2025年度环保设施施工监理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度环保设施施工监理合同本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息2.合同标的及范围2.1施工监理范围2.2环保设施施工监理具体内容3.合同工期3.1总工期3.2各阶段工期4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2付款方式及时间5.施工监理工作内容5.1监理单位责任5.2施工单位配合事项6.监理单位义务6.1质量管理6.2进度控制7.施工单位义务7.1施工进度7.2质量保证8.施工过程中出现的问题处理8.1技术问题处理8.2工程质量问题处理9.合同变更及终止9.1合同变更9.2合同终止条件及处理10.违约责任10.1监理单位违约责任10.2施工单位违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力条款14.合同附件及补充协议第一部分：合同如下：1.合同签订双方信息1.1监理单位信息1.1.1监理单位名称：________1.1.2监理单位地址：________1.1.3监理单位联系人：________1.1.4监理单位联系电话：________1.1.5监理单位资质证书编号：________1.2施工单位信息1.2.1施工单位名称：________1.2.2施工单位地址：________1.2.3施工单位联系人：________1.2.4施工单位联系电话：________1.2.5施工单位资质证书编号：________2.合同标的及范围2.1施工监理范围2.1.1施工监理区域：________2.1.2施工监理内容：包括但不限于施工图纸会审、施工组织设计审查、施工进度控制、施工质量控制、工程量清单编制、合同管理、信息管理等。2.2环保设施施工监理具体内容2.2.1环保设施施工图纸审查2.2.2环保设施施工组织设计审查2.2.3环保设施施工进度控制2.2.4环保设施施工质量控制2.2.5环保设施施工安全控制2.2.6环保设施施工环境保护控制2.2.7环保设施施工合同管理2.2.8环保设施施工信息管理3.合同工期3.1总工期：____年____月____日至____年____月____日3.2各阶段工期3.2.1设计阶段：____年____月____日至____年____月____日3.2.2施工准备阶段：____年____月____日至____年____月____日3.2.3施工阶段：____年____月____日至____年____月____日3.2.4验收阶段：____年____月____日至____年____月____日4.合同价款及支付方式4.1合同价款：____万元整4.2付款方式及时间4.2.1预付款：合同签订后____个工作日内支付合同价款的____%4.2.2进度款：每月支付合同价款的____%，在每月一个工作日前支付4.2.3结算款：工程验收合格后____个工作日内支付合同价款的____%4.2.4保修金：合同签订后____个工作日内支付合同价款的____%，工程保修期满后无质量问题退还5.施工监理工作内容5.1监理单位责任5.1.1指定具有相应资质的监理人员负责施工监理工作5.1.2编制施工监理方案5.1.3组织施工图纸会审5.1.4审查施工组织设计5.1.5控制施工进度和质量5.1.6编制工程量清单5.1.7管理合同和工程信息5.2施工单位配合事项5.2.1提供施工图纸及相关资料5.2.2配合监理单位进行施工图纸会审5.2.3配合监理单位审查施工组织设计5.2.4按时完成施工进度和质量要求5.2.5提供施工过程中的相关数据和资料5.2.6配合监理单位进行施工安全和环境保护管理6.监理单位义务6.1质量管理6.1.1确保施工质量符合国家及行业相关标准6.1.2对施工过程中的质量问题进行监督检查6.1.3对质量问题提出整改意见并督促整改到位6.2进度控制6.2.1确保施工进度符合合同约定6.2.2对施工进度进行监督检查6.2.3对进度偏差提出整改意见并督促整改到位7.施工单位义务7.1施工进度7.1.1按合同约定的工期完成施工任务7.1.2按时完成各阶段的施工任务7.1.3对施工进度进行合理安排和调整7.2质量保证7.2.1确保施工质量符合国家及行业相关标准7.2.2对施工过程中的质量问题进行及时整改7.2.3对施工过程中的质量问题承担相应责任8.施工过程中出现的问题处理8.1技术问题处理8.1.1施工过程中遇到的技术问题，监理单位应与施工单位共同协商解决。8.1.2监理单位应在接到施工单位报告后____个工作日内提出解决方案或建议。