2024年电气系统节能改造合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年电气系统节能改造合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目背景及目的2.1项目背景2.2项目目的3.项目范围及内容3.1项目范围3.2项目内容4.项目实施计划4.1项目进度安排4.2项目阶段划分4.3项目关键节点5.节能改造方案5.1节能改造措施5.2节能设备选型5.3节能改造效果预测6.质量要求及标准6.1质量要求6.2技术标准6.3检验方法7.工程造价及支付方式7.1工程造价7.2工程款支付方式7.3预付款及进度款比例8.工期及延误处理8.1工期要求8.2工期延误责任8.3工期延误处理9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密期限9.3违约责任10.知识产权10.1知识产权归属10.2知识产权使用10.3违约责任11.违约责任及赔偿11.1违约情形11.2违约责任11.3赔偿方式12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效、变更及终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同解释权第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：电力公司乙方：节能科技有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目背景及目的2.1项目背景鉴于甲方电力系统存在能源浪费现象，为提高能源利用效率，降低运营成本，经双方协商，决定进行电气系统节能改造。2.2项目目的通过实施电气系统节能改造，提高能源利用效率，降低能源消耗，减少温室气体排放，实现节能减排目标。3.项目范围及内容3.1项目范围本合同项目范围包括但不限于电气系统设备更新、节能改造措施实施、系统优化及运行维护。3.2项目内容（1）对甲方现有电气系统进行现场勘察，制定节能改造方案；（2）更新改造电气设备，包括变压器、配电柜、电缆等；（3）安装节能设备，如节能灯具、变频器等；（4）对改造后的电气系统进行调试、验收及运行维护。4.项目实施计划4.1项目进度安排（1）项目勘察及方案制定：2024年1月1日至2024年1月15日；（2）设备采购及安装：2024年1月16日至2024年3月31日；（3）系统调试及验收：2024年4月1日至2024年4月30日；（4）运行维护：自项目验收合格之日起，甲方委托乙方进行运行维护。4.2项目阶段划分（1）勘察阶段；（2）方案设计阶段；（3）设备采购及安装阶段；（4）系统调试及验收阶段；（5）运行维护阶段。5.节能改造方案5.1节能改造措施（1）更换高效节能变压器；（2）升级改造配电柜；（3）更换节能灯具；（4）安装变频器；（5）优化电气系统运行参数。5.2节能设备选型（1）变压器：根据甲方电力负荷需求，选用高效节能型变压器；（2）配电柜：选用符合国家节能标准的配电柜；（3）节能灯具：选用符合国家节能标准的节能灯具；（4）变频器：选用符合国家节能标准的变频器。6.质量要求及标准6.1质量要求（1）设备质量：设备应满足国家相关质量标准，并取得相应认证；（2）安装质量：设备安装应按照国家及行业标准执行，确保安装质量；（3）系统运行质量：改造后的电气系统应稳定运行，满足甲方生产需求。6.2技术标准（1）变压器：GB/T64512008《电力变压器技术参数及试验方法》；（2）配电柜：GB/T14048.12008《低压配电柜》；（3）节能灯具：GB/T57002008《照明灯具技术参数及测试方法》；（4）变频器：GB/T198372005《变频调速装置》。7.工程造价及支付方式7.1工程造价本合同项目总造价为人民币壹佰万元整（￥100,000.00）。7.2工程款支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方总造价的20%作为预付款；（2）进度款：在项目实施过程中，甲方根据乙方完成工程量支付相应比例的进度款；（3）尾款：项目验收合格后，甲方支付乙方总造价的30%作为尾款；（4）质保金：项目验收合格后，甲方支付乙方总造价的10%作为质保金，质保期满无质量问题后无息退还。8.工期及延误处理8.1工期要求本合同项目总工期为120天，自合同签订之日起计算。8.2工期延误责任（1）因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任，并支付乙方合理的工期延误补偿；（2）因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因工期延误造成的损失；（3）因不可抗力导致工期延误，双方互不承担责任，但应采取积极措施尽量减少延误。