2025年度太阳能光伏发电站场地平整与光伏组件安装合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度太阳能光伏发电站场地平整与光伏组件安装合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.项目内容3.1场地平整3.1.1平整范围3.1.2平整要求3.1.3平整进度3.2光伏组件安装3.2.1安装范围3.2.2安装要求3.2.3安装进度4.合同价款4.1合同总价4.2计价方式4.3付款方式4.4付款节点5.合同工期5.1施工期5.2质保期6.质量要求6.1场地平整质量要求6.2光伏组件安装质量要求7.施工进度7.1场地平整进度计划7.2光伏组件安装进度计划8.施工安全8.1施工现场安全要求8.2安全责任9.风险管理9.1风险识别9.2风险评估9.3风险应对措施10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他约定14.1合同附件14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止14.5合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：太阳能科技有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2025年度太阳能光伏发电站场地平整与光伏组件安装项目2.2项目地点省市区镇村2.3项目规模装机容量为100兆瓦2.4项目工期自合同签订之日起60日内完成场地平整，90日内完成光伏组件安装3.项目内容3.1场地平整3.1.1平整范围包括光伏发电站建设所需的所有土地平整区域3.1.2平整要求满足光伏组件安装要求，确保场地平整度达到±5cm3.1.3平整进度第一阶段：场地清理（5日内完成）第二阶段：场地平整（15日内完成）3.2光伏组件安装3.2.1安装范围包括光伏发电站所有光伏组件的安装3.2.2安装要求光伏组件安装牢固，接线正确，确保发电效率3.2.3安装进度第一阶段：组件安装准备（10日内完成）第二阶段：组件安装（30日内完成）4.合同价款4.1合同总价场地平整费用：人民币500万元光伏组件安装费用：人民币800万元合计：人民币1300万元4.2计价方式按实际完成工程量计算，以合同总价为结算依据4.3付款方式合同签订后支付合同总价30%的预付款场地平整完成后支付50%的进度款光伏组件安装完成后支付20%的进度款质保期满后支付剩余10%的尾款4.4付款节点预付款：合同签订后5日内支付场地平整完成：合同签订后60日内支付光伏组件安装完成：合同签订后90日内支付质保期满：合同签订后一年内支付5.合同工期5.1施工期场地平整：自合同签订之日起60日内完成光伏组件安装：自合同签订之日起90日内完成5.2质保期自光伏组件安装完成之日起一年内为质保期6.质量要求6.1场地平整质量要求场地平整度达到±5cm，无积水，无硬物6.2光伏组件安装质量要求光伏组件安装牢固，接线正确，无漏电现象，发电效率达到设计要求8.施工安全8.1施工现场安全要求乙方在施工现场必须遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，严格执行安全生产操作规程，确保施工安全。8.2安全责任甲方负责施工现场的安全管理和监督，乙方负责具体施工过程中的安全措施执行。9.风险管理9.1风险识别合同签订前，双方应共同对项目进行风险评估，识别可能存在的风险因素。9.2风险评估对识别出的风险进行评估，包括风险发生的可能性、可能造成的影响及风险等级。9.3风险应对措施针对评估出的风险，制定相应的应对措施，包括预防措施、应急处理措施等。10.违约责任10.1违约情形包括未按合同约定时间完成工程、质量不符合要求、擅自改变施工方案等。10.2违约责任发生违约情形时，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.争议解决11.1争议解决方式发生争议时，双方应通过友好协商解决。11.2争议解决程序协商不成时，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。12.合同解除12.1合同解除条件在发生不可抗力、一方违约达到合同约定程度、双方协商一致等情况下，可以解除合同。12.2合同解除程序一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明理由。合同解除后，双方应按照约定进行结算。13.合同生效13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期合同生效日期为2025年1月1日。14.其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等。