版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水电安装劳务分包合同(适用于科研实验室)本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.合同标的与范围2.1安装项目概述2.2安装内容与范围2.3工程量清单3.合同工期与进度计划3.1合同工期3.2进度计划与节点4.技术标准与规范4.1设计文件与技术要求4.2国家与行业标准4.3施工质量标准5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2付款方式5.3付款时间与条件6.交工验收与质量保证6.1交工验收程序6.2验收标准与合格条件6.3质量保证期限与责任7.保修服务与维护7.1保修范围与期限7.2维护责任与义务7.3维修费用承担8.违约责任与处理8.1违约责任条款8.2违约责任承担方式8.3违约争议解决机制9.不可抗力与风险承担9.1不可抗力事件定义9.2不可抗力事件处理9.3风险承担与分担10.合同变更与解除10.1合同变更程序10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件与补充13.1合同附件清单13.2合同补充条款14.其他约定事项14.1合同履行地点14.2合同履行时间14.3合同文件效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:X水电安装有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方住所地:省市区路号1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:科研实验室建设有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方住所地:省市区路号2.合同标的与范围2.1安装项目概述2.1.1项目名称:科研实验室水电安装工程2.1.2项目地点:省市区科研实验室2.1.3项目规模:约平方米2.2安装内容与范围2.2.1水路安装:包括自来水管道、排水管道、消防管道的安装与调试。2.2.2电路安装:包括照明电路、动力电路、弱电电路的安装与调试。2.2.3水电设备安装:包括水泵、电机、配电箱、电表等设备的安装与调试。2.3工程量清单2.3.1水路安装工程量:米自来水管道,米排水管道,米消防管道。2.3.2电路安装工程量:米照明电路,米动力电路,米弱电电路。2.3.3水电设备安装工程量:台水泵,台电机,个配电箱,个电表。3.合同工期与进度计划3.1合同工期3.1.1合同工期为自合同签订之日起个月内完成全部安装工程。3.2进度计划与节点3.2.1第一个月:完成水电安装工程图纸会审,制定详细的施工方案。3.2.2第二个月:完成水电管道的安装与调试。3.2.3第三个月:完成水电设备的安装与调试。3.2.4第四个月:完成水电安装工程验收。4.技术标准与规范4.1设计文件与技术要求4.1.1设计文件应符合国家现行相关设计规范和标准。4.1.2设计文件应包括水电安装工程的平面布置图、系统图、设备清单等。4.2国家与行业标准4.2.1国家标准:《建筑给水排水设计规范》GB5001520034.2.2国家标准:《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB5015020164.3施工质量标准4.3.1水电安装工程应达到国家现行施工质量验收标准。4.3.2水电安装工程应确保安全、可靠、经济、合理。5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.1.1合同总价为人民币万元整。5.2付款方式5.2.1首付款:合同签订后个工作日内支付合同价款的%。5.2.2进度款:按月进度支付,每月支付合同价款的%。5.2.3结算款:工程验收合格后个工作日内支付合同价款的%。5.3付款时间与条件5.3.1付款时间:每月日前支付上一个月的进度款。5.3.2付款条件:工程进度符合合同约定,验收合格。6.交工验收与质量保证6.1交工验收程序6.1.1交工验收由总包方组织,分包方配合。6.1.2交工验收应在合同工期结束后的个工作日内完成。6.2验收标准与合格条件6.2.1验收标准应符合国家现行施工质量验收标准。6.2.2验收合格条件:工程符合设计要求,施工质量达到标准,功能正常。6.3质量保证期限与责任6.3.1质量保证期限为自工程验收合格之日起个月。6.3.2在质量保证期限内,如因分包方原因出现质量问题,分包方应无偿进行修复。8.违约责任与处理8.1违约责任条款8.1.1分包方未按时完成工程进度,每延误一天,应向总包方支付合同价款的%作为违约金。8.1.2分包方施工过程中出现质量问题,导致工程不能正常使用,应承担全部修复责任,并赔偿总包方因此遭受的损失。8.1.3总包方未按时支付进度款,每延误一天,应向分包方支付合同价款的%作为违约金。8.2违约责任承担方式8.2.1违约金应按实际延误的天数计算,累计不超过合同价款的%。8.2.2对于重大违约行为,总包方有权解除合同,并要求分包方承担全部违约责任。8.3违约争议解决机制8.3.1双方应友好协商解决合同争议。8.3.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.不可抗力与风险承担9.1不可抗力事件定义9.1.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等,导致合同无法履行或履行困难。9.2不可抗力事件处理9.2.1发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。9.2.2因不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难,双方应协商解决,必要时可解除合同。9.3风险承担与分担9.3.1合同风险由双方按合同约定分担。9.3.2因不可抗力事件导致的风险损失,由发生不可抗力事件的一方承担。10.合同变更与解除10.1合同变更程序10.1.1合同变更需经双方书面同意,并签订补充协议。10.2合同解除条件10.2.1双方协商一致解除合同。10.2.2发生不可抗力事件,合同无法履行。10.2.3一方严重违约,另一方有权解除合同。10.3合同解除程序10.3.1解除合同需书面通知对方。10.3.2合同解除后,双方应按合同约定结算剩余款项。11.合同争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.2争议解决机构11.2.1如协商不成,任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。11.3争议解决期限11.3.1争议解决期限为自争议发生之日起个月内。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后,合同自签订之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕。12.2.2合同解除。12.3合同终止程序12.3.1合同终止需书面通知对方。12.3.2合同终止后,双方应按合同约定结算剩余款项。13.合同附件与补充13.1合同附件清单13.1.1设计文件13.1.2工程量清单13.1.3施工方案13.1.4付款计划13.2合同补充条款13.2.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1合同履行地点14.1.1合同履行地点为省市区科研实验室。14.2合同履行时间14.2.1合同履行时间为自合同生效之日起至合同终止之日止。14.3合同文件效力14.3.