8.3工期延误处理（1）发生工期延误时，乙方应立即通知甲方，并说明延误原因及预计恢复工期；（2）甲方应在接到延误通知后5个工作日内，与乙方共同确定延误处理方案；（3）延误处理方案包括但不限于调整工期、增加工程款、承担违约责任等。9.保密条款9.1保密信息范围本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等均属于保密信息。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3违约责任任何一方违反保密条款，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。10.知识产权10.1知识产权归属本合同项下产生的知识产权，除合同另有约定外，归甲方所有。10.2知识产权使用乙方在使用甲方知识产权时，应遵守相关法律法规，不得侵犯第三方知识产权。10.3违约责任任何一方未经授权使用对方知识产权，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。11.违约责任及赔偿11.1违约情形（1）一方未按合同约定履行义务；（2）一方泄露对方保密信息；（3）一方侵犯对方知识产权；（4）一方因自身原因导致工期延误。11.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。11.3赔偿方式违约方应采取适当的方式赔偿对方损失，包括但不限于货币赔偿、实物赔偿等。12.争议解决12.1争议解决方式本合同项下的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构仲裁委员会12.3争议解决程序双方应按照仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。13.合同生效、变更及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。13.3合同终止条件（1）合同约定的工期届满，且双方无其他争议；（2）双方协商一致终止合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。14.其他约定事项14.1不可抗力本合同所称不可抗力，是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难。14.2合同附件本合同附件包括但不限于项目勘察报告、设计方案、设备清单、验收报告等。14.3合同解释权本合同的解释权归甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方，是指在本合同项下，经甲方或乙方邀请、推荐或同意，参与项目实施、服务或提供专业意见的自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、咨询方、检测方、设备供应商等。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于项目勘察、设计、设备采购、安装、调试、验收、运行维护等环节。16.第三方责任界定16.1第三方责任范围第三方应在其专业范围内，根据合同约定，对项目实施提供专业服务，并承担相应的责任。16.2第三方责任限额（1）第三方责任限额由甲方和乙方在合同中约定，不得超过合同总价的10%。（2）如第三方责任造成甲方或乙方损失超过责任限额，超出部分由第三方另行赔偿。17.第三方与甲乙方的合同关系17.1合同独立性第三方与甲方或乙方的合同关系独立于本合同，第三方对本合同项下的项目实施和服务负责。17.2第三方权利义务（1）第三方应按照合同约定，独立承担相应的权利和义务；（2）第三方应遵守国家法律法规和行业规范，保证其提供的服务质量。18.第三方介入程序18.1第三方选择甲方或乙方有权根据项目需要选择合适的第三方，并与其签订相应的服务合同。18.2第三方介入流程（1）甲方或乙方将第三方服务合同报送对方审核，对方应在5个工作日内回复；（2）合同审核通过后，甲方或乙方与第三方签订服务合同，并通知对方；（3）第三方按照合同约定，参与项目实施和服务。19.第三方介入的变更及终止19.1变更程序如需变更第三方服务合同，甲方或乙方应提前通知对方，并按照合同约定进行变更。19.2终止程序（1）如第三方服务合同履行完毕，合同自行终止；（2）如因第三方原因导致合同无法履行，甲方或乙方有权终止合同，并要求第三方承担相应责任。