2024建设工程示范施工合同下载

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程示范施工合同本合同目录一览1.一般规定1.1合同文件的组成1.2合同的生效和解释1.3合同的修改和补充2.双方当事人2.1承包人的基本资料2.2发包人的基本资料3.工程内容和范围3.1工程的描述3.2工程的数量和质量要求4.合同价格4.1合同价格的确定4.2价格的调整和变更4.3预付款和进度付款5.施工期限5.1施工期限的约定5.2工期延误和提前完成6.施工质量和技术要求6.1施工质量的标准6.2技术要求的遵守7.材料和设备7.1材料的供应和质量7.2设备的供应和质量8.施工安全8.1安全措施的制定和执行8.2安全事故的处理9.变更和调整9.1变更的条件和程序9.2调整的条件和程序10.违约责任10.1承包人的违约责任10.2发包人的违约责任11.争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁或诉讼的程序12.合同的终止和解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的程序13.合同的继承和转让13.1合同继承的约定13.2合同转让的条件14.其他条款14.1保密条款14.2法律适用和争议解决14.3合同的签订日期和地点第一部分：合同如下：第一条一般规定1.1合同文件的组成（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。1.2合同的生效和解释本合同自合同双方签字盖章之日起生效。合同文件的解释顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。1.3合同的修改和补充合同履行过程中，合同双方可协商一致对合同进行修改和补充。修改和补充的内容应采用书面形式，并经合同双方签字盖章后成为合同的一部分。第二条双方当事人2.1承包人的基本资料承包人为具有独立法人资格的企业，其法定代表人为________，注册地址为________，营业范围为________。2.2发包人的基本资料发包人为具有独立法人资格的企业，其法定代表人为________，注册地址为________，营业范围为________。第三条工程内容和范围3.1工程的描述本工程为________，位于________，工程内容包括________。3.2工程的数量和质量要求工程的数量和质量要求详见技术标准和要求、图纸及已标价工程量清单。第四条合同价格4.1合同价格的确定本合同的合同价格为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。4.2价格的调整和变更合同履行过程中，因政策调整、市场变化等原因导致合同价格发生变化，合同双方可协商一致对价格进行调整。调整后的价格应采用书面形式，并经合同双方签字盖章后成为合同的一部分。4.3预付款和进度付款（1）预付款：合同签订后，发包人应支付合同总价款的________%作为预付款。预付款支付后，承包人应按照合同约定的进度完成工程。（2）进度付款：工程进度达到合同约定的________%，发包人应支付合同总价款的________%。进度付款的支付条件及支付方式详见专用合同条款。第五条施工期限5.1施工期限的约定本工程的施工期限为________天。5.2工期延误和提前完成（1）工期延误：由于承包人原因导致工程不能在约定的施工期限内完成，承包人应支付违约金，违约金的标准详见专用合同条款。（2）提前完成：由于承包人原因导致工程提前完成，提前完成部分的工程价款不予支付。第六条施工质量和技术要求6.1施工质量的标准本工程的施工质量应符合国家及行业标准，并满足发包人的要求。6.2技术要求的遵守承包人应遵守合同约定的技术要求，确保工程质量。如承包人违反技术要求，导致工程质量问题，承包人应承担相应的责任。第八条材料和设备8.1材料的供应和质量（1）承包人应按照合同约定的材料供应范围和质量要求，提供合同工程所需的材料。（2）承包人提供的材料，应经发包人验收合格后方可使用。如验收不合格，承包人应负责更换或修复。（3）材料供应的数量和质量不符合合同要求的，承包人应承担相应的责任。8.2设备的供应和质量（1）承包人应按照合同约定的设备供应范围和质量要求，提供合同工程所需的设备。（2）承包人提供的设备，应经发包人验收合格后方可使用。如验收不合格，承包人应负责更换或修复。（3）设备供应的数量和质量不符合合同要求的，承包人应承担相应的责任。第九条施工安全9.1安全措施的制定和执行（1）承包人应制定施工安全措施，并严格执行。（2）承包人应按合同约定的安全要求进行施工，确保施工现场的安全。（3）发生安全事故的，承包人应立即报告发包人，并采取措施防止事故扩大。9.2安全事故的处理（1）发生安全事故的，承包人应立即组织救援，并承担事故造成的损失。