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、评估方等,其具体身份和职责由合同约定。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相关协议。15.3第三方介入的程序15.3.1第三方介入前,甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事项、范围和期限。15.3.2甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料,以便第三方能够有效地履行其职责。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方提供的资料真实、完整,并对第三方提供的信息负责。16.1.2甲方应配合第三方进行现场检查、验收和评估等工作。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应按照合同约定和第三方的要求,及时提供施工资料和现场条件,确保第三方工作的顺利进行。16.2.2乙方应接受第三方提出的合理意见和建议,并采取相应措施予以改进。17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,独立、公正地履行其职责。17.1.2第三方对其提供的评估、检测、咨询等结果负责。17.1.3第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。17.2.2第三方有权对施工现场进行检查,并要求甲乙双方提供必要的配合。17.2.3第三方有权根据合同约定,对施工质量、进度、安全等方面提出意见和建议。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额18.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,如未约定,则默认为第三方责任范围内的损失不超过合同价款的%。18.1.2第三方的责任限额不包括因甲乙双方故意或重大过失造成的损失。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系由双方在第三方介入协议中约定。19.1.2甲方对第三方的支付责任,由甲乙双方在合同中约定。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系由双方在第三方介入协议中约定。19.2.2乙方对第三方的支付责任,由甲乙双方在合同中约定。19.3第三方与其他各方的划分19.3.1第三方与其他各方(如监理方、咨询方等)之间的关系,由各自协议约定。19.3.2第三方与其他各方之间的责任划分,由各自协议约定。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更20.1.1第三方介入导致合同内容需要变更的,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。20.2变更后的合同效力20.2.1变更后的合同继续有效,对甲乙双方和第三方均有约束力。20.3变更后的争议解决20.3.1变更后的合同争议,按照本合同约定的争议解决方式处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包含水电安装工程的平面布置图、系统图、设备清单、技术规范等。说明:设计文件是施工的依据,应确保其准确性和完整性。2.工程量清单详细要求:详细列出水电安装工程的所有项目及相应的工程量。说明:工程量清单是工程计价和结算的依据。3.施工方案详细要求:包括施工组织设计、施工方法、施工进度计划、质量保证措施等。说明:施工方案是指导施工的重要文件,应确保其科学性和可行性。4.付款计划详细要求:明确各阶段付款金额、时间及条件。说明:付款计划是合同履行的重要依据,应确保其合理性和可操作性。5.质量验收标准详细要求:列出水电安装工程的质量验收标准和验收方法。说明:质量验收标准是确保工程质量的重要手段。6.保修服务条款详细要求:明确保修范围、期限、责任等。说明:保修服务条款是保障工程质量的重要措施。7.合同变更协议详细要求:记录合同变更的具体内容、原因、时间等。说明:合同变更协议是合同履行过程中的重要补充。8.争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、机构、程序等。说明:争议解决协议是解决合同争议的重要依据。9.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的具体事项、范围、责任等。说明:第三方介入协议是第三方介入的重要依据。10.其他相关文件详细要求:包括但不限于政府批文、资质证书、检验报告等。说明:其他相关文件是合同履行过程中可能涉及的辅助性文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约行为一:分包方未按时完成工程进度。责任认定标准:每延误一天,分包方应向总包方支付合同价款的%作为违约金。示例说明:若合同工期为90天,分包方实际完成工期为100天,则应支付10天的违约金。违约行为二:分包方施工过程中出现质量问题。责任认定标准:分包方应承担全部修复责任,并赔偿总包方因此遭受的损失。示例说明:若因分包方施工质量问题导致总包方损失5万元,则分包方应赔偿5万元。违约行为三:总包方未按时支付进度款。责任认定标准:每延误一天,总包方应向分包方支付合同价款的%作为违约金。示例说明:若合同约定每月支付进度款,总包方实际支付时间延误3天,则应支付3天的违约金。违约行为四:第三方未按约定履行职责。责任认定标准:第三方对其提供的评估、检测、咨询等结果负责,如因自身原因造成损失,应承担相应赔偿责任。示例说明:若第三方评估结果错误导致总包方损失10万元,则第三方应赔偿10万元。全文完。2024年度水电安装劳务分包合同(适用于科研实验室)1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期1.6合同双方当事人信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程设计标准3.服务范围与内容3.1水电安装项目清单3.2工程量清单3.3服务期限3.4工程质量要求4.技术规范与标准4.1国家及行业相关标准4.2企业内部规范4.3工程设计图纸及技术资料5.工程进度与计划5.1工程总体进度安排5.2分阶段进度安排5.3施工组织设计6.质量保证6.1质量控制措施6.2质量检验与验收6.3质量保证责任7.价格与支付7.1工程合同总价7.2付款方式及时间7.3预付款比例7.4验收合格后的付款7.5拖欠付款责任8.合同变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件8.3变更或解除合同的程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约行为的定义10.2违约责任承担方式10.3违约赔偿计算方法11.不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力的处理原则11.3不可抗力事件的通知及证明12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1合同签订地点14.2合同文本份数14.3合同附件保管14.4合同的修改与补充第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:2024年度水电安装劳务分包合同1.2合同编号:2024LS0011.3合同签订日期:2024年1月15日1.4合同生效日期:2024年2月1日1.5合同终止日期:2024年12月31日1.6合同双方当事人信息1.6.1甲方(承包方):科研实验室地址:省市区路号联系人:联系电话:1381.6.2乙方(分包方):水电安装有限公司地址:省市区路号联系人:联系电话:13956782.