8.1.3施工单位应根据监理单位的建议或方案进行技术调整，确保工程质量。8.2工程质量问题处理8.2.1施工单位发现工程质量问题时，应立即停止施工，并向监理单位报告。8.2.2监理单位应在接到报告后____个工作日内进行现场调查，确认问题原因。8.2.3根据问题原因，监理单位应与施工单位共同制定整改措施，并监督实施。9.合同变更及终止9.1合同变更9.1.1合同任何一方提出变更请求，应提前____个工作日书面通知对方。9.1.2双方应在____个工作日内协商确定变更内容，并签订书面变更协议。9.2合同终止条件及处理9.2.1合同终止条件包括：施工完成、合同期限届满、双方协商一致终止、因不可抗力导致合同无法履行等。9.2.2合同终止后，双方应按照合同约定进行结算，并办理相关手续。10.违约责任10.1监理单位违约责任10.1.1监理单位未按合同约定履行监理职责，导致工程质量或进度出现问题，应承担相应的违约责任。10.1.2监理单位违反保密义务，泄露施工单位商业秘密，应承担相应的违约责任。10.2施工单位违约责任10.2.1施工单位未按合同约定完成施工任务，导致工程质量或进度出现问题，应承担相应的违约责任。10.2.2施工单位违反保密义务，泄露监理单位或第三方商业秘密，应承担相应的违约责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地人民法院。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1合同双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件12.2.1合同期满或双方协商一致终止。13.其他约定事项13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力条款13.2.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。14.合同附件及补充协议14.1合同附件14.1.1合同附件包括但不限于：监理大纲、施工图纸、合同变更协议等。14.2补充协议14.2.1合同生效后，如需对合同内容进行补充或修改，应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方是指在本合同执行过程中，因特定目的而被甲乙双方邀请或指定的，具备相应资质和能力的独立法人或其他组织。15.2.1技术咨询服务15.2.2质量检测与认证15.2.3工程造价咨询15.2.4法律、财务等专项咨询服务16.第三方介入的条件及程序16.1.1具备国家规定的相应资质和能力16.1.2能够独立承担法律责任16.1.3与甲乙双方无利害关系16.2第三方介入的程序：16.2.1甲乙双方协商一致后，共同邀请第三方介入。16.2.2第三方同意介入后，与甲乙双方签订《第三方介入协议》。16.2.3《第三方介入协议》作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。17.第三方的责任限额17.1第三方在本合同项下的责任，限于《第三方介入协议》中约定的责任范围。17.2第三方责任限额根据《第三方介入协议》约定，不得超过____万元。18.第三方的权利与义务18.1第三方的权利：18.1.1按照合同约定提供专业服务。18.1.2要求甲乙双方提供必要的配合和支持。18.1.3在合同约定范围内，独立作出判断和决策。18.2第三方的义务：18.2.1严格按照合同约定履行职责。18.2.2对甲乙双方提供的信息保密。18.2.3按时完成合同约定的服务内容。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分：19.1.1第三方仅对甲方负责，提供技术服务或咨询。19.1.2甲方应保证第三方在执行任务过程中所需的资源和条件。19.2第三方与乙方的划分：19.2.1第三方仅对乙方负责，提供技术服务或咨询。19.2.2乙方应保证第三方在执行任务过程中所需的资源和条件。19.3第三方与其他各方的责任划分：19.3.1第三方对甲乙双方承担的责任，由《第三方介入协议》约定。19.3.2第三方对合同执行过程中产生的第三方责任，由第三方自行承担。19.3.3第三方在执行任务过程中，如因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后，如需对本合同进行变更，应经甲乙双方同意，并由第三方参与协商。20.2变更后的合同条款应明确约定第三方的责任、权利和义务。21.第三方介入后的争议解决21.1第三方介入后，如发生争议，应由甲乙双方协商解决。21.