




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑垃圾运输与处理施工合同规范本合同目录一览1.定义和解释1.1建筑垃圾的定义1.2运输与处理的定义1.3本合同术语的解释2.合同双方2.1甲方的名称、地址、联系方式2.2乙方的名称、地址、联系方式3.合同标的3.1建筑垃圾的种类和数量3.2运输与处理的范围3.3施工地点4.运输与处理方式4.1运输车辆和设备的规格、型号及数量4.2处理设施和技术要求4.3运输路线和时间安排5.合同期限5.1合同生效日期5.2合同期限5.3合同延期及终止6.运输与处理费用6.1费用构成6.2费用结算方式6.3价格调整机制7.质量要求7.1运输与处理质量标准7.2质量验收程序7.3质量责任8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染事故处理10.技术支持与培训10.1技术支持内容10.2培训内容与安排10.3技术支持与培训责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金计算12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用13.合同变更与解除13.1合同变更条件13.2合同解除条件13.3合同变更与解除程序14.其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同未尽事宜处理第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1建筑垃圾的定义:本合同所指建筑垃圾,是指建筑工程施工过程中产生的废弃物料,包括砖块、混凝土、砂浆、钢筋、木材、石材等。1.2运输与处理的定义:运输是指乙方将甲方产生的建筑垃圾从施工现场运输至指定处理场所的过程;处理是指乙方对运输到达指定处理场所的建筑垃圾进行分拣、破碎、筛分等工艺处理的过程。1.3本合同术语的解释:本合同中未定义的术语,按照国家相关法律法规和行业惯例解释。2.合同双方2.1甲方的名称:房地产开发有限公司2.1甲方的地址:省市区路号2.2乙方的名称:建筑垃圾处理有限公司2.2乙方的地址:省市区路号3.合同标的3.1建筑垃圾的种类和数量:本次运输与处理的建筑垃圾种类包括砖块、混凝土、砂浆、钢筋、木材、石材等,总数量约为X立方米。3.2运输与处理的范围:运输范围为甲方施工现场至乙方指定处理场所,处理范围为乙方指定处理场所内的建筑垃圾。3.3施工地点:省市区路号4.运输与处理方式4.1运输车辆和设备的规格、型号及数量:运输车辆为封闭式货车,型号为X,数量为X辆。4.2处理设施和技术要求:处理设施包括破碎机、筛分机、搅拌站等,技术要求符合国家相关标准。4.3运输路线和时间安排:运输路线为甲方施工现场至乙方指定处理场所,运输时间为每日上午8:00至下午18:00。5.合同期限5.1合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。5.2合同期限:合同期限为一年,自合同生效之日起计算。5.3合同延期及终止:如需延期,双方应提前一个月书面协商一致;如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。6.运输与处理费用6.1费用构成:运输与处理费用包括运输费、处理费、税费等。6.2费用结算方式:费用按月结算,每月结算一次,甲方应在次月10日前支付上月费用。6.3价格调整机制:如市场波动导致成本上涨,双方应协商调整价格。8.质量要求8.1运输与处理质量标准:运输过程中应确保建筑垃圾不泄漏、不扬尘,运输车辆应保持清洁;处理过程中应确保建筑垃圾得到有效分拣、破碎和筛分,达到再生利用的标准。8.2质量验收程序:甲方应指定专人负责质量监督,乙方应按要求提交质量检测报告,甲方应在收到报告后五个工作日内进行验收。8.3质量责任:如因乙方原因导致运输或处理质量不符合要求,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。9.安全生产9.1安全生产责任:乙方应负责运输和处理的安全生产,确保人员和设备安全。9.2安全生产措施:乙方应制定安全生产规章制度,包括安全操作规程、应急预案等,并确保实施。9.3事故处理:发生安全事故时,乙方应立即采取措施控制事故扩大,并按照国家相关法律法规进行处理。10.环境保护10.1环境保护责任:乙方应遵守国家环保法律法规,确保运输和处理过程不对环境造成污染。10.2环境保护措施:乙方应采取有效措施减少噪音、粉尘、废水等污染物排放,并定期进行环境监测。10.3环境污染事故处理:发生环境污染事故时,乙方应立即采取措施进行治理,并承担相应责任。11.技术支持与培训11.1技术支持内容:乙方应提供必要的设备操作培训和技术指导,确保甲方人员能够正确使用设备。11.2培训内容与安排:培训内容包括设备操作、安全注意事项等,具体培训时间和地点由双方协商确定。11.3技术支持与培训责任:乙方应确保技术支持与培训的及时性和有效性。12.违约责任12.1违约情形:包括但不限于未按时完成运输和处理任务、质量不符合要求、安全生产责任不落实等。12.