工程概况2.1工程名称:科研实验室水电安装工程2.2工程地点:省市区科研实验室2.3工程规模:总建筑面积平方米,水电安装工程总投资万元2.4工程内容:包括强电系统、弱电系统、消防系统、照明系统等水电安装工程2.5工程设计标准:按照国家相关设计规范及甲方提供的工程设计图纸执行3.服务范围与内容3.1水电安装项目清单:3.1.1强电系统:包括配电箱、电缆桥架、电缆敷设、插座、开关等3.1.2弱电系统:包括网络布线、电话布线、监控布线等3.1.3消防系统:包括消防报警系统、自动喷水灭火系统等3.1.4照明系统:包括灯具安装、开关控制等3.2工程量清单:3.2.1强电系统:米电缆敷设、个配电箱等3.2.2弱电系统:米网络布线、个电话接口等3.2.3消防系统:个报警器、个喷头等3.2.4照明系统:盏灯具、个开关等3.3服务期限:自2024年2月1日起至2024年12月31日止3.4工程质量要求:按照国家相关质量标准执行,确保工程质量和安全4.技术规范与标准4.1国家及行业相关标准:4.1.1GB500572010《建筑物电气设计规范》4.1.2GB501742008《建筑电气安装工程施工及验收规范》4.1.3GB503032015《建筑电气工程施工质量验收规范》4.2企业内部规范:4.2.1乙方企业内部水电安装工程规范4.3工程设计图纸及技术资料:由甲方提供,乙方按照图纸及资料进行施工5.工程进度与计划5.1工程总体进度安排:5.1.12024年2月1日至2月28日:完成强电系统施工5.1.22024年3月1日至3月31日:完成弱电系统施工5.1.32024年4月1日至4月30日:完成消防系统施工5.1.42024年5月1日至5月31日:完成照明系统施工5.1.52024年6月1日至6月30日:进行工程验收及整改5.2分阶段进度安排:5.2.1强电系统施工:天5.2.2弱电系统施工:天5.2.3消防系统施工:天5.2.4照明系统施工:天5.3施工组织设计:乙方应根据工程实际情况编制施工组织设计,报甲方审批6.质量保证6.1质量控制措施:6.1.1严格执行国家及行业标准6.1.2加强施工现场管理,确保施工质量6.1.3做好施工记录,及时发现问题并整改6.2质量检验与验收:6.2.1乙方在施工过程中应进行自检,确保工程质量6.2.2甲方在施工过程中应进行抽检,对不合格工程进行整改6.2.3工程竣工后,甲方组织验收,乙方负责配合6.3质量保证责任:6.3.1乙方对工程质量承担全部责任6.3.2甲方对工程质量进行监督,发现问题及时通知乙方整改8.合同变更与解除8.1合同变更的条件8.1.1甲方或乙方因不可抗力导致合同无法履行8.1.2合同约定的工程范围、内容、技术标准等发生变更8.1.3甲方或乙方因自身原因提出变更合同8.2合同解除的条件8.2.1甲方或乙方严重违约,经催告后仍未纠正8.2.2合同目的无法实现,且无法通过变更合同达到目的8.2.3合同被依法宣布无效或被撤销8.3变更或解除合同的程序8.3.1提出变更或解除合同的一方应书面通知对方8.3.2双方应就变更或解除合同的内容进行协商8.3.3协商一致后,双方应签订变更或解除合同协议8.3.4变更或解除合同协议应作为合同附件9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1通过协商解决9.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁9.1.3仲裁不成的,依法向人民法院起诉9.2争议解决机构9.2.1仲裁委员会9.2.2人民法院9.3争议解决程序9.3.1提出争议的一方应向争议解决机构提交书面申请9.3.2争议解决机构受理后,组织双方进行调解或仲裁9.3.3争议解决机构作出裁决或判决后,双方应依法执行10.违约责任10.1违约行为的定义10.1.1甲方未按时支付工程款10.1.2乙方未按时完成工程或工程质量不合格10.1.3任何一方违反合同约定的其他义务10.2违约责任承担方式10.2.1乙方未按时完成工程,甲方有权要求赔偿工期损失10.2.2工程质量不合格,乙方应返工或修复,并承担相应费用10.2.3甲方未按时支付工程款,应支付违约金10.3违约赔偿计算方法10.3.1工期损失赔偿:按每日元计算10.3.2返工或修复费用:按实际发生费用计算10.3.3违约金:按合同总价款的%计算11.不可抗力11.1不可抗力的定义11.1.1因自然灾害、政府行为、社会异常事件等导致合同无法履行11.2不可抗力的处理原则11.2.1不可抗力发生后,双方应及时通知对方11.2.2不可抗力事件持续期间,合同履行期限相应顺延11.2.3不可抗力事件解除后,合同继续履行11.3不可抗力事件的通知及证明11.3.1乙方应在不可抗力事件发生后小时内通知甲方11.3.2乙方应提供不可抗力事件的证明材料12.合同附件12.1合同附件清单12.1.1工程设计图纸及技术资料12.1.2施工组织设计12.1.3付款计划12.1.4争议解决协议12.2合同附件内容12.2.1工程设计图纸及技术资料:详细列出设计图纸及技术要求12.2.2施工组织设计:详细列出施工计划、施工工艺、质量保证措施等12.2.3付款计划:详细列出付款时间、金额及支付方式12.2.4争议解决协议:详细列出争议解决的方式、机构及程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2甲方支付预付款13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程全部完成并验收合格13.2.2双方协商一致解除合同13.2.3合同因法定原因终止13.3合同终止后的处理13.3.1乙方应完成剩余工程并确保工程质量13.3.2双方进行工程结算13.3.3乙方移交给甲方工程相关资料及设备14.其他约定事项14.1合同签订地点:省市区路号14.2合同文本份数:一式两份,甲乙双方各执一份14.3合同附件保管:甲方保管工程设计图纸及技术资料,乙方保管施工组织设计及付款计划14.4合同的修改与补充:合同的修改与补充必须以书面形式进行,经双方签字盖章后生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1第三方是指本合同签订后,因合同履行需要,由甲方或乙方邀请或委托的,与本合同履行有关联的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方当事人及其关联方。15.2第三方的类型15.2.1中介方:为合同双方提供信息、咨询、协调等服务的中介机构或个人。15.2.2监理方:对合同履行过程进行监督、检查、验收的第三方机构或个人。15.2.3评估方:对合同履行结果进行评估的第三方机构或个人。15.2.4其他第三方:根据合同履行需要,由双方协商确定的第三方。16.第三方介入的条款及说明16.1第三方介入的条件16.1.1甲方或乙方认为有必要引入第三方参与合同履行。16.1.2第三方具备相应的资质和能力,能够满足合同履行的要求。16.2第三方介入的程序16.2.1甲方或乙方提出引入第三方的申请,并说明理由。16.2.2双方协商确定第三方的类型、职责、权限及费用。16.2.3双方与第三方签订协议,明确第三方的责任和义务。16.2.4第三方介入合同履行。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方的责任限于其协议中约定的范围和限额。17.1.2第三方的责任不因合同双方的责任而扩大。17.2第三方责任的界定17.2.1第三方在其职责范围内因故意或重大过失造成的损失,由第三方承担。