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入产生的争议，应由甲方、乙方和第三方协商解决。20.2争议解决机构协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。21.第三方介入的保密条款21.1保密信息范围第三方在本合同项下获取的保密信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、财务信息等。21.2保密期限第三方应自合同签订之日起至合同终止后三年内，对保密信息予以保密。22.第三方介入的其他条款22.1第三方不得泄露本合同内容，不得利用本合同获取不正当利益；22.2第三方应遵守国家法律法规，不得从事违法活动；22.3第三方应配合甲方、乙方进行项目实施和服务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目勘察报告详细要求：报告应包括现场勘察结果、设备现状、节能潜力分析等内容，并由勘察人员签字确认。说明：本附件用于评估项目实施前的基础情况和可行性。2.设计方案详细要求：方案应详细描述电气系统节能改造的设计思路、设备选型、施工方案等内容，并由设计人员签字确认。说明：本附件为项目实施的主要依据，确保改造方案的合理性和可行性。3.设备清单详细要求：清单应详细列出项目所需设备的型号、规格、数量、价格等信息。说明：本附件用于设备采购和成本控制。4.采购合同详细要求：合同应明确设备供应商的名称、设备信息、价格、交货期、验收标准等内容。说明：本附件为设备采购的法律依据。5.安装施工记录详细要求：记录应详细记载设备安装过程、验收结果、存在问题及解决方案等内容。说明：本附件用于确保安装质量。6.调试报告详细要求：报告应包括系统调试过程、结果、存在问题及解决方案等内容。说明：本附件用于验证改造后的系统性能。7.验收报告详细要求：报告应包括项目验收结果、存在问题及解决方案等内容，并由验收人员签字确认。说明：本附件为项目验收的法律依据。8.运行维护记录详细要求：记录应包括系统运行情况、维护保养情况、故障处理等内容。说明：本附件用于跟踪系统运行状态，确保系统稳定运行。9.节能效果评估报告详细要求：报告应包括项目实施前后的能源消耗对比、节能效果评估等内容。说明：本附件用于验证项目实施后的节能效果。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款责任认定标准：甲方应按照合同约定支付工程款，如未按时支付，应向乙方支付违约金，违约金比例为每日千分之五。示例：若甲方在支付进度款期限届满后10天内未支付，乙方有权要求甲方支付违约金。2.违约行为：乙方未按时完成项目责任认定标准：乙方应按照合同约定完成项目，如未按时完成，应向甲方支付违约金，违约金比例为每日千分之五。3.违约行为：第三方未按约定提供服务质量责任认定标准：第三方应按照合同约定提供服务质量，如未按约定提供，应向甲乙双方承担相应责任。示例：若第三方在提供咨询服务时出现重大失误，导致项目无法按期完成，第三方应向甲乙双方支付违约金。4.违约行为：任何一方泄露保密信息责任认定标准：任何一方泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。示例：若甲方泄露乙方商业秘密，甲方应赔偿乙方因泄露所造成的损失。5.违约行为：任何一方违反合同约定责任认定标准：任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。示例：若乙方在项目实施过程中擅自修改设计方案，甲方有权要求乙方承担因此产生的额外费用。全文完。2024年电气系统节能改造合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止条件1.5合同履行期限2.项目背景及目标2.1项目背景2.2项目目标2.3项目预期效益3.项目范围及内容3.1项目范围界定3.2改造项目内容3.3改造项目规模4.项目实施计划4.1项目实施阶段4.2各阶段时间安排4.3关键节点及验收标准5.技术规范及要求5.1技术规范文件5.2设备选型及标准5.3施工工艺及质量要求6.设备供应及安装6.1设备供应要求6.2设备验收标准6.3设备安装要求6.4安装验收流程7.工程施工7.1施工组织设计7.2施工进度计划7.3施工安全管理7.4施工质量保证8.项目验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收报告及证书9.费用及支付9.1项目总投资9.2费用构成9.3支付方式9.4付款时间及条件10.税费承担10.1税费政策10.2税费承担方11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.