2024年建设工程合同模板（31篇）

2024年建设工程合同模板（31篇）

2024年建设工程合同模板（通用31篇）

2024年建设工程合同模板篇1

甲方：乙方：

根据《中华人民共和国合同经济合同法》、《电力建设安

装工程承包合同条例》，结合本工程具体情况，双方协商一

致，达成如下协议：

第一条工程概次

一、工程地址：

二、工程内容：

三、计划开工日期：计划竣工日期：

四、质量标准：合同工程

第二条本合同执行标准：依据国家、自治区及电力行

业标准有关规程、规范。

第三条甲方工作

一、甲方工程负责人：

二、负责工程施工中的协调工作。

三、工程决算的审核。

四、其他需要甲方办理的工作。

第四条乙方工作

一、乙方工程项目负责人：张新江

二、组织施工、编制工程施工计划。

三、绘制施工图、编制工程决算。

四、负责工程质量管理。

五、负责工程施工中的劳动防护及安全施工、文明施工、综

合治理。

六、乙方承办的其他工作。

第五条施工组织管理

一、延期开工

乙方应按合同要求按时开工，若不能按时开工，应以书面形

式向甲方报告，并经甲方同意。

二、暂停施工

有下情况之时，甲方可通知乙方暂停施工；

（一）不按规范、标准进行施工；

（二）工程质量达不到设计和规范要求；

（三）施工组织、安全生产达不到要求。

三、工程延误

（一）工程量变化和设计变更等原因；

（二）因甲方原因引起的工程延误，由甲方承担责任。

第六条工程质量要求

一、甲方要求本工程为合格工程

二、乙方应按电力行业标准、规范和规程进行施工，达到甲

方及设计质量要求。

三、达不到质量要求引起的整改、返修等经济损失由乙方承

担。

四、质量达不到要求的，甲方有权从乙方金额中扣除工程

费。同时乙方承担违约责任，并向甲方支付违约金。（合同造价

5%）

第七条工程安全管理

乙方应做到文明施工、安全施工，并承担安全责任。

第八条合同借款与支付

本工程合同总价为：伍万伍仟元，小写：（¥：5.5万

元）。

一、合同签订后，甲方向乙方支付合同总价肆万元作为工程

预付款。工程竣工验收送电后支付剩余款项。

第九条违约责任

一、如甲方逾期付款承担逾期部分的银行利息；

二、合同签订后，甲乙任何一方造成本合同不能履行（出不

可抗力），均有权利向对方索赔合同违约金，合同违约金计算方

法：按本合同总款项的10%计算。

第十条材料设备供应

按新疆电力公司农网建设改造管理办法的规定：设备、导

线、电杆、横担等材料由乙方负责，所进材料必须具备三证和检

验报告。

第十一条竣工验收

本工程实行三级验收制。既施工单位自检，运行单位检查验

收和竣工验收。乙方必须按档案资料要求做好工程资料的整理和

交接工作C

甲方按电力行业标准规程、规范和合同规定的要求组织竣工

验收。

第十二条工程保修

工程保修期年，从工程投运之日起。

第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十四条本合同自签订之日执行，一式份，甲方执份，备

案壹份。

本合同经双方盖章（签字）后生效。

甲方：签字（盖章）乙方：签字（盖章）

法定代表人（或委托代埋人）：法定代表人（或委托代理

人）:

签约日期：年月日

2024年建设工程合同模板篇2

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同

条例》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义

务，针对小湾电站场内捌柒联营体10KV施工电源架设工程具体

情况，双方协商达成如下协议。

第1条工程概况：

1.1工程名称：小湾电站场内八七联营体10KV施工电源架

设工程，具体工程项目如下：

①GJ-35nlm2线路架设；

②YJV22-3_35电缆的敷设，电缆头的制作、安装；

③水泥电线杆的架设；

④跌落保险开关购置、调试、安装；

⑤避雷器购置、调试、安装；

⑥隔离刀闸的购置、安装、调试；

1.2工程建设地点：小湾电站现场。

1.3工程承包方式及承包范围：

1.3.1工程承包方式为：10KV线路架设为单价承包合同，其

它设备的安装为总价包干。

1.3.2工程承包范围为线路的勘测、设计、施工及计量箱等

的安装、调试，以及变压器除外的所有设备材料购置。

第2条甲方责任：

2.1负责由甲方提供的变压器的运输、装卸、验收、保管。

2.2负责对乙方的施工质量进行监督。

2.3负责按合同的有关规定按时支付合同款。

第3条乙方责任：

3.1负责线路的勘测、设计、施工及变压器等设备的安装调

试。

3.2负责线路架设所需的导线、钢绞线、电杆、拉线盘、金

具、绝缘子、铁附件以及高压计量箱、隔离开关、跌落保险开

关、避雷器等器材的采购、运输、装卸、验收、保管。

第4条工程开工、竣工日期：

4.1工程开工日期：20_年12月06日

4.2工程竣工日期：20_年12月10日

4.3总日历工期：4天

第5条工程质量要求及验收：

5.1乙方本着质量第一的宗旨，加强工程施工过程中的质量

自检、自查，确保工程质量。

5.2工程施工和验收执行的技术规范为《35KV及以下线路工

程验收规范》及《电气装置安装工程验收规范》。

第6条施工安全：

6.1在施工过程中，乙方认真执行国家及部有关安全生产的

方针、政策、法律、指令、规程、规范，贯彻安全第一，预防为

主的安全生产方针。

6.2施工中人员、设备的安全及安全责任全部由乙方自行承

担。

6.3线路、设备自投产运行日起运行维护工作由甲方负责°

第7条合同价款；

7.1该工程线路及设备安装的价款总计：29987.66元（线路

架设及设备见预算表）。工程完工后即可结算。

第8条工程验收：

8.1工程竣工验收投产后交一式二份验收报告附简图给甲

方。

第9条工程保修期限：

9.1工程保修期为一年，保修期自工程投产3日后计起。保

修金为合同总价款的5%。如在保修期内无质量问题，保修期满

后，甲方无息支付全额保修金给乙方。

9.2保修期间因乙方采购的设备装置性材料质量及施工质量

造成的质量问题由乙方无偿保修。因不可抗力事件如飞石、山体

滑坡、机械损伤、人为破坏等造成的事故由乙方负责有偿维修，

须另计费用。

第10条工程款的结算与支付：

10.1工程竣工验收投产后结算支付95%工程款给乙方，工程

款的支付方式为转帐支付。

第11条合同纠纷的解决办法：

11.1甲、乙双方在合同执行过程中发生的纠纷由双方协商

解决C

第12条其他：

12.1本合同有效期自甲、乙双方签定日起生效，至工程竣

工验收质保期满工程款付清后，本合同自行失效。

12.2本合同正本2份，甲方1份，乙方1份；副本2份，甲

方1份，乙方1份。

甲方（盖章）负责人（签章）代表人（签章）单位地址：单位地

址：大湾子营地开户银行：帐号：电话：

乙方（盖章）负责人（签章）代表人（签章）开户银行：帐

号：电话：

2024年建设工程合同模板篇3

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

签定时间：

按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建

设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双

方协商同意签订合同。

一、工程范围

1、工程名称：东兴用电工程

2、工程地点：城东

3、工程承包项目和内容：高低压开关柜（含二期工程间隔

部分）、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷器、接地网、柱上

开关、柱上开关以下高压电缆、开关室至表计上桩低压电缆、配

电室密集型母线以及施工过程中辅助材料供应，所有设备安装调

试、电缆施放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行准备

费、二级负荷安装（含材料）及规费。本工程不含：电气工程土建

部分，所有电缆桥架，表计配套费（乙方协助甲方申请开户）。

二、工程造价

4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元¥

三、建设工期

5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付

款到账后45日历天。

6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺

延；

(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，

水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影

响进场施工。

(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料

不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进

度。

(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、

停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。

(4)未按合同规定拨付款而影响施工。

(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。

(6)因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影

响进度。

四、工程质量、验收与安全管理

7、本工程的质量为优良。

8、工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说

明和设计变更;②电力建设工程验收规范;③设备、材料制造厂

产品说明书及技术资料。

9、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进

度、质量进行检查、督促。

10、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方

没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停

工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国