17.2.2第三方在其职责范围内因一般过失造成的损失,由合同双方根据实际情况分担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方应服从甲方的管理,执行甲方的要求。18.1.2第三方在执行任务过程中,如违反甲方的要求,甲方有权要求第三方改正或解除协议。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方应服从乙方的管理,执行乙方的指示。18.2.2第三方在执行任务过程中,如违反乙方的指示,乙方有权要求第三方改正或解除协议。18.3第三方与合同双方的关系18.3.1第三方应遵守合同条款,维护合同双方的合法权益。18.3.2第三方在合同履行过程中,如出现争议,应协商解决,协商不成的,按本合同第九条争议解决方式处理。19.第三方介入的合同变更19.1第三方介入导致合同变更的,双方应协商一致,签订补充协议,明确变更内容。19.2补充协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。20.第三方介入的费用承担20.1第三方介入的费用由合同双方协商确定,并在协议中明确。20.2第三方介入的费用按实际发生额支付,支付方式由协议约定。21.第三方介入的合同解除21.1第三方介入期间,如出现合同解除的情形,双方应协商一致,签订解除协议。21.2解除协议应明确第三方的责任和费用承担,以及合同解除后的后续处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计图纸及技术资料要求:详细列出设计图纸及技术要求,包括电气、消防、照明等系统的设计图纸和详细技术参数。说明:此附件为乙方施工的重要依据,应确保图纸的准确性和完整性。2.施工组织设计要求:详细列出施工计划、施工工艺、质量保证措施等,包括施工进度安排、人员安排、材料设备计划等。说明:此附件为乙方施工的指导文件,应确保施工组织设计的科学性和可行性。3.付款计划要求:详细列出付款时间、金额及支付方式,包括预付款、进度款、竣工结算款等。说明:此附件为合同双方的资金支付依据,应确保付款计划的合理性和可操作性。4.争议解决协议要求:详细列出争议解决的方式、机构及程序,包括协商、仲裁、诉讼等。说明:此附件为合同双方解决争议的指导文件,应确保争议解决机制的公正性和有效性。5.第三方协议要求:详细列出第三方的类型、职责、权限及费用,包括中介方、监理方、评估方等。说明:此附件为第三方介入合同的依据,应确保第三方协议的合法性和约束力。6.合同变更协议要求:详细列出合同变更的内容、原因及双方协商一致的意见。说明:此附件为合同变更的正式文件,应确保变更协议的完整性和准确性。7.合同解除协议要求:详细列出合同解除的原因、双方协商一致的意见及后续处理措施。说明:此附件为合同解除的正式文件,应确保解除协议的合法性和约束力。8.工程验收报告要求:详细列出工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果及存在问题。说明:此附件为工程验收的正式文件,应确保验收报告的真实性和完整性。9.工程结算报告要求:详细列出工程结算的时间、依据、金额及双方确认意见。说明:此附件为工程结算的正式文件,应确保结算报告的准确性和公正性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方未按时支付工程款乙方未按时完成工程或工程质量不合格任何一方违反合同约定的其他义务2.违约责任认定标准甲方违约责任认定标准:甲方未按时支付工程款,应支付违约金,违约金按每日元计算。甲方未按时支付预付款,应加倍支付预付款。乙方违约责任认定标准:乙方未按时完成工程,甲方有权要求赔偿工期损失,按每日元计算。乙方工程质量不合格,应返工或修复,并承担相应费用。乙方违反合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。3.违约责任示例说明示例一:甲方未按时支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按每日元计算。示例二:乙方未按时完成工程,甲方有权要求乙方赔偿工期损失,按每日元计算。示例三:乙方施工过程中发现质量问题,经检查确认后,乙方应负责返工或修复,并承担相应费用。全文完。2024年度水电安装劳务分包合同(适用于科研实验室)2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同工期3.1工期计算方式3.2工期开始时间3.3工期结束时间4.工程质量标准及验收4.1质量标准4.2验收标准4.3验收程序5.工程造价及支付方式5.1工程造价5.2付款方式5.3付款时间5.4付款条件6.施工图纸及技术资料6.1施工图纸提供时间6.2技术资料提供时间6.3施工图纸及技术资料保管7.施工组织及安全文明施工7.1施工组织设计7.2安全文明施工措施7.3施工现场管理8.材料供应及验收8.1材料供应方式8.2材料验收标准8.3材料验收程序9.人员配备及培训9.1人员配备要求9.2人员培训9.3人员管理10.施工现场环境保护及文明施工10.1环境保护措施10.2文明施工要求10.3环境保护验收11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同终止条件12.4合同终止程序13.违约责任13.1违约责任承担13.2违约责任赔偿14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同生效时间14.3合同终止条件14.4合同终止时间第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:X科研实验室乙方:X水电安装工程公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称科研实验室水电安装工程2.2工程地点X市X区X路X号2.3工程规模总面积:1000平方米2.4工程内容包含实验室水电线路改造、设备安装、防水处理等。3.合同工期3.1工期计算方式按实际工作日计算3.2工期开始时间2024年1月1日3.3工期结束时间2024年3月31日4.工程质量标准及验收4.1质量标准按照国家相关标准及甲方要求执行4.2验收标准按照国家相关标准及甲方要求执行4.3验收程序1)乙方在工程完工后,向甲方提出验收申请;2)甲方在接到验收申请后5个工作日内组织验收;3)验收合格后,双方签署验收报告。5.工程造价及支付方式5.1工程造价合同总价款:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)5.2付款方式1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款;2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同总价款的30%;3)工程进度达到80%时,甲方支付乙方合同总价款的20%;4)工程完工并验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的20%。5.3付款时间1)预付款:合同签订后5个工作日内支付;2)进度款:每个付款节点前5个工作日内支付;3)尾款:验收合格后5个工作日内支付。6.施工图纸及技术资料6.1施工图纸提供时间施工图纸在合同签订后10个工作日内提供。6.2技术资料提供时间技术资料在施工图纸提供后5个工作日内提供。6.3施工图纸及技术资料保管施工图纸及技术资料由乙方负责保管,直至工程完工。8.材料供应及验收8.1材料供应方式乙方负责工程所需材料的采购、运输和保管。8.2材料验收标准所有材料必须符合国家相关标准和甲方要求。8.3材料验收程序1)乙方在材料进场前通知甲方;2)甲方在接到通知后2个工作日内进行现场验收;3)验收合格后,甲方签署材料验收单。