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三方作为第三方介入协议的一方，也应遵守法院的判决。22.第三方介入后的合同终止22.1第三方介入后，合同终止的条件及处理方式应按照本合同约定执行。22.2第三方介入协议终止后，第三方应按照约定办理相关手续，并退还甲方已支付的费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理大纲要求：详细列出监理工作的内容、程序、方法和标准。说明：监理大纲是监理工作的纲领性文件，用于指导监理人员开展工作。2.施工图纸要求：提供完整、准确的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。说明：施工图纸是施工的重要依据，必须确保其准确性和完整性。3.施工组织设计要求：包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，必须合理、可行。4.工程量清单要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和合价。说明：工程量清单是工程结算的依据，必须准确无误。5.合同变更协议要求：详细记录合同变更的内容、原因、时间和费用。说明：合同变更协议是合同变更的法律文件，必须经过甲乙双方签字确认。6.第三方介入协议要求：明确第三方介入的范围、责任、权利和义务。说明：第三方介入协议是第三方参与合同执行的法律文件，必须详细规定各方的权利义务。7.工程验收报告要求：记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明：工程验收报告是工程验收的法律文件，必须真实反映工程验收情况。8.违约责任通知书要求：详细记录违约行为、违约责任和补救措施。说明：违约责任通知书是违约方承担责任的依据，必须明确违约责任。9.争议解决协议要求：明确争议解决的方式、程序和期限。说明：争议解决协议是解决合同争议的法律文件，必须合法有效。10.合同终止协议要求：详细记录合同终止的原因、时间和后续处理事项。说明：合同终止协议是合同终止的法律文件，必须明确双方的权利义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1监理单位未按合同约定履行监理职责，导致工程质量或进度出现问题。1.2施工单位未按合同约定完成施工任务，导致工程质量或进度出现问题。1.3第三方未按合同约定提供专业服务，导致服务质量不达标。1.4甲乙双方未按合同约定支付款项。1.5合同变更未经甲乙双方协商一致。1.6任何一方泄露对方商业秘密。2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于：2.1.1支付违约金。2.1.2承担因违约造成的损失。2.1.3采取补救措施，恢复合同履行。3.示例说明：3.1监理单位未按合同约定进行施工图纸会审，导致施工单位施工错误，造成经济损失。责任认定：监理单位承担违约责任，支付违约金，并承担由此造成的经济损失。3.2施工单位未按合同约定完成施工任务，导致工期延误，造成经济损失。责任认定：施工单位承担违约责任，支付违约金，并承担由此造成的经济损失。3.3第三方未按合同约定提供技术咨询服务，导致项目进度受阻，造成经济损失。责任认定：第三方承担违约责任，支付违约金，并承担由此造成的经济损失。全文完。2024年度环保设施施工监理合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同签订日期及地点1.3合同编号1.4合同生效日期1.5合同终止条件及日期1.6合同履行地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目建设周期2.6项目建设内容3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准3.4监理方法3.5监理人员配备4.监理费用4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间4.4费用调整机制5.监理工作流程5.1监理启动5.2监理实施5.3监理验收5.4监理报告6.监理质量控制6.1质量控制要求6.2质量控制措施6.3质量控制标准6.4质量控制记录7.监理进度控制7.1进度计划7.2进度控制措施7.3进度变更处理7.4进度调整机制8.安全生产管理8.1安全生产要求8.2安全生产措施8.3安全生产责任8.4安全生产记录9.环境保护措施9.1环境保护要求9.2环境保护措施9.3环境保护责任9.4环境保护记录10.合同变更及解除10.1变更条件10.2变更程序10.3解除条件10.4解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后的处理14.