】：B

90、甲医院与乙建筑工程公司于2002年5月26日签订建筑工程承包

合同，合同约定由乙筑工程公司为甲医院建造门诊大楼，预计2004年

5月26日交付验收，验收合格后支工程款的90%,剩余款项在2005

年5月26日前结清。双方按照合同履行了各自的义务。2006年1月

12日，该大楼的局部墙面出现细微裂缝，后来裂缝渐渐变大，到2006

年3月20日墙皮大脱落，该医院应在（）之前向乙建筑工程公司提

出索赔。

A.2006年5月27日

B.2007年5月27日

C.2008年2月13日

D.2008年3月20日

【答案】：D

91、根据《民法典》，以下物权，自登记时起设立的是（）。

A.地役权

B.建设用地使用权

C.将汽车设立的抵押权

D.动产抵押权

【答案】：B

92、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起

诉讼的管辖法院为（）o

A.被告所在地法院

B.原告所在地法院

C.合同签订地法院

I）.工程所在地法院

【答案】：D

93、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民

法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

【答案】：D

94、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。2014

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专注的实验方法

C.工程建设行业专用的术语、符号

I）.工程建设勘察行业专用的质量要求

【答案】：A

95、甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建

项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某

的工伤保险费的缴纳者应当是（）。

A.甲建设单位

B.乙施工单位

C.李某

D.王某

【答案】：B

96、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的,

将由（）负责强制执行。

A.公安机关

B.作出决定的公安机关消防机构

C.人民法院

D.建设行政主管部匚

【答案】：B

97、某施工单位在参加投标中有违法行为建设行政主管部：门的处罚

决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请

行政复议，申请的最后期限为（）。

A.6月4日

B.6月9日

C.7月19日

D.7月24日

【答案】：D

98、根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定

的机构是（）。

A.国家安全生产监督管理行政主部门

B.国务院

C.省级建设行政主管部门

D.住房和城乡建设部

【答案】：B

99、《建筑法》对为从事危险作业的职工办理意外伤害保险的要求是

（）O

A.必须办理

B.应当办理

C.鼓励办理

D.不作要求

【答案】：C

100、李某与王某签订租房合同，双方共同约定房屋租赁期限为1年,

则下列说法错误的有（）o

A.应以书面方式订立

B.若以口头方式订立，该合同无效

C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

【答案】：B

10k甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在资格预审后，甲公司拟

承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙

公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由

成立的是（）o

A.变化后的联合体削弱了竞争

B.丙公司是资格预审后增加的成员，相关投标无效

C.新联合体组成的时间过晚

D.新联合体的资质低于规定的最低标准

【答案】：B

102、关于民事诉讼基本特征的说法，正确的是

A.自愿性、独立性、保密性

B.公权性，强制性、程序性

C.强制性、程序性、保密性

D.独立性、专业性、强制性

【答案】：B

103、由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称

为（）。

A.法律形式

B.法律体系

C.法律规范

D.法律部门

【答案】：B

104、根据《招标投标法实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的

依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人

C.招标人应该确定徘名第一的中标候选人为中标人

D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

【答案】：C

105、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，

乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损

失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）o

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.乙公司向甲施工企业承担责任

【答案】：D

106、适用普通程序审理的案件，根据《民事讼诉法》的规定，应当在

立案之日起（）个月内审结。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：I）

107、某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进

行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，

则该质量责任应由（）承担。

A.总承包人

B.防水分包人

C.业主

D.物业公司

【答案】：C

108、《招标投标法》规定，招标投标活动中的招标代理机构应当依法

设立，并具备法律规定的条件，以下关于代理的表述，错误的是

（）o

A.我国《民法总则》规定，书面委托代理的授权委托书应当载明代理

人的姓名、代理事项、权限和期间

B.法定代理是根据法律的直接规定而产生的代理，在工程建设领域，

通过法定代理实施民事法律行为的情形较为常见

C.委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理

D.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人

【答案】：B

109、根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说

法，正确的是（）。2016

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

I）.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护

范围

【答案】：D

110、根据《劳动合同法》，用人单位提前30日以书面形式通知劳动

者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同的情形

是（）。

A.在试用期内迟到早退，不符合录用条件

B.因酒驾被判刑

C.严重违反公司规章制度，将公司商业秘密泄露给对手

D.非工作时间酗酒摔伤，医疗期满后不能从事原工作也拒不从事单位

另行安排的工作

【答案】：D

111、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。2018真题

A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响

B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力

C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权

D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定

【答案】：A

112、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突

然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理

条例》，该事故属于（）o

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【答案】：D

113、某施工企业因在欠分包工程款，终审败诉后拒不履行生效判决，

被法院纳入失信被执行人名单，并发布限制高消费令。就该限制消费

措施，说法正确的是（）。

A.仅施工企业及法定代表人受到限制，其他人员不受限制

B.施工企业为完成工程项目必需的采购活动不受限制

C.施工企业为承揽工程项目，在酒店宴请客户不受限制

D.施工企业租赁高档写字楼用于办公不受限制

【答案】：B

114、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收

后（）内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。（2012）

A.6个月

B.3个月

C.9个月

D.1年

【答案】：B

115、根据.《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可证

有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，

安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关伺意，不再审查，

安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

【答案】：C

116、根据《建设工程生产管理条例》，国家对严重危及施工的工艺、

设备、材料实行（）制度。

A.检验、检测

B.淘汰

C.回收管理

D.档案管理

【答案】：B

117、工程师肖某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册,

3年后申请初始注册时必须（）。

A.重新取得资格证书

B.提供达到继续教育要求的证明材料

C.提供新的业绩证明

D.符合延续注册的条件

【答案】：B