14.2合同变更任何合同的变更均需以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.3合同解除如合同解除，双方应立即停止一切合同约定的行为，并按照合同约定进行结算。14.4合同终止合同履行完毕或合同解除后，本合同自动终止。14.5合同附件清单附件清单如下：附件一：工程量清单附件二：施工图纸附件三：技术规范附件四：安全协议附件五：付款计划表第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方之外的，为合同履行提供专业服务、技术支持或其他辅助作用的独立法人或其他组织。15.2第三方介入类型1.设计方：负责提供光伏发电站的设计方案和技术指导。2.监理方：负责对施工现场进行监督和管理，确保工程质量和进度。3.供应商：负责提供光伏组件等工程所需的材料和设备。4.施工单位：负责光伏发电站的施工建设。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方选择甲方和乙方有权根据项目需求选择合适的第三方，并与其签订相应的合作协议。15.3.2第三方授权甲方和乙方应向第三方明确授权范围，包括但不限于技术支持、施工管理、质量控制等。16.第三方责任与权利16.1责任1.设计方：确保设计方案的合理性和可行性，对设计缺陷导致的工程损失承担责任。2.监理方：对施工现场进行有效监督，确保工程质量和进度，对监理失职导致的损失承担责任。3.供应商：提供符合质量标准的产品和设备，对因产品质量导致的工程损失承担责任。4.施工单位：按照施工图纸和规范进行施工，确保工程质量和安全，对施工过程中的责任承担责任。16.2权利第三方有权：1.获取甲方和乙方提供的相关信息和技术资料。2.根据合作协议和本合同的规定，对工程进行必要的监督和管理。3.要求甲方和乙方履行合同约定的义务。17.第三方责任限额17.1限额设定第三方的责任限额应根据合作协议和本合同的规定确定，包括但不限于：1.乙方对第三方的责任限额，不得超过乙方在本合同项下应付给第三方的金额。2.第三方对甲方的责任限额，不得超过第三方在合作协议中承诺的赔偿金额。17.2限额适用责任限额适用于第三方在履行合作协议和本合同过程中，因疏忽、过失或违约行为导致的损失。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系由合作协议约定，第三方应向甲方提供必要的服务和技术支持。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系由合作协议约定，第三方应按照本合同的规定，协助乙方完成工程任务。18.3第三方与工程其他参与方的关系第三方与工程其他参与方的关系，包括但不限于供应商、施工单位等，由合作协议和本合同共同约定。19.争议解决19.1第三方介入引起的争议，由甲方、乙方和第三方进行协商解决。19.2协商不成的，任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。20.其他20.1本合同的任何条款因第三方介入而发生的变更，均应以书面形式进行，并经甲方、乙方和第三方共同签字盖章后生效。20.2第三方的介入不应影响本合同的其他条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列出场地平整和光伏组件安装的所有工程量，包括材料、人工、机械等。说明：工程量清单是合同执行过程中工程款支付的重要依据。2.附件二：施工图纸详细要求：包含场地平整和光伏组件安装的详细设计图纸，包括尺寸、材料、工艺等。说明：施工图纸是施工过程中的重要指导文件。3.附件三：技术规范详细要求：明确场地平整和光伏组件安装的技术标准、质量要求等。说明：技术规范是确保工程质量和安全的重要文件。4.附件四：安全协议详细要求：规定施工现场的安全管理措施，包括安全责任、应急预案等。说明：安全协议是保障施工人员生命财产安全的重要协议。5.附件五：付款计划表详细要求：列出合同执行过程中的付款节点、金额和付款方式。说明：付款计划表是确保工程款按时支付的重要依据。6.附件六：第三方合作协议详细要求：明确第三方介入的具体事项、服务内容、费用和责任。说明：第三方合作协议是确保第三方服务质量的重要文件。7.附件七：质量保证书详细要求：保证工程质量达到合同约定的标准，并承诺在质保期内提供维修服务。说明：质量保证书是确保工程质量的重要承诺。8.附件八：验收报告详细要求：记录工程验收的过程和结果，包括验收日期、验收人员、验收意见等。说明：验收报告是确认工程是否达到合同要求的重要文件。9.附件九：争议解决协议详细要求：明确争议解决的方式和程序，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。说明：争议解决协议是解决合同执行过程中可能出现争议的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成场地平整或光伏组件安装。