合同附件14.1合同附件清单14.2合同附件内容第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方名称及法定代表人甲方：环保设施有限公司法定代表人：乙方：监理有限公司法定代表人：1.2合同签订日期及地点合同签订日期：2024年1月1日合同签订地点：市区路号1.3合同编号合同编号：20240100011.4合同生效日期合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同终止条件及日期合同终止条件：项目完工且监理工作全部完成。合同终止日期：2025年12月31日1.6合同履行地点合同履行地点：市区环保设施项目现场。2.项目概况2.1项目名称项目名称：环保设施项目2.2项目地点项目地点：市区镇2.3项目规模项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米。2.4项目投资项目投资：人民币万元。2.5项目建设周期项目建设周期：自合同生效之日起，共计24个月。2.6项目建设内容项目建设内容包括但不限于：污水处理设施、固废处理设施、废气处理设施等。3.监理范围及内容3.1监理范围监理范围包括但不限于：工程设计、施工、材料设备采购、质量、进度、安全、环保等方面的监理工作。3.2监理内容监理内容包括但不限于：1.审查设计文件，确保设计文件符合国家和行业相关标准；2.监督施工过程，确保施工质量符合设计要求；3.监督材料设备采购，确保材料设备质量合格；4.监督工程质量、进度、安全、环保等方面的工作；5.编制监理报告，提交甲方。3.3监理标准监理标准依据《建筑工程施工监理规范》（GB503192013）及相关国家和行业标准执行。3.4监理方法监理方法包括但不限于：1.文件审查；2.工程现场巡查；3.材料设备检测；4.质量检验；5.进度跟踪；6.安全生产检查；7.环境保护检查。3.5监理人员配备监理人员配备包括：总监理工程师1名，专业监理工程师3名，监理员2名。4.监理费用4.1监理费用总额监理费用总额为人民币万元。4.2费用支付方式监理费用支付方式为：分阶段支付，每阶段完成后支付相应比例的费用。4.3费用支付时间费用支付时间为：每个阶段完成后，甲方应在收到乙方提交的监理报告和发票后的15个工作日内支付相应费用。4.4费用调整机制如遇国家政策调整、市场价格波动等因素导致监理费用发生变化，双方应协商一致，调整监理费用。5.监理工作流程5.1监理启动监理启动包括：监理人员进场、监理大纲编制、监理方案编制、监理组织机构设立等。5.2监理实施监理实施包括：现场巡查、质量检验、进度跟踪、安全生产检查、环境保护检查等。5.3监理验收监理验收包括：分阶段验收、竣工验收等。5.4监理报告8.监理质量控制8.1质量控制要求监理质量控制要求严格按照国家及行业标准执行，确保工程质量达到设计要求和规范标准。8.2质量控制措施质量控制措施包括：1.对施工图纸和技术文件进行审查，确保施工符合设计要求；2.对施工过程中的原材料、半成品、成品进行抽样检验，确保质量合格；3.对施工工艺和施工过程进行监督，及时发现并纠正质量问题；4.对施工过程中发现的质量问题，要求施工单位及时整改，并进行复查；5.对施工单位的整改情况进行跟踪，确保问题得到有效解决。8.3质量控制标准质量控制标准参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）等国家标准。8.4质量控制记录质量控制记录包括：原材料检验报告、施工过程记录、质量检验报告、整改记录等。9.监理进度控制9.1进度计划进度计划应根据项目特点和实际情况制定，明确各阶段的工作内容和完成时间。9.2进度控制措施进度控制措施包括：1.对施工进度进行跟踪，确保施工进度符合计划要求；2.对影响进度的因素进行识别和评估，及时采取措施进行调整；3.对施工单位的进度计划进行审查，确保其合理性和可行性；4.定期召开进度协调会议，解决施工过程中出现的进度问题。9.3进度变更处理1.施工单位提出进度变更申请；2.监理单位进行审查，必要时组织专家论证；3.经审查同意后，双方签订进度变更协议；4.依据变更后的进度计划进行调整。9.4进度调整机制进度调整机制应包括：1.进度调整的依据；2.进度调整的程序；3.进度调整的责任划分；4.进度调整的审批权限。10.合同变更及解除10.1变更条件变更条件包括但不限于：项目规模调整、合同内容调整、法律法规变化等。10.2变更程序变更程序如下：1.双方协商一致；2.签订变更协议；3.协议生效。10.3解除条件解除条件包括但不限于：一方违约、不可抗力等。10.4解除程序解除程序如下：1.