2024年甲乙双方标准建设工程施工合同示范文本的签订

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年甲乙双方标准建设工程施工合同示范文本的签订本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义2.工程内容及范围2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程质量标准3.合同价格及支付3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6支付方式及期限4.工期及进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3进度计划及要求4.4工期延误及延长5.施工质量及验收5.1施工质量要求5.2质量监督与检查5.3工程验收5.4验收标准及程序6.材料与设备6.1材料供应及要求6.2设备供应及要求6.3材料与设备验收7.变更及调整7.1合同变更条件7.2变更程序7.3变更费用及责任8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3违约赔偿方式及金额9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点及法院10.合同的解除10.1合同解除条件10.2解除合同的程序10.3解除合同后的责任处理11.保险及安全11.1保险责任及范围11.2保险办理及费用11.3施工安全要求12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任13.合同的生效、变更及终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件14.其他条款14.1合同的解释权14.2合同的附件14.3合同的修订及补充14.4法律适用及争议解决14.5联系方式及通知义务第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称：（填写甲方全称），地址：（填写甲方地址）。1.2乙方名称及地址乙方全称：（填写乙方全称），地址：（填写乙方地址）。1.3合同术语定义（此处列出合同中使用的专业术语及其定义，例如：“工程”、“工程进度”、“施工质量”等，要求具体明确。）第二条工程内容及范围2.1工程概述本合同涉及的工程名称为：（填写工程名称），工程主要包括：（填写工程主要包括内容）。2.2工程地点工程实施地点：（填写工程实施地点）。2.3工程规模工程规模为：（填写工程规模，如建筑面积、工程造价等）。2.4工程质量标准本工程质量标准按照（填写相关标准名称）执行。第三条合同价格及支付3.1合同总价本合同总价为基础合同价，金额为（填写金额）。3.2价格调整机制（详细描述价格调整的条件、程序、计算方法等。）3.3预付款甲方应在合同签订后（填写时间）内支付乙方预付款，金额为（填写金额）。3.4进度付款（详细描述进度付款的条件、程序、比例等。）3.5竣工结算工程竣工后，乙方按照合同约定的质量、进度等条件，向甲方提交竣工结算报告。甲方在收到竣工结算报告后（填写时间）内进行审核，确认无误后支付剩余款项。3.6支付方式及期限本合同支付方式为（填写支付方式，如银行转账、现金等），支付期限为（填写期限）。第四条工期及进度4.1开工日期本工程开工日期为（填写日期）。4.2竣工日期本工程竣工日期为（填写日期）。4.3进度计划及要求乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。4.4工期延误及延长（详细描述工期延误及延长的条件、程序、责任等。）第五条施工质量及验收5.1施工质量要求本工程质量要求符合（填写相关标准名称）。5.2质量监督与检查甲方有权对施工过程进行质量监督与检查，乙方应积极配合。5.3工程验收工程竣工后，甲方应组织验收。验收合格的，支付剩余款项；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。5.4验收标准及程序验收标准按照（填写相关标准名称）执行。验收程序为：（详细描述验收程序）。第六条材料与设备6.1材料供应及要求乙方负责采购施工所需材料，并按照甲方的要求提供相关质量证明文件。6.2设备供应及要求乙方负责采购施工所需设备，并按照甲方的要求提供相关质量证明文件。6.3材料与设备验收甲方对乙方提供的材料和设备进行验收，验收合格的，方可用于施工。