违约责任及处理12.1违约情形12.2违约责任12.3处理方式13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同解除及终止14.1解除条件14.2终止条件14.3解除及终止程序第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址甲方名称：电力公司甲方地址：省市区路号乙方名称：节能科技有限公司乙方地址：省市区路号1.2合同签订日期：2024年1月1日1.3合同生效日期：合同双方签字盖章之日起生效1.4合同终止条件：1.4.1项目竣工验收合格1.4.2双方协商一致1.4.3因不可抗力导致合同无法履行1.5合同履行期限：自合同生效之日起至2025年12月31日2.项目背景及目标2.1项目背景：电力公司现有电气系统运行效率低，能源消耗高，存在安全隐患。2.2项目目标：提高电气系统运行效率，降低能源消耗提升电气系统安全性，减少故障率2.3项目预期效益：年节约电量万千瓦时年节约成本万元3.项目范围及内容3.1项目范围界定：电力公司所属座变电站电气系统节能改造3.2改造项目内容：更换高效节能变压器更换节能型配电柜更新低压电缆安装电气系统监测设备3.3改造项目规模：变压器更换：台配电柜更换：台低压电缆更新：千米监测设备安装：套4.项目实施计划4.1项目实施阶段：阶段一：项目前期准备阶段二：设备采购与安装阶段三：系统调试与验收4.2各阶段时间安排：阶段一：2024年1月1日至2024年3月31日阶段二：2024年4月1日至2024年12月31日阶段三：2025年1月1日至2025年3月31日阶段四：2025年4月1日至2025年6月30日4.3关键节点及验收标准：关键节点：设备安装完成、系统调试完成、项目验收验收标准：符合国家相关标准和规范5.技术规范及要求5.1技术规范文件：国家能源局《节能技术导则》国家电力公司《电力系统设计规范》5.2设备选型及标准：变压器选型：符合GB/T64512008标准配电柜选型：符合GB/T14048.22016标准低压电缆选型：符合GB/T12706.12008标准5.3施工工艺及质量要求：施工工艺：按照相关标准和规范执行质量要求：达到国家一级施工质量标准6.设备供应及安装6.1设备供应要求：设备供应商：具有相应资质的企业设备质量：符合国家标准和合同约定6.2设备验收标准：设备外观完好设备规格型号符合要求设备性能符合合同约定6.3设备安装要求：安装位置合理安装牢固可靠安装后进行试运行6.4安装验收流程：安装单位提交验收申请甲方组织验收验收合格后，安装单位撤离现场8.项目验收8.1验收标准：设备安装及改造符合国家相关标准和规范系统运行稳定，性能指标达到合同约定要求节能效果明显，能源消耗降低安全性能达标，无安全隐患8.2验收程序：甲方组织成立验收小组验收小组对项目进行全面检查验收小组提出验收意见乙方根据验收意见进行整改重新进行验收，直至合格8.3验收报告及证书：验收完成后，乙方提交验收报告验收报告包括项目概况、实施过程、验收结果等内容验收合格后，甲方出具验收证书9.费用及支付9.1项目总投资：人民币万元9.2费用构成：设备购置费施工安装费设计费管理费其他费用9.3支付方式：预付款：合同签订后10个工作日内支付总额的20%进度款：按工程进度支付，每月支付总额的30%验收合格后支付剩余的50%保修金：验收合格后支付总额的5%，保修期满无问题后无息退还9.4付款时间及条件：付款时间：按合同约定的进度节点付款条件：发票齐全、验收合格10.税费承担10.1税费政策：按照国家相关税法规定执行乙方负责缴纳增值税及其他相关税费10.2税费承担方：乙方承担合同项下所有税费11.保密条款11.1保密内容：本合同内容双方在项目实施过程中知悉的对方商业秘密11.2保密期限：本合同签订之日起至合同终止后5年11.3违约责任：如一方违反保密义务，造成对方损失的，应承担相应的法律责任12.违约责任及处理12.1违约情形：一方未按合同约定履行义务一方违反合同约定的保密义务一方因自身原因导致项目无法按期完成12.2违约责任：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金违约金金额按合同总价的%计算12.3处理方式：双方协商解决协商不成，提交合同约定的争议解决机构仲裁13.争议解决13.1争议解决方式：协商仲裁13.2争议解决机构：省市仲裁委员会14.