提出解除合同申请；2.双方协商一致；3.签订解除合同协议；4.协议生效。11.违约责任11.1违约情形违约情形包括但不限于：逾期付款、逾期完成监理工作、未履行监理职责等。11.2违约责任违约责任包括但不限于：1.支付违约金；2.承担对方因此遭受的损失；3.协商解决或仲裁。11.3违约处理1.双方协商；2.协商不成，提交仲裁或诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。12.2争议解决程序争议解决程序如下：1.双方协商；2.协商不成，申请调解；3.调解不成，提交仲裁或诉讼。12.3争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会或人民法院。13.合同终止13.1终止条件终止条件包括但不限于：合同履行完毕、合同解除、合同终止等。13.2终止程序终止程序如下：1.双方协商一致；2.签订终止合同协议；3.协议生效。13.3终止后的处理终止后的处理包括但不限于：1.双方结算；2.清理现场；3.处理遗留问题。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同执行过程中提供专业服务、咨询、技术支持、检验、鉴定等服务的个人或机构。1.2第三方的范围包括但不限于：a.专业咨询机构；b.技术服务机构；c.检验检测机构；d.鉴定评估机构；e.中介机构；f.其他经甲乙双方认可的第三方。2.第三方介入的条件a.合同履行过程中，甲乙双方认为需要第三方介入以保障合同目标的实现；b.第三方具备完成介入任务所需的专业能力、资质和经验；c.第三方介入不违反法律法规和合同约定。3.第三方介入的程序3.1第三方介入的程序如下：a.甲乙双方协商确定第三方介入的具体事项和范围；b.甲乙双方共同与第三方签订介入协议，明确双方的权利、义务和责任；c.第三方按照介入协议的规定履行职责。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在介入协议中约定，具体包括：a.第三方因自身过错导致的合同履行受阻或损害，其责任限额不超过介入协议中约定的金额；b.第三方在执行任务过程中，因不可抗力导致合同履行受阻或损害，其责任限额由甲乙双方共同承担；c.第三方责任限额不得低于合同总金额的%。5.第三方权利a.获取合同执行过程中所需的信息和数据；b.要求甲乙双方提供必要的协助和支持；c.根据介入协议的规定，对合同执行情况进行监督和评价。6.第三方义务a.严格按照介入协议的规定履行职责；b.保证提供的服务符合专业标准和法律法规；c.对获取的合同执行过程中的信息和数据保密。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方的关系：a.第三方与甲乙双方是独立的合同关系，第三方对甲乙双方承担相应的法律责任；b.第三方对甲乙双方提供的合同执行过程中信息和数据负有保密义务。7.2第三方与其他各方的关系：a.第三方与施工单位、设计单位等其他合同方的关系由各方的合同约定；b.第三方在介入过程中，应与其他合同方保持良好沟通，确保合同目标的实现。8.第三方介入的变更和解除8.1第三方介入的变更：a.如有需要，甲乙双方可协商一致，对第三方介入的范围、期限等进行变更；b.变更需在介入协议中明确约定，并经第三方同意。8.2第三方介入的解除：a.如有需要，甲乙双方可协商一致，解除第三方介入协议；b.解除协议需明确约定解除后的责任划分和后续处理事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同原件双方签字盖章的合同副本合同附件清单2.项目相关文件项目可行性研究报告项目初步设计文件项目施工图设计文件项目环境影响评价报告项目安全预评价报告3.监理相关文件监理大纲监理方案监理实施细则监理日志监理报告4.施工单位相关文件施工单位资质证书施工单位营业执照施工单位安全生产许可证施工单位施工组织设计施工单位施工进度计划5.材料设备相关文件材料设备采购合同材料设备质量检验报告材料设备进场检验报告材料设备使用说明书6.质量控制相关文件质量检验记录质量问题整改记录质量验收记录质量事故调查报告7.进度控制相关文件进度计划进度调整记录进度控制报告进度变更申请8.安全生产相关文件安全生产检查记录安全生产事故报告安全生产整改措施安全生产应急预案9.环境保护相关文件环境保护检查记录环境保护事故报告环境保护整改措施环境保护应急预案说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为a.逾期付款：甲方未按合同约定时间支付监理费用。b.逾期完成监理工作：乙方未按合同约定时间完成监理任务。c.