版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度石油储备基地建设与运营合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1储备基地建设内容2.2储备基地运营内容3.合同期限3.1合同生效日期3.2合同终止日期4.建设工程进度安排4.1工程建设阶段划分4.2各阶段工期要求4.3工程验收标准5.运营管理5.1运营管理制度5.2运营人员配备5.3运营设备维护6.技术标准与规范6.1建设工程质量标准6.2运营技术规范7.投资与资金7.1投资总额7.2投资来源7.3资金使用计划8.价格与费用8.1建设工程价格8.2运营费用8.3价格调整机制9.付款方式与期限9.1付款方式9.2付款期限9.3付款条件10.保险与安全10.1保险责任10.2安全生产责任10.3应急预案11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同生效条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:石油储备基地建设有限公司乙方:石油储备基地运营管理有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1储备基地建设内容建设内容包括但不限于:储备基地基础设施建设、设备采购与安装、安全设施配置等。2.2储备基地运营内容运营内容包括但不限于:石油储备、调拨、运输、安全管理等。3.合同期限3.1合同生效日期合同自双方签字盖章之日起生效。3.2合同终止日期合同期限为五年,自合同生效之日起计算。4.建设工程进度安排4.1工程建设阶段划分工程建设分为三个阶段:基础建设阶段、设备安装阶段、试运行阶段。4.2各阶段工期要求基础建设阶段:120天设备安装阶段:60天试运行阶段:30天4.3工程验收标准工程验收标准按照国家相关法律法规和行业标准执行。5.运营管理5.1运营管理制度双方应共同制定储备基地运营管理制度,包括但不限于安全管理、设备维护、人员培训等。5.2运营人员配备甲方负责配备储备基地运营所需的管理人员和技术人员。5.3运营设备维护乙方负责储备基地设备的日常维护和保养。6.技术标准与规范6.1建设工程质量标准建设工程质量标准按照国家相关法律法规和行业标准执行。6.2运营技术规范运营技术规范参照国家相关法律法规和行业标准执行。7.投资与资金7.1投资总额储备基地建设总投资为人民币壹亿元整。7.2投资来源甲方出资人民币伍仟万元整,乙方出资人民币伍仟万元整。7.3资金使用计划资金使用计划详见附件一。8.价格与费用8.1建设工程价格建设工程价格按工程量清单计价,具体价格以合同附件中工程量清单为准。8.2运营费用运营费用包括但不限于:人员工资、设备折旧、材料费、水电费、运输费等,具体费用按实际发生计算。8.3价格调整机制若市场原材料价格波动导致成本上涨,双方可协商调整价格,调整幅度不超过成本上涨幅度的10%。9.付款方式与期限9.1付款方式付款方式为银行转账,具体付款时间节点与工程进度相匹配。9.2付款期限各付款节点如下:(1)基础建设阶段:合同签订后10个工作日内支付合同总价的30%;(2)设备安装阶段:基础建设阶段验收合格后10个工作日内支付合同总价的40%;(3)试运行阶段:试运行阶段验收合格后10个工作日内支付合同总价的20%;(4)质保期满后,支付剩余10%的质保金。9.3付款条件付款条件为:甲方收到乙方提交的发票、工程进度报告及相关验收文件后,甲方应在5个工作日内完成付款。10.保险与安全10.1保险责任双方应按照国家相关法律法规,自行承担各自责任范围内的保险。10.2安全生产责任甲方负责储备基地建设期间的安全生产,乙方负责运营期间的安全生产。10.3应急预案双方应共同制定应急预案,并在出现安全事故时立即启动。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于:未能按时付款、未能按时完成工程建设、未能按照合同要求进行运营管理等。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.争议解决12.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。12.2争议解决机构仲裁机构为仲裁委员会。12.3争议解决程序仲裁程序按照仲裁委员会仲裁规则执行。13.合同解除与终止13.1合同解除条件包括但不限于:一方严重违约、不可抗力等原因。