（2）安全事故的处理应符合国家及行业的规定。第十条变更和调整10.1变更的条件和程序a.因工程设计变更导致的工程量增减；b.因政策调整、市场变化等原因导致的合同价格变化；c.其他双方认为必要的变更。（2）变更的条件和程序详见专用合同条款。10.2调整的条件和程序a.工程进度提前或延误；b.合同价格的调整；c.其他双方认为必要的调整。（2）调整的条件和程序详见专用合同条款。第十一条违约责任11.1承包人的违约责任（1）承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。（2）承包人提供的材料、设备不符合合同要求的，应承担相应的责任。（3）承包人违反合同造成发包人损失的，应承担赔偿责任。11.2发包人的违约责任（1）发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。（2）发包人违反合同造成承包人损失的，应承担赔偿责任。第十二条争议解决12.1争议的解决方式（1）合同双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，争议可提交仲裁或诉讼解决。12.2仲裁或诉讼的程序（1）争议解决的仲裁或诉讼，应在中国进行。（2）仲裁或诉讼的程序详见专用合同条款。第十三条合同的终止和解除13.1合同终止的条件（1）工程全部完成后，合同即终止。a.合同一方严重违约，导致合同无法履行；b.合同一方丧失履约能力；c.其他双方认为合同终止的条件。13.2合同解除的程序（1）合同双方同意解除合同的，应签订解除合同协议书，明确解除合同的条件、时间和责任等内容。（2）合同解除后，合同双方应按照合同约定办理相关手续。第十四条其他条款14.1保密条款（1）合同双方应对合同内容及合同履行过程中的商业秘密予以保密。（2）未经合同双方同意，不得向第三方披露合同内容。14.2法律适用和争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同的签订日期和地点本合同于____年__月__日，在____（地点）签订。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.专用合同条款5.通用合同条款6.技术标准和要求7.图纸8.已标价工程量清单9.其他合同文件附件1：合同协议书详细要求：合同协议书应包括合同双方的基本信息、合同的编号、工程的名称和地点、工程的内容和范围、合同价格、施工期限、质量要求、材料和设备供应、施工安全、变更和调整、违约责任、争议解决、合同的终止和解除、其他条款等。附件2：中标通知书详细要求：中标通知书应包括中标人的名称、中标工程的名称和地点、中标价格、中标人的承诺等内容。附件3：投标书及其附件详细要求：投标书应包括投标人的基本信息、投标工程的名称和地点、投标价格、施工方案、质量承诺等内容。附件应包括投标人的资格证明、业绩证明等。附件4：专用合同条款详细要求：专用合同条款应包括合同双方的具体权利和义务、合同的履行地点和方式、合同的价格调整机制、违约责任等内容。附件5：通用合同条款详细要求：通用合同条款应包括合同的签订、履行、解释及争议解决等一般性规定。附件6：技术标准和要求详细要求：技术标准和要求应包括工程的施工标准、质量要求、材料和设备的技术要求等内容。附件7：图纸详细要求：图纸应包括工程的平面图、立面图、剖面图等相关图纸，以及工程的详细设计说明。附件8：已标价工程量清单详细要求：已标价工程量清单应包括工程的所有分部分项工程，以及相应的数量和价格。附件9：其他合同文件详细要求：其他合同文件应包括合同双方协商一致确定的与合同履行相关的文件，如施工计划、安全措施等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为及责任认定（1）未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。例如，承包人未按照约定的时间完成工程，应支付违约金。（2）提供的材料、设备不符合合同要求的，应承担相应的责任。例如，承包人提供的材料质量不合格，应负责更换或修复。（3）违反合同造成发包人损失的，应承担赔偿责任。例如，承包人在施工过程中违反安全规定，导致发包人遭受损失，应进行赔偿。2.发包人违约行为及责任认定（1）未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。例如，发包人未按照约定的时间支付进度款，应支付违约金。（2）违反合同造成承包人损失的，应承担赔偿责任。例如，发包人擅自变更工程设计，导致承包人遭受损失，应进行赔偿。说明三：法律名词及解释：1.合同双方：指承包人和发包人，双方在合同中承担各自的权利和义务。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行