2024版挖孔桩人工作业承包协议范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版挖孔桩人工作业承包协议范本版B版本合同目录一览1.承包内容1.1挖孔桩作业的承包范围1.2承包人的工作职责和义务1.3发包人的工作职责和义务2.工程量及工程进度2.1工程量的确定和变更2.2工程进度的要求和保障3.合同价格及支付方式3.1合同价格的确定3.2支付方式及支付时间4.工期及延期4.1工期的确定4.2延期的情况及处理方式5.安全及环境保护5.1承包人应遵守的安全规定5.2承包人应遵守的环境保护规定6.质量标准及验收6.1质量标准的确定6.2验收的方式及时间7.违约责任7.1承包人的违约责任7.2发包人的违约责任8.争议解决8.1争议的解决方式8.2争议解决的时效要求9.合同的变更和解除9.1合同变更的条件和程序9.2合同解除的条件和程序10.合同的终止和解除10.1合同终止的条件和程序10.2合同解除后的善后处理11.保密条款11.1保密信息的定义和范围11.2保密信息的保护措施及期限12.法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决的方式和地点13.合同的签署和生效13.1合同签署的时间和地点13.2合同生效的条件和程序14.其他条款14.1双方约定的其他事项14.2合同附件及附录第一部分：合同如下：第一条承包内容1.1挖孔桩作业的承包范围承包人同意按照发包人提供的工程图纸和施工方案，完成挖孔桩作业的承包范围，包括但不限于挖孔、支护、清孔、灌浆等工序。1.2承包人的工作职责和义务承包人应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成挖孔桩作业，并保证挖孔桩的质量符合国家及行业相关标准。承包人应负责现场施工人员的管理、培训和劳动保护。1.3发包人的工作职责和义务发包人应按照合同约定的时间和数量提供合格的施工图纸和施工方案，并及时提供施工所需的水、电、道路等基础设施。发包人应负责施工现场的安全防护和环境保护工作，并承担相应的安全防护和环境保护费用。第二条工程量及工程进度2.1工程量的确定和变更工程量以发包人提供的工程图纸和施工方案为准。如因设计变更等原因导致工程量发生变化的，双方应按照实际情况进行调整，并签订书面变更协议。2.2工程进度的要求和保障承包人应按照合同约定的时间节点完成挖孔桩作业，并保证工程进度符合整体工程进度要求。发包人应提供必要的工作条件，确保承包人能够按照约定的进度完成工程。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格的确定合同价格根据工程量、工程难度、市场行情等因素，双方协商确定。合同价格一经确定，除非双方另有约定，否则不得随意变更。3.2支付方式及支付时间合同价款采用分期支付的方式，具体支付时间及比例在合同附件中详细约定。发包人应在支付时间到期后七个工作日内，按照约定的比例支付合同价款。第四条工期及延期4.1工期的确定工期根据工程量、工程难度、施工方案等因素，双方协商确定。工期自双方签订合同之日起计算。4.2延期的情况及处理方式如因发包人原因导致工程延期，承包人应根据实际情况合理延长工期，并有权要求发包人支付因延期导致的额外费用。如因承包人原因导致工程延期，承包人应承担相应的违约责任。第五条安全及环境保护5.1承包人应遵守的安全规定承包人应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，加强施工现场的安全管理，确保施工现场的安全。5.2承包人应遵守的环境保护规定承包人应严格遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和规定，加强施工现场的环境保护，确保施工现场的环境符合相关要求。第六条质量标准及验收6.1质量标准的确定挖孔桩的质量标准应符合国家及行业相关标准。具体质量要求在施工方案中详细约定。6.2验收的方式及时间挖孔桩的验收方式分为过程验收和最终验收。过程验收由双方共同进行，对施工过程中的关键节点进行验收。最终验收在挖孔桩施工完成后进行，验收合格后方可进入下一道工序。第八条违约责任8.1承包人的违约责任如承包人未按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成挖孔桩作业，应承担相应的违约责任。如承包人未按照约定保守发包人的商业秘密，应承担相应的违约责任。