9.人员配备及培训9.1人员配备要求乙方应配备具有相应资质和经验的专业技术人员和施工人员。9.2人员培训乙方应对施工人员进行必要的安全教育和技能培训。9.3人员管理乙方应对施工人员进行有效管理,确保其遵守合同规定和施工现场规章制度。10.施工现场环境保护及文明施工10.1环境保护措施乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响,如噪音控制、粉尘处理等。10.2文明施工要求乙方应保持施工现场整洁,不得乱堆乱放材料,不得影响周边居民生活。10.3环境保护验收工程完工后,甲方将组织环境保护验收。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.2争议解决程序1)争议发生后,双方应在收到争议通知之日起30日内进行协商;2)协商不成的,任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁;3)仲裁裁决为终局裁决,对双方具有约束力。12.合同解除及终止12.1合同解除条件1)一方严重违约;2)不可抗力导致合同无法履行。12.2合同解除程序1)提出解除合同的一方应以书面形式通知另一方;2)另一方应在收到通知之日起15日内确认解除;3)合同解除后,双方应按约定处理剩余工程和款项。12.3合同终止条件1)合同约定的工期届满;2)合同约定的工程内容全部完成;3)合同约定的其他终止条件。13.违约责任13.1违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.2违约责任赔偿违约赔偿金额根据违约情节及实际损失确定。14.合同生效及终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效时间2024年1月1日14.3合同终止条件1)合同约定的工期届满;2)合同约定的工程内容全部完成;3)合同约定的其他终止条件。14.4合同终止时间合同终止时间以合同约定的终止条件为准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方指除合同双方外的任何个人、企业或机构,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在确保合同履行过程中的公正、透明和效率,包括但不限于工程质量控制、进度管理、风险评估等。16.第三方介入方式16.1第三方选择甲方有权选择第三方,并通知乙方。乙方应配合甲方选择第三方,并确保第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。16.2第三方介入程序1)甲方与第三方签订相关协议或合同;2)乙方应接受并配合第三方的介入工作;3)第三方应根据合同要求,独立、公正地履行其职责。17.第三方责任17.1第三方责任范围第三方应根据合同约定和其职责范围,对合同执行过程中的相关事项负责。17.2第三方责任限额1)第三方对合同执行过程中产生的任何损失,其责任限额不得超过其与甲方签订协议或合同中约定的金额;2)第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成甲方或乙方损失,应承担相应的赔偿责任。18.第三方权利18.1第三方权利行使第三方在履行职责过程中,有权要求甲方和乙方提供必要的信息和协助。18.2第三方权利限制第三方的权利不得损害甲方和乙方的合法权益,且应在合同约定的范围内行使。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系由双方签订的协议或合同约定。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系由本合同约定。19.3第三方与合同双方的关系第三方作为独立第三方,其与合同双方的关系应保持独立、公正,不得偏袒任何一方。20.第三方介入的额外条款20.1第三方介入费用第三方介入费用由甲方承担,并纳入合同总价款。20.2第三方介入期限第三方介入期限由合同约定,并在协议或合同中明确。21.第三方介入的终止21.1第三方介入终止条件1)合同约定的工期届满;2)合同约定的工程内容全部完成;3)合同约定的其他终止条件。21.2第三方介入终止程序1)合同双方或第三方提出终止介入请求;2)合同双方确认终止介入;3)第三方完成相关交接工作后,介入终止。22.第三方介入的记录与报告22.1第三方记录第三方应记录其介入过程中的相关事项,并定期向甲方和乙方提交报告。22.2第三方报告1)介入过程中的发现和问题;2)对甲方和乙方的建议;第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照复印件要求:提供双方有效的营业执照复印件,需加盖公章。2.附件二:施工图纸及技术资料要求:提供完整、详细的施工图纸及技术资料,需符合国家相关标准。3.附件三:工程量清单要求:详细列出工程量清单,包括工程名称、规格、数量、单价等。4.附件四:工程进度计划表要求:制定详细的工程进度计划表,明确各阶段工期及验收时间。5.附件五:材料清单及质量保证书要求:列出工程所需材料清单,并提供材料质量保证书。6.附件六:施工组织设计要求:提供详细的施工组织设计,包括施工方案、安全措施、环境保护措施等。7.附件七:人员配备及培训计划要求:列出施工人员配备情况及培训计划,确保人员具备相应资质。8.附件八:环境保护验收报告要求:工程完工后,提供环境保护验收报告。9.附件九:第三方介入协议或合同要求:提供第三方介入协议或合同,明确第三方职责及责任限额。10.附件十:争议解决协议要求:提供争议解决协议,明确争议解决方式及程序。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款责任认定:甲方应按照合同约定支付工程款,如未按时支付,应向乙方支付违约金,违约金按每日千分之五计算。示例说明:若合同约定工程款总额为100万元,甲方未按时支付,逾期30天,则应向乙方支付违约金15000元。2.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定:乙方应按照合同约定完成工程,如未按时完成,应向甲方支付违约金,违约金按每日千分之五计算。示例说明:若合同约定工期为90天,乙方逾期完成10天,则应向甲方支付违约金5000元。3.违约行为:乙方使用不合格材料责任认定:乙方应使用符合国家相关标准和甲方要求的材料,如使用不合格材料,应承担相应的赔偿责任。示例说明:若乙方使用不合格电线,导致工程损坏,乙方应承担修复费用及赔偿甲方损失。4.违约行为:第三方介入过程中出现违规行为责任认定:第三方在介入过程中如出现违规行为,应承担相应的法律责任。示例说明:若第三方在验收过程中收受贿赂,导致验收结果不公正,第三方应承担相应的法律责任。5.违约行为:不可抗力导致合同无法履行责任认定:因不可抗力导致合同无法履行,双方应根据实际情况协商解决,如协商不成,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。全文完。2024年度水电安装劳务分包合同(适用于科研实验室)3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.劳务分包范围3.1水电安装工程3.2配套设施安装3.3工程验收4.合同工期及进度安排4.1合同工期4.2工程进度安排4.3工期延误责任5.工程质量要求5.1设计要求5.2材料要求5.3施工质量标准6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成6.2工程费用结算6.3支付方式7.保险及风险责任7.1保险种类7.2保险费用7.3风险责任划分8.