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约金计算:违约金按每日违约金额的X%计算,最高不超过合同总金额的X%。13.争议解决13.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序:争议发生后,双方应在接到对方书面通知后十个工作日内开始协商,协商期限不超过三十天。13.3争议解决费用:争议解决费用由败诉方承担,但双方另有约定的除外。14.其他14.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章、合同款项支付完毕之日起生效。14.2合同附件:本合同附件包括但不限于运输计划、处理方案、质量检测报告等。14.3合同未尽事宜处理:本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成的,按国家相关法律法规执行。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义和范围1.1第三方的定义:本合同所指第三方,是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系,提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入的范围:第三方介入的范围包括但不限于技术支持、质量监督、安全评估、环保监测、法律咨询等。2.第三方介入的同意和选择2.2第三方选择:第三方由甲乙双方共同选择,或由一方推荐,另一方同意。3.第三方的责任和权利3.1第三方的责任:第三方应按照甲乙双方的要求,履行其职责,对因其服务导致的不良后果承担相应的责任。3.2第三方的权利:第三方有权获得甲乙双方提供的必要信息和资料,有权要求甲乙双方配合其工作。4.第三方介入的合同条款4.1第三方介入的合同:第三方介入的合同应与本合同具有同等法律效力,其条款应与本合同相一致或经甲乙双方同意的调整。4.2第三方介入的费用:第三方介入的费用由甲乙双方协商确定,并在第三方介入合同中明确。5.第三方责任限额5.1责任限额的确定:第三方责任限额应根据第三方的专业能力、服务内容、合同约定等因素综合确定。5.2责任限额的书面约定:甲乙双方应在第三方介入合同中明确约定第三方的责任限额。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分:第三方与甲方的关系,由第三方介入合同约定,甲方应履行合同约定的义务。6.2第三方与乙方的划分:第三方与乙方的关系,由第三方介入合同约定,乙方应履行合同约定的义务。6.3第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立第三方,与甲乙双方均无直接合同关系,其服务对象为甲乙双方。7.第三方介入的变更和解除7.1变更:如需变更第三方介入的内容、服务范围或责任限额,甲乙双方应书面通知第三方,并取得其同意。7.2解除:如第三方无法履行其职责或违反合同约定,甲乙双方有权解除第三方介入合同。8.第三方介入的争议解决8.1争议解决方式:第三方介入的争议解决方式,参照本合同争议解决条款执行。8.2争议解决程序:第三方介入的争议解决程序,参照本合同争议解决程序执行。9.第三方介入的保密义务9.1保密内容:第三方在介入过程中获取的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等,应予以保密。9.2保密期限:保密期限自第三方介入合同终止之日起计算,至少为三年。10.第三方介入的后续处理10.1合同终止后的处理:第三方介入合同终止后,第三方应向甲乙双方提供完整的工作报告和资料。10.2责任追溯:如因第三方原因导致甲乙双方遭受损失,第三方应承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.运输计划表详细要求和说明:包括运输日期、时间、路线、车辆型号、预计到达时间等,需由乙方提供并经甲方确认。2.处理方案详细要求和说明:包括处理工艺流程、设备配置、环保措施、质量标准等,需由乙方提供并经甲方确认。3.质量检测报告详细要求和说明:包括检测日期、检测项目、检测结果、检测单位等,需由乙方在每批次处理完成后提供。4.安全生产规章制度详细要求和说明:包括安全操作规程、应急预案、安全培训记录等,需由乙方制定并执行。5.环境保护监测报告详细要求和说明:包括监测日期、监测项目、监测结果、监测单位等,需由乙方定期提供。6.第三方介入合同详细要求和说明:包括第三方名称、服务内容、费用、责任限额等,需由甲乙双方与第三方共同签订。7.争议解决协议详细要求和说明:包括争议解决方式、程序、费用等,需由甲乙双方在争议发生前或争议发生后签订。8.合同变更协议详细要求和说明:包括变更内容、原因、双方意见等,需由甲乙双方在合同变更时签订。9.合同解除协议详细要求和说明:包括解除原因、双方意见、后续处理等,需由甲乙双方在合同解除时签订。10.其他相关文件详细要求和说明:包括但不限于政府批文、资质证书、付款凭证等,需根据实际情况提供。说明二:违约行为及责任认定:1.运输延迟违约行为:乙方未按约定时间完成运输任务。责任认定标准:每延迟一天,乙方应支付甲方X元违约金。