合同解除及终止14.1解除条件：合同双方协商一致因不可抗力导致合同无法履行一方严重违约，经对方书面通知后30日内未采取补救措施14.2终止条件：合同约定的终止条件成就合同解除后14.3解除及终止程序：一方提出解除或终止合同的通知双方确认解除或终止合同解除或终止合同后，处理剩余事宜第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方的定义：第三方是指在本合同履行过程中，除甲乙双方之外的独立第三方，包括但不限于工程监理单位、检测机构、设计单位、咨询服务机构等。1.2第三方介入的范围：第三方介入主要包括项目监理、质量检测、设计变更、咨询服务等。2.第三方介入的申请与审批2.1申请程序：甲方或乙方提出第三方介入的申请，并说明介入的原因、目的及所需服务内容。2.2审批程序：双方协商确定第三方介入的必要性及合理性。双方共同决定第三方介入的具体服务内容及费用。甲方或乙方在签订合同前与第三方达成协议，并将协议内容报送对方审批。3.第三方的责权利3.1责任：第三方应按照合同约定，履行相应的职责，确保项目质量、进度和安全。第三方应对其提供的服务承担相应责任，如因第三方原因导致项目损失，第三方应承担赔偿责任。3.2权利：第三方有权获得合同约定的报酬。第三方有权在合同履行过程中，根据实际情况提出合理建议。3.3利益：第三方有权在合同履行过程中，了解项目进展情况，确保自身权益不受损害。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分：第三方对甲方负责，按照甲方要求履行职责。甲方有权对第三方的工作进行监督和检查。4.2第三方与乙方的划分：第三方对乙方负责，按照乙方要求履行职责。乙方有权对第三方的工作进行监督和检查。4.3第三方与合同其他方的划分：第三方与合同其他方（如供应商、分包商等）之间不存在合同关系，其职责仅限于合同约定的服务内容。5.第三方责任限额5.1责任限额的定义：第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中产生的损失，按照合同约定应承担的最高赔偿金额。5.2责任限额的确定：第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，可根据第三方提供服务的性质和风险程度确定。5.3责任限额的适用：第三方责任限额适用于第三方在履行合同过程中因自身原因导致的损失。第三方责任限额不适用于第三方因不可抗力、甲方或乙方原因导致的损失。6.第三方介入的费用6.1费用构成：第三方介入的费用包括第三方服务费、交通费、住宿费等。6.2费用承担：第三方介入的费用由甲方或乙方承担，具体由双方协商确定。7.第三方介入的合同变更7.1变更程序：第三方介入的合同变更需经甲乙双方协商一致，并签订补充协议。7.2变更内容：补充协议应明确第三方介入的具体服务内容、费用及责任。8.第三方介入的合同解除8.1解除条件：第三方严重违约，经甲乙双方书面通知后30日内未采取补救措施。第三方无法履行合同约定的职责，经甲乙双方书面通知后30日内未更换第三方。8.2解除程序：甲乙双方共同决定解除第三方介入的合同。第三方在接到解除通知后，应在规定时间内完成合同终止事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资格证明文件：附件一：甲方营业执照副本复印件附件二：乙方营业执照副本复印件附件三：法定代表人身份证明书2.项目相关文件：附件四：项目可行性研究报告附件五：项目初步设计文件附件六：项目设备清单3.支付凭证：附件七：预付款支付凭证附件八：进度款支付凭证附件九：验收合格后支付凭证4.验收文件：附件十：项目验收报告附件十一：验收合格证书附件十二：整改报告5.第三方介入相关文件：附件十三：第三方介入协议附件十四：第三方服务费用支付凭证6.税费缴纳凭证：附件十五：增值税专用发票附件十六：其他税费缴纳凭证7.违约赔偿相关文件：附件十七：违约金支付凭证附件十八：违约赔偿协议说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约：1.1未按合同约定支付款项1.2未按合同约定提供项目资料1.3未按合同约定配合第三方工作乙方违约：2.1未按合同约定完成项目2.2使用的设备、材料不符合合同约定标准2.3未按合同约定提供售后服务第三方违约：3.1未按合同约定提供优质服务3.2提供的服务导致项目损失3.3违反保密义务2.责任认定标准：违约行为经认定成立，违约方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。3.违约责任示例：甲方未按合同约定支付进度款，乙方有权要求甲方支付违约金，金额为未支付款项的%。乙方使用的设备不符合合同约定标准，导致项目无法正常使用，乙方应赔偿甲方损失，包括设备更换费用、工期延误损失等。第三方提供的咨询服务存在重大失误，导致项目损失，第三方应赔偿甲方损失，金额不超过合同约定的第三方责任限额。全文完。