2024石材工程劳务分包及进度管理合同3篇_第1页
2024石材工程劳务分包及进度管理合同3篇_第2页
2024石材工程劳务分包及进度管理合同3篇_第3页
2024石材工程劳务分包及进度管理合同3篇_第4页
2024石材工程劳务分包及进度管理合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩65页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024石材工程劳务分包及进度管理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程内容与范围3.1工程内容3.2工程范围4.合同工期与进度计划4.1合同工期4.2进度计划5.劳务分包价格5.1劳务分包总价5.2人工费5.3材料费5.4机械设备费5.5其他费用6.支付方式与结算6.1支付方式6.2结算方式6.3付款节点7.工程质量管理7.1质量标准7.2质量检查7.3质量整改8.工程进度管理8.1进度监控8.2进度调整8.3进度违约责任9.安全生产管理9.1安全责任9.2安全措施9.3安全事故处理10.环境保护10.1环保要求10.2环保措施10.3环保责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.违约责任13.1违约责任条款13.2违约责任赔偿13.3违约责任处理14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:________1.1.2分包方法定代表人:________1.1.3分包方地址:________1.1.4分包方联系电话:________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:________1.2.2总包方法定代表人:________1.2.3总包方地址:________1.2.4总包方联系电话:________2.工程概况2.1工程名称:________2.2工程地点:________2.3工程规模:________2.4工程类型:________3.工程内容与范围3.1工程内容:________3.2工程范围:________4.合同工期与进度计划4.1合同工期:________4.2进度计划:4.2.1第一个月:________4.2.2第二个月:________4.2.3第三个月:________4.2.4第四个月:________4.2.5第五个月:________5.劳务分包价格5.1劳务分包总价:________5.2人工费:________5.3材料费:________5.4机械设备费:________5.5其他费用:________6.支付方式与结算6.1支付方式:6.1.1预付款:________6.1.2进度款:________6.1.3结算款:________6.2结算方式:________6.3付款节点:________7.工程质量管理7.1质量标准:________7.2质量检查:7.2.1自检:________7.2.2隐蔽工程验收:________7.2.3分部工程验收:________7.3质量整改:________8.工程进度管理8.1进度监控:8.1.2进度跟踪:总包方应定期进行现场巡查,确保工程进度符合合同约定。8.2进度调整:8.2.1因不可抗力等原因导致工程进度延误,双方应协商调整进度计划,并书面确认。8.2.2因分包方原因导致进度延误,分包方应承担相应的违约责任。8.3进度违约责任:8.3.1如分包方未按合同约定完成工程,每延误一天,应支付总包方违约金________元。9.安全生产管理9.1安全责任:9.1.1分包方负责工程现场的安全管理,确保施工安全。9.1.2总包方对工程现场安全负有监督责任。9.2安全措施:9.2.1分包方应制定详细的安全施工方案,并严格执行。9.2.2工程现场应设置必要的安全警示标志。9.3安全事故处理:9.3.1发生安全事故,分包方应立即采取措施,并报告总包方。9.3.2安全事故的调查处理按国家相关法律法规执行。10.环境保护10.1环保要求:10.1.1分包方应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施保护环境。10.2环保措施:10.2.1工程现场应采取有效措施防止扬尘、噪音等污染。10.2.2废弃物应分类收集,并及时清运处理。10.3环保责任:10.3.1如因分包方原因造成环境污染,分包方应承担相应的法律责任。11.争议解决11.1争议解决方式:11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.2争议解决机构:11.2.1如协商不成,双方可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序:11.3.1争议解决过程中,双方应保持沟通,积极寻求解决方案。12.合同变更与解除12.1合同变更条件:12.1.1双方协商一致,可对合同内容进行变更。12.2合同解除条件:12.2.1发生不可抗力,导致合同无法履行。12.2.2一方违约,经对方催告后仍未履行。12.3合同解除程序:12.3.1双方应书面通知对方合同解除事宜。12.3.2合同解除后,双方应进行结算。13.违约责任13.1违约责任条款:13.1.1分包方未按合同约定完成工程,应承担违约责任。