二零二五年度水稳层施工专业分包协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度水稳层施工专业分包协议本合同目录一览第一条协议双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1法定代表人1.1.2注册资本1.1.3注册地址1.1.4经营范围1.1.5联系人1.1.6联系电话1.2总包方基本信息1.2.1法定代表人1.2.2注册资本1.2.3注册地址1.2.4经营范围1.2.5联系人1.2.6联系电话第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程工期第三条施工内容与要求3.1施工范围3.2施工标准3.3施工方法3.4施工质量要求3.5施工安全要求第四条工程进度与节点4.1进度计划4.2进度节点4.3进度调整4.4进度违约责任第五条材料供应与验收5.1材料供应责任5.2材料质量要求5.3材料验收流程5.4材料验收标准5.5材料违约责任第六条施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全6.3施工现场环保6.4施工现场文明施工6.5施工现场整改第七条工程款支付与结算7.1工程款支付方式7.2工程款支付节点7.3工程款结算7.4工程款违约责任第八条争议解决与违约责任8.1争议解决方式8.2违约责任8.3违约金计算8.4违约金支付第九条合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3合同解除条件9.4合同解除程序第十条合同生效与终止10.1合同生效10.2合同终止10.3合同解除后的处理第十一条保密条款11.1保密事项11.2保密期限11.3保密责任第十二条合同附件12.1附件一：施工图纸12.2附件二：施工组织设计12.3附件三：施工进度计划12.4附件四：质量保证体系12.5附件五：安全管理制度第十三条其他约定事项13.1双方联系方式变更13.2合同履行过程中的其他事项13.3合同补充协议第十四条合同签订与生效14.1合同签订14.2合同生效日期14.3合同份数第一部分：合同如下：第一条协议双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1法定代表人：1.1.2注册资本：1000万元1.1.3注册地址：市区路号1.1.4经营范围：水稳层施工1.1.5联系人：1.1.6联系电话：138xxxx56781.2总包方基本信息1.2.1法定代表人：1.2.2注册资本：2000万元1.2.3注册地址：市区路号1.2.4经营范围：道路工程总包1.2.5联系人：赵六1.2.6联系电话：139xxxx5678第二条工程概况2.1工程名称：道路扩建工程2.2工程地点：市区2.3工程规模：全长10公里，路基宽度30米2.4工程类别：城市道路工程2.5工程工期：2024年3月1日至2025年2月28日第三条施工内容与要求3.1施工范围：水稳层施工，包括基层、底基层的铺设3.2施工标准：符合《公路工程质量检验评定标准》及国家相关法规3.3施工方法：采用拌合站集中拌合，现场摊铺碾压3.4施工质量要求：确保水稳层平整、密实、无裂缝3.5施工安全要求：严格执行《建筑施工安全规范》第四条工程进度与节点4.1进度计划：根据工程实际情况，制定详细的施工进度计划4.2进度节点：每月底前提交下月施工进度计划4.3进度调整：因不可抗力等原因导致进度滞后，需提前5个工作日向总包方提出书面申请4.4进度违约责任：如分包方未按计划完成施工，每滞后一天，向总包方支付违约金10000元第五条材料供应与验收5.1材料供应责任：分包方负责水稳层施工所需材料的质量和供应5.2材料质量要求：材料必须符合国家相关质量标准5.3材料验收流程：分包方提交材料进场检验报告，总包方进行验收5.4材料验收标准：符合国家相关质量标准5.5材料违约责任：如材料不符合要求，分包方需承担相应责任第六条施工现场管理6.1施工现场布置：分包方需按照总包方要求进行现场布置，确保施工安全6.2施工现场安全：严格执行《建筑施工安全规范》，确保施工人员安全6.3施工现场环保：遵守国家环保法规，采取措施减少施工对环境的影响6.4施工现场文明施工：保持施工现场整洁，维护良好施工环境6.5施工现场整改：对总包方提出的问题，分包方需及时整改第七条工程款支付与结算7.1工程款支付方式：分阶段支付，按完成工程量结算7.2工程款支付节点：每月底前支付当月已完成工程量的80%，余下20%作为质保金7.3工程款结算：根据工程进度和质量，每月底前提交工程款结算申请7.4工程款违约责任：如总包方未按约定支付工程款，每滞后一天，向分包方支付违约金10000元第八条争议解决与违约责任8.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。8.2违约责任：8.2.1分包方未按合同约定完成施工，每逾期一天，向总包方支付违约金20000元。8.2.2分包方提供的材料质量不符合要求，导致工程质量问题，分包方需承担全部责任，并赔偿由此造成的损失。8.2.3总包方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，向分包方支付违约金10000元。8.2.4任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。8.3违约金计算：违约金按实际损失的一定比例计算，最高不超过合同总金额的5%。8.4违约金支付：违约方应在接到违约通知之日起5个工作日内支付违约金。