责任认定标准：每延误一天，乙方应支付合同总价1%的违约金。示例：若合同约定90日内完成光伏组件安装，若实际完成时间为95日，则乙方需支付合同总价5%的违约金。2.违约行为：乙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准。责任认定标准：乙方应无条件更换或修复不合格的物品，并承担由此产生的费用。示例：若乙方提供的光伏组件存在质量问题，乙方应负责更换或修复，并承担相关费用。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：每逾期支付一天，甲方应支付乙方应付款项的1%的违约金。示例：若合同约定支付100万元，若实际支付时间为10日后，则甲方需支付1万元违约金。4.违约行为：第三方未按合作协议履行其职责。责任认定标准：第三方应根据合作协议承担相应的违约责任。示例：若第三方提供的设计方案存在缺陷，导致工程损失，第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2025年度太阳能光伏发电站场地平整与光伏组件安装合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方1.5合同背景第二章合同标的2.1光伏发电站场地2.2光伏组件2.3施工范围第三章项目进度安排3.1施工工期3.2施工阶段划分3.3阶段性验收第四章施工质量要求4.1光伏组件质量要求4.2施工质量标准4.3质量检测与验收第五章施工安全管理5.1安全生产责任5.2安全管理制度5.3应急预案第六章材料供应与验收6.1材料供应方式6.2材料验收标准6.3材料验收程序第七章工程造价与支付7.1工程造价组成7.2支付方式7.3支付进度第八章合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除程序第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点第十一章合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理第十二章合同附件12.1合同附件清单12.2附件内容第十三章合同签署13.1签署主体13.2签署日期13.3签署地点第十四章合同生效14.1生效条件14.2生效日期14.3生效地点合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年度太阳能光伏发电站场地平整与光伏组件安装合同”。1.2合同编号合同编号：2025SNGPV0011.3合同签订日期合同签订日期：2025年1月15日1.4合同双方甲方（光伏发电站业主）：[甲方全称]乙方（施工单位）：[乙方全称]1.5合同背景鉴于甲方拟建设太阳能光伏发电站，乙方愿意为甲方提供场地平整与光伏组件安装服务，双方经友好协商，达成如下协议。第二章合同标的2.1光伏发电站场地2.1.1场地位置：[具体地址]2.1.2场地面积：[具体面积]2.1.3场地要求：[具体要求]2.2光伏组件2.2.1组件品牌：[品牌名称]2.2.2组件型号：[型号名称]2.2.3组件数量：[具体数量]2.3施工范围2.3.1场地平整工程2.3.2光伏组件安装工程2.3.3配电设施安装工程第三章项目进度安排3.1施工工期3.1.1总工期：[具体工期]3.1.2阶段工期：[具体阶段工期]3.2施工阶段划分3.2.1场地平整阶段3.2.2光伏组件安装阶段3.2.3配电设施安装阶段3.3阶段性验收3.3.1验收标准：[具体标准]3.3.2验收程序：[具体程序]第四章施工质量要求4.1光伏组件质量要求4.1.1组件质量符合国家相关标准4.1.2组件性能符合合同约定4.2施工质量标准4.2.1施工质量符合国家相关标准4.2.2施工质量符合合同约定4.3质量检测与验收4.3.1质量检测方法：[具体方法]4.3.2质量验收程序：[具体程序]第五章施工安全管理5.1安全生产责任5.1.1甲方负责整个光伏发电站项目的安全生产5.1.2乙方负责施工过程中的安全生产5.2安全管理制度5.2.1制定安全管理制度5.2.2定期进行安全教育培训5.3应急预案5.3.1制定应急预案5.3.2定期进行应急演练第六章材料供应与验收6.1材料供应方式6.1.1甲方负责材料采购6.1.2乙方负责材料运输与保管6.2材料验收标准6.2.1材料质量符合国家相关标准6.2.2材料性能符合合同约定6.3材料验收程序6.3.1验收方法：[具体方法]6.3.2验收程序：[具体程序]第七章工程造价与支付7.1工程造价组成7.1.1材料费7.1.2人工费7.1.3机械费7.1.4管理费7.1.5利润7.2支付方式7.