13.2违约责任赔偿:13.2.1违约方应支付违约金________元。13.3违约责任处理:13.3.1违约责任的处理按国家相关法律法规执行。14.合同生效与终止14.1合同生效条件:14.1.1双方签字盖章后合同生效。14.2合同终止条件:14.2.1工程验收合格,合同义务履行完毕。14.2.2合同解除或终止。14.3合同终止程序:14.3.1合同终止后,双方应进行结算。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,为协助合同履行或提供专业服务而介入合同关系的外部实体,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构等。15.2第三方介入目的15.2.1提高工程质量与安全。15.2.2确保工程进度符合要求。15.2.3增强合同履行的透明度。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方的选择由双方协商确定,并签署相应的服务协议。15.3.2第三方在合同履行过程中应遵守国家相关法律法规和合同约定。15.4第三方责权利15.4.1责任:第三方应对其提供的服务质量负责,对因其服务不当导致的损失承担赔偿责任。15.4.2权利:第三方有权根据服务协议收取服务费用,并享有合同履行过程中的知情权、参与权和监督权。15.4.3利益:第三方通过提供专业服务获得合理的报酬。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与分包方的关系:第三方对分包方的工作进行监督和评估,但不直接参与分包方的日常管理。15.5.2第三方与总包方的关系:第三方对总包方负责,为总包方提供专业服务,确保合同履行。15.5.3第三方与甲方的关系:第三方应接受甲方的监督和指导,确保服务符合甲方的要求。16.增加的额外条款及说明16.1第三方介入后的合同变更16.1.1如需因第三方介入而变更合同内容,双方应协商一致,并书面确认变更内容。16.2第三方介入后的费用承担16.2.1第三方服务费用由双方协商确定,并在服务协议中明确。16.2.2第三方服务费用纳入合同总价,由分包方支付。17.明确第三方的责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方因其服务不当导致的损失,其赔偿金额不超过服务协议中约定的责任限额。17.1.2如第三方责任限额不足以覆盖损失,分包方应承担超出部分的赔偿责任。18.第三方介入后的争议解决18.1第三方介入后的争议,由第三方与分包方协商解决。18.2如协商不成,可提交仲裁机构或人民法院解决。19.第三方介入后的合同终止19.1如因第三方介入导致合同无法履行,双方应协商解除合同。19.2合同解除后,双方应进行结算,并按照合同约定处理第三方责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程概况说明书要求:详细描述工程名称、地点、规模、类型等信息。说明:本附件为合同附件,用于明确工程的基本情况。2.附件二:工程内容与范围说明书要求:详细列出工程内容、范围及施工图纸等。说明:本附件为合同附件,用于明确工程的具体实施内容。3.附件三:进度计划表要求:明确工程各阶段的开始和结束时间。说明:本附件为合同附件,用于明确工程进度安排。4.附件四:劳务分包价格明细表要求:详细列出人工费、材料费、机械设备费等费用明细。说明:本附件为合同附件,用于明确劳务分包价格构成。5.附件五:支付方式与结算明细表要求:明确支付方式、结算方式及付款节点。说明:本附件为合同附件,用于明确工程款项支付方式。6.附件六:工程质量标准说明书要求:详细列出工程质量标准及验收标准。说明:本附件为合同附件,用于明确工程质量要求。7.附件七:安全生产管理制度要求:明确安全生产责任、措施及事故处理程序。说明:本附件为合同附件,用于明确工程安全生产要求。8.附件八:环境保护措施说明书要求:详细列出环保措施及污染物排放标准。说明:本附件为合同附件,用于明确工程环境保护要求。9.附件九:争议解决程序说明书要求:明确争议解决方式、机构及程序。说明:本附件为合同附件,用于明确合同争议解决机制。10.附件十:第三方介入服务协议要求:详细列出第三方介入的目的、责任、权利及费用等。说明:本附件为合同附件,用于明确第三方介入的细节。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成工程。责任认定标准:每延误一天,支付总包方违约金________元。示例说明:如分包方在合同约定的工期内未能完成工程,每延误一天,应支付总包方违约金________元。2.违约行为:分包方未按合同约定提供合格的人工、材料或设备。责任认定标准:分包方应承担由此造成的损失,并支付相应的违约金。示例说明:如分包方提供的材料不符合质量标准,导致工程停工,分包方应承担由此造成的损失,并支付相应的违约金。3.违约行为:分包方未按合同约定进行安全生产管理。责任认定标准:分包方应承担由此造成的事故责任,并支付相应的赔偿金。示例说明:如分包方未按安全生产要求进行施工,导致安全事故发生,分包方应承担事故责任,并支付相应的赔偿金。4.违约行为:分包方未按合同约定进行环境保护。责任认定标准:分包方应承担由此造成的污染责任,并支付相应的罚款。示例说明:如分包方在施工过程中造成环境污染,分包方应承担污染责任,并支付相应的罚款。