13.2合同终止条件合同期限届满或双方协商一致解除合同。13.3合同解除与终止程序合同解除或终止后,双方应立即通知对方,并按照合同约定处理剩余事宜。14.其他约定事项14.1合同附件合同附件包括但不限于:工程量清单、付款计划、保险单等。14.2合同未尽事宜合同未尽事宜,双方可另行协商补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于工程监理、设计单位、施工单位、设备供应商、技术服务提供者、保险机构等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在保证合同的顺利履行,提高工程质量,确保运营安全,提升服务效率。15.3第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于:1.工程监理:对工程建设过程进行监督,确保工程质量符合合同要求。2.设计单位:提供工程设计服务,确保设计方案的合理性和可行性。3.施工单位:按照设计要求进行施工,确保工程进度和质量。4.设备供应商:提供符合合同要求的设备,确保设备质量。5.技术服务提供者:提供必要的技术支持和服务,确保运营顺利进行。6.保险机构:提供相关保险服务,保障合同双方的合法权益。16.第三方责任16.1第三方责任限额第三方在履行合同过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由双方在合同中约定,并在第三方合同中明确。16.2第三方责任承担第三方在履行合同过程中,若发生违约行为,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。17.第三方与甲乙双方的关系17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理关系,甲方委托第三方履行合同相关义务。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为服务提供关系,乙方接受第三方提供的服务。18.第三方介入的具体条款18.1工程监理1.工程监理单位应按照合同约定,对工程建设过程进行全程监督。2.工程监理单位应定期向甲方和乙方提交监理报告。18.2设计单位1.设计单位应根据甲方和乙方的需求,提供符合合同要求的设计方案。2.设计单位应配合甲方和乙方进行工程设计变更。18.3施工单位1.施工单位应按照设计要求,在规定工期内完成施工任务。2.施工单位应确保施工质量,并对施工过程中出现的质量问题负责。18.4设备供应商1.设备供应商应提供符合合同要求的设备,并确保设备质量。2.设备供应商应按照合同约定,提供设备售后服务。18.5技术服务提供者1.技术服务提供者应根据甲方和乙方的需求,提供必要的技术支持和服务。2.技术服务提供者应确保技术服务质量,并对技术服务过程中出现的问题负责。18.6保险机构1.保险机构应根据合同约定,为甲方和乙方提供相关保险服务。2.保险机构应按照合同约定,及时处理保险理赔事宜。19.第三方介入的变更与解除19.1第三方介入的变更在合同履行过程中,如需变更第三方介入内容,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。19.2第三方介入的解除如第三方在履行合同过程中出现严重违约行为,甲乙双方有权解除与第三方的合作关系,并追究其违约责任。20.第三方介入的争议解决第三方介入过程中发生的争议,按照本合同第12条“争议解决”的相关规定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出各项工程建设的数量、单价和总价,作为合同附件。2.付款计划明确各付款节点的时间和金额,作为合同附件。3.工程监理报告工程监理单位定期提交的监理报告,记录工程进度和质量情况。4.设计变更通知甲乙双方就工程设计变更达成一致后,发出的通知。5.施工进度报告施工单位定期提交的施工进度报告,记录施工进度和质量情况。6.设备采购清单详细列出所需设备的名称、规格、数量和价格,作为合同附件。7.设备验收报告设备供应商提交的设备验收报告,证明设备符合合同要求。8.技术服务合同甲方与技术服务提供者签订的技术服务合同,明确服务内容、期限和费用。9.保险合同甲方与保险机构签订的保险合同,明确保险范围、保险金额和保险期限。10.应急预案甲乙双方共同制定的应急预案,包括但不限于火灾、泄漏、地震等突发事件的应对措施。11.违约责任认定书在发生违约行为时,由甲乙双方或第三方仲裁机构出具的违约责任认定书。12.