118、监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故

隐患，则监理工程师应当（）。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位停止施工

C.向安全生产监督行政主管部门报告

D.向建设工程质量监督机构报告

【答案】：A

119、下列情形中，不属于违法分包的是（）。

A.施工总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

B.专业承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位的

C.施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，施工总承包单

位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

【答案】：B

120、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起

诉讼的管辖法院为（）o2016

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.合同签订地法院

【答案】：A

12k施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙

订立了价值800万元的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工

企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖

合同（）。

A.有效

B.无效

C.可撤销

I）.效力待定

【答案】：A

122、甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任,

然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》的规定，甲方可以

（）。

A.向法院申请撤销裁决

B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉

D.向人民法院申.请执行

【答案】：D

123、甲施工企业向乙水泥厂发函，询问某种型号的水泥的销售价格,

乙水泥厂立即将各种型号的水泥价格发函报给了甲施工企业。对前后

两封信函，下列说法中，正确的是（）。

A.两封信函都属于要约

B.两封信函都属于要约邀请

C.第一封信函属于要约，笫二封信函属于承诺

D.第一封信函属于要约邀请，第二封信函属于要约

【答案】：B

124、某高层住宅工程结构设计合理使用年限为50年。屋面防水为一

级，设计使用年限15年，工程于2012年9月5日竣工验收合格并交

付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律

法规要求的有（）。

A.基础工程的保修期限为50年

B.房屋防水工程的保修期限为5年

C.供热系统的保修期限为自2012年采暖期起，到2013年采暖期结束

日止

D.电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年

【答案】：D

125、施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。

A.16

B.14

C.20

D.18

【答案】：A

126、甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运

中一个区段的运输，乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中，

丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故，给甲承包商造成了损失。下

列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是（）。

A.丙应对此承担全部责任

B.乙对全程运输承担责任

C.乙仅对自己的运输区段负责

D.甲应直接要求丙赔偿损失

【答案】：B

127、《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑,

每万平方米的建筑垃圾不宜超过（）to

A.250

B.300

C.350

D.400

【答案】：D

128、根据《民法典》，不能设定权利质权的是（）o

A.专利权中的财产权

B.应收账款债权

C.可以转让的股权

D.房屋所有权

【答案】：D

129、关于我国土地所有权的制度的表述，正确的是（）。

A.我国实行土地的社会主义公有制，即土地归国家所有

B.城市市区的土地属于全部市民所有

C.宅基地和自留地、自留山，属于农民个人所有

D.按土地用途可以将土地分为农用地、建设用地和未利用地

【答案】：D

130、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符,

应由（）组织专题技术讨论，并报批准该项标准的建设行政主管部

门或国务院有关主管部门审定。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

【答案】：B

13k某建筑施工过程中，建筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发

生脱落造成他人损害，所有人或者使用人不能证明自己没有过错的，

所有人或使用人与受害人之间形成（）。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

【答案】：A

132、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格

为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主

张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,

正确的是（）。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

【答案】：B

133、某工程发生安全事故，造成10人死亡,50人重伤，6000万元直接

经济损失，则该事故的等级属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

I）.特别重大事故

【答案】：C

134、对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是

（）O

A.国务院建设主管部门

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.建设行业协会

D.人事部或其授权机构

【答案】：A

135、财产或者人身受保险合向保障，享有保险金请求权的人是（）

A.投保人

B.保险人

C.受益人

D.被保险人

【答案】：D

136、甲市的玉先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为

丙市的某房地产开发公司，工程由了市的某建筑企业施工建设。玉先

生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此

提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

【答案】：B

137、某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则

该合同变更的效力应当表述为（）。

A.变更的效力仅及于变更的部分

B.未变更部分效力不确定

C.已履行部分应恢复原状

D.当事人丧失赔损请求权

【答案】：A

138、（2019年真题）关于必须实行监理的建设工程的说法，正确的是

（）

A.建设单位需将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

B.建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理

C.监理单位不能与建设单位有隶属关系

D.监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

【答案】：A

139、建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资

条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付

垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定

支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）。

A.法院对垫资应当按照工程欠款处理

B.由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效

C.法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持

I）.法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持

【答案】：C

140、关于和解的说法，错误的是（）。

A.和解协议具有强制执行的效力

B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解

C.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

D.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

【答案】：A

141、关于行政许可的说法，正确的是（）o2017

A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时，一律进行听证

C.行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项

D.行政许可可以统一办理或者联合办理

【答案】：D

142、某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用，按

照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在（）前，将

建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收

备案。

A.2006年9月30日