2024年电气系统节能改造合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同履行期限1.5合同金额1.6合同付款方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目范围2.4项目目标2.5项目实施阶段3.项目设计3.1设计依据3.2设计内容3.3设计标准3.4设计图纸4.项目施工4.1施工准备4.2施工内容4.3施工方法4.4施工进度4.5施工质量4.6施工安全5.项目监理5.1监理单位5.2监理职责5.3监理程序5.4监理标准6.节能改造技术方案6.1节能改造目标6.2节能改造措施6.3节能改造设备6.4节能改造效果7.项目验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收报告8.合同变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更内容8.4变更费用9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一：合同双方基本信息13.2附件二：项目设计图纸13.3附件三：项目施工方案13.4附件四：节能改造技术方案13.5附件五：其他相关文件14.合同签署14.1签署日期14.2签署人14.3签署单位盖章第一部分：合同如下：第一条合同基本信息1.1合同双方名称及地址地址：[甲方地址]地址：[乙方地址]1.2合同签订日期本合同签订日期为2024年[具体日期]。1.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4合同履行期限本合同履行期限自合同生效之日起至[具体日期]。1.5合同金额本合同项目总金额为人民币[具体金额]元。1.6合同付款方式1.6.1乙方在合同签订后5个工作日内提交项目报价单，甲方在收到报价单后5个工作日内确认并支付合同总金额的[具体百分比]作为预付款。1.6.2项目施工过程中，甲方按照实际完成工程进度，每月支付合同总金额的[具体百分比]作为进度款。1.6.3项目验收合格后，甲方在收到乙方提交的验收报告及发票后5个工作日内支付合同总金额的[具体百分比]。1.6.4余款在保修期满后5个工作日内一次性支付。第二条项目概述2.1项目名称本合同项目名称为：2024年[甲方名称]电气系统节能改造项目。2.2项目地点项目地点位于[具体地址]。2.3项目范围电气设备更换节能灯具安装电气线路改造控制系统升级2.4项目目标本项目的目标是通过电气系统节能改造，降低能源消耗，提高电气系统的运行效率。2.5项目实施阶段设计阶段：[具体日期]至[具体日期]施工阶段：[具体日期]至[具体日期]验收阶段：[具体日期]至[具体日期]第三条项目设计3.1设计依据国家相关法律法规行业标准甲方提供的现场资料3.2设计内容电气系统改造方案设备选型施工图纸3.3设计标准设计标准应符合国家相关法律法规和行业标准。3.4设计图纸乙方应在[具体日期]前提交完整的设计图纸。第四条项目施工4.1施工准备乙方应在合同签订后[具体天数]内完成施工准备工作。4.2施工内容电气设备安装线路铺设控制系统调试4.3施工方法施工方法应符合设计要求和相关标准。4.4施工进度施工进度计划如下：设计阶段：[具体日期]至[具体日期]施工阶段：[具体日期]至[具体日期]验收阶段：[具体日期]至[具体日期]4.5施工质量施工质量应符合设计要求和行业标准。4.6施工安全乙方应确保施工安全，遵守施工现场安全管理规定。第五条项目监理5.1监理单位监理单位为[监理单位名称]。5.2监理职责对施工过程进行监督对施工质量进行检查对施工进度进行控制5.3监理程序监理程序如下：设计阶段：[具体日期]至[具体日期]施工阶段：[具体日期]至[具体日期]验收阶段：[具体日期]至[具体日期]5.4监理标准监理标准应符合国家相关法律法规和行业标准。第六条节能改造技术方案6.1节能改造目标节能改造目标为降低能源消耗[具体百分比]。6.2节能改造措施更换高效节能设备优化电气线路采用智能控制系统6.3节能改造设备节能改造设备应符合设计要求和相关标准。6.4节能改造效果节能改造效果应达到设计要求，降低能源消耗[具体百分比]。第七条项目验收7.1验收标准验收标准应符合设计要求和相关标准。7.2验收程序验收程序如下：乙方在[具体日期]前完成施工，并向甲方提交验收申请。甲方组织验收，验收时间在[具体日期]。验收合格后，双方签署验收报告。7.3验收时间验收时间为[具体日期]。7.4验收报告验收报告应在验收合格后[具体天数]内提交给甲方。第一部分：合同如下：第八条合同变更8.1变更条件在合同履行过程中，如因不可抗力、设计变更、工程量增减等原因需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。