合同补充协议在合同履行过程中,甲乙双方就未尽事宜达成的补充协议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)甲方违约行为:未按时支付工程款或服务费用;未按时完成工程建设或提供服务;违反合同约定的质量标准;未履行合同约定的保密义务。(2)乙方违约行为:未按时支付工程款或服务费用;未按时完成工程建设或提供服务;违反合同约定的质量标准;未履行合同约定的保密义务。2.责任认定标准(1)甲方违约责任认定标准:按照合同约定的违约金比例计算;赔偿乙方因此遭受的直接损失;支付乙方因此产生的合理费用。(2)乙方违约责任认定标准:按照合同约定的违约金比例计算;赔偿甲方因此遭受的直接损失;支付甲方因此产生的合理费用。3.违约责任示例说明(1)甲方违约示例:甲方未按时支付工程款,按照合同约定,应支付乙方违约金,并赔偿乙方因此遭受的利息损失。(2)乙方违约示例:乙方未按时完成工程建设,导致甲方遭受工期延误,按照合同约定,乙方应支付甲方违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年度石油储备基地建设与运营合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止日期1.5合同签订地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资总额2.5项目建设周期3.建设内容3.1基地建设3.1.1储油罐建设3.1.2输油管道建设3.1.3辅助设施建设3.2运营管理3.2.1储油管理3.2.2运输管理3.2.3安全管理3.2.4检测与维护4.投资与融资4.1投资方责任4.2融资方式4.3融资额度4.4融资期限4.5融资利率5.工程设计与施工5.1设计要求5.2施工要求5.3工程监理5.4工程验收6.质量与安全6.1质量标准6.2安全管理措施6.3应急预案6.4事故处理7.供应与采购7.1供应方式7.2采购方式7.3供应与采购价格7.4供应与采购时间8.运营费用8.1运营成本8.2运营收入8.3运营利润9.合作期限9.1合作起始日期9.2合作终止日期9.3合同续签10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同变更与解除13.1合同变更13.2合同解除13.3合同解除条件14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件14.3合同解释第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称甲方:石油储备基地建设有限公司乙方:石油储备基地运营管理有限公司1.2合同签订日期2004年4月1日1.3合同生效日期2004年5月1日1.4合同终止日期2024年12月31日1.5合同签订地点北京市朝阳区2.项目概况2.1项目名称2024年度石油储备基地建设项目2.2项目地点省市县2.3项目规模总储备能力为1000万立方米2.4项目投资总额人民币5亿元2.5项目建设周期自合同生效之日起,2年内完成建设3.建设内容3.1基地建设3.1.1储油罐建设建设10座10万立方米储油罐,采用双层罐结构,符合国家环保要求3.1.2输油管道建设建设总长度为50公里的输油管道,采用防腐材料,确保输油安全3.1.3辅助设施建设建设办公楼、仓库、停车场等辅助设施,满足日常运营需求3.2运营管理3.2.1储油管理建立完善的储油管理制度,确保储油安全3.2.2运输管理制定运输计划,确保运输效率与安全3.2.3安全管理实施24小时安全监控,制定应急预案,确保基地安全3.2.4检测与维护定期对储油罐、输油管道等进行检测与维护,确保设施正常运行4.投资与融资4.1投资方责任甲方负责项目投资,确保资金到位4.2融资方式通过银行贷款、发行债券等方式进行融资4.3融资额度融资总额不超过3亿元4.4融资期限融资期限为5年4.5融资利率融资利率根据市场行情确定,双方协商一致5.工程设计与施工5.1设计要求设计单位需具备相关资质,确保设计符合国家标准5.2施工要求施工单位需具备相关资质,确保施工质量5.3工程监理聘请第三方监理机构进行工程监理,确保工程进度与质量5.4工程验收工程完工后,双方共同进行验收,合格后方可投入使用6.质量与安全6.1质量标准所有建设材料、设备均需符合国家标准6.2安全管理措施制定安全管理措施,包括人员培训、设备维护、应急预案等6.3应急预案制定应急预案,包括火灾、泄漏、自然灾害等突发事件的处理6.4事故处理发生事故后,及时上报,采取有效措施进行处置8.