未履行监理职责：乙方未按照监理大纲、方案和实施细则履行监理职责。d.质量问题：施工单位未按照设计要求和质量标准施工，造成质量问题。e.进度延误：施工单位未按合同约定时间完成施工任务。f.安全生产事故：施工单位未按照安全生产规定施工，造成安全生产事故。g.环境保护事故：施工单位未按照环境保护规定施工，造成环境保护事故。2.责任认定标准a.逾期付款：每逾期一日，按逾期款项的%支付违约金。b.逾期完成监理工作：每逾期一日，按监理费用总额的%支付违约金。c.未履行监理职责：根据实际情况，由甲方追究乙方相应的法律责任。d.质量问题：由施工单位承担修复责任，并赔偿因此造成的损失。e.进度延误：每延误一日，按合同约定进度款总额的%支付违约金。f.安全生产事故：由施工单位承担事故责任，并赔偿因此造成的损失。g.环境保护事故：由施工单位承担事故责任，并赔偿因此造成的损失。3.示例说明a.甲方逾期付款：甲方于合同约定付款日期后10天仍未支付监理费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，即监理费用总额的%。全文完。2024年度环保设施施工监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理方基本信息1.2施工方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期3.监理范围与职责3.1监理范围3.2监理职责3.3监理权限4.施工质量控制4.1施工质量标准4.2质量检查制度4.3质量问题处理5.施工进度控制5.1进度计划5.2进度监控5.3进度调整6.安全生产管理6.1安全生产责任6.2安全生产制度6.3事故处理7.环境保护与文明施工7.1环境保护要求7.2文明施工标准7.3环境监测与整改8.付款方式与结算8.1付款方式8.2付款时间8.3结算程序9.合同变更与终止9.1变更程序9.2终止条件9.3终止程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与解除12.1生效条件12.2解除条件13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理方基本信息1.1.1监理方名称：监理有限公司1.1.2监理方法定代表人：1.1.3监理方地址：省市区路号1.2施工方基本信息1.2.1施工方名称：建筑有限公司1.2.2施工方法定代表人：1.2.3施工方地址：省市区路号2.项目概况2.1项目名称：2024年度环保设施施工项目2.2项目地点：省市区街道2.3项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米2.4项目周期：自合同签订之日起至2025年12月31日3.监理范围与职责3.1监理范围3.1.1对施工方的施工质量、进度、安全生产、环境保护等方面进行监督管理3.1.2对设计文件、施工图纸、施工方案等进行审核3.1.3对施工过程中的材料、设备进行检验3.2监理职责3.2.1确保施工质量符合国家标准和设计要求3.2.2确保施工进度按计划进行3.2.3确保安全生产，防止事故发生3.2.4确保环境保护措施落实到位3.3监理权限3.3.1对施工方的施工质量、进度、安全生产、环境保护等方面进行检查3.3.2对不符合要求的施工行为提出整改意见3.3.3对施工过程中的重大问题进行协调和处理4.施工质量控制4.1施工质量标准4.1.1施工质量应符合国家有关环保设施建设标准4.1.2施工质量应符合设计文件、施工图纸的要求4.2质量检查制度4.2.1监理方应建立健全质量检查制度4.2.2施工方应按监理方的要求进行质量检查4.3质量问题处理4.3.1对施工中发现的质量问题，监理方应及时通知施工方进行整改4.3.2施工方应按监理方的要求进行整改，并确保整改到位5.施工进度控制5.1进度计划5.1.1施工方应根据合同约定，编制详细的施工进度计划5.1.2监理方应审核施工进度计划，并监督其实施5.2进度监控5.2.1监理方应定期对施工进度进行监控5.2.2监理方应发现并报告施工进度偏差5.3进度调整5.3.1因不可抗力等原因导致施工进度偏差时，施工方应提出调整方案5.3.2监理方应审核调整方案，并报合同双方确认6.安全生产管理6.1安全生产责任6.1.1施工方应承担安全生产主体责任6.1.2监理方应监督施工方落实安全生产措施6.2安全生产制度6.2.1施工方应建立健全安全生产制度6.2.2监理方应监督施工方执行安全生产制度6.3事故处理6.3.1发生安全生产事故时，施工方应立即启动应急预案6.3.2监理方应协助施工方进行事故调查和处理7.