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的20%7.2.2进度款：按实际完成工程量支付7.2.3结算款：工程验收合格后支付合同总价的80%7.2.4保修金：工程验收合格后支付合同总价的5%，保修期满无质量问题退还7.3支付进度7.3.1预付款支付日期：[具体日期]7.3.2进度款支付日期：[具体日期]7.3.3结算款支付日期：[具体日期]7.3.4保修金支付日期：[具体日期]第八章合同变更与解除8.1合同变更条件8.1.1因不可抗力导致合同无法履行8.1.2甲方或乙方要求变更合同内容8.1.3经双方协商一致同意变更8.2合同解除条件8.2.1一方违约导致合同无法履行8.2.2合同目的不能实现8.2.3经双方协商一致同意解除8.3变更与解除程序8.3.1变更：双方书面通知对方，并签订变更协议8.3.2解除：一方书面通知对方，并签订解除协议第九章违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定完成工程9.1.2甲方未按合同约定支付款项9.1.3一方违反合同其他条款9.2违约责任承担9.2.1乙方未按时完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方损失9.2.2甲方未按时支付款项，应承担违约责任，支付逾期利息9.2.3违反合同其他条款，按合同约定承担相应责任9.3违约赔偿9.3.1赔偿金额根据实际损失计算9.3.2赔偿方式为货币支付第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商解决10.1.2仲裁解决10.1.3司法解决10.2争议解决程序10.2.1协商：双方友好协商解决10.2.2仲裁：提交约定的仲裁机构仲裁10.2.3司法：向有管辖权的人民法院提起诉讼10.3争议解决地点争议解决地点：[具体地点]第十一章合同终止11.1合同终止条件11.1.1合同期限届满11.1.2合同解除11.1.3双方协商一致终止11.2合同终止程序11.2.1双方书面通知对方11.2.2清理现场11.2.3结算工程款11.3合同终止后的处理11.3.1乙方负责将工程现场恢复原状11.3.2双方共同处理剩余问题第十二章合同附件12.1合同附件清单12.1.1设计图纸12.1.2材料清单12.1.3施工方案12.1.4乙方资质证明12.2附件内容[附件内容详细列出]第十三章合同签署13.1签署主体13.1.1甲方代表：[姓名]13.1.2乙方代表：[姓名]13.2签署日期[签署日期]13.3签署地点[签署地点]第十四章合同生效14.1生效条件14.1.1双方签署并盖章14.1.2合同附件齐全14.2生效日期[生效日期]14.3生效地点[生效地点]甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：代表（签字）：日期：日期：附件：[附件1：设计图纸][附件2：材料清单][附件3：施工方案][附件4：乙方资质证明]多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导的决策权1.1.1甲方有权决定光伏发电站的整体规划和设计。1.1.2甲方有权对乙方提交的施工方案、进度计划等进行审批。1.1.3甲方有权对工程变更、进度调整等进行决策。1.2甲方提供的资料1.2.1甲方应向乙方提供场地平整和光伏组件安装所需的全部技术资料和设计图纸。1.2.2甲方应保证提供的资料真实、完整、准确，并对因资料问题导致的工程延误或损失承担责任。1.3甲方对施工过程的监督1.3.1甲方应指派专人负责对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同要求。1.3.2甲方有权对施工过程中的违规行为进行制止，并对乙方进行相应的处罚。1.4甲方对工程验收的权力1.4.1甲方有权组织对完成的工程进行验收，验收合格后方可投入使用。1.4.2甲方有权对验收不合格的工程提出整改要求，直至合格为止。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导的施工安排2.1.1乙方有权根据工程进度和实际情况，对施工计划进行调整。2.1.2乙方有权对施工过程中的技术问题进行处理，并采取必要的措施确保工程顺利进行。2.2乙方对材料的质量控制2.2.1乙方应严格按照合同约定，对光伏组件等材料进行质量检验，确保材料质量符合要求。2.2.2乙方有权对不合格的材料进行退换，并追究相关责任。2.3乙方对工程安全的责任2.3.1乙方应建立健全施工现场的安全管理制度，确保施工安全。2.3.2乙方应对施工过程中的安全事故承担全部责任，并按照相关法律法规进行处理。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介的职责3.1.1第三方中介负责对合同履行情况进行监督，确保双方权益得到保障。3.1.2第三方中介有权对施工质量、进度、费用等进行审核，并提出意见和建议。