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方违反合同约定，导致工程进度、质量等方面出现问题的，应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）甲方未能按约定时间支付预付款、进度付款的，应支付违约金，违约金为应付款项的（填写比例）；（2）甲方未能按约定时间提供施工场地的，乙方有权要求延长工期，并有权要求甲方支付违约金，违约金为（填写金额）；（3）甲方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约责任乙方违反合同约定，导致工程进度、质量等方面出现问题的，应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）乙方未能按约定时间完成工程的，应支付违约金，违约金为合同总价的一定比例；（2）乙方提供的材料、设备不符合合同约定的，甲方有权要求乙方更换，乙方应承担更换所产生的费用；（3）乙方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。8.3违约赔偿方式及金额违约方应按照合同约定和法律规定，承担违约责任。赔偿金额根据甲方实际损失计算，包括但不限于直接损失、间接损失、违约金等。具体赔偿方式及金额由双方协商确定。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点及法院仲裁地点为（填写地点），仲裁或诉讼法院为（填写法院名称）。第十条合同的解除10.1合同解除条件（详细描述合同解除的条件，如一方违约、不可抗力等。）10.2解除合同的程序（详细描述解除合同的程序，如通知对方、提交解除合同书面文件等。）10.3解除合同后的责任处理（详细描述解除合同后，双方应承担的责任及处理方式。）第十一条保险及安全11.1保险责任及范围乙方应按照甲方要求，办理施工期间的相关保险，并将其保险单复印件提交给甲方备案。保险责任范围包括但不限于：（1）施工人员伤亡；（2）施工设备损坏；（3）第三方损害等。11.2保险办理及费用乙方负责办理上述保险，并承担相关保险费用。11.3施工安全要求乙方应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。第十二条保密条款12.1保密内容（详细描述需要保密的内容，如技术秘密、商业秘密等。）12.2保密期限保密期限为（填写期限）。12.3泄密责任（详细描述泄密责任及处理方式。）第十三条合同的生效、变更及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序合同变更应书面签订，并由双方签字盖章确认。13.3合同终止条件（详细描述合同终止的条件，如工程竣工、一方违约等。）第十四条其他条款14.1合同的解释权本合同的解释权归（填写一方名称）。14.2合同的附件本合同附件包括：（列出附件名称及编号）。14.3合同的修订及补充合同的修订及补充应书面签订，并由双方签字盖章确认。14.4法律适用及争议解决本合同适用（填写法律名称），如发生争议，按照本合同争议解决条款处理。14.5联系方式及通知义务双方应保持有效的联系方式，并确保对方能够及时收到通知。通知义务如下：（详细描述通知义务）。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件1.1第三方介入的条件（1）甲乙方在履行合同过程中发生争议，无法通过友好协商解决；（2）甲乙方请求第三方的专业意见或评估；（3）法律规定或双方约定需要第三方介入的其他情形。1.2第三方选择甲乙方应共同选择第三方，若无法达成一致，则双方可商请具有权威的行业协会或专业机构推荐第三方。第二条第三方的工作范围2.1第三方的工作范围第三方的工作范围包括但不限于：（1）对甲乙双方的争议进行调解；（2）对甲乙双方的合同履行情况进行评估；（3）对甲乙双方提出的专业问题提供咨询意见；（4）其他双方约定的工作内容。2.2第三方的工作程序第三方应按照双方约定的工作程序进行，包括但不限于：（1）听取甲乙双方的陈述；（2）审查相关文件和资料；（3）进行现场勘查；（4）提出调解方案或评估报告。第三条第三方的时间安排3.1第三方完成工作的时间安排第三方应在接受委托后的（填写时间）内完成工作。3.2延长工作时间的规定若第三方因特殊情况无法在规定时间内完成工作，需提前向甲乙方说明原因，并协商延长工作时间。第四条第三方的工作费用4.1第三方的工作费用第三方的工作费用由甲乙方共同承担。具体费用标准由双方协商确定。4.2费用的支付方式甲乙方应按照双方约定的方式支付第三方的工作费用。第五条第三方责任的限制5.1第三方责任的限制5.2第三方责任的免除第三方在履行合同过程中，因不可抗力或其他无法预见的原因导致损失的，第三方不承担责任。