标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求。

11、该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依

据及标准进行验收，验收合格的，甲方按照本合同支付工程

款，验收不合格由乙方承担责任。

12、乙方严格按照《电力建设安牵施工管理规定》落实本

工程施工的各级安全责任制。本工程中非乙方责任发生的一切

事故障碍，有相关责任方负责处理并承担费用。

五、工程造价的拨款和结算

13、本工程总造价为壹佰伍拾捌万元人民币。

14、本工程合同签订后10日内，甲方支付本工程造价部分

工程款，计人民币壹佰万元，工程竣工验收合格（正式送电前）

支付工程余款伍拾捌万元。

六、其他事项

15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。

16、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起

生效，需办理签（公）证的，自办毕签（公）证之日起生效；工程竣

工验收符合要求，结清工程造价款后终止。

17、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方

协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。

18、任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请

仲裁。

19、二期工程低压部分联络柜一期以考虑，其费用待二期另

行计算。

甲方（合同章）：乙方（合同章）：

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

年月日：

2024年建设工程合同模板篇4

基本建设工程储备借款合同

借款方：贷款方：

借款方为下年度基本建设工程储备设备（材料）所需贷款，经

贷款方审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，根据有关规

定，特签订本合同。

第一条本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人

民币（大写）元，用于o本贷款期从开始支用

之日起，至还清全部贷款本息止，贷款期为年。

第二条本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备（材料）

的专项贷款，实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥

补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的

设备（材料）预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项

目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所

需的储备贷款、其他开支等。

第三条自支用贷款之日起，贷款方按实际支用数按季计收利

息。在合同规定的借款期内，月利率为%。。借款方不

按期归还贷款，逾期部分加收利息%,对超储积压设备

（材料）占用的贷款加收利息%c

第四条借款方保证在年月日

之前，用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还，贷

款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。

第五条贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款，如未

按期提供贷款，应承担由此造成的经济损失。

第六条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方

的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情

况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件

资料。借款方不按合同规定使用贷款，贷款方有权扣回贷款本

息，并对违约使用部分加收罚息

第七条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《》的

有关规定办理。

第八条本合同经双方签章后生效，贷款本息全部清偿后失

效。合同一式份，借贷双方签章后各执一份，报送

_________各一份。

借款方（公章）：贷款方（公章）：

负责人（签字）：负责人（签字）：

地址：地址：

年—月—日色一月—日

2024年建设工程合同模板篇5

借款方：

身份证号码：

贷款方：

身份证号码：

借款方为下年度基本建设工程储备设备（材料）所需贷款，经

贷款方审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，根据有关规

定，特签订本合同。

第一条本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款

（大写）元，用于.本贷款期从开始支用之日

起，至还清全部贷款本息止，贷款期为年。

第二条本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备（材

料）的专项贷款，实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程

量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家

规定的设备（材料）预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产

品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建

设所需的储备贷款、其他开支等。

第三条自支用贷款之日起，贷款方按实际支用数按季计收

利息。在合同规定的借款期内，月利率为o借款方不

按期归还贷款，逾期部分加收利息%,对超储积压设备

（材料）占用的贷款加收利息%.

第四条借款方保证在年月0

之前，用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还，贷

款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。

第五条贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款，如

未按期提供贷款，应承担由此造成的经济损失。

第六条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款

方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情

况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件

资料。借款方不按合同规定使用贷款，贷款方有权扣回贷款本

息，并对违约使用部分加收罚息%.