工程验收及交付8.1验收标准8.2验收程序8.3工程交付9.保修服务9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限14.其他约定事项14.1合同附件14.2通知与送达14.3合同变更与补充14.4合同解除与终止14.5合同终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系人及联系方式甲方联系人:[甲方联系人姓名]甲方联系电话:[甲方联系电话]乙方联系人:[乙方联系人姓名]乙方联系电话:[乙方联系电话]2.项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目规模描述,如:总面积、层数等]2.4项目内容[项目具体内容描述,包括水电安装、配套设施安装等]3.劳务分包范围3.1水电安装工程[详细描述水电安装工程内容,包括但不限于:强电系统、弱电系统、消防系统等]3.2配套设施安装[详细描述配套设施安装内容,如:照明、通风、排水等]3.3工程验收[详细描述工程验收标准和程序]4.合同工期及进度安排4.1合同工期[合同约定的工期期限,如:自[开始日期]至[结束日期]]4.2工程进度安排[详细列出各阶段工程进度计划和时间节点]4.3工期延误责任[约定工期延误的处理方式和责任承担]5.工程质量要求5.1设计要求[详细描述设计要求,包括设计规范、标准等]5.2材料要求[详细描述材料要求,包括品牌、规格、质量标准等]5.3施工质量标准[详细描述施工质量标准,包括施工工艺、验收标准等]6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成[详细列出工程费用构成,包括但不限于:材料费、人工费、设备租赁费等]6.2工程费用结算[约定工程费用结算方式和时间节点]6.3支付方式[约定支付方式,如:分期支付、按进度支付等]7.保险及风险责任7.1保险种类[约定需要购买的保险种类,如:建筑工程一切险、意外伤害险等]7.2保险费用[约定保险费用及承担方式]7.3风险责任划分[详细划分合同双方在施工过程中的风险责任]8.工程验收及交付8.1验收标准[详细列出工程验收的标准,包括但不限于:国家或行业相关标准、设计文件要求等]8.2验收程序[详细描述工程验收的程序,包括验收时间、验收组织、验收内容等]8.3工程交付[详细描述工程交付的条件和程序,包括交付时间、交付资料等]9.保修服务9.1保修范围[详细列出保修范围,包括但不限于:设备设施、水电系统等]9.2保修期限[详细列出各类设施的保修期限]9.3保修责任[详细描述保修期内出现问题的处理方式和责任承担]10.违约责任10.1违约情形[详细列出合同双方可能出现的违约情形]10.2违约责任承担[详细描述违约责任承担的方式和金额]11.争议解决11.1争议解决方式[约定争议解决的途径,如:协商、调解、仲裁、诉讼等]11.2争议解决机构[约定争议解决的具体机构或人员]12.合同解除与终止12.1合同解除条件[详细列出合同解除的条件]12.2合同终止条件[详细列出合同终止的条件]13.合同生效及期限13.1合同生效条件[详细描述合同生效的条件]13.2合同期限[详细描述合同的有效期限]14.其他约定事项14.1合同附件[约定合同附件的内容和作用]14.2通知与送达[约定通知和送达的方式、时间和地点]14.3合同变更与补充[约定合同变更和补充的程序和条件]14.4合同解除与终止[再次强调合同解除与终止的条件和程序]14.5合同终止后的处理[约定合同终止后的处理方式,包括但不限于:工程交付、费用结算等]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的,为履行本合同而介入合同关系的任何个人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于:设计单位、监理单位、审计单位、检测机构、材料供应商、设备供应商、施工队伍等。16.第三方介入的引入方式16.1引入方式第三方介入的引入方式包括但不限于:甲乙双方协商引入、法律法规要求引入、合同约定引入等。16.2引入程序1.明确第三方介入的目的和需求;2.协商确定第三方的资质和能力;3.签订相关协议或合同;4.明确第三方的责任和权利。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额指第三方因履行本合同而产生的违约责任或赔偿责任的上限。17.2责任限额确定1.以第三方实际承担的责任为依据;2.考虑第三方在合同关系中的地位和作用;3.符合法律法规和行业惯例。17.3责任限额的约定甲乙双方应在合同中明确约定第三方的责任限额,包括但不限于:1.第三方违约责任限额;2.第三方赔偿责任限额;3.第三方因自身原因导致的损失赔偿限额。18.第三方权利与义务18.1第三方权利1.第三方有权根据合同约定,要求甲乙双方提供必要的配合和支持;2.第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和检查;3.第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬和费用。18.2第三方义务1.第三方应按照合同约定,履行相应的职责和义务;2.第三方应保证其提供的服务或产品符合合同要求;3.第三方应遵守国家法律法规和行业规范。19.第三方与其他各方的划分说明19.1划分原则1.职责明确,权责一致;2.利益共享,风险共担;3.依法合规,公平公正。19.2划分内容1.第三方与甲方的划分:第三方应向甲方提供符合合同要求的服务或产品;甲方应按照合同约定支付第三方相应的报酬和费用。2.第三方与乙方的划分:第三方应向乙方提供符合合同要求的服务或产品;乙方应按照合同约定支付第三方相应的报酬和费用。3.第三方与其他各方的划分:第三方与其他各方之间的关系,应根据合同约定和相关法律法规进行处理。20.第三方介入的合同变更与补充20.1变更与补充原则1.维护合同双方的合法权益;2.符合法律法规和行业规范;3.确保合同内容的完整性和一致性。20.2变更与补充程序第三方介入后的合同变更与补充程序如下:1.甲乙双方协商确定变更或补充的内容;2.签订变更或补充协议;3.将变更或补充内容纳入原合同中。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方主体资格证明文件要求:甲方提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证等;乙方提供相关资质证书、营业执照等。说明:证明甲乙双方具有签订和履行合同的资格和能力。2.附件二:项目设计文件要求:包括但不限于建筑图纸、水电安装图纸、设备清单等。说明:设计文件是项目实施的基础,应确保其完整性和准确性。3.附件三:工程量清单要求:详细列出工程量、单价、总价等。说明:工程量清单是工程费用结算的依据。4.附件四:材料设备采购合同要求:包括供应商资质证明、采购清单、价格、交货期等。说明:确保材料设备的质量和供应。5.附件五:施工组织设计要求:包括施工方案、进度计划、安全措施等。说明:施工组织设计是确保施工质量和进度的关键。6.附件六:质量检验报告要求:包括材料、设备、工程质量的检验报告。说明:质量检验报告是工程验收的重要依据。7.附件七:工程验收报告要求:包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:工程验收报告是工程交付的凭证。8.附件八:保修证书要求:包括保修期限、保修范围、保修联系方式等。说明:保修证书是保障工程质量的重要文件。9.附件九:合同变更及补充协议要求:包括变更或补充的内容、双方签字盖章等。说明:合同变更及补充协议是合同的重要组成部分。