示例说明:若乙方未按合同约定在3天内完成运输,则应支付甲方X元违约金。2.处理质量不合格违约行为:乙方处理后的建筑垃圾质量不符合约定标准。责任认定标准:乙方应重新处理,直至符合标准;若无法恢复,乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若乙方处理后的建筑垃圾中存在未破碎的混凝土块,导致甲方无法使用,乙方应赔偿甲方损失。3.安全生产事故违约行为:乙方在运输或处理过程中发生安全生产事故。责任认定标准:乙方应承担全部责任,包括事故调查、赔偿损失等。示例说明:若乙方在运输过程中发生交通事故,造成人员伤亡,乙方应承担相应的赔偿责任。4.环境污染违约行为:乙方在运输或处理过程中造成环境污染。责任认定标准:乙方应承担全部责任,包括治理污染、赔偿损失等。示例说明:若乙方在处理过程中排放废水超标,造成环境污染,乙方应负责治理并赔偿损失。5.违反保密义务违约行为:第三方或甲乙双方泄露合同中的商业秘密或技术秘密。责任认定标准:根据泄露的严重程度,承担相应的赔偿责任。示例说明:若第三方泄露甲方商业秘密,导致甲方遭受损失,第三方应赔偿甲方损失。全文完。二零二四年度建筑垃圾运输与处理施工合同规范1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同期限二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容三、合同标的1.建筑垃圾种类2.运输方式3.处理方式4.处理标准四、工程进度与工期1.工程进度安排2.工期要求3.工期延误责任五、运输与处理费用1.运输费用2.处理费用3.费用支付方式4.费用调整机制六、质量与安全1.运输与处理质量标准2.安全生产责任3.安全事故处理4.环保要求七、合同履行与变更1.合同履行义务2.合同变更条件3.合同变更程序4.合同解除条件八、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿方式4.违约争议解决九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后果十一、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后果十二、合同附件1.工程图纸2.技术规范3.相关证书4.其他附件十三、其他约定1.合同生效条件2.合同生效后权利义务3.合同解释4.合同签署十四、合同签署与生效1.合同签署日期2.合同生效日期3.合同签署人4.合同附件清单合同编号_________一、合同概述1.合同名称:二零二四年度建筑垃圾运输与处理施工合同2.合同双方:a.承包方:[承包方名称]b.发包方:[发包方名称]3.合同签订日期:[签订日期]4.合同生效日期:[生效日期]5.合同期限:自[生效日期]起至[终止日期]止二、工程概况1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程规模:[工程规模]4.工程内容:a.建筑垃圾种类:[具体种类]b.运输方式:[运输方式]c.处理方式:[处理方式]d.处理标准:[处理标准]三、合同标的1.建筑垃圾种类:a.建筑材料废弃物b.混凝土废弃物c.砌体废弃物d.钢筋混凝土废弃物2.运输方式:[具体运输方式]3.处理方式:[具体处理方式]4.处理标准:[具体处理标准]四、工程进度与工期1.工程进度安排:[具体进度安排]2.工期要求:[具体工期要求]3.工期延误责任:a.承包方延误责任b.发包方延误责任五、运输与处理费用1.运输费用:a.运输单价:[单价]b.运输总价:[总价]2.处理费用:a.处理单价:[单价]b.处理总价:[总价]3.费用支付方式:a.预付款b.进度款c.结算款4.费用调整机制:[具体调整机制]六、质量与安全1.运输与处理质量标准:[具体质量标准]2.安全生产责任:a.承包方安全生产责任b.发包方安全生产责任3.安全事故处理:a.报告程序b.调查处理c.责任追究4.环保要求:[具体环保要求]七、合同履行与变更1.合同履行义务:a.承包方义务b.发包方义务2.合同变更条件:[具体变更条件]3.合同变更程序:[具体变更程序]4.合同解除条件:[具体解除条件]八、违约责任1.违约情形:a.运输延误b.处理质量不符合标准c.安全事故发生d.未按约定支付费用2.违约责任承担:a.运输延误赔偿b.处理质量违约赔偿c.安全事故责任追究d.费用违约赔偿3.违约赔偿方式:a.现金赔偿b.按比例赔偿c.其他赔偿方式4.违约争议解决:a.协商解决b.仲裁解决c.法律诉讼九、争议解决1.争议解决方式:a.协商b.仲裁c.诉讼2.争议解决机构:a.当地仲裁委员会b.法院3.争议解决程序:a.申请程序b.调解程序c.仲裁程序d.诉讼程序4.争议解决费用:a.争议解决方承担b.双方共同承担十、合同解除1.合同解除条件:a.一方违约b.不可抗力c.合同目的不能实现2.合同解除程序:a.解除通知b.解除确认c.解除后果3.合同解除后果:a.费用结算b.权利义务终止c.争议解决十一、合同终止1.合同终止条件:a.合同履行完毕b.合同解除c.其他法定或约定终止情形2.合同终止程序:a.终止通知b.终止确认c.终止后果3.合同终止后果:a.