5.违约行为:第三方未按服务协议提供专业服务。责任认定标准:第三方应承担由此造成的损失,并支付相应的违约金。示例说明:如第三方在提供监理服务过程中出现失误,导致工程出现质量问题,第三方应承担由此造成的损失,并支付相应的违约金。全文完。2024石材工程劳务分包及进度管理合同1本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包单位2.2总包单位2.3相关人员3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.劳务分包内容4.1劳务分包范围4.2劳务分包要求4.3劳务分包质量标准5.进度管理5.1进度计划5.2进度控制5.3进度调整6.技术要求和质量标准6.1技术要求6.2质量标准6.3质量检验7.工程款支付7.1支付方式7.2支付比例7.3支付时间8.材料供应8.1材料采购8.2材料供应8.3材料验收9.安全生产管理9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全事故处理10.保密条款10.1保密内容10.2保密义务10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他14.1合同生效14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止第一部分:合同如下:第一条定义和解释1.1定义1.1.1“本合同”指2024石材工程劳务分包及进度管理合同。1.1.2“分包单位”指承担石材工程劳务分包任务的单位。1.1.3“总包单位”指负责石材工程整体施工管理的单位。1.1.4“相关人员”指参与石材工程劳务分包及进度管理的人员。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和定义,除非上下文另有要求,应具有本合同中给出的含义。1.2.2本合同中的任何术语或定义,如未在本合同中给出定义,应具有行业惯例或相关法律法规的含义。第二条双方基本信息2.1分包单位2.1.1单位名称:__________2.1.2法定代表人:__________2.1.3联系方式:__________2.2总包单位2.2.1单位名称:__________2.2.2法定代表人:__________2.2.3联系方式:__________2.3相关人员2.3.1分包单位项目经理:__________2.3.2总包单位项目经理:__________2.3.3其他相关人员:__________第三条项目概况3.1项目名称:__________3.2项目地点:__________3.3项目规模:__________3.4项目工期:__________第四条劳务分包内容4.1劳务分包范围4.1.1包含石材的运输、安装、验收等所有劳务工作。4.1.2不包含石材的设计、采购、运输以外的其他工作。4.2劳务分包要求4.2.1分包单位应按照总包单位的要求,在规定的时间内完成石材的安装工作。4.2.2分包单位应保证石材安装的质量达到合同约定的标准。4.3劳务分包质量标准4.3.1石材安装应符合国家相关质量标准和规范。4.3.2石材表面应平整、颜色均匀,无裂纹、划痕等缺陷。第五条进度管理5.1进度计划5.1.1分包单位应根据总包单位的进度计划,编制详细的石材安装进度计划。5.1.2进度计划应包括石材运输、安装、验收等所有工作内容。5.2进度控制5.2.1分包单位应严格按照进度计划执行石材安装工作。5.2.2如遇特殊情况导致进度延误,分包单位应及时通知总包单位,并协商调整进度计划。5.3进度调整5.3.1如因不可抗力等原因导致进度延误,双方应协商确定合理的调整方案。5.3.2进度调整方案应明确调整后的工期和进度计划。第六条技术要求和质量标准6.1技术要求6.1.1石材应选用符合国家标准的合格产品。6.1.2石材安装过程中应采用合理的施工工艺和施工方法。6.2质量标准6.2.1石材表面应平整、颜色均匀,无裂纹、划痕等缺陷。6.2.2石材安装后的接缝应严密,无漏缝、错缝等现象。6.3质量检验6.3.1分包单位应定期对石材安装质量进行检查。6.3.2总包单位有权对石材安装质量进行抽检,发现问题应及时通知分包单位整改。第七条工程款支付7.1支付方式7.1.1工程款采用分期支付方式。7.1.2首付款在合同签订后5个工作日内支付。7.1.3进度款在进度计划完成后的5个工作日内支付。7.1.4验收合格后支付尾款。7.2支付比例7.2.1首付款比例为合同总额的30%。7.2.2进度款比例为已完成工程量的10%。7.2.3尾款比例为合同总额的40%。7.3支付时间7.3.1首付款支付时间为合同签订后5个工作日内。7.3.2进度款支付时间为进度计划完成后的5个工作日内。7.3.3尾款支付时间为验收合格后的5个工作日内。第八条材料供应8.1材料采购8.1.1总包单位负责石材的采购。8.1.2分包单位应配合总包单位完成石材的采购工作。8.2材料供应8.2.1总包单位负责将石材按时供应至分包单位指定地点。8.2.2总包单位应确保石材的质量符合合同约定。8.3材料验收8.3.1分包单位在收到石材后应及时进行验收。8.3.2验收合格后,分包单位应签字确认并接收石材。第九条安全生产管理9.1安全生产责任9.1.1分包单位负责施工现场的安全生产管理。9.1.2总包单位负责对分包单位的安全生产进行监督。