第七条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民

共和国民法典》的有关规定办理。

第八条本合同经双方签章后生效，贷款本息全部清偿后失

效。合同一式份，借贷双方签章后各执一份，报送

__________各一份。

借款方（公章）

贷款方（公章）

负责人（签字）

负责人（签字）

地址：_________

地址：_________

年—月一日

年—月—日

2024年建设工程合同模板篇6

建设工程合同范文

履约银行保证书

根据本保证书，我们（单位名称）注册地址为（详细地址）（以

下称承包人），和（保证人姓名）注册地址为（详细地址）（以下称保

证人）在此以担保全额为（货币名称、数额）共同格守对（业主名

称）（以下称为业主）的义务。

根据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人

和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。

根据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人

已承担了合同义务（以下称为所签合同）去实施并完成某项工程，

并在工程出现任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进行修

补。

兹将上述书面保证的条件表述如下：如果承包人正确地履行

和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和

含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定，或者如果承包人违

约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到达到上述保证金

总额，届时，本保证书所承担之义务即告终止和失效。

否则仍保持完全有效。

但所签合同条款，或对工程的实施。

完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监

理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师

方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人

所承担之上述保证书规定的义务。

但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务：

收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已一致

同意应向业主支付这一笔损失赔偿费；或者保证人收到一份与所

签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明

的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。

代表（承包人名称）代表（保证人姓名）由（签字人姓名）由（签

字人姓名）

以的资格以的资格

在（证明人）证明下在（证明人）证明下

签于一九九_年_月_日签于一九九.年.月_日

2024年建设工程合同模板篇7

发包人：

承揽人：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包

合同条款》及国家建筑施工合同文本的规定，结合本工程具体情

况，双方达成以下合同条款内容：

一、承包项目：甲方有工程，地址承包给乙方施工，工程

项目，工程价格，其中单价内容有一切辅助用工及图纸范围内

一切相应工作内容（）等。

二、工程质量：乙方必须严格遵守建筑工程施工质量验收标

准，按甲方提供的图纸施工，确保质量，达到优质工程，所有施

工程序必须按有关规定标准要求执行，如乙方出现质量问题而造

成返工的，工料损失均由乙方自身承担，在各项施工内容的间接

或隐蔽施工之前，必须经甲方验收合格后方可进行下道工序施

To

三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采购，甲方要

求检测的材料需现场取样检测合格后方可使用。如因设计方案或

甲方方案变更，乙方必须无条件服从甲方及业主安排。乙方必须

按照甲方规定的施工进度计划如期完成，不准找任何借口拖延工

期或因短时间的下雨而拖延工期。

四、施工期限：总工期天，要求乙方在所限施工期间合理

安排穿插作业，从年月日至年月日竣工，乙方必须在规定

期限内完成图纸上的所有工作量，如在规定期限内没有完成…造

成工期拖延的，将以合同总价的5&permil；每天进行罚款，罚款

在合同总价中直接扣除。

五、安全责任：乙方在施工期间要严格遵守《建筑安装工人

程安全生产基本规定》，尽心尽责做好安全工作，不准做对各工

种有危害的存在隐患的事情或现象。不准无理取闹、打架斗殴及

抛物等现象，出现一次均处500元罚款，并要求肇事者从事发日

至工程结束不准进入工地，罚金在合同总价中直接扣除。由于乙

方所造成的一切安全事故均由乙方承担后果，甲方概不负责。施

工现场乙方不准带小孩、闲杂人员进入。

六、文明施工：乙方必须达到市级文明施工工地要求。

七、施工材料、机械及用具事项：所有材料、施工机械、用

具及施工辅料均由乙方自理。甲方不负责机械的运输及保管工

作，只负责图纸和技术服务。

八、付款方式：根据所做工作量按期付款50%,按要求将图

纸范围内合同内的所有工作量全部做完并验收合格后付至总价的

90%,留10%作为工程质保金在交付后一年内付清。

九、备注：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，字双方

签字之日起生效。

发包人（签字）：承包人（签字）：

年月日年月日

2024年建设工程合同模板篇8

北京市建设工程保修合同（1994版）

编号：

工程名称

（以单位工程为准）

发包方（甲方）__________________

承包方（乙方）__________________

施工合同编号_____________________

交付竣工工程日期？年？月？日

北京市工商行政管理局

监制

北京市城乡建设委员会

一九九四年十二月

发包方（用户）名称：

工程名称：

本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应按照

国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。

一、保修期限：

自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计

算C

1.民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一

年，其中屋面防水工程为三年；

2.建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月；

3.建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期；

4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年；

5.其他特殊要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位

另行议定。

二、保修项目内容及范围：

1.屋面漏雨；

2.烟道、排气孔道、风道不通；

3.室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地

面漏水;