费用结算b.权利义务终止c.争议解决十二、合同附件1.工程图纸2.技术规范3.相关证书4.其他附件十三、其他约定1.合同生效条件:a.双方签字盖章b.合同条款履行2.合同生效后权利义务:a.合同双方的权利b.合同双方义务3.合同解释:a.合同条款解释b.合同解释争议4.合同签署:a.签署日期b.签署地点十四、合同签署与生效1.合同签署日期:[签署日期]2.合同生效日期:[生效日期]3.合同签署人:a.承包方代表:姓名:________________签字:______________职务:________________b.发包方代表:姓名:________________签字:______________职务:________________4.合同附件清单:[附件清单]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方指定条款a.甲方有权对乙方施工方案进行审核,并提出修改意见。b.甲方指定工程验收标准及验收流程。2.甲方监督条款a.甲方有权对乙方施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。b.甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和报告。3.甲方决策权条款a.在合同执行过程中,甲方有权对工程进度、费用等进行调整。b.甲方有权决定是否对工程进行暂停、延期或终止。4.甲方付款条款a.甲方根据工程进度和验收结果,按合同约定支付乙方款项。b.甲方有权对乙方的付款申请进行审核,并在必要时要求提供相关证明。5.甲方违约责任条款a.甲方未能按时支付乙方款项,应承担违约责任,支付违约金。b.甲方违反合同约定,导致工程进度延误,应承担相应责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方施工自主权条款a.乙方有权根据工程特点和现场情况,调整施工方案。b.乙方有权对甲方提供的工程图纸和技术规范提出合理建议。2.乙方进度管理条款a.乙方负责制定详细的施工进度计划,并确保按计划完成工程。b.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持。3.乙方质量保证条款a.乙方保证工程质量符合国家相关标准和合同约定。b.乙方对工程缺陷承担修复责任,直至满足合同要求。4.乙方违约责任条款a.乙方未能按合同约定完成工程,应承担违约责任,支付违约金。b.乙方施工过程中出现安全事故,应承担相应责任。5.乙方付款申请条款a.乙方根据工程进度和已完成工作,向甲方提出付款申请。b.甲方应在收到乙方付款申请后的[具体时间]内进行审核并支付款项。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.中介职责条款a.中介负责协调甲方和乙方之间的沟通,确保合同顺利执行。b.中介有权对施工过程进行监督,并提出改进建议。2.中介费用条款a.中介费用由甲方和乙方按合同约定比例承担。b.中介费用支付方式及时间由合同约定。3.中介争议解决条款a.中介在处理争议过程中,应保持公正、公平,维护双方合法权益。b.中介有权要求甲方和乙方提供相关证据和资料。4.中介违约责任条款a.中介未能履行职责,导致合同无法执行,应承担相应责任。b.中介违反合同约定,造成甲方或乙方损失,应承担赔偿责任。5.中介保密条款a.中介对甲方和乙方提供的信息负有保密义务,不得泄露给第三方。b.中介违反保密义务,应承担法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程图纸2.技术规范3.相关证书4.合同附件清单5.甲方指定工程验收标准及验收流程6.乙方施工进度计划7.中介职责说明8.中介费用清单9.争议解决相关文件10.其他双方约定的附件二、违约行为及认定:1.运输延误:违约行为:未按合同约定的时间完成运输任务。认定:根据合同约定的运输进度表和实际完成情况对比。2.处理质量不符合标准:违约行为:处理后的建筑垃圾未达到合同约定的质量标准。认定:通过第三方检测机构进行检测,检测结果为依据。3.安全事故发生:违约行为:在施工过程中发生安全事故。认定:根据事故调查报告和责任认定。4.未按约定支付费用:违约行为:甲方未按合同约定的时间或方式支付费用。认定:根据合同约定的付款条款和实际付款情况对比。5.违反合同约定:违约行为:任何一方违反合同约定的条款。认定:根据合同条款和实际行为对比。三、法律名词及解释:1.仲裁:指由双方当事人共同选定的仲裁机构,根据仲裁规则对争议进行审理并作出裁决。2.诉讼:指通过法院对争议进行审理并作出判决。3.违约金:指因违约行为给对方造成损失时,违约方应支付给对方的金钱赔偿。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。5.保密义务:指当事人对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和隐私负有保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:立即停止施工,查明原因,采取补救措施,重新检测合格后方可继续施工。2.问题:工程进度延误。