9.2安全生产措施9.2.1分包单位应制定安全生产措施并严格执行。9.2.2分包单位应定期对施工人员进行安全生产教育和培训。9.3安全事故处理9.3.1发生安全事故时,分包单位应立即采取措施,防止事故扩大。9.3.2分包单位应及时向总包单位报告事故情况,并按照相关规定处理。第十条保密条款10.1保密内容10.1.1与本合同相关的技术、商业秘密和客户信息。10.2保密义务10.2.1双方应采取必要措施保护保密信息不被泄露。10.2.2未经对方同意,不得将保密信息用于与本合同无关的目的。10.3违约责任10.3.1若一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1分包单位未按合同约定完成石材安装工作。11.1.2总包单位未按合同约定支付工程款。11.1.3双方未按合同约定履行其他义务。11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任,包括支付违约金或赔偿损失。11.2.2违约金或赔偿损失的具体数额由双方协商确定。11.3违约赔偿11.3.1违约方应赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。11.3.2违约方应承担因违约导致的其他损失。第十二条合同解除12.1解除条件12.1.1一方严重违约,经对方书面通知后仍未改正。12.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。12.2解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。12.2.2双方应协商确定合同解除的具体事宜。12.3解除后果12.3.1合同解除后,双方应按照约定处理剩余工作。12.3.2合同解除不影响双方因违约而产生的索赔权利。第十三条争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同争议。13.1.2协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构13.2.1仲裁委员会依法对争议进行仲裁。13.3争议解决程序13.3.1双方应按照仲裁委员会的仲裁规则提交仲裁申请。13.3.2仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起__________个工作日内作出仲裁裁决。第十四条其他14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更14.2.1合同的任何变更需经双方书面同意并签字盖章。14.3合同解除14.3.1合同解除按照本合同第十二条的规定执行。14.4合同终止14.4.1合同履行完毕或根据本合同约定解除后,合同终止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义和范围15.1定义15.1.1“第三方”指在本合同执行过程中,由甲乙双方同意介入的,提供专业服务或具有特定职能的独立实体。15.1.2第三方可能包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、融资机构、保险公司等。15.2范围15.2.1第三方的介入范围应根据甲乙双方的具体需求和合同约定确定。15.2.2第三方的介入应有利于合同的履行,提高工程质量和效率。16.甲乙双方在第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和专业技术能力。16.1.2甲方应与第三方签订书面服务合同,明确双方的权利和义务。16.1.3甲方应负责支付第三方的服务费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应积极配合第三方的相关工作,并提供必要的协助。16.2.2乙方应接受第三方的监督和建议,但最终决策权仍属于甲乙双方。16.2.3乙方应确保第三方在介入过程中不会侵犯其合法权益。17.第三方的责任限额17.1责任限额的定义17.1.1责任限额是指第三方在履行合同过程中,对甲乙双方可能造成的损失承担的最高赔偿额。17.2明确责任限额的方式17.2.1在第三方介入的书面服务合同中,明确第三方的责任限额。17.2.2责任限额应根据第三方的专业能力、服务范围和市场行情等因素确定。17.2.3责任限额应在合同中具体列出,包括但不限于:第三方因疏忽或过失导致工程延误的赔偿限额。第三方因技术错误导致工程质量问题的赔偿限额。第三方因违反保密条款泄露信息的赔偿限额。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方仅对甲方负责,甲方应向第三方支付服务费用。18.1.2第三方在执行任务时,应遵守甲方的要求和指示。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方的工作进行监督和建议,但不直接参与乙方的施工管理。18.2.2乙方应接受第三方的监督,但最终施工决策权仍属于乙方。18.3第三方与工程其他相关方的划分18.3.1第三方与工程的其他相关方(如设计单位、材料供应商等)之间没有直接的合同关系。18.3.2第三方的职责是独立于其他相关方,为甲乙双方提供专业服务。19.第三方的权利和义务19.1第三方的权利19.1.1第三方有权根据合同约定,获得相应的服务费用。