第九条合同变更与解除9.1合同变更：任何一方需变更合同内容，应提前30日书面通知对方，经双方协商一致后，方可变更。9.2合同解除：9.2.1因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。9.2.2一方严重违约，另一方有权解除合同。9.3合同解除条件：9.3.1不可抗力事件发生，导致合同无法履行。9.3.2一方连续3个月未支付工程款。9.3.3一方未按合同约定履行施工质量或安全责任。9.4合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，并在接到书面通知后5个工作日内办理合同解除手续。第十条合同生效与终止10.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止：10.2.1工程验收合格，合同终止。10.2.2合同解除，合同终止。10.2.3工程提前或延期完成，合同终止。第十一条保密条款11.1保密事项：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密。11.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止后3年。11.3保密责任：任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十二条合同附件12.1附件一：施工图纸12.2附件二：施工组织设计12.3附件三：施工进度计划12.4附件四：质量保证体系12.5附件五：安全管理制度第十三条其他约定事项13.1双方联系方式变更：任何一方联系方式变更，应及时书面通知对方。13.2合同履行过程中的其他事项，双方应友好协商解决。第十四条合同签订与生效14.1合同签订：本合同一式四份，双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。14.2合同份数：本合同共四份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，在合同履行过程中可能介入的任何个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方、仲裁机构等。第二条第三方介入的条件2.1.1甲乙双方协商一致；2.1.2符合合同约定或法律法规的规定；2.1.3对合同履行具有必要性。第三条第三方责任限额3.1第三方介入后，其责任限额如下：3.1.1第三方仅在其职责范围内承担责任，超出职责范围的责任，由甲乙双方各自承担；3.1.2第三方因自身过错导致合同履行受阻或造成损失，应承担相应的赔偿责任；3.1.3第三方的赔偿责任不得超过其收取的佣金或服务费用。第四条第三方职责与权利4.1第三方职责：4.1.1按照合同约定或法律法规的规定，履行其职责；4.1.2对合同履行情况进行监督、检查，确保合同各方履行义务；4.1.3对合同履行过程中出现的问题提出建议或解决方案。4.2第三方权利：4.2.1要求甲乙双方提供必要的信息和资料；4.2.2对甲乙双方违约行为提出警告或要求采取纠正措施；4.2.3对合同履行过程中出现的问题进行调解或仲裁。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲乙双方的关系：5.1.1第三方与甲乙双方之间不存在隶属关系；5.1.2第三方不得干预甲乙双方的正常经营活动。5.2第三方与合同履行的关系：5.2.1第三方参与合同履行，仅限于其职责范围内；5.2.2第三方的介入不得影响甲乙双方的合法权益。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议；6.2第三方介入后，甲乙双方应将第三方介入情况通知对方；6.3第三方介入期间，甲乙双方应继续履行合同义务。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确；7.2第三方介入的费用包括但不限于佣金、咨询费、检测费等。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件：8.1.1合同履行完毕；8.1.2第三方职责已完成；8.1.3甲乙双方协商一致。8.2第三方介入的终止程序：8.2.1第三方介入终止，需甲乙双方书面确认；8.2.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理剩余事宜。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中出现的争议，由甲乙双方协商解决；9.2协商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。第十条本条款的适用范围10.1本条款适用于本合同履行过程中可能出现的第三方介入情况；10.2本条款未尽事宜，按照相关法律法规及合同约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸详细要求：包含详细的工程尺寸、材料规格、施工工艺等。说明：施工图纸是施工过程中的重要依据，必须确保图纸的准确性和完整性。2.附件二：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、资源配置、安全管理等内容。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需详细规划施工流程和资源分配。3.附件三：施工进度计划详细要求：明确各施工阶段的开始和结束时间，以及关键节点。