运营费用8.1运营成本8.1.1人员成本包括员工工资、福利、培训费用等8.1.2设备维护成本包括设备年检、保养、维修费用等8.1.3运输成本包括油料、运输车辆折旧、运输保险等8.1.4运营管理费用包括行政管理、财务会计、法律咨询等费用8.2运营收入8.2.1储油服务收入根据储存油品的种类和数量,按月收取储存费用8.2.2运输服务收入根据运输油品的种类和数量,按运输里程和费用标准收取8.2.3其他收入包括租赁辅助设施收入等8.3运营利润8.3.1利润计算运营利润=运营收入运营成本8.3.2利润分配双方按照约定比例分配运营利润9.合作期限9.1合作起始日期2004年5月1日9.2合作终止日期2024年12月31日9.3合同续签合作期满前6个月,双方可协商续签合同,续签期限最长为5年10.保密条款10.1保密内容包括但不限于技术秘密、商业秘密、财务信息等10.2保密期限自合同签订之日起,保密期限为10年10.3违约责任任何一方违反保密条款,应承担相应的法律责任,赔偿对方因此遭受的损失11.违约责任11.1违约情形包括但不限于未按时支付款项、未按约定完成建设、泄露保密信息等11.2违约责任违约方应立即采取措施纠正违约行为,并赔偿守约方因此遭受的损失11.3违约赔偿赔偿金额根据实际情况协商确定,但不得低于实际损失12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成时,提交仲裁机构仲裁12.2争议解决机构仲裁机构为省市仲裁委员会12.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁机构规定执行13.合同变更与解除13.1合同变更任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后生效13.2合同解除另一方严重违约因不可抗力导致合同无法履行双方协商一致13.3合同解除条件合同解除需满足法定条件和程序,解除合同后,双方应妥善处理相关事宜14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律14.2合同附件本合同附件包括但不限于设计文件、施工图纸、设备清单等14.3合同解释本合同如有歧义,以书面文件为准,解释权归甲方所有第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工方、供应商、保险公司、评估机构等。15.2第三方介入范围15.2.1中介方中介方负责协助甲方和乙方进行项目洽谈、合同签订、资金筹措等事宜。15.2.2监理方监理方负责对项目的设计、施工、质量、进度进行监督和检查。15.2.3设计方设计方负责项目的工程设计,确保设计符合相关标准和规范。15.2.4施工方施工方负责项目的实际施工,确保施工质量、进度和安全。15.2.5供应商供应商负责提供项目所需的材料、设备等。15.2.6保险公司保险公司负责为项目提供保险服务,包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害险等。15.2.7评估机构评估机构负责对项目进行评估,包括但不限于投资回报率、风险评估等。15.3第三方责任15.3.1第三方责任范围第三方应根据合同约定和法律规定,承担相应的责任。具体责任范围包括但不限于:按照合同约定提供专业服务;确保服务质量、进度和安全;遵守国家法律法规和行业标准;对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。15.3.2责任限额15.3.2.1第三方责任限额第三方因违约或侵权行为造成甲方或乙方的损失,其责任限额由合同约定,最高不超过其应得报酬的5倍。15.3.2.2保险责任限额第三方应购买相应的保险,确保其责任限额不低于合同约定的责任限额。15.4第三方权利15.4.1第三方权利范围收取约定报酬;要求甲方和乙方提供必要的协助和配合;在合同约定范围内对项目进行管理和监督。15.5第三方与其他各方的划分15.5.1责任划分甲方、乙方和第三方之间的责任划分如下:甲方负责项目的整体规划、投资和协调;乙方负责项目的运营和管理;第三方负责提供专业服务,并承担相应的责任。15.5.2义务划分甲方、乙方和第三方之间的义务划分如下:甲方有义务提供必要的资料和条件,确保第三方顺利开展工作;乙方有义务监督第三方的服务质量,确保项目顺利进行;第三方有义务按照合同约定履行职责,确保项目质量、进度和安全。15.5.3合作关系16.第三方变更16.1第三方变更条件任何一方要求变更第三方,应书面通知对方,经双方协商一致后生效。