19.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。19.2第三方的义务19.2.1第三方应按照合同约定,履行相应的专业服务职责。19.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和工程信息。19.2.3第三方应确保其提供的服务不侵犯他人的合法权益。20.第三方的责任20.1第三方的责任范围20.1.1第三方的责任范围应限于其在合同中的服务职责。20.1.2第三方对超出其服务职责范围的行为不承担责任。20.2第三方的免责条款20.2.1在不可抗力、意外事件或甲乙双方未能履行合同义务的情况下,第三方不承担责任。20.2.2第三方的责任免除应在合同中明确列出。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同文本详细要求:合同文本应清晰、完整,包括所有条款和条件。附件说明:合同文本是双方权利义务的法律依据。2.双方营业执照复印件详细要求:营业执照复印件应真实、有效,且在有效期内。附件说明:营业执照复印件用于证明双方合法经营。3.法定代表人身份证明详细要求:法定代表人身份证明应包括身份证复印件和法定代表人任职文件。附件说明:法定代表人身份证明用于确认双方代表的合法身份。4.项目概况说明书详细要求:说明书应包括项目名称、地点、规模、工期等信息。附件说明:说明书用于明确项目的基本信息。5.劳务分包内容明细表详细要求:明细表应列出所有劳务分包的具体内容、质量标准和要求。附件说明:明细表用于详细说明劳务分包的执行标准。6.进度计划表详细要求:计划表应包括详细的施工进度安排,包括关键节点和里程碑。附件说明:计划表用于监控和控制施工进度。7.技术要求和质量标准文件详细要求:文件应包括石材的技术要求和质量标准。附件说明:文件用于确保石材安装符合规定的质量标准。8.材料采购合同详细要求:采购合同应包括材料名称、规格、数量、价格等信息。附件说明:采购合同用于规范材料采购过程。9.安全生产管理制度详细要求:制度应包括安全生产的组织机构、职责、措施等。附件说明:制度用于确保施工现场的安全生产。10.保密协议详细要求:协议应包括保密内容、保密义务和违约责任。附件说明:协议用于保护双方的商业秘密。11.争议解决协议详细要求:协议应包括争议解决的方式、机构和程序。附件说明:协议用于解决合同执行过程中可能出现的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.分包单位未按合同约定完成石材安装工作责任认定标准:根据合同约定,分包单位应承担相应的违约责任,包括支付违约金或赔偿损失。示例说明:如分包单位延误工期超过合同约定的时间,应支付每日违约金。2.总包单位未按合同约定支付工程款责任认定标准:总包单位应承担违约责任,包括支付违约金或赔偿损失。示例说明:如总包单位未按时支付进度款,应支付每日违约金。3.第三方未履行合同约定的服务职责责任认定标准:第三方应承担违约责任,包括支付违约金或赔偿损失。示例说明:如第三方提供的服务不符合合同约定,应赔偿由此造成的损失。4.双方未按合同约定履行保密义务责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括支付违约金或赔偿损失。示例说明:如一方泄露了对方的商业秘密,应赔偿对方因此遭受的损失。5.发生安全事故,第三方未采取有效措施责任认定标准:第三方应承担相应的责任,包括赔偿损失。示例说明:如第三方在事故发生后未及时采取有效措施,应赔偿由此造成的损失。全文完。2024石材工程劳务分包及进度管理合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释1.3技术规范2.双方责任与义务2.1承包方责任2.2分包方责任2.3业主方责任2.4监理方责任3.工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程进度计划4.工程进度管理4.1进度控制措施4.2进度调整程序4.3进度验收标准5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检测与验收5.3质量责任6.工程变更管理6.1变更申请6.2变更审批6.3变更实施7.工程款支付7.1工程款支付方式7.2工程款支付进度7.3付款条件8.工程保险与安全8.1保险责任范围8.2保险费用承担8.3安全生产责任9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的责任12.合同附件12.1附件一:石材工程劳务分包合同12.2附件二:工程进度计划12.3附件三:工程款支付计划12.4附件四:工程保险合同13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1通知方式14.2合同解释14.3合同签署与生效第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释1.2.1“石材工程”指乙方按照甲方要求,在指定地点进行的石材加工、运输、安装等全部劳务分包工作。1.2.2“进度管理”指乙方负责对石材工程的施工进度进行计划、协调、控制和监督,确保工程按约定时间完成。1.3技术规范本合同中涉及的技术规范、标准、图纸等文件,乙方应严格按照甲方提供的相关资料执行。