8.2发包人的违约责任如发包人未按照合同约定的时间提供合格的施工图纸和施工方案，或未提供施工所需的水、电、道路等基础设施，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决的时效要求双方在合同履行过程中发生的争议，应在争议发生之日起30日内解决；逾期未解决的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除10.1合同变更的条件和程序合同的变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更不得影响合同的履行和合同目的的实现。10.2合同解除的条件和程序双方同意解除合同的，应签订书面解除协议，并按照约定办理相关手续。合同解除后，双方应按照约定承担相应的责任和损失。第十一条合同的终止和解除11.1合同终止的条件和程序合同终止的条件和程序按照合同约定的终止条件和程序办理。合同终止后，双方应按照约定承担相应的责任和损失。11.2合同解除后的善后处理合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，包括结算、清理现场、移交资料等。如因一方原因导致合同解除，应承担相应的违约责任和损失。第十二条保密条款12.1保密信息的定义和范围保密信息是指在合同履行过程中双方交换的、不为公众所知晓的、具有商业价值的信息。包括但不限于技术秘密、商业秘密、客户信息等。12.2保密信息的保护措施及期限双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意不得向第三方泄露。保密信息的保护期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起五年。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决的方式和地点如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。诉讼地点为合同签订地。第十四条合同的签署和生效14.1合同签署的时间和地点本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同一式两份，双方各执一份。14.2合同生效的条件和程序本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。双方应按照合同约定的条件和程序履行合同。合同的修改和补充需双方协商一致，并签订书面协议。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：挖孔桩施工图纸详细要求和说明：本附件应包含挖孔桩的详细施工图纸，包括桩的位置、直径、深度、结构等参数。图纸应采用标准的设计软件绘制，并加盖设计院公章。附件二：挖孔桩施工方案详细要求和说明：本附件应包含挖孔桩的施工方案，包括施工工艺、施工步骤、施工要求等。方案应由具有相应资质的设计人员编写，并经相关部门审批。附件三：挖孔桩质量验收标准详细要求和说明：本附件应包含挖孔桩的质量验收标准，包括桩身完整性、强度、沉降等指标的要求。验收标准应符合国家及行业相关标准。附件四：挖孔桩安全防护措施详细要求和说明：本附件应包含挖孔桩的安全防护措施，包括施工现场的安全防护、环境保护、应急预案等。措施应符合国家及地方有关安全生产的法律、法规和规定。附件五：挖孔桩施工进度计划详细要求和说明：本附件应包含挖孔桩的施工进度计划，包括施工时间表、关键节点、验收时间表等。进度计划应由承包人根据实际情况制定，并报发包人批准。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成挖孔桩作业，属于违约行为。违约责任认定：承包人应按照合同约定的比例支付违约金，并承担因违约导致的额外费用。示例：承包人未能在约定的工期内完成挖孔桩作业，导致整体工程进度延误，应当按照合同约定支付违约金，并承担因延误导致的额外费用。2.发包人未按照合同约定的时间提供合格的施工图纸和施工方案，或未提供施工所需的水、电、道路等基础设施，属于违约行为。违约责任认定：发包人应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担因违约导致的损失。示例：发包人未能在约定的时间内提供合格的施工图纸，导致承包人无法按照图纸进行施工，发包人应当按照合同约定承担违约责任。说明三：法律名词及解释：1.挖孔桩：指在地面上开挖形成孔洞，然后浇筑混凝土而成的桩。在本合同中的应用：挖孔桩是指根据发包人提供的施工图纸和施工方案，由承包人进行开挖、支护、清孔、灌浆等工序形成的桩。2.承包人：指承担挖孔桩作业的法人或其他组织。在本合同中的应用：承包人是指与发包人签订合同，承担挖孔桩作业的法人或其他组织。3.发包人：指提供挖孔桩作业任务的法人或其他组织。在本合同中的应