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方违约行为:1.1未按合同约定支付工程款;1.2未按合同约定提供材料设备;1.3未按合同约定提供施工场地;1.4未经乙方同意擅自变更工程内容;1.5违反合同约定的其他行为。乙方违约行为:2.1工程质量不符合合同约定;2.2工程进度延误;2.3未经甲方同意擅自变更工程内容;2.4违反合同约定的其他行为。第三方违约行为:3.1提供的材料设备不符合合同约定;3.2未按合同约定提供服务;3.3违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准甲方违约责任认定:2.1甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金;2.2甲方未按合同约定提供材料设备,乙方有权要求甲方赔偿损失;2.3甲方未按合同约定提供施工场地,乙方有权要求甲方赔偿损失。乙方违约责任认定:2.1乙方工程质量不符合合同约定,应承担修复或重新施工的责任;2.2乙方工程进度延误,应向甲方支付违约金;2.3乙方未经甲方同意擅自变更工程内容,应承担相应责任。第三方违约责任认定:2.1第三方提供材料设备不符合合同约定,应承担相应的赔偿责任;2.2第三方未按合同约定提供服务,应承担相应的赔偿责任。3.违约行为示例说明甲方违约示例:甲方未按合同约定支付工程款,导致乙方停工,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。乙方违约示例:乙方施工过程中,因工程质量问题导致工程延误,乙方应向甲方支付违约金,并承担修复责任。第三方违约示例:第三方提供的材料不符合合同约定,导致工程无法继续施工,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度水电安装劳务分包合同(适用于科研实验室)4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.项目背景及概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目用途2.4项目规模3.合同标的及范围3.1标的物3.2工作内容3.3施工期限4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工管理人员4.3施工质量保证体系4.4施工安全保证体系5.设计文件与技术要求5.1设计文件提供5.2技术要求5.3设计变更6.材料设备供应与管理6.1材料设备供应6.2材料设备验收6.3材料设备保管6.4材料设备运输7.施工进度计划与节点7.1施工进度计划7.2进度节点7.3进度调整8.施工质量要求与检验8.1质量要求8.2质量检验8.3质量问题处理9.工程款支付与结算9.1工程款支付方式9.2工程款支付进度9.3结算方式9.4结算时间10.风险管理10.1风险识别10.2风险评估10.3风险防范措施10.4风险处理11.合同变更与解除11.1变更条件11.2变更程序11.3解除条件11.4解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决期限14.合同生效、终止及附件14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同附件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息甲方名称:X科研实验室甲方地址:省市区街道号甲方联系人:甲方联系电话:1381.2合同乙方基本信息乙方名称:X水电安装有限公司乙方地址:省市区街道号乙方联系人:乙方联系电话:1395678第二条项目背景及概述2.1项目名称科研实验室水电安装工程2.2项目地点省市区科研园区内2.3项目用途为科研实验室提供水电安装服务,满足实验室正常运行需求2.4项目规模总面积:500平方米第三条合同标的及范围3.1标的物包括但不限于:强弱电线路、照明、插座、开关、消防系统、排水系统等3.2工作内容1.设计图纸的审核与确认2.材料设备采购与供应3.施工现场的管理与协调4.施工安装与调试5.质量检验与验收6.工程款的结算与支付3.3施工期限自合同签订之日起60个工作日内完成全部施工任务第四条施工组织与管理4.1施工组织机构1.项目经理:负责项目的全面管理2.技术负责人:负责技术指导与施工监督3.施工员:负责施工现场的具体管理工作4.质量管理员:负责工程质量检验与验收4.2施工管理人员项目经理:张五技术负责人:王六施工员:赵七质量管理员:钱八4.3施工质量保证体系1.建立健全质量管理体系2.严格执行施工规范和标准3.加强质量检验和验收4.及时处理质量问题4.4施工安全保证体系1.制定安全生产责任制2.开展安全教育培训3.加强施工现场安全管理4.防范和应对突发事件第五条设计文件与技术要求5.1设计文件提供甲方提供完整的施工图纸及技术要求5.2技术要求1.符合国家及行业相关标准和规范2.节能环保,安全可靠5.3设计变更1.设计变更由甲方提出,乙方负责实施2.设计变更需经甲方确认,并签订设计变更协议第六条材料设备供应与管理6.1材料设备供应1.乙方负责材料设备的采购与供应2.供应的材料设备应满足设计要求和质量标准6.2材料设备验收1.乙方在材料设备到货后进行验收2.验收合格的材料设备方可进入施工现场6.3材料设备保管1.乙方负责材料设备的保管2.保管期间应确保材料设备完好无损6.4材料设备运输1.乙方负责材料设备的运输2.运输过程中应确保材料设备安全无损第七条施工进度计划与节点7.1施工进度计划1.乙方制定详细的施工进度计划,包括施工阶段、施工内容、时间节点等2.施工进度计划需经甲方审核批准后方可实施7.2进度节点1.施工进度计划中的关键节点,包括材料设备进场、基础施工、主体施工、装饰装修等2.乙方应确保在规定的时间内完成每个进度节点的工作任务7.3进度调整1.由于不可抗力、设计变更等原因导致施工进度延误,乙方应及时通知甲方,并协商调整施工进度计划第八条施工质量要求与检验8.1质量要求1.工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求2.工程质量应满足科研实验室的使用需求,确保实验室的正常运行8.2质量检验1.乙方在施工过程中应进行自检,确保工程质量符合要求2.甲方有权对施工过程中的质量进行监督和抽检8.3质量问题处理1.发现质量问题时,乙方应立即采取措施进行整改2.甲方有权要求乙方重新施工,直至达到合格标准第九条工程款支付与结算9.1工程款支付方式1.乙方在施工过程中,根据进度计划向甲方申请支付工程款2.甲方在收到乙方申请后,按照合同约定的时间和比例支付工程款9.2工程款支付进度1.首付款:合同签订后5个工作日内支付2.进度款:施工进度达到合同约定节点后支付3.结算款:工程验收合格后支付9.3结算方式1.甲方通过银行转账方式支付工程款2.乙方应在收到工程款后提供相应的发票和结算证明9.4结算时间1.首付款:合同签订后5个工作日内2.进度款:施工进度达到合同约定节点后5个工作日内3.结算款:工程验收合格后10个工作日内第十条风险管理10.1风险识别1.乙方在施工前应进行全面的风险评估,识别可能存在的风险因素2.甲方应参与风险评估,提出意见和建议10.2风险评估1.乙方应制定风险应对措施,明确风险应对责任人和应对措施2.甲方应监督乙方执行风险应对措施10.3风险防范措施1.乙方应采取有效措施,降低风险发生的可能性和影响2.甲方应协助乙方制定和实施风险防范措施10.4风险处理1.发生风险事件时,乙方应立即启动应急预案,采取措施控制风险2.甲方应协助乙方处理风险事件,共同减轻损失第十一条合同变更与解除11.1变更条件1.由于不可抗力、设计变更、政策调整等原因导致合同内容需要变更2.甲方或乙方提出合理变更请求,并经双方协商一致11.2变更程序1.提出变更请求的一方应向对方发出书面通知2.双方应在收到通知后5个工作日内协商确定变更内容3.