2.双方责任与义务2.1承包方责任2.1.1乙方应按照合同约定,按照甲方要求的技术规范和进度计划,完成石材工程的劳务分包工作。2.1.2乙方应确保施工过程中的安全、文明施工,并对因乙方原因造成的工程质量问题负责。2.2分包方责任2.2.1乙方应按照合同约定,及时完成石材工程的劳务分包工作,并确保工程质量达到约定标准。2.2.2乙方应遵守施工现场的各项规章制度,服从甲方及监理方的管理和监督。3.工程范围与内容3.1工程范围本合同涉及的石材工程范围为:石材加工、运输、安装等全部劳务分包工作。3.2工程内容3.2.1石材加工:包括石材切割、打磨、雕刻等加工工序。3.2.2运输:包括石材从加工地点到施工现场的运输。3.2.3安装:包括石材在施工现场的安装固定。4.工程进度管理4.1进度控制措施乙方应制定详细的施工进度计划,包括各工序的起止时间、关键节点等,并报送甲方及监理方审批。4.2进度调整程序如遇不可抗力或其他特殊情况导致进度延误,乙方应及时向甲方及监理方报告,经双方协商一致后,可对进度计划进行调整。4.3进度验收标准乙方应按照合同约定的时间节点,完成石材工程的劳务分包工作,并确保工程质量达到约定标准。5.工程质量要求5.1质量标准本合同中的石材工程应按照国家相关质量标准和甲方要求的技术规范执行。5.2质量检测与验收乙方应按照合同约定的时间节点,对石材工程进行自检,并邀请甲方及监理方进行验收。5.3质量责任乙方对因自身原因造成的质量问题负责,并承担相应的修复、赔偿等责任。6.工程变更管理6.1变更申请如遇工程变更,乙方应向甲方及监理方提出书面变更申请,经三方协商一致后,方可进行变更。6.2变更审批甲方及监理方应在收到变更申请后五个工作日内予以审批,并通知乙方。6.3变更实施乙方应根据审批通过的变更内容,及时调整施工方案,并按照变更后的计划进行施工。8.工程保险与安全8.1保险责任范围乙方应负责投保工程一切险、意外伤害险等,保险金额应不低于合同总价,保险期限应覆盖整个工程实施期间。8.2保险费用承担保险费用由乙方承担,并应在合同签订后五个工作日内向保险公司支付。8.3安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,建立健全安全生产责任制,确保施工安全。9.违约责任9.1违约行为包括但不限于:未按时完成工程;未达到约定的工程质量;未履行合同约定的其他义务。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:支付违约金;赔偿损失;终止合同等。9.3违约赔偿违约赔偿金额应根据违约行为的严重程度、损失大小以及合同约定进行确定。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序争议解决过程中,双方应保持合作态度,提供必要的信息和证据,并积极配合。10.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非另有约定。11.合同解除与终止11.1合同解除条件包括但不限于:一方违约;不可抗力;双方协商一致等。11.2合同终止程序合同解除或终止时,双方应立即停止履行合同义务,并采取必要措施保护施工现场和财产安全。11.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、设备、材料等事宜。12.合同附件12.1附件一:石材工程劳务分包合同12.2附件二:工程进度计划12.3附件三:工程款支付计划12.4附件四:工程保险合同13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同时终止。13.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜,包括但不限于:结算工程款、退还押金等。14.其他约定14.1通知方式双方通讯地址、联系方式如有变更,应提前通知对方。14.2合同解释本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.3合同签署与生效本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中“第三方”指除甲方、乙方以外的,在合同履行过程中提供专业服务、咨询、监督或其他协助的独立实体。15.2第三方责任限额15.2.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行本合同所承担的责任,其赔偿或补偿的最高金额。15.2.2第三方责任限额确定第三方责任限额应根据第三方提供服务的内容、性质和风险程度,由甲方与第三方另行协商确定,并在合同附件中明确。15.3第三方介入条件15.3.1甲方介入甲方有权根据项目需要,引入第三方进行专业服务或监督。15.3.2乙方介入乙方在履行合同过程中,如需第三方协助,应事先获得甲方同意。15.4第三方责任划分15.4.1第三方责任范围第三方的责任范围应限于其提供服务的内容,并应明确在合同中。15.4.2第三方与其他方责任划分15.4.2.1甲方与第三方责任划分甲方对第三方在履行合同过程中的行为负责,包括第三方违反合同约定的行为。15.4.2.2乙方与第三方责任划分乙方对第三方在履行合同过程中的行为负责,包括第三方违反合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论