3.2第三方中介的资质要求3.2.1第三方中介应具备相关行业资质，具备专业知识和实践经验。3.2.2第三方中介的资质证书应真实有效，并由甲方、乙方共同审核。3.3第三方中介的费用承担3.3.1第三方中介的费用由双方按比例分担，具体比例由合同约定。3.3.2第三方中介的费用支付方式为按月结算，由甲方在每月末支付。3.4第三方中介的争议解决3.4.1第三方中介在履行职责过程中，如与甲方或乙方发生争议，应通过协商解决。3.4.2如协商不成，可提交约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.5第三方中介的保密义务3.5.1第三方中介应遵守保密协议，对在履行职责过程中知悉的甲方、乙方商业秘密和敏感信息进行保密。3.5.2第三方中介未经甲方、乙方同意，不得向任何第三方泄露上述信息。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸2.材料清单3.施工方案4.乙方资质证明5.第三方中介资质证书6.保密协议7.争议解决协议8.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按时完成工程甲方未按时支付款项一方违反合同其他条款2.违约行为的认定：乙方未按时完成工程，通过实际完成工程量与合同约定工期进行对比。甲方未按时支付款项，通过支付记录与合同约定支付进度进行对比。违反合同其他条款，根据合同具体条款进行判断。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。3.司法诉讼：指当事人根据法律规定，将争议提交人民法院进行审理和裁决的争议解决方式。4.资质证书：指政府或行业协会颁发的，证明个人或企业具备某种资格的证书。5.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现技术难题。解决办法：组织专家进行技术研讨，制定解决方案。2.问题：材料供应不及时。解决办法：与供应商协商，确保材料供应的及时性，必要时寻找替代供应商。3.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：立即启动应急预案，进行事故调查，采取措施防止类似事故再次发生。4.问题：工程验收不合格。解决办法：分析原因，制定整改措施，重新进行验收。五、所有应用场景：1.光伏发电站建设2.太阳能光伏项目施工3.光伏组件安装工程4.第三方中介参与的项目管理5.工程合同纠纷解决全文完。2025年度太阳能光伏发电站场地平整与光伏组件安装合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方：1.2乙方：1.3其他相关方：二、合同前言2.1背景：2.2目的：本合同旨在明确甲方、乙方及其他相关方在太阳能光伏发电站场地平整与光伏组件安装过程中的权利、义务及责任，确保项目顺利实施，实现预期目标。三、定义与解释3.1专业术语：（1）太阳能光伏发电站：指利用太阳能光伏组件将太阳光能直接转化为电能的发电设施。（2）场地平整：指对太阳能光伏发电站建设场地进行清理、平整、加固等工程。（3）光伏组件：指太阳能光伏发电站中用于将太阳光能转化为电能的组件。3.2关键词解释：（1）合同履行：指甲方、乙方及其他相关方按照本合同约定，完成各自义务的过程。（2）违约责任：指甲方、乙方及其他相关方未按照本合同约定履行义务，应承担的责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成场地平整与光伏组件安装工作。（2）甲方有权监督乙方的工作进度和质量，对不符合要求的部分提出整改意见。（3）甲方应按时向乙方支付工程款项。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成场地平整与光伏组件安装工作。（2）乙方应遵守国家相关法律法规，确保工程质量和安全。（3）乙方应配合甲方进行工程进度和质量监督。五、履行条件5.1合同履行时间：5.2合同履行地点：5.3合同履行方式：（1）场地平整：乙方负责对场地进行清理、平整、加固等工程。（2）光伏组件安装：乙方负责将光伏组件安装到指定位置。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同履行完毕；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）终止合同前，甲乙双方应就终止事宜进行协商，达成一致意见；（2）终止合同后，甲乙双方应按照合同约定办理相关手续。6.4终止后果：（1）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定支付剩余款项；（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）场地平整费用：包括但不限于土地清理、平整、加固等工程费用。