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的重要工具，需实时更新和监控。4.附件四：质量保证体系详细要求：包括质量控制标准、检验流程、质量记录等。说明：质量保证体系是确保工程质量的重要手段，需严格执行。5.附件五：安全管理制度详细要求：包括安全操作规程、安全培训、事故处理等。说明：安全管理制度是保障施工人员安全的重要措施，需严格执行。6.附件六：合同协议书详细要求：包含甲乙双方的基本信息、工程概况、合同条款等。说明：合同协议书是合同的核心文件，需双方签字盖章。7.附件七：工程款支付计划详细要求：明确工程款支付的时间、金额、方式等。说明：工程款支付计划是确保工程顺利进行的重要保障，需双方共同遵守。8.附件八：违约责任协议详细要求：明确违约行为的定义、违约责任、赔偿标准等。说明：违约责任协议是合同的重要组成部分，用于约束各方遵守合同义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按合同约定完成施工，每逾期一天，向对方支付违约金20000元。违约方提供的材料质量不符合要求，导致工程质量问题，违约方需承担全部责任，并赔偿由此造成的损失。违约方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，向对方支付违约金10000元。违约方违反保密义务，泄露对方商业秘密，违约方需承担相应的法律责任。2.责任认定标准：违约方需提供书面证明，证明其违约行为；违约责任认定由合同双方协商解决，协商不成的，可向人民法院提起诉讼；违约责任认定标准以合同约定为准，如有争议，以法律法规为准。示例说明：违约方未按期完成施工，实际完成时间为合同约定时间的120%，则违约方需支付违约金20000元/月×2个月=40000元；违约方提供的材料不合格，导致工程质量问题，经鉴定，损失为50000元，则违约方需赔偿50000元；违约方未按期支付工程款，实际支付时间为合同约定时间的30天，则违约方需支付违约金10000元/月×30天=300000元。全文完。二零二四年度水稳层施工专业分包协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及范围2.4项目合同总价2.5项目工期3.施工内容3.1施工范围3.2施工工艺及标准3.3施工图纸及资料3.4施工现场管理4.施工进度计划4.1施工进度安排4.2进度调整及验收4.3施工延期责任5.质量要求5.1质量标准及检验方法5.2质量责任及处理5.3质量验收及整改6.安全生产及文明施工6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3文明施工要求7.合同价款及支付方式7.1合同价款7.2支付方式及时间7.3预付款及进度款7.4结算及尾款支付8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止后的处理10.违约责任10.1违约情形及责任10.2违约金的计算及支付10.3违约责任的追究11.合同生效及变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同附件及补充协议12.合同解除及终止后的处理12.1资料及设备退还12.2工程款结算12.3其他事项处理13.合同附件及补充协议13.1附件清单13.2补充协议14.其他约定事项14.1合同签订日期14.2合同份数及效力14.3合同未尽事宜处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称甲方（施工方）：建设有限公司乙方（分包方）：水稳层施工有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址甲方注册地址：省市区街道号乙方注册地址：省市区街道号2.项目概况2.1项目名称二零二四年度高速公路水稳层施工项目2.2项目地点省市县2.3项目规模及范围项目全长公里，水稳层施工范围包括路基、路面、桥涵等部分。2.4项目合同总价人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）2.5项目工期自合同签订之日起，工期为120天。3.施工内容3.1施工范围包括但不限于路基水稳层、路面水稳层、桥涵水稳层等施工内容。3.2施工工艺及标准施工工艺按照国家现行规范和甲方提供的施工图纸执行，质量标准达到行业标准。3.3施工图纸及资料乙方需在合同签订后15日内向甲方提供完整的施工图纸及资料。3.4施工现场管理乙方需遵守施工现场管理制度，确保施工安全和文明施工。4.施工进度计划4.1施工进度安排乙方应根据合同工期制定详细的施工进度计划，报甲方审批。4.2进度调整及验收如因不可抗力等原因导致施工进度延迟，乙方应及时通知甲方，并经甲方同意后调整进度计划。4.3施工延期责任因乙方原因导致施工进度延误，每延迟一天，乙方应向甲方支付人民币壹万元作为违约金。5.质量要求5.1质量标准及检验方法施工质量标准应符合国家现行规范和甲方要求，检验方法按照国家标准进行。5.2质量责任及处理乙方对施工质量负责，如发现质量问题，乙方应及时整改，直至达到要求。5.3质量验收及整改施工完成后，乙方应组织自检，自检合格后报甲方验收，验收不合格的，乙方应立即整改。6.安全生产及文明施工6.1安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。6.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施，包括但不限于安全教育培训、安全设施配备、现场安全管理等。