第六条第三方与其他方的关系6.1第三方与甲乙方的关系第三方在履行合同过程中，应保持独立客观的地位，不代表甲乙方任何一方。6.2第三方与中介方的关系若第三方为中介方，中介方在介绍第三方时，应确保第三方的独立性和客观性。中介方不应干预第三方的工作过程和结果。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件（1）甲乙方达成一致，无需第三方介入；（2）第三方完成约定的工作内容；（3）法律规定或双方约定的其他终止条件。7.2第三方介入终止的程序甲乙方应共同签署终止第三方介入的书面文件，并明确终止日期。第八条第三方介入的效力8.1第三方介入的效力第三方介入的行为和结果，对甲乙方具有约束力。甲乙方应按照第三方的工作结果执行。8.2第三方介入的证明第三方介入的行为和结果，应以书面形式记录，并由甲乙方签字盖章确认。第九条第三方介入的保密9.1保密义务第三方在履行合同过程中，应对甲乙双方的保密信息承担保密义务。9.2保密期限保密期限为（填写期限）。第十条违约责任10.1第三方违约责任第三方违反合同约定，应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）未能在约定时间内完成工作的，应支付违约金，违约金为（填写金额）；（2）未能保持独立客观地位的，应承担相应的违约责任。10.2甲乙方违约责任甲乙方违反合同约定，导致第三方无法正常履行合同的，应承担违约责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式甲乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁或诉讼地点及法院仲裁地点为（填写地点），仲裁或诉讼法院为（填写法院名称）。第十二条合同的生效、变更及终止12.1合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同主体及定义附件2：工程内容及范围附件3：合同价格及支付附件4：工期及进度附件5：施工质量及验收附件6：材料与设备附件7：变更及调整附件8：违约责任附件9：争议解决附件10：保险及安全附件11：保密条款附件12：合同的生效、变更及终止附件13：其他条款附件14：第三方介入后的修正附件1：合同主体及定义详细要求：本附件应包括甲方、乙方全称、地址、联系人及联系方式等信息，并明确双方的定义及分类。附件2：工程内容及范围详细要求：本附件应详细列明工程的项目名称、工程地点、工程规模、工程质量标准等信息。附件3：合同价格及支付详细要求：本附件应详细列明合同总价、预付款、进度付款、竣工结算等费用的计算方式和支付期限。附件4：工期及进度详细要求：本附件应详细列明工程的开工日期、竣工日期、各阶段工期安排及进度要求。附件5：施工质量及验收详细要求：本附件应包括施工质量标准、验收程序、验收标准等要求。附件6：材料与设备详细要求：本附件应包括材料供应要求、设备供应要求、材料与设备验收标准等。附件7：变更及调整详细要求：本附件应详细列明合同变更的条件、程序、费用调整等。附件8：违约责任详细要求：本附件应详细列明违约行为及责任认定标准，并提供违约金计算示例。附件9：争议解决详细要求：本附件应明确争议解决方式、仲裁或诉讼地点及法院等信息。附件10：保险及安全详细要求：本附件应明确保险责任范围、保险办理及费用承担等要求。附件11：保密条款详细要求：本附件应明确保密内容、保密期限、泄密责任等要求。附件12：合同的生效、变更及终止详细要求：本附件应明确合同生效条件、变更程序、终止条件等信息。附件13：其他条款详细要求：本附件应包括合同解释权、附件名称及编号、法律适用及争议解决等。附件14：第三方介入后的修正详细要求：本附件应包括第三方介入的条件、工作范围、时间安排、费用承担等要求。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未能按约定时间支付预付款、进度付款；2.甲方未能按约定时间提供施工场地；3.乙方未能按约定时间完成工程；4.乙方提供的材料、设备不符合合同约定；5.甲方违反合同其他约定；6.乙方违反合同其他约定。违约责任认定标准：1.违约金计算：违约金为违约行为涉及的金额的一定比例；2.延长工期：工期延误天数乘以工程日工资计算违约金；3.赔偿损失：根据甲方实际损失计算赔偿金额，包括但不限于直接损失、间接损失等。示例说明：若甲方未能按约定时间支付预付款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为预付款金额的5%。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指甲方、乙方及第三方；2.工程内容：指工程的项目名称、工