协商一致后,双方应签订变更协议11.3解除条件1.合同履行完毕2.双方协商一致解除合同3.因不可抗力导致合同无法履行11.4解除程序1.提出解除合同的一方应向对方发出书面通知2.双方应在收到通知后5个工作日内协商确定解除事宜3.协商一致后,双方应签订解除协议第十二条违约责任12.1违约情形1.乙方未按合同约定完成施工任务2.乙方提供的材料设备不符合合同约定3.乙方未按合同约定进行质量检验4.甲方未按合同约定支付工程款12.2违约责任1.乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等2.甲方应承担违约责任,包括但不限于支付赔偿金、支付违约金等12.3违约赔偿1.违约赔偿金额应根据实际损失和合同约定确定2.双方应按照合同约定协商解决赔偿事宜第十三条争议解决13.1争议解决方式1.双方应通过友好协商解决争议2.若协商不成,可提交仲裁机构仲裁13.2争议解决程序1.提出争议的一方应向对方发出书面通知2.双方应在收到通知后30个工作日内进行协商3.协商不成,提交仲裁机构仲裁13.3争议解决期限1.争议解决期限为自发出书面通知之日起60个工作日2.如需延长,双方应协商一致第十四条合同生效、终止及附件14.1合同生效条件1.双方签字盖章2.合同经双方签字盖章后生效14.2合同终止条件1.合同履行完毕2.合同解除3.合同约定的其他终止条件14.3合同附件1.设计图纸2.施工图纸3.材料设备清单4.施工进度计划5.甲方提供的其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指的第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、法律顾问、保险公司等,以及任何因合同履行需要介入的独立第三方服务提供者。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的履行符合法律法规、行业标准及合同约定,提高合同履行的透明度和公正性。16.第三方介入程序16.1介入申请1.甲方或乙方认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,说明介入的原因、目的和预期效果。2.双方应在收到申请后5个工作日内决定是否同意第三方介入。16.2介入批准1.双方同意第三方介入后,应共同选择合适的第三方,并签订相关协议。2.第三方介入协议应明确第三方的职责、权限和责任。17.第三方责任限额17.1责任界定1.第三方的责任仅限于其专业范围内的服务,不包括合同主体之间的权利义务关系。2.第三方的责任限额由双方在第三方介入协议中约定,原则上不应超过合同总金额的5%。17.2赔偿责任1.若第三方在履行职责过程中出现重大失误或违法行为,导致合同一方或双方遭受损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。2.第三方赔偿责任的确定和承担,应遵循法律法规和第三方介入协议的约定。18.第三方权利和义务18.1第三方权利1.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助,以确保其履行职责。2.第三方有权根据合同约定和实际工作情况,提出合理的工作建议和改进措施。18.2第三方义务1.第三方应按照合同约定和行业标准,提供专业、公正的服务。2.第三方应保守合同内容和相关秘密,不得泄露给任何第三方。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方作为甲方聘请的服务提供者,应服从甲方的管理和监督,同时维护甲方的合法权益。19.2第三方与乙方的关系第三方作为乙方聘请的服务提供者,应服从乙方的管理和监督,同时维护乙方的合法权益。19.3第三方与合同主体之间的关系第三方在合同履行过程中,应与合同主体保持独立,不得干预合同主体的正常决策和执行。20.第三方介入后的合同履行20.1合同主体应积极配合第三方的工作,提供必要的资料和协助。20.2第三方在介入过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。20.3第三方介入后,合同主体的权利义务关系不变,仍按原合同约定执行。21.第三方介入后的争议解决21.1第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决。21.2协商不成,可提交仲裁机构仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。22.第三方介入后的合同终止22.1若第三方介入的合同目的实现或不再需要第三方介入,合同主体可协商终止第三方介入合同。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸及技术规范要求:完整、准确、符合国家及行业标准说明:提供施工图纸及相应的技术规范,用于指导施工。2.材料设备清单要求:详细列出所需材料设备的名称、规格、数量、品牌等信息说明:用于确保施工过程中材料设备的采购和供应。3.施工进度计划要求:明确各施工阶段的开始和结束时间,以及关键节点说明:用于监控施工进度,确保工程按时完成。4.质量检验报告要求:包括自检、抽检和验收报告,确保工程质量符合要求说明:用于证明施工过程中的质量控制和验收结果。5.工程款支付申请及结算报告要求:详细列出工程款支付申请的依据、金额和时间说明:用于申请和结算工程款,确保资金支付合理。6.事故报告及处理记录要求:记录施工过程中发生的事故,包括原因、处理措施和结果说明:用于分析事故原因,预防类似事故的再次发生。7.风险评估报告要求:识别施工过程中可能存在的风险,并提出相应的防范措施说明:用于降低施工风险,确保施工安全。8.第三方介入协议要求:明确第三方介入的目的、职责、权限和责任说明:用于规范第三方介入行为,确保合同履行。9.合同变更协议要求:详细记录合同变更的内容、原因和双方协商结果说明:用于调整合同内容,适应实际情况的变化。10.争议解决协议要求:明确争议解决的方式、程序和期限说明:用于解决合同履行过程中可能出现的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成施工任务乙方提供的材料设备不符合合同约定乙方未按合同约定进行质量检验甲方未按合同约定支付工程款第三方在履行职责过程中出现重大失误或违法行为2.违约责任认定标准:乙方未按合同约定完成施工任务:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失,包括但不限于停工损失、重新施工费用等。乙方提供的材料设备
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五版知识产权反担保保证合同书2篇
- 2025版土地抵押权抵押资产证券化合同模板3篇
- 设备监理合同-《设备监理合同管理》押题密卷2
- 土壤污染治理与农业生态环境保护考核试卷
- 唇部护理产品的选择与涂抹技巧考核试卷
- 2025年销售部劳动合同加班时间规定范本2篇
- 2025年家政服务服务调整协议
- 2025年度木材行业绿色认证及产品检测服务合同范本4篇
- 2025年婚礼广告合作协议
- 二零二五年度房地产项目纳税担保及贷款担保合同2篇
- 2024年安全教育培训试题附完整答案(夺冠系列)
- 神农架研学课程设计
- 文化资本与民族认同建构-洞察分析
- 2025新译林版英语七年级下单词默写表
- 小学语文阅读教学落实学生核心素养方法的研究-中期报告
- 眼内炎患者护理查房课件
- 唯物史观课件
- 2021-2022学年四川省成都市武侯区部编版四年级上册期末考试语文试卷(解析版)
- 中国传统文化服饰文化
- 大气污染控制工程 第四版
- 浅析商务英语中模糊语言的语用功能
评论
0/150
提交评论