16.2第三方变更程序提出变更申请;经双方协商一致;签订变更协议;更新合同内容。16.3第三方变更责任第三方变更后,原第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系终止,新第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系由变更协议约定。17.第三方退出17.1第三方退出条件当第三方因自身原因或合同约定的事由需要退出时,应提前通知甲方和乙方,并按照合同约定处理相关事宜。17.2第三方退出程序提出退出申请;经甲方和乙方协商一致;签订退出协议;完成项目交接。17.3第三方退出责任第三方退出后,应按照合同约定,承担相应的责任和义务,确保项目顺利进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细分析项目的技术可行性、经济可行性、社会可行性等,提供数据支持和论证。说明:此报告作为项目决策的重要依据。2.设计文件要求:包括总平面图、施工图、设备清单、材料清单等,确保设计符合国家标准和规范。3.施工合同要求:明确施工方的责任、权利、义务,包括施工进度、质量标准、费用等。说明:施工合同是施工方履行合同义务的依据。4.运营管理方案要求:详细说明运营管理的内容、流程、制度等,确保运营效率和安全。说明:运营管理方案是项目运营的重要指导文件。5.质量检验报告要求:对施工、设备、材料等进行质量检验,确保符合国家标准和合同要求。说明:质量检验报告是项目质量控制的依据。6.安全生产许可证要求:施工方需具备安全生产许可证,确保施工安全。说明:安全生产许可证是施工方合法施工的必要条件。7.保险单要求:第三方需购买相应的保险,确保其责任限额不低于合同约定的责任限额。说明:保险单是保障项目顺利进行的重要文件。8.争议解决协议要求:明确争议解决的方式、机构、程序等,确保争议得到及时有效解决。说明:争议解决协议是预防纠纷、保障双方权益的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项责任认定标准:根据合同约定,甲方应于每月固定日期支付款项,如未按时支付,视为违约。示例说明:甲方应在每月1日前支付上个月的服务费用,如未支付,则构成违约。2.违约行为:乙方未按合同约定完成建设责任认定标准:乙方应按照合同约定的工期和质量标准完成建设,如未按时完成或质量不符合要求,视为违约。示例说明:乙方应在合同约定的时间内完成储油罐建设,如逾期完成或质量不合格,则构成违约。3.违约行为:第三方未按合同约定提供专业服务责任认定标准:第三方应按照合同约定提供专业服务,如未按时提供或服务质量不符合要求,视为违约。示例说明:设计方应在合同约定的时间内完成设计方案,如逾期提交或设计质量不合格,则构成违约。4.违约行为:第三方泄露保密信息责任认定标准:第三方应严格遵守保密条款,如泄露保密信息,视为违约。示例说明:监理方在项目过程中泄露了甲方和乙方的商业秘密,则构成违约。5.违约行为:不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:如发生不可抗力事件导致合同无法履行,双方可根据实际情况协商解决。示例说明:地震导致施工无法进行,双方可协商延期施工或解除合同。全文完。2024年度石油储备基地建设与运营合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2注册地址及联系方式1.3合同签订日期2.合同标的及范围2.1石油储备基地建设内容2.2石油储备基地运营内容2.3合同履行期限3.建设工程投资及资金来源3.1建设工程总投资3.2资金来源及使用方式3.3投资回报方式4.建设工程进度及质量要求4.1建设工程进度安排4.2工程质量标准及验收办法4.3施工安全管理要求5.运营管理及服务内容5.1运营管理组织架构5.2运营服务内容5.3运营服务质量标准6.运营成本及收益分配6.1运营成本构成6.2收益分配方式6.3财务报表及审计要求7.运营安全保障及应急处置7.1安全生产责任制7.2应急预案及处置措施7.3安全事故处理及责任追究8.合同履行及违约责任8.1合同履行方式8.2违约责任及处理方式8.3合同解除条件及程序9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决期限9.3争议解决费用承担10.