解决办法:分析延误原因,制定赶工措施,并向甲方报告,必要时申请延期。3.问题:甲方未按时支付费用。解决办法:乙方书面催告甲方支付,如甲方仍不支付,可申请仲裁或诉讼。4.问题:中介未能履行职责。解决办法:向甲方和乙方提出书面异议,要求中介履行职责或更换中介。五、所有应用场景:1.建筑垃圾产生单位与专业运输处理公司之间的合同。2.建设工程项目中,甲方作为建设单位与乙方作为施工单位之间的合同。3.甲方作为建设单位,通过第三方中介机构与乙方施工单位之间的合同。4.建筑垃圾处理设施建设与运营合同。全文完。二零二四年度建筑垃圾运输与处理施工合同规范2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景:本合同旨在规范二零二四年度建筑垃圾运输与处理施工过程中的各项事宜,确保施工顺利进行,实现建筑垃圾的合理处理和资源化利用。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方的权利义务,确保建筑垃圾运输与处理施工的顺利进行,保障工程质量和安全,实现经济效益和社会效益的双赢。三、定义与解释3.1专业术语:(1)建筑垃圾:指在建筑工程施工、维修、拆除过程中产生的废弃物料,包括土方、砖块、混凝土、木材、金属等。(2)运输:指将建筑垃圾从产生地运送到指定处理场所的过程。(3)处理:指对建筑垃圾进行分类、破碎、筛分、压实等处理措施,使其达到资源化利用的要求。3.2关键词解释:(1)甲方:指委托乙方进行建筑垃圾运输与处理施工的单位或个人。(2)乙方:指承担建筑垃圾运输与处理施工任务的单位或个人。(3)合同履行时间:指本合同约定的建筑垃圾运输与处理施工的起止时间。(4)合同履行地点:指本合同约定的建筑垃圾运输与处理施工的地点。(5)合同履行方式:指本合同约定的建筑垃圾运输与处理施工的具体方式。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成建筑垃圾运输与处理施工任务。(2)甲方有权监督乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面的工作。(3)甲方应按照合同约定支付乙方建筑垃圾运输与处理施工费用。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成建筑垃圾运输与处理施工任务。(2)乙方应确保施工过程中的质量、安全、环保等方面符合国家相关法律法规和标准。(3)乙方有权要求甲方按照合同约定支付建筑垃圾运输与处理施工费用。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同约定的建筑垃圾运输与处理施工时间为____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点:本合同约定的建筑垃圾运输与处理施工地点为:____________________。5.3合同履行方式:乙方应按照合同约定,采用____________________的方式进行建筑垃圾运输与处理施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的施工任务完成;(2)甲乙双方协商一致;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:(1)甲乙双方应就合同终止事宜进行协商,达成一致意见;(2)终止合同后,双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果:(1)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定进行结算;(2)合同终止后,双方应依法承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成本合同约定的费用构成如下:(1)运输费用:根据运输距离、运输量等因素计算;(2)处理费用:根据处理工艺、处理量等因素计算;(3)管理费用:包括甲方管理人员的工资、办公费、差旅费等;(4)税费:按照国家相关税费政策计算;(5)其他费用:如合同约定外的特殊费用。7.2支付方式(1)甲方应在合同约定的支付时间内,将费用支付至乙方指定的账户;(2)甲方应通过银行转账方式支付费用;(3)甲方在支付费用时,应在备注栏注明合同编号及支付款项用途。7.3支付时间本合同约定的支付时间为:(1)施工完成后,乙方应在____个工作日内提交工程结算报告;(2)甲方应在收到乙方提交的工程结算报告后____个工作日内完成审核;(3)甲方应在审核通过后____个工作日内支付相应费用。7.4支付条款(1)甲方应在支付费用时,确保支付金额准确无误;(2)甲方应在支付费用时,保留支付凭证,以备日后查证;(3)乙方应在收到甲方支付的费用后,向甲方出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未按合同约定支付费用,应向乙方支付____%的违约金,并承担相应的法律责任。8.2乙方违约若乙方未按合同约定完成施工任务,应向甲方支付____%的违约金,并承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式(1)赔偿金额:根据实际损失计算;(2)赔偿方式:违约方应向对方支付赔偿金,并承担相应的法律责任。