4.内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面

浆活起碱脱皮；

5.门窗开关不灵或缝隙超过规范规定；

6.厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水；

7.外墙板漏水，阳台积水；

8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；

9.室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电

器、电线漏电，照明灯具坠落；

10.室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷；

11.钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、

裂缝超过国家规范和设计要求；

12.因施工单位造成的其他质量问题。

三、保修责任：

施工单位自接到建设工程质量修理通知书（式样附后）之日

起，必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，商议返

修内容。属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建

设单位应再次通知施工单位；施工单位自接到再次通知书起一周

内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标准自行返修，所发生

的费用由原施工单位承担。

四、保修抵押金：

L保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设

备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金。

其中：

（1）承包一般建安工程200万元以内的，按2.0%计算；

200万元（不含200万元）至500万元的，按1.5%计算；500

万元以上（不含500万元）的，按1.0%计算。

（2）单独承包装饰工程，按1.0%计算。

2.本工程保修抵押金为元0

金额大写:O

五、保修抵押金返还：

工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押

金。

1.承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金（含

保修抵押金存款利息）的80%为元。

保修期满三年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）

全部尾款。

2.单独承包装饰工程，保修期满一年，返还全部保修抵押金

（含保修抵押金存款利息）。

六、争议:

甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管

理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采

取下列一种方式解决：

第一种争议解决方式：向委员会申

第二种争议解决方式：向人民法院起诉。

双方约定按第种争议解决方式解决。

七、合同生效与终止。

1.本合同自订立之日起生效C

2.工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押

金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告终止。

八、合同份数。

1.本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

2.本合同副本份，由甲乙双方分送施工合同管理机构、

质量监督机构及有关部门。

九、工程质量出现永久性缺陷的，应按照国家和本市关于建

设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

十、属于设计原因造成的质量缺陷，应按照国家和本市关于

建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

十一、双方议定的其他事项:

承包方（施工保修单位）：I

地址：I

编码：I

法定代表人：I

委托代理人：I

联系电话：I

开户银行：I

帐号：I

（公章）I

I

保修合同订立时间：？年？月？日I

发包方（用户）：I

地址：I

编码：I

法定代表人：I

委托代理人：I

联系电话：I

开户银行：I

帐号：I

（公章）？I

年？月？日？I

附件；？建设工程质量修理通知书？工程名称

（以单位工程为准）：

保修合同编号：

使用单位

（用户）名称：？施工单位名称：

本工程于年？月？日发生质量问题，按照编号：

《北京市建设工程保修合同》有关内容，请你单位派人检查

修理为盼。

?质量问题及雷位：I

I?施工单位名称：I

I?使用单位（用户）对修理结果的意见（由使用单位（用

户）填写）：?I

I使用单位（用户）公章I

I年？月？日I

?使用单位（用户）：I

?通讯地址：I

?编码：I

?电话号码：I

?联系人姓名：（公章）I

通知书发出日期：？年？月？日I

（投递以邮戳日期为准）I

填表方法：

1.本表由发包方（使用单位）填写，一式三份，送承包方二

份；

2.承包方（施工单位）对保修项目，进行维修后，经双方盖

章，退发包方一份，自存一份。

2024年建设工程合同模板篇9

委托方：（甲方）

开户银行：（乙万）

建设单位：（丙方）

根据建设部、财政部建质[20_]7号和建设厅、财政厅建管

[20_]46号文件精神，为加强市建设工程“质量

保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经

三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设

工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同

签署“建设工程质量保证金管理协议”