6.3文明施工要求乙方应遵守文明施工规定，保持施工现场整洁，不得影响周边环境。8.争议解决8.1争议解决方式合同双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构仲裁机构为市仲裁委员会。8.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起六十日内。9.合同解除及终止9.1合同解除条件（1）一方严重违约，另一方给予书面通知后，违约方在三十日内仍未履行；（2）因不可抗力导致合同无法继续履行；（3）双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同终止。9.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后，双方应立即进行工程款的结算，并办理相关手续。10.违约责任10.1违约情形及责任（1）乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格，应承担违约责任；（2）乙方未按时提交施工图纸及资料，应承担违约责任；（3）乙方未遵守安全生产规定，发生安全事故，应承担相应责任。10.2违约金的计算及支付违约金按合同总价的一定比例计算，具体比例由双方协商确定。10.3违约责任的追究违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.合同生效及变更11.1合同生效条件合同双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。11.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。11.3合同附件及补充协议合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、质量标准等。12.合同解除及终止后的处理12.1资料及设备退还合同解除或终止后，乙方应将甲方提供的资料及设备退还给甲方。12.2工程款结算合同解除或终止后，双方应立即进行工程款的结算，并办理相关手续。12.3其他事项处理合同解除或终止后，双方应妥善处理合同涉及的未了事宜。13.合同附件及补充协议13.1附件清单附件清单详见合同附件。13.2补充协议合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1合同签订日期本合同签订日期为2024年X月X日。14.2合同份数及效力本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。14.3合同未尽事宜处理合同未尽事宜，由双方友好协商解决；协商不成的，按相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方、保险方等。15.2第三方介入方式（1）甲方或乙方邀请第三方参与项目；（2）根据法律法规或合同约定，第三方自动成为合同当事人。15.3第三方责权利15.3.1责任第三方应对其提供的服务或产品承担相应的法律责任，包括但不限于：（1）提供的服务或产品不符合合同约定的质量标准；（2）因第三方原因导致合同无法履行；（3）违反法律法规或合同约定的行为。15.3.2权利（1）根据合同约定收取服务费用；（2）在合同约定的范围内行使职权；（3）在合同履行过程中，对甲乙双方进行监督和指导。15.3.3利益第三方的利益包括但不限于：（1）通过提供服务或产品获得经济利益；（2）提升自身在行业内的声誉和地位；（3）获得合同约定的其他利益。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1职责划分第三方与甲乙双方在项目中的职责划分如下：（1）甲方负责项目的整体规划、组织协调、资金投入等；（2）乙方负责具体的施工任务，按照甲方要求完成项目；（3）第三方负责对其提供的服务或产品进行监督和指导。15.4.2权利义务划分第三方与甲乙双方在合同中的权利义务划分如下：（1）甲方有权要求第三方提供符合合同约定的服务或产品；（2）乙方有权要求第三方协助解决施工过程中的问题；（3）第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付服务费用。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同中所指的责任限额，是指第三方因违约行为所应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定责任限额由甲乙双方在合同中约定，可根据第三方提供的服务或产品的性质、风险等因素确定。16.3责任限额适用责任限额适用于第三方因违约行为给甲乙双方造成的直接经济损失。16.4超过责任限额的处理若第三方违约行为给甲乙双方造成的经济损失超过责任限额，超出部分由第三方承担无限责任。17.第三方变更17.1第三方变更条件（1）第三方无法履行合同约定的义务；（2）第三方存在严重违约行为；（3）双方协商一致变更第三方。17.2第三方变更程序变更第三方需经甲乙双方协商一致，并以书面形式通知对方。17.3第三方变更后的责任第三方变更后，原第三方仍应承担其未履行完毕的合同义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范详细要求：包含项目设计图纸、施工图纸、技术规范、材料设备清单等。说明：施工图纸及技术规范是施工过程中必须遵循的基本文件，乙方在施工前应详细审查并严格执行。2.工程量清单