8.2变更程序变更程序如下：任何一方提出变更要求，应书面通知另一方；双方协商一致后，签订书面变更协议；变更协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。8.3变更内容项目范围变更工程量增减工期调整付款方式调整8.4变更费用变更费用应按照变更协议约定执行，如无约定，则按照市场价格计算。第九条合同解除9.1解除条件另一方严重违约；因不可抗力导致合同无法履行；合同目的无法实现。9.2解除程序解除合同程序如下：提出解除合同的一方应书面通知另一方；双方协商一致后，签订书面解除协议；解除协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。9.3解除费用合同解除后，双方应按照合同约定和实际情况结算费用。第十条违约责任10.1违约情形未能按照合同约定履行义务；提供虚假信息或隐瞒重要事实；未能按时支付款项；未能保证工程质量。10.2违约责任纠正违约行为；支付违约金；赔偿损失。10.3违约赔偿违约赔偿金额应根据违约情况、损失程度和双方协商结果确定。第十一条争议解决11.1争议解决方式发生争议时，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。11.2争议解决机构争议解决机构为[具体仲裁机构或法院名称]。11.3争议解决程序争议解决程序应按照相关法律法规和争议解决机构的规则进行。第十二条合同终止12.1合同终止条件合同约定的期限届满；合同解除；双方协商一致解除合同；合同目的无法实现。12.2合同终止程序合同终止程序如下：双方协商一致，签订书面终止协议；合同终止协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。12.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定和实际情况处理剩余事宜。第十三条合同附件13.1附件一：合同双方基本信息包括但不限于：双方名称、地址、联系方式等。13.2附件二：项目设计图纸包括但不限于：电气系统改造方案、设备选型、施工图纸等。13.3附件三：项目施工方案包括但不限于：施工内容、施工方法、施工进度等。13.4附件四：节能改造技术方案包括但不限于：节能改造目标、措施、效果等。13.5附件五：其他相关文件包括但不限于：合同变更协议、验收报告等。第十四条合同签署14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署人甲方代表：[甲方代表姓名]乙方代表：[乙方代表姓名]14.3签署单位盖章甲方单位盖章：[甲方单位公章]乙方单位盖章：[乙方单位公章]第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中“第三方”是指除甲方、乙方以外的，参与本合同项目实施、管理或服务的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、设备供应商、技术支持机构等。第二条第三方介入范围项目设计、施工、监理、检验、验收等环节；项目资金管理、合同管理、信息管理等辅助性工作；项目所需的技术支持、设备供应等。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责，保证其提供的服务或产品符合合同要求。3.2第三方的责任限额如下：对于设计单位，其设计责任限额为设计合同金额的[具体百分比]；对于施工单位，其施工责任限额为施工合同金额的[具体百分比]；对于监理单位，其监理责任限额为监理合同金额的[具体百分比]；对于设备供应商，其设备质量责任限额为设备合同金额的[具体百分比]；对于技术支持机构，其技术支持责任限额为技术支持合同金额的[具体百分比]。第四条第三方权利4.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助，包括但不限于：提供项目相关信息；提供项目现场；提供必要的文件和资料。4.2第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方、乙方之间的关系为委托代理关系，第三方在合同约定的范围内代表甲方或乙方行使权利、履行义务。5.2第三方与甲方、乙方之间发生争议时，应通过协商解决；协商不成的，可提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。5.3第三方与甲方、乙方各自的权利义务界限如下：第三方对甲方、乙方提供的服务或产品负责，甲方、乙方对第三方的行为不承担责任；甲方、乙方