如下：

1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程"质量保证金”专户，

丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙

方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单

回执上签章。

2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷

责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间

内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修

的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲

方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存

在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上

签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保

证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单

位。

5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修

金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此

引起的所有法律责任。

6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规

办理。7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签

字盖章后生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

年_______月_____日年月_____日

签订地点：签订地点：

丙方（签章）：年月H

签订地点：_____________

附件：建设工程项目“质量保证金”开户通知书（回执）

根据建设部、财政部建质[20_]7号和建设厅、财政厅建管

[20」46号文件精神，建设的项

目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出

具书面通知方可使用。

应交存元“保证金”o

开户行：（盖章）

专户帐号：

经办人：___________________

年月0

11111

2024年建设工程合同模板篇10

借款方：

法定代表人：

地址：

贷款方：

法定代表人：

地址：

根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷

款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共

同遵守。

第一条借款用途：

第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币（大写）元。

预计用款为一年元；年元；年元；年元；年元；

第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算

利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为—％.借

款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%

第四条借款期限：借款方保证从年月起至年月止，就

国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为年元；年元；年

元；年元；年元；。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追

回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算

等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作

为本合同的组成部分。

第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方

责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违

约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款

方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方

应提供有关的统计、会计报表及资料。

借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷

款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款

的，应按规定减收利息。

第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民

共和国民法典》的有关规定办理。

第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失

效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总

行、分行各一份。

借款方：（盖章）贷款方：（盖

章）

代表人：代表人：

年月日年月日

2024年建设工程合同模板篇11

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方与乙方原于年______月日签订的建设工

程施工劳务承包合同，现经双方协商同意，该合同于年

_____月日予以解除，乙方提前撤出施工现场,本着坦

诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达

成如下结算、解除合同、撤场协议：

一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款万

元，详见附表〜已完成工程量计价表。

二、经双方对上述费用进行核算统计，截止年月

日甲方应付乙方款项共计万元，该款项已充分考虑并

包含了乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约

条款约定等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他

任何费用要求。

三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计

万元，详见附表~已支付费用清单表。现甲方尚欠乙方款项（扣除

合同约定的已完成工程的质量保修金后）计万元。本协议签

字日后甲方向乙方分付清欠款万元，至此所欠款项全部付

清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方

所属班组人员的纠纷。

四、合同解除并不免除乙方对已施工部分的工程质量责任。

五、合同解除后，乙方应于日内退出工程现场并移交甲方所

提供的生产工器具、设备、材料及生活用品等，不得以任何理由

滞留、干扰工程的后续施工，否则应承担拖延费元/日。

六、本协议由双方签字盖章后生效，协议文本一式二份，双

方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）乙方：

（盖章）代表人：（盖章）代

表人：（盖章）

年月H

2024年建设工程合同模板篇12

甲方：

乙方：

甲、乙双方在平等、自愿、互惠的原则下，根据国家有关法

律、法规及《柳河县鼓励投资若干规定》（柳政发[20_]1号

文，以下简称“规定”），达成如下协议：

一、建设项目

二、建设地点

三、投资规模

乙方在甲方区域内投资一万元，其中固定资产投资万元（待投

产后由县招商引资考评工作办公室核定）。

四、建设起止时间

自—年一月一日至一年—月—日，完成固定资产投入_万元，一年.

