版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024水电站枢纽工程设计与施工一体化合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.合同项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目工期3.设计与施工一体化内容3.1设计阶段3.1.1设计范围3.1.2设计质量要求3.1.3设计进度要求3.2施工阶段3.2.1施工范围3.2.2施工质量要求3.2.3施工进度要求4.设计与施工合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3预付款4.4进度款4.5结算款4.6违约金5.设计与施工进度安排5.1设计进度安排5.2施工进度安排5.3进度调整6.设计与施工质量要求6.1设计质量要求6.2施工质量要求6.3质量检测与验收7.设计与施工变更及索赔7.1设计变更7.2施工变更7.3索赔处理8.设计与施工安全与环境保护8.1安全生产要求8.2环境保护要求8.3安全事故处理9.设计与施工合同履约9.1合同履行9.2合同解除9.3合同终止10.设计与施工合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.设计与施工合同附件11.1设计文件11.2施工图纸11.3合同补充协议12.设计与施工合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.设计与施工合同解除条件13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.设计与施工合同其他约定14.1合同解释14.2合同附件14.3合同签订日期14.4合同份数第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方(设计方):______有限公司乙方(施工方):______有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:______乙方法定代表人:______1.3合同双方注册地址甲方注册地址:______乙方注册地址:______1.4合同双方联系方式甲方联系方式:电话______,邮箱______乙方联系方式:电话______,邮箱______第二条合同项目概况2.1项目名称______水电站枢纽工程2.2项目地点______省______市______县2.3项目规模装机容量______万千瓦,水库总库容______亿立方米2.4项目总投资约______亿元人民币2.5项目工期自合同签订之日起______个月第三条设计与施工一体化内容3.1设计阶段3.1.1设计范围包括但不限于水电站枢纽工程的整体规划、施工图设计、设备选型等。3.1.2设计质量要求设计文件应符合国家相关标准和规范,确保工程质量、安全、环保。3.1.3设计进度要求设计文件在合同签订后______个月内完成,并在后续施工阶段提供技术支持。3.2施工阶段3.2.1施工范围包括但不限于水电站枢纽工程的土建、安装、调试等。3.2.2施工质量要求施工质量应符合国家相关标准和规范,确保工程质量、安全、环保。3.2.3施工进度要求施工阶段在合同签订后______个月内完成。第四条设计与施工合同价款及支付方式4.1合同价款合同总价为______亿元人民币。4.2支付方式预付款:合同签订后______个工作日内支付合同价款的______%。进度款:按施工进度和设计进度分期支付,每次支付合同价款的______%。结算款:工程验收合格后______个工作日内支付合同价款的______%。违约金:逾期支付按中国人民银行同期贷款利率加倍计算。第五条设计与施工进度安排5.1设计进度安排设计文件在合同签订后______个月内完成,并在后续施工阶段提供技术支持。5.2施工进度安排施工阶段在合同签订后______个月内完成。5.3进度调整如因甲方原因导致设计或施工进度延误,乙方有权要求甲方赔偿损失。第六条设计与施工质量要求6.1设计质量要求设计文件应符合国家相关标准和规范,确保工程质量、安全、环保。6.2施工质量要求施工质量应符合国家相关标准和规范,确保工程质量、安全、环保。6.3质量检测与验收设计文件和施工工程应按照国家相关标准和规范进行质量检测与验收。第七条设计与施工变更及索赔7.1设计变更因甲方原因导致设计变更,甲方应承担由此产生的费用。7.2施工变更因甲方原因导致施工变更,甲方应承担由此产生的费用。7.3索赔处理如因乙方原因导致设计或施工质量不符合要求,乙方应承担由此产生的费用。第八条设计与施工安全与环境保护8.1安全生产要求甲乙双方应遵守国家有关安全生产的法律法规,建立健全安全生产责任制,确保施工现场安全。8.2环境保护要求甲乙双方应遵守国家有关环境保护的法律法规,采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染。8.3安全事故处理发生安全事故时,甲乙双方应立即启动应急预案,采取措施防止事故扩大,并及时报告相关部门。