B.2006年10月15日

C.2006年11月15日

D.2006年12月15日

【答案】：A

143、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）o

A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

【答案】：A

144、在公共场所施工，没有设置明显标志造成他人损害的，施工单位

应承担赔偿责任。这种责任属于（）。

A.刑事责任

B.违约责任

C.侵权责任

D.行政责任

【答案】：C

145、关于保证责任的说法，正确的是（）。

A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保

证责任的为连带责任保证

B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承担

保证责任

C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届

满前六个月

【答案】：C

146、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果发包人要求承包

人提供预付款担保的，承包人提供预付款担保的时间应为（）。

A.发包人支付预付款10天前

B.签订合同后10天内

C.发包人支付预付款7天前

D.签订合同后7天内

【答案】：C

147、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人谎报或者瞒报事

故的，应当受到的处罚是（）

A.处10万元以上50万元以下的罚款

B.处5万元以上20万元以下的罚款

C.处上一年年收入50%至80%的罚款

D.处上一年年收入60%至100%的罚款

【答案】：D

148、根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣

工验收的义务主体是（）。

A.建设单位

B.建设行政主管部匚

C.施工企业

D.建设工程质量监督机构

【答案】：A

149、有关和解和调解的说法，正确的是（）o

A.诉讼阶段双方达成和解协议，诉讼程序终止

B.仲裁调解书经双方签收后具有强制执行力

C.诉讼中调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，应重新进行

诉讼

D.调解和好的离婚案件，人民法院应制作调解书

【答案】：B

150、2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，

约定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31

日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险

保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料

运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。

该工程保险开始生效日为（）。

A.2004年2月10日

B.2004年4月20日

C.2004年5月1日

D.2004年5月10日

【答案】：B

151、某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双

方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，

并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利

是（）。

A.相邻权

B.地役权

C.土地出租权

D.建设用地使用权

【答案】：B

152、行政强制措施由（）设定。

A.法律

B.宪法

C.部门规章

D.行政法规

【答案】：A

153、李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费12000

元，李某起诉至人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明。根据

《民事诉讼法》，该诊断证明属于（）。

A.书证

B.鉴定结论

C.证人证言

D.勘验笔录

【答案】：A

154、下列不属于承租人的主要义务的是（）。

A.支付租金

B.使用租赁物

C.保管租赁物

D.保证无第三人对租赁物主张权利

【答案】：D

155、因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，（）法院有管辖权。

A.工程所在地

B.被告住所地

C.合同签订地

D.原告住所地

【答案】：A

156、监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是（）。

A.是否符合建设单位的要求

B.是否符合合同约定

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否符合监理要求

【答案】：C

157、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）。

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

【答案】：C

158、根据文物保护法，属于受国家保护的文物的是（）。

A.与历史事件有关的建筑

B.具有历史价值的石刻

C.古脊椎动物化石

D.古人类化石

【答案】：B

159、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行进场

建筑材料检验的依据（）o

A.建设工程施工合同的约定

B.监理工程师的要求

C.工程设计要求

D.施工技术标准

【答案】：B

160,（2019年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是

（）O

A.见证人员应当在试样或其包装上作出标识、标志

B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样比例不得低于有关技术

标准中规定应取样数量的50%

C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样

【答案】：D

161、乙欠甲50万元长期未还，乙有一套住房价值50万元，突然乙在

未清偿债务的情况下将住房以10万元的价格卖给了他人，此时甲如要

行使撤销权，应当在（）行使。

A.从知道或应当知道撤消事由之日起1年内

B.从知道或应当知道撤消事由之日起2年内

C.从撤消事由发生之日起1年内

D.从撤消事由发生之日起2年内

【答案】：A

162、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质的说法,

正确的是（）。

A.建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资

质三个序列

B.国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理

C.省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理

D.企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方人

民政府，住房城乡建设主管部门应当依法查处

【答案】：A

163、关于建筑意外为害保险的说法正确的是（）。

A.《建筑法》规定施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害

保险，支付保险费

B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

C.意外伤害保险费由建设单位支付

D.施工企业在工程项目开工后，办理完投保手续

【答案】：B

164、承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200

吨425硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。则承包商的订购行

为（）。

A.属于要约邀请，随时可以撤销

B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销

D.属于要约，而且不可撤销

【答案】：D

165、关于法的效力层级，表述错误的是（）。

A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定

B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由

全国人民代表大会常务委员会裁决

C.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,

由国务院裁决

D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不

一致时，由全国人民代表大会常务委员会裁决

【答案】：D

166、安装工程一切险所承保的损失范围是（）o

A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失

B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失

C.因施工机具失灵造成的本身的损失

D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用

【答案】：D

167、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018

年5月10日并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合

同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同

年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为（）o

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

【答案】：C

168、甲乙双方签订总价为100万的合同，并设定定金条款，则定金的

最高限额应为（）万元。

A.10

B.30

C.50

D.20

【答案】：D

169、在投标形势竞争激烈的情况下，承包人与发包人签订了将风险不

合理转嫁给承包人的合同。该合同已履行完毕，承包人对此约定未提

出异议，则