合同附件及补充协议10.1合同附件清单10.2补充协议内容及生效条件11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同解除及终止后的处理12.1合同解除及终止程序12.2合同解除及终止后的财产处理12.3合同解除及终止后的责任追究13.合同解除及终止后的债权债务处理13.1债权债务的清偿13.2债权债务的转移13.3债权债务的继承14.其他约定事项14.1合同履行过程中的未尽事宜14.2合同履行过程中的调整及变更14.3合同履行过程中的争议解决第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人甲方:石油储备有限公司法定代表人:乙方:建筑工程有限公司法定代表人:1.2注册地址及联系方式甲方注册地址:省市区街道号乙方注册地址:省市区街道号1.3合同签订日期本合同签订日期为2024年4月1日。2.合同标的及范围2.1石油储备基地建设内容包括但不限于石油储备罐区、输油管道、配套设施等。2.2石油储备基地运营内容包括但不限于石油储备、装卸、运输、销售等。2.3合同履行期限本合同自签订之日起至2029年4月1日止。3.建设工程投资及资金来源3.1建设工程总投资石油储备基地建设工程总投资为人民币伍亿元整(¥500,000,000.00)。3.2资金来源及使用方式甲方负责提供全部建设资金,资金使用方式为分期投入,具体如下:首期投入:合同签订后10个工作日内,投入人民币壹亿元整(¥100,000,000.00);第二期投入:建设工程开工后6个月内,投入人民币壹亿元整(¥100,000,000.00);第三期投入:建设工程完工验收合格后6个月内,投入人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)。3.3投资回报方式甲方通过石油储备基地的运营收益获得投资回报。4.建设工程进度及质量要求4.1建设工程进度安排签订合同后30个工作日内,完成工程设计;设计完成后30个工作日内,完成施工图纸的审核;施工图纸审核合格后60个工作日内,开始施工;施工周期为18个月,自开工之日起计算;施工期间,每月提交工程进度报告。4.2工程质量标准及验收办法工程质量标准应符合国家及行业标准,具体标准详见附件。验收办法如下:施工过程中,甲方将组织专业人员进行现场监督;施工完成后,双方共同进行竣工验收,验收合格后方可交付使用。4.3施工安全管理要求乙方应严格按照国家及地方有关安全生产法律法规执行,确保施工安全。具体要求如下:施工现场应设置安全警示标志;乙方应定期进行安全生产教育培训;施工过程中,如发生安全事故,乙方应立即采取措施,并及时通知甲方。5.运营管理及服务内容5.1运营管理组织架构甲方设立石油储备基地运营管理部,负责基地的日常运营管理。5.2运营服务内容石油储备、装卸、运输、销售;设备维护、保养;安全生产、环境保护;信息管理、数据分析。5.3运营服务质量标准运营服务质量标准应符合国家及行业标准,具体标准详见附件。6.运营成本及收益分配6.1运营成本构成运营成本包括但不限于人员工资、设备折旧、能源消耗、维护保养、运输费用等。6.2收益分配方式甲方与乙方按运营收益的一定比例进行收益分配,具体比例详见附件。6.3财务报表及审计要求甲方应定期向乙方提供运营财务报表,乙方有权对财务报表进行审计。8.合同履行及违约责任8.1合同履行方式甲方应按照合同约定提供资金支持,乙方应按照合同约定完成工程建设及运营任务。8.2违约责任及处理方式若甲方未按约定提供资金,应向乙方支付违约金,违约金为未付款项的1%每日计算,直至付款为止。若乙方未按约定完成工程建设或运营任务,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的1%每日计算,直至完成或改正为止。8.3合同解除条件及程序一方严重违约,经对方书面通知后30日内未予改正;因不可抗力导致合同无法履行;双方协商一致决定解除合同。合同解除程序如下:提出解除合同的一方应向对方发出书面通知;收到通知的一方应在收到通知后15日内予以回复;双方应在解除合同后30日内完成合同解除后的善后工作。9.争议解决方式9.1争议解决途径双方发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决期限自争议发生之日起,双方应在60日内通过协商解决争议。若协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。9.3争议解决费用承担争议解决过程中产生的费用,包括但不限于律师费、诉讼费等,由败诉方承担。10.