第九条设计与施工合同履约9.1合同履行甲乙双方应按照合同约定,全面履行各自的权利和义务,确保项目顺利进行。9.2合同解除在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。9.3合同终止合同履行完毕,经双方协商一致,可终止合同。第十条设计与施工合同争议解决10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交______仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》和《仲裁规则》进行仲裁。第十一条设计与施工合同附件11.1设计文件设计文件包括但不限于总体设计、施工图设计、设备选型书等。11.2施工图纸施工图纸包括但不限于结构图、设备布置图、施工详图等。11.3合同补充协议合同附件应作为合同组成部分,具有同等法律效力。第十二条设计与施工合同生效与终止12.1合同生效条件合同经甲乙双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或因双方协商一致解除合同,合同终止。第十三条设计与施工合同解除条件13.1合同解除条件(1)一方违反合同约定,严重违约;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。13.2合同解除程序合同解除应书面通知对方,并采取必要措施,确保合同解除后的合法权益。第十四条设计与施工合同其他约定14.1合同解释本合同的解释权归甲方所有。14.2合同附件合同附件包括但不限于设计文件、施工图纸、合同补充协议等。14.3合同签订日期本合同签订日期为______年______月______日。14.4合同份数本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,根据合同约定或经甲乙双方同意参与合同履行、提供相关服务或进行监督、评估的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方的种类(1)工程监理单位:负责对工程设计、施工过程进行监督和验收。(2)质量检测机构:负责对工程材料、设备、施工过程进行质量检测。(3)造价咨询机构:负责对工程造价进行咨询和审核。(4)法律顾问:负责提供法律咨询和纠纷解决服务。(5)其他经甲乙双方同意的第三方。16.第三方的责权利16.1第三方的责任(1)按照合同约定提供相关服务或进行监督、评估。(2)保证提供的服务符合国家相关标准和规范。(3)对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。16.2第三方的权利(1)根据合同约定收取服务费用。(2)对甲乙双方的行为进行监督和评估。(3)在合同履行过程中,有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。16.3第三方的义务(1)保守合同秘密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。(2)按照合同约定的时间、地点和质量要求提供服务。(3)在合同履行过程中,对甲乙双方的行为进行客观、公正的监督和评估。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托与被委托关系。甲方委托第三方提供相关服务或进行监督、评估,第三方应按照甲方的要求履行职责。17.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为监管与被监管关系。第三方对乙方的施工过程进行监督和评估,乙方应配合第三方的工作。17.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方均为合同当事人,应按照合同约定履行各自的权利和义务。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额第三方因自身原因造成的损失,其赔偿责任不超过合同约定金额的______%。18.2第三方的责任赔偿第三方在承担赔偿责任时,甲乙双方应相互配合,共同维护自身合法权益。19.第三方介入的程序19.1第三方介入的申请甲乙双方协商一致,认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请。19.2第三方介入的同意对方同意第三方介入的申请后,双方应共同选定第三方,并签订补充协议。19.3第三方介入的实施第三方介入后,应按照合同约定和补充协议的规定,履行相关职责。19.4第三方介入的终止第三方介入完成后,甲乙双方应共同确认第三方介入的成果,并终止第三方介入。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入争议的解决第三方介入过程中发生的争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,提交______仲裁委员会仲裁。