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同的签订、履行情况;(2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密;(3)其他双方约定应保密的信息。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,任何一方不得泄露保密内容;(3)保密期限届满后,双方应继续履行保密义务。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)战争、动乱;(3)政府行为:如政策调整、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料;(2)不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应协商解决;(3)因不可抗力事件导致的损失,由双方各自承担。10.4不可抗力实例(1)地震、洪水等自然灾害;(2)战争、动乱等社会事件;(3)政策调整、法律法规变化等政府行为。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼(1)申请仲裁;(2)向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家秘密或商业秘密的合同;(2)合同约定不得转让的合同;(3)法律法规规定不得转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对本合同的权利进行审查和监督的权利,以确保乙方按照合同约定履行义务。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在合同履行期间,对乙方施工过程中的安全、环保、质量等方面进行监督的权利;(2)甲方保留在合同履行期间,对乙方违反合同约定行为采取纠正措施的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序对本合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经甲乙双方签字盖章的合同修改和补充文件,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)施工过程中的技术交流;(2)施工进度协调;(3)工程款的支付与结算。15.2协作与配合方式(1)定期召开协调会议;(2)及时沟通信息;(3)共同解决施工过程中遇到的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何口头或书面陈述、协议、承诺均不应视为对本合同的修改或补充。16.3增减条款本合同中的任何条款,未经甲乙双方协商一致,不得增减。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):____________________日期:____________________乙方(盖章):代表(签字):____________________日期:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.建筑垃圾运输与处理施工方案2.建筑垃圾运输车辆及设备清单3.施工现场安全防护措施4.环保措施及污染物处理方案5.合同签订双方的营业执照复印件6.相关人员的资质证书复印件7.银行账户信息及支付凭证8.不可抗力事件证明材料9.争议解决相关文件10.合同修改和补充文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付费用,认定为甲方违约。未按时完成工程结算报告审核,认定为甲方违约。未按照合同约定进行监督和纠正乙方违约行为,认定为甲方违约。2.乙方违约:未按合同约
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 和员工股合同范本
- 合作种植大葱合同范例
- 员工提成合同范例
- 加工竖立桅杆合同范本
- 台州市商品房出租合同范本
- 吴江区律师顾问合同范本
- 冲压模具开发合同范本
- 代理记账报税 合同范本
- 传媒公司聘用合同范本
- 员工股合同范本
- 浅谈幼儿入园适应性问题及其解决对策 论文
- 《酷虫学校 第1 12册 注音版 》读书笔记思维导图PPT模板下载
- Monkey Fishes The Moon(英语演讲ppt猴子捞月)
- 卫生部手术分级目录(2023年1月份修订)
- 马工程《刑法学(下册)》教学课件 第22章 妨害社会管理秩序罪
- GB/T 36274-2018微电网能量管理系统技术规范
- GB/T 14643.6-2009工业循环冷却水中菌藻的测定方法第6部分:铁细菌的测定MPN法
- 医疗设备维护、保养、巡查登记本
- 《政治经济学》全套课件(完整版)【复旦版】
- 复合材料力学课件
- 机修工基础培训课件
评论
0/150
提交评论