合同附件及补充协议10.1合同附件清单工程设计文件;施工图纸;质量标准;运营服务标准;财务报表格式;争议解决规则。10.2补充协议内容及生效条件补充协议应由双方共同签署,作为本合同的组成部分。补充协议自双方签署之日起生效。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同约定的履行期限届满;双方协商一致解除合同;因不可抗力导致合同无法履行;合同解除或终止的其他情形。11.3合同解除条件如前所述,合同解除条件包括严重违约、不可抗力、双方协商一致等。12.合同解除及终止后的处理12.1合同解除及终止程序如前所述,合同解除及终止程序包括发出书面通知、回复期限、善后工作等。12.2合同解除及终止后的财产处理合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理相关财产,包括但不限于:乙方应将已完成的工程交付甲方;甲方应支付乙方已完成工程款项;双方应共同处理剩余的工程款项。12.3合同解除及终止后的责任追究合同解除或终止后,双方应按照合同约定追究违约责任,并处理相关事宜。13.合同解除及终止后的债权债务处理13.1债权债务的清偿合同解除或终止后,双方应按照合同约定清偿各自的债权债务。13.2债权债务的转移未经对方同意,任何一方不得将合同项下的债权债务转让给第三方。13.3债权债务的继承合同解除或终止后,双方的债权债务关系依法继承。14.其他约定事项14.1合同履行过程中的未尽事宜本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成的,按相关法律法规执行。14.2合同履行过程中的调整及变更本合同在履行过程中,如需调整或变更,双方应书面协商一致,并签署补充协议。14.3合同履行过程中的争议解决如合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方、保险方、供应商、承包商等,具体指合同中明确提及的第三方。1.2第三方介入的目的是为了确保合同的履行,提高合同履行的效率和质量,以及保护合同各方的合法权益。2.第三方责任限额第三方责任限额不超过其接受委托时约定的金额;第三方责任限额不得超过因其行为导致合同各方实际损失的金额;第三方责任限额不得超过其注册资金或资产总额的一定比例。2.2第三方责任限额应在合同中明确约定,并在合同附件中详细列出。3.第三方责权利3.1第三方权利第三方有权根据合同约定,要求甲方、乙方提供必要的资料和条件;第三方有权对合同履行情况进行监督和检查;第三方有权在合同履行过程中提出合理化建议。3.2第三方责任第三方应按照合同约定履行职责,确保合同目标的实现;第三方应确保其提供的服务或产品符合合同要求;第三方应承担因其违约行为导致的损失。3.3第三方义务第三方应保守合同双方的商业秘密;第三方应按时提交工作报告和检查结果;第三方应配合合同双方解决合同履行过程中出现的问题。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系第三方作为甲方委托的第三方,应服从甲方的管理;第三方应向甲方报告工作进展和问题;第三方应接受甲方的监督和检查。4.2第三方与乙方的关系第三方作为乙方合作伙伴,应协助乙方完成合同任务;第三方应与乙方保持良好沟通,及时解决合作中出现的问题;第三方应遵守乙方的相关规定和
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度新能源车辆技术研发与制造合同3篇
- 2024幼儿园教职工聘任与管理综合服务合同范本3篇
- 2024年简易钢材配送合同
- 会计法规培训模板
- 双十一营销策略分析模板
- 餐具厨具销售员工作总结
- 航空航天会计工作总结
- 金融行业分析师培训总结
- 湘中幼儿师范高等专科学校《教育经典名著选读》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 财务工作年终绩效总结
- YYT 0698.1-2011 最终灭菌医疗器械包装材料 第1部分 吸塑包装共挤塑料膜 要求和试验方法
- 入职申请登记表(模板)
- 高考物理动量守恒定律试题(有答案和解析)
- 儿童运动发育的早期干预和康复
- 《道路交通安全法》课件
- 工作优化与效益提升
- 电机教学能力大赛获奖之教学实施报告
- 新生儿家庭式护理
- 山东省泰安市新泰市2023-2024学年四年级上学期期末数学试卷
- DB21-T 3324-2020 螺杆挤压式秸秆膨化机 技术条件
- 供水公司招聘考试题库及答案
评论
0/150
提交评论