20.2第三方介入争议的程序仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》和《仲裁规则》进行仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订文件详细要求:包括合同主体文件、合同附件、合同补充协议等。说明:合同签订文件是合同的重要组成部分,应完整、清晰、准确地反映合同内容。2.附件二:设计文件详细要求:包括总体设计、施工图设计、设备选型书等。说明:设计文件是指导施工的重要依据,应满足国家相关标准和规范。3.附件三:施工图纸详细要求:包括结构图、设备布置图、施工详图等。4.附件四:工程进度计划详细要求:包括设计阶段、施工阶段的进度安排。说明:工程进度计划是确保工程按期完成的重要文件。5.附件五:工程预算及变更详细要求:包括工程预算、设计变更、施工变更等。说明:工程预算及变更反映了工程的实际成本和变更情况。6.附件六:工程质量检测报告详细要求:包括材料、设备、施工过程的质量检测报告。说明:工程质量检测报告是确保工程质量的重要依据。7.附件七:安全生产记录详细要求:包括安全生产责任制、安全生产培训、安全事故记录等。说明:安全生产记录是保障施工安全的重要文件。8.附件八:环境保护记录详细要求:包括环境保护措施、环境污染治理等。说明:环境保护记录是履行环保责任的重要依据。9.附件九:合同履行情况报告详细要求:包括合同履行进度、存在问题及解决方案等。说明:合同履行情况报告是监控合同履行情况的重要文件。10.附件十:争议解决文件详细要求:包括争议解决协议、仲裁裁决书等。说明:争议解决文件是解决合同争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:设计方未按期完成设计工作。施工方未按期完成施工工作。甲乙双方未按合同约定支付款项。违反安全生产规定,导致安全事故发生。违反环境保护规定,造成环境污染。2.责任认定标准:违约行为发生后,由违约方承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担仲裁或诉讼费用等。3.违约责任示例说明:设计方未按期完成设计工作,导致施工进度延误,施工方要求设计方赔偿因延误造成的损失,包括但不限于工程延期费用、违约金等。甲乙双方未按合同约定支付款项,被违约方要求支付逾期付款利息及违约金。违反安全生产规定导致安全事故,由违约方承担相应法律责任,包括但不限于赔偿受害人损失、支付罚款等。全文完。2024水电站枢纽工程设计与施工一体化合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程设计等级2.5工程设计范围2.6工程施工范围3.设计任务与要求3.1设计依据3.2设计内容3.3设计标准3.4设计进度3.5设计成果4.施工任务与要求4.1施工依据4.2施工内容4.3施工标准4.4施工进度4.5施工成果5.设计与施工一体化管理5.1管理体系5.2管理职责5.3管理流程5.4管理目标6.设计费用与支付6.1设计费用组成6.2设计费用支付方式6.3设计费用支付时间6.4设计费用调整7.施工费用与支付7.1施工费用组成7.2施工费用支付方式7.3施工费用支付时间7.4施工费用调整8.设计与施工成果交付8.1设计成果交付8.2施工成果交付8.3成果交付方式8.4成果交付时间9.设计与施工质量保证9.1设计质量保证9.2施工质量保证9.3质量检验标准9.4质量责任10.设计与施工期限10.1设计期限10.2施工期限10.3期限调整11.设计与施工变更11.1设计变更11.2施工变更11.3变更程序11.4变更费用12.设计与施工验收12.1验收标准12.2验收程序12.3验收时间12.4验收责任13.违约责任13.1设计违约责任13.2施工违约责任13.3违约赔偿14.争议解决与合同终止14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3合同终止条件14.4合同终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:水电站枢纽工程业主单位(2)乙方:工程设计研究院1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方地址(1)甲方地址:省市区路号(2)乙方地址:省市区路号1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称水电站枢纽工程2.2工程地点省市县2.3工程规模总装机容量:万千瓦;水库总库容:亿立方米2.4工程设计等级一级2.5工程设计范围包括枢纽建筑物、引水系统、尾水系统、发电厂及配套设施等2.6工程施工范围包括枢纽建筑物、引水系统、尾水系统、发电厂及配套设施等施工建设3.设计任务与要求3.1设计依据(1)国家现行相关法律法规(2)行业标准、规范(3)合同约定3.2设计内容(1)工程可行性研究(2)工程设计方案(3)工程设计文件3.3设计标准(1)国家现行相关标准(2)行业标准、规范3.4设计进度(1)可行性研究报告:自合同签订之日起3个月内完成(2)工程设计方案:自合同签订之日起6个月内完成(3)工程设计文件:自合同签订之日起12个月内完成3.5设计成果(1)可行性研究报告(2)工程设计方案(3)工程设计文件4.