月—日投入生产。

五、乙方享有的优惠政策

（一）土地政策

乙方项目建设用地亩。具体享受政策按《规定》有关政策执

行。

（二）财政税收政策

1、乙方享受目前国家振兴东北老工业基地税收优惠政策。

对购进机器设备所含增值税进行抵扣；提高固定资产折旧率和缩

短无形资产摊销年限;提高计税工资税前扣除标准。

2、从企业纳税年度起5年内，企业前3年上缴所得税的

40%和增值税的20%全部奖励给投资企业，后2年所得税的20%和

增值税的10%全部奖励给投资企业，用于企业扩大再生产和技术

改造。

（三）规费政策

1、新办企业建设期间，行政事业性收费按《规定》有关政

策执行。

2、新办企业生产经营期间，对各项行政事业性收费参照重

点企业扶持政策，实行“一个漏斗收费”政策。

（四）服务措施

1、甲方为乙方提供“一条龙”服务和“一站式”审批，全程

跟踪服务，协助乙方办理各种证照手续。乙方负责出具相关要

件，并承担办证费用。

2、对域外投资项目，由县招商引资工作委员会办公室出具

确认文件，相关部门兑现优惠政策。

六、乙方责任

（一）乙方须在本协议确定期限内实施项目建设，并按期投入

生产。

（二）乙方经营期限需在10年以上，经营期限内不得擅自转

让、抵押或改变土地用途，如有需要，须经甲方同意。

（三）本协议签字后，乙方需向甲方交纳万元项目建设保证

金。如项目出现停建、撤建或改变土地用途，甲方除收回土地使

用权外，乙方的地上投入部分和项目建设保证金无偿划归甲方所

有。项目基础建设结束后，保证金全部返还。

（四）乙方需按甲方要求的统一规划进行土建施工和建设。

七、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方：（印章）法人代表（签字）

乙方：（印章）法人代表（签字）

年月日

2024年建设工程合同模板篇13

接受劳务方（甲方）：_____________________________

提供劳务方（乙方）：依照

《中华人民共和国民法典》和其他相关法律、法规的有关规定，

经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：

三、劳务承包工程范围及工作内容（见附表1）

四、工期年月日开工，年月

日竣工。

五、承包劳务费用元。（见附表1）

六、乙方投入工种及人数人。

第二条工程结算

第一个月预支生活费，按当月实际进场人数每人100元计

算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的经甲方和

监理验收合格工程量结算，按比例扣除保修金（结款额度不超过

已完成量的80%）。工程竣工验收合格后，予以结算。

第三条工程质量甲方根据《建筑给水排水及采暖工程

施工质量验收规范》gb50242-和相关文件组织验收，乙方按照

《建筑给水排水及采谖工程施工质量验收规范》gb50242二施工

图纸、进度计划、技术交底、安全交底要求，精心组织施工，保

证工程质量，如因乙方施工原因造成质量不合标准，必须返工修

理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救

的，由乙方负责赔偿全部工料损失和甲方由此造成的其它损失。

第四条安全生产

一、甲方对乙方承担的工作要做安全交底，提出明确的安全

要求，并进行监督检查，检查发现问题，甲方有权停止其工作并

进行经济处罚。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严

格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产用品，乙方经检查

方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，由乙方负

全部责任。

二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘

手套、胶靴等由乙方自行解决。甲方提供安全帽、工作服和电焊

手套。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾

事故，由乙方负全部责任。

第五条生活管理

一、乙方工人进场后，由甲方提供住宿，生活用品乙方自

备，生活用液化气由甲方按定量提供。

二、生活需用之食物，由乙方自理。乙方工人如有疾病，医

疗费用由乙方负责C

第六条材料供应管理乙方应根据甲方的进度要求编制

自己的施工进度计划并据此提出相关材料计划，材料计划经甲方

工程师和项目负责人审核后方可采购。乙方应及时提供材料计划

并设专人向甲方办理用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方

提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合

理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中做到日用日清，

活完料净，保持现场整洁。

第七条施工机具及耗材

一、乙方自备所有用到的工具和设备，保证使用需要。

二、甲方提供电线并提供焊条、电锤头、锯片等消耗品。

三、对甲方负责供应的用具，乙方应认真保管爱护，如有丢

失损坏，乙方负责赔偿。

四、施工需用的中、小型机械，一台机械应配备一名操作工

持有相关上岗证）。

五、乙方自备所有水钻钻头，保证使用需要。

第八条现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现

场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工

作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产

的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如

有违反现场管理制度的行为，甲方有权采取必要措施。

三、承包劳务人员要保持相对稳定，出入施工现场要穿戴甲

方提供的工作服，戴安全帽，不准合同外人员出入现场和住宿。

第九条违约责任

一、乙方承包的劳务项目，不得再行分包。在施工过程中经

检验达不到以上约定验收标准，不能保证工程质量，甲方有权终

止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变

更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔

偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，

应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按期保质保量完成工程内容，否则每逾期一

天，应偿付给甲方按承包工程劳务费设的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按

银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。

五、由于本合同为包总量合同，除甲方原因外的各种原因造

成的怠工和一些不可预见的5个工日以下的怠工，由乙方承担其

费用。

第十条附则

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成

时。可向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁或向人民法

院起诉。

二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

三、双方商定的其他条款：

第十一条合同附件及有效期

一、合同附件：

1.附表1;

2.安全协议

二、本合同自双方盖章（签）之日起生效，至工程全部竣工

并结算完毕后失效。接受劳务方:

_________________________年—月H提

供劳务方：年—月

—日

2024年建设工程合同模板篇14

工程名称（子项名称）：

工程地点：

甲方合同编号：

乙方合同编号：

勘察证书等级：

发包人：

勘察人：

签订日期：年月日

勘察人：

发包人委托勘察人承担岩土工程详细勘察任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合

本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质

量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程名称：

L2工程建设地点：

1.3工程规模、特征：长米，地上层，地下层。勘察

等级为乙级。

1.4工程勘察任务委托文号、日期：

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按国家现行规范及

设计要求进行勘察，成果满足设计及施工要求。

1.6承接方式：单价承包/总价包干

L7预计勘察工作量：预计钻孔个，总进尺约米。

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其

准确性、可靠性负责C

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范

围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形

图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与

标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电

讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需

向勘察人支付相应费用。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负

责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增

加的份数另行收费。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费

方式

1.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作拟定于201色月日开工，201年

月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期

开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理C

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同

规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可

抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准《工程勘察设

计收费标准》（20—年修订本）计取费用；本工程勘察费用按综合

价元/米，总费用预算为人民币大写万仟佰元整（¥）,提

交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人

另行议定。

4.2.2甲方支付给乙方的费用均转至乙方合同或协议书上指

定账号。

第五条：发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.L1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘

察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发

包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提

供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作

过程中发生人身伤害或造成经济损失打，由发包人承担民事责

任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条

件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上

地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平

整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及

水上作业用船等），并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现

场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，

对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察

人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，

并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发

包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、

文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建

议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修

改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情

况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.8本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它

责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任

务委托书及技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质

量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人

应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充

完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因

勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责

任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人

支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人

与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场

地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提

出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保

卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它

责任C

第六条：违约责任

6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满

足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求

解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定

金；已进行勘察工作的；完成的工作量在50%以内时，发包人应向

勘察人支付预算额50%的勘察费计/元；完成的工作量超过50%

时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.3发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一

日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.4由于勘察人原因未按合同规定时同（日期）提交勘察成果

资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.5本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定

金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签

订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项：无。

第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解

决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发

包人、勘察人同意由仲裁委员会仲裁°发包人、勘察人未在本

合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民

法院起拆。

第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定

到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人

认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包

人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式捌份，发包人肆份、勘察人肆份。

发包人名称:勘察人名称:

（盖章）（盖章）

法定代表人:（签字）法定代表人:（签字）

委托代理人:（签字）委托代理人:（签字）

住所:住所:

邮政编码:邮政编码:

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

银行帐号：银行帐号：

开户名称：

2024年建设工程合同模板篇15

网签版建设工程合同范本

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，由乙方承担

探矿工程，为保障工程顺利进行明确双方责任和义务达成

如下协议；

一、工程项目：

单孔孔深＜2001如果超过200应由甲乙双方协议再定）

二、钻孔直径：

钻孔①75,如果遇到特殊情况不得〈①60

三、单价：

（不含税）。

四、总工程量

五、甲方责任和义务：

1、甲方责任钻孔设计，孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔

验收。

2、甲方责任负责三通一平（电、水、路）场地平整及外部

协调。

3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题，如搬家人力

不够由甲方给予协调。

4、甲方提供乙方人员住宿（伙食、日常生活等自理）。

5、甲方需承担乙方无故停工造成的损失，由甲方赔偿乙方

的误工费（按实际标准计算），如当地百姓阻挠施工等，不可抗

拒力除外。

六、乙方责任和义务

1、乙方负责按设计要求施工并提供合格的钻孔。

2、乙方负责钻孔质量，严格按照六大指标执行。

七、工程验收及付款方式：

1、工程验收：单孔完工后，由甲方进行验收，验收合格

后，以实际进尺计算工程费。

2、付款方式：用现金支付，甲方预付给乙方材料、运输费

等相关的

费用元，乙方来回往返车费由甲方承担（

元

）o全部工程结束后，甲方扣除乙方进场费用，一周内结

算清。

3、甲方支付给乙方工程费用（单孔结算），不得超过一周。

八、钻孔在实际进尺中如孔内出现坍塌、粉化、溶洞、出水

等突况下，甲方应向乙方提供所需的材料等一切费用。在

钻孔打不进去的情况下按实际进尺计算工程费用。九、其它：

本协议未及事宜，由甲乙双方协商解决C

十、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，本合同由双方

代表签字之日起生效。甲方（签字）：乙方（签字）：

年—月—日________年—月—日

2024年建设工程合同模板篇16

编号；项目名称：甲方：（以下简称甲方）乙

方：（以下简称乙方）依据《民法典》及其他有关法律、

法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经

友好协商，就工程事宜达成一致，