环境保护与文明施工7.1环境保护要求7.1.1施工方应遵守国家有关环境保护法律法规7.1.2施工方应采取有效措施，减少施工过程中的环境污染7.2文明施工标准7.2.1施工现场应保持整洁，文明施工7.2.2施工方应做好施工现场的围挡、标牌等工作7.3环境监测与整改7.3.1监理方应监督施工方进行环境监测7.3.2对监测发现的环境问题，施工方应及时整改8.付款方式与结算8.1付款方式8.1.1合同签订后，施工方需提交详细的施工方案和进度计划，监理方审核通过后，支付合同总价款的30%作为预付款。8.1.2施工过程中，监理方每月根据施工进度和实际完成工作量，审核确认后支付当月工程款的80%，剩余20%作为质保金，在工程竣工验收合格后30日内支付。8.2付款时间8.2.1预付款支付时间为合同签订后5个工作日内。8.2.2每月工程款支付时间为次月5日前。8.2.3质保金支付时间为竣工验收合格后30日内。8.3结算程序8.3.1施工方每月提交工程进度报告和结算申请，监理方审核无误后进行付款。8.3.2工程竣工验收合格后，施工方提交最终结算报告，监理方审核后进行最终结算。9.合同变更与终止9.1变更程序9.1.1合同任何一方需对合同内容进行变更，应提前30天书面通知对方。9.1.2双方协商一致后，签署变更协议，并作为合同附件。9.2终止条件9.2.1合同履行完毕。9.2.2因不可抗力导致合同无法履行。9.2.3合同一方严重违约，经对方书面通知后30日内仍未整改。9.3终止程序9.3.1出现终止条件时，一方应书面通知对方，并启动合同终止程序。10.违约责任10.1违约情形10.1.1施工方未按合同约定完成工程。10.1.2施工方未按合同约定保证工程质量。10.1.3施工方未按合同约定保证安全生产。10.1.4监理方未按合同约定履行监理职责。10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。10.2.2违约方应支付违约金，违约金按合同总价款的%计算。10.2.3违约方应承担因此产生的诉讼费用和律师费用。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会。12.合同生效与解除12.1生效条件12.1.1双方签署合同，并经双方法定代表人或授权代表签字盖章。12.1.2合同经省市区市场监督管理局备案。12.2解除条件12.2.1出现合同约定的解除条件。12.2.2经双方协商一致解除合同。13.保密条款13.1保密内容13.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。13.1.2合同内容及相关资料。13.2保密期限13.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2合同附件14.2.1合同附件一：施工方案14.2.2合同附件二：监理大纲14.2.3合同附件三：工程质量标准第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除合同双方（甲乙双方）以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、评估、担保等支持的个人或机构。15.1.2第三方不包括甲乙双方的雇员、代理人、合作伙伴或任何合同双方直接控制或参与控制的公司或实体。15.2第三方介入情形15.2.1当合同履行过程中，甲乙双方认为需要第三方提供专业服务或支持时，可以邀请第三方介入。15.2.2第三方介入应经甲乙双方同意，并签订相应的服务协议或合作协议。16.第三方介入程序16.1第三方选定16.1.1甲乙双方共同选定第三方，或由一方推荐，另一方同意。16.1.2第三方选定后，甲乙双方应与第三方签订服务协议或合作协议。16.2第三方职责16.2.1第三方应按照服务协议或合作协议的约定，履行其职责。16.2.2第三方应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1本合同中“责任限额”是指第三方在履行职责过程中，因其过错或疏忽导致甲乙双方遭受损失时，应承担的最高赔偿额。17.2责任限额约定17.2.1第三方责任限额由甲乙双方在服务协议或合作协议中约定，原则上不超过合同总价的%。17.2.2第三方责任限额不包括因不可抗力、甲乙双方责任或第三方自身故意行为导致的损失。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的权利义务18.1.1第三方应按照服务协议或合作协议的约定，向甲方提供服务。18.1.2第三方在提供服务过程中，应尊重甲方合法权益，不得损害甲方利益。18.2第三方与乙方的权利义务18.2.1第三方应按照服务协议或合作协议的约定，向乙方提供服务。18.2.2第三方在提供服务过程中，应尊重乙方合法权