施工任务与要求4.1施工依据(1)国家现行相关法律法规(2)行业标准、规范(3)合同约定4.2施工内容(1)枢纽建筑物施工(2)引水系统施工(3)尾水系统施工(4)发电厂及配套设施施工4.3施工标准(1)国家现行相关标准(2)行业标准、规范4.4施工进度(1)枢纽建筑物施工:自合同签订之日起3年内完成(2)引水系统施工:自合同签订之日起3年内完成(3)尾水系统施工:自合同签订之日起3年内完成(4)发电厂及配套设施施工:自合同签订之日起3年内完成4.5施工成果(1)枢纽建筑物(2)引水系统(3)尾水系统(4)发电厂及配套设施5.设计与施工一体化管理5.1管理体系甲方负责工程总体协调管理,乙方负责设计、施工及质量保证5.2管理职责(1)甲方职责:负责工程项目的整体协调、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理等(2)乙方职责:负责工程设计、施工及质量保证,按照甲方要求完成设计、施工任务5.3管理流程(1)工程设计阶段:乙方根据甲方要求进行设计,甲方进行审核(2)施工阶段:乙方根据甲方要求进行施工,甲方进行监督、检查5.4管理目标确保工程按期、按质、按量完成,实现工程安全、环保、节能、高效的目标6.设计费用与支付6.1设计费用组成(1)设计费(2)设计咨询费(3)设计文件编制费6.2设计费用支付方式(1)设计费:按设计阶段分阶段支付(2)设计咨询费:按咨询服务内容分阶段支付(3)设计文件编制费:按设计文件编制进度支付6.3设计费用支付时间(1)设计费:每个设计阶段完成后30日内支付(2)设计咨询费:每个咨询服务完成后30日内支付(3)设计文件编制费:每个设计文件编制完成后30日内支付6.4设计费用调整设计费用按照合同约定和实际发生进行调整8.设计与施工成果交付8.1设计成果交付(1)可行性研究报告:自设计进度要求完成之日起3个工作日内交付甲方(2)工程设计方案:自设计进度要求完成之日起5个工作日内交付甲方(3)工程设计文件:自设计进度要求完成之日起10个工作日内交付甲方,包括电子版和纸质版8.2施工成果交付(1)枢纽建筑物施工完成:自施工进度要求完成之日起3个工作日内进行竣工验收,并交付甲方(2)引水系统施工完成:自施工进度要求完成之日起3个工作日内进行竣工验收,并交付甲方(3)尾水系统施工完成:自施工进度要求完成之日起3个工作日内进行竣工验收,并交付甲方(4)发电厂及配套设施施工完成:自施工进度要求完成之日起3个工作日内进行竣工验收,并交付甲方8.3成果交付方式(1)设计成果:通过电子邮件或邮寄方式直接交付给甲方指定的接收人(2)施工成果:通过现场交付方式进行,并由甲方指定的验收人员进行验收8.4成果交付时间设计成果和施工成果的交付时间均按照合同规定的进度要求执行9.设计与施工质量保证9.1设计质量保证(1)乙方保证设计成果符合国家及行业相关标准和规范(2)乙方保证设计成果满足工程实际需求和安全运行要求9.2施工质量保证(1)施工单位保证施工过程符合设计文件和施工规范要求(2)施工单位保证施工质量达到国家及行业相关标准和规范9.3质量检验标准(1)设计质量:按照国家及行业相关标准和规范进行检验(2)施工质量:按照设计文件和施工规范要求进行检验9.4质量责任(1)设计质量责任:乙方对设计成果的质量负责(2)施工质量责任:施工单位对施工过程和施工成果的质量负责10.设计与施工期限10.1设计期限(1)可行性研究报告:自合同签订之日起3个月内完成(2)工程设计方案:自合同签订之日起6个月内完成(3)工程设计文件:自合同签订之日起12个月内完成10.2施工期限(1)枢纽建筑物施工:自合同签订之日起3年内完成(2)引水系统施工:自合同签订之日起3年内完成(3)尾水系统施工:自合同签订之日起3年内完成(4)发电厂及配套设施施工:自合同签订之日起3年内完成10.3期限调整因不可抗力、设计变更或其他非乙方原因导致设计期限或施工期限延误的,经双方协商一致后可进行调整11.设计与施工变更11.1设计变更(1)设计变更申请:由甲方提出,经乙方确认后实施(2)设计变更费用:由变更原因方承担11.2施工变更(1)施工变更申请:由施工单位提出,经甲方确认后实施(2)施工变更费用:由变更原因方承担11.3变更程序(1)设计变更:由甲方书面通知乙方,乙方在接到通知后5个工作日内回复(2)施工变更:由施工单位书面通知甲方,甲方在接到通知后5个工作日内回复11.4变更费用变更费用按照实际发生费用计算,并在变更实施后按照合同约定的支付方式进行结算12.设计与施工验收12.1验收标准(1)设计验收:按照国家及行业相关标准和规范进行验收(2)施工验收:按照设计文件和施工规范要求进行验收12.2验收程序(1)设计验收:由甲方组织验收,乙方参加(2)施工验收:由甲方组织验收,施工单位参加12.3验收时间(1)设计验收:在设计文件交付后进行(2)施工验收:在施工完成并达到验收条件后进行12.4验收责任(1)设计验收:乙方对设计成果的质量负责(2)施工验收:施工单位对施工质量负责13.违约责任13.1设计违约责任(1)逾期交付设计成果:每逾期一天,应支付相当于设计费用%的违约金(2)设计成果不符合要求:乙方应无条件进行修改,并承担由此产生的费用13.2施工违约责任(1)逾期完成施工任务:每逾期一天,应支付相当于施工合同总价%的违约金(2)施工质量不合格:施工单位应无条件进行返工,并承担由此产生的费用14.