（2）光伏组件安装费用：包括光伏组件购置、运输、安装、调试等费用。（3）设计费用：包括场地设计、光伏组件选型、电气设计等费用。（4）监理费用：包括项目监理、质量监督、进度控制等费用。（5）其他费用：包括但不限于税费、保险费、临时设施租赁费等。7.2支付方式甲方应按照合同约定，通过银行转账方式向乙方支付各项费用。7.3支付时间（1）场地平整费用：在场地平整工程完工并经甲方验收合格后支付。（2）光伏组件安装费用：在光伏组件安装工程完工并经甲方验收合格后支付。（3）设计费用：在设计方案通过甲方审核并确定后支付。（4）监理费用：按月支付，每月支付监理费用的三分之一。7.4支付条款（1）甲方应在支付时间前，将支付款项划入乙方指定的银行账户。（2）乙方应在收到支付款项后，出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。（2）甲方未按时验收工程，导致乙方无法按期完成工程的，甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成场地平整与光伏组件安装工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的千分之五。（2）乙方未按合同约定质量完成工程的，应承担修复或重做的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照实际损失，向守约方支付赔偿金。赔偿金支付方式与费用支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密、项目信息等，均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式甲乙双方应采取一切必要措施，确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、罢工、政府禁令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，甲乙双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件发生后，甲乙双方应协商解决合同履行问题。（3）因不可抗力导致合同无法履行时，甲乙双方互不承担责任。10.4不可抗力实例如遇不可抗力事件，具体实例包括但不限于地震、洪水、战争等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，可提交相关调解机构进行调解，或申请仲裁或诉讼解决。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、国家利益的项目；（2）涉及他人合法权益的项目；（3）法律、法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对太阳能光伏发电站项目的所有权，乙方在合同履行期间仅享有使用权。13.2特殊权力保留（1）乙方在合同履行期间，未经甲方书面同意，不得转让、抵押或以其他方式处置场地平整与光伏组件安装工程。（2）甲方保留对场地平整与光伏组件安装工程的质量、进度、安全等方面的监督权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序对本合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经甲乙双方签字盖章的修改和补充文件，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协助，确保场地平整与光伏组件安装工程的顺利进行。15.2协作与配合方式（1）甲方应提供必要的场地、资料和设备。（2）乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成场地平整与光伏组件安装工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于场地平整与光伏组件安装工程的完整协议，任何增减条款均需以书面形式进行。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意，任何一方不得对本合同进行增减。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表（签字）：日期：（年月日）乙方（盖章）：代表（签字）：日期：（年月日）附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲乙双方营业执照复印件2.项目可行性研究报告3.场地平整与光伏组件安装工程图纸4.设计方案及变更记录5.工程进度计划6.质量检测报告7.付款凭证8.不可抗力事件证明