争议解决与合同终止14.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁14.2争议解决机构仲裁委员会14.3合同终止条件(1)合同约定的期限届满(2)因不可抗力导致合同无法履行(3)双方协商一致解除合同14.4合同终止程序合同终止前,双方应就终止事宜进行协商,并签订终止协议;合同终止后,双方应按照协议约定办理相关手续第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲方、乙方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、项目管理公司等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行过程中的公平性、公正性和专业性,提高工程质量,确保工程进度。15.3第三方介入方式(1)监理:对设计、施工过程进行监督,确保符合合同要求和相关标准。(2)检测:对设计成果、施工材料、施工质量进行检测,确保其符合标准。(3)咨询:提供专业意见或建议,协助合同双方解决合同履行中的问题。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方因履行合同义务而可能产生的经济损失的最高赔偿金额。16.2责任限额设定(1)监理单位:根据其监理服务内容和质量,设定责任限额为监理服务总费用的%。(2)检测机构:根据其检测服务内容和质量,设定责任限额为检测服务总费用的%。(3)咨询顾问:根据其咨询服务内容和质量,设定责任限额为咨询服务总费用的%。16.3责任限额调整责任限额可根据市场行情、行业标准和合同双方协商进行调整。17.第三方责权利17.1第三方权利(1)监理单位有权要求乙方提供设计文件、施工图纸等相关资料。(2)检测机构有权要求乙方提供样品、材料等进行检测。(3)咨询顾问有权要求乙方提供相关信息,以便提供专业意见。17.2第三方义务(1)监理单位应按照合同约定和行业标准进行监理工作。(2)检测机构应按照合同约定和行业标准进行检测工作。(3)咨询顾问应根据乙方需求提供专业意见。17.3第三方责任(1)监理单位对监理工作过程中因自身原因造成的损失承担相应责任。(2)检测机构对检测过程中因自身原因造成的损失承担相应责任。(3)咨询顾问对提供意见过程中因自身原因造成的损失承担相应责任。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系由甲方与第三方签订的委托合同约定。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系由甲方与乙方签订的合同约定。18.3第三方与监理单位的关系如果第三方为监理单位,则其与甲方、乙方之间的关系由监理合同约定。19.第三方介入的程序19.1第三方介入申请(1)甲方或乙方提出第三方介入申请,并说明介入原因和目的。(2)双方同意后,甲方或乙方与第三方签订委托合同。19.2第三方介入实施第三方根据委托合同,按照合同约定和行业标准进行工作。19.3第三方介入结束第三方完成工作后,甲方或乙方应出具验收报告,并按照合同约定支付费用。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入争议在第三方介入过程中,如发生争议,应由甲方、乙方与第三方协商解决。20.2争议解决方式协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计合同附件设计任务书设计进度计划设计费用明细表设计变更记录设计验收报告2.施工合同附件施工方案施工进度计划施工费用明细表施工变更记录施工验收报告3.第三方介入合同附件监理合同检测合同咨询合同4.工程图纸和文件附件工程可行性研究报告工程设计方案工程设计文件施工图纸5.质量检验报告附件材料检验报告施工质量检验报告6.验收证书附件设计验收证书施工验收证书7.付款凭证附件设计费用支付凭证施工费用支付凭证8.争议解决文件附件争议解决协议仲裁裁决书详细要求和说明:所有附件均需一式两份,甲方和乙方各执一份。附件内容应真实、完整,与合同条款一致。附件需加盖合同双方公章或合同双方法定代表人签字。附件的提交时间应与合同规定的进度要求相符。说明二:违约行为及责任认定:1.设计方违约行为及责任认定违约行为:设计进度延误责任认定:每逾期一天,设计方应支付相当于设计费用%的违约金。示例:设计进度延误3天,设计方应支付元违约金。2.施工方违约行为及责任认定违约行为:施工进度延误责任认定:每逾期一天,施工方应支付相当于施工合同总价%的违约金。示例:施工进度延误5天,施工方应支付元违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:第三方未按合同约定履行职责责任认定:第三方应承担由此产生的直接经济损失,并支付相当于其服务费用%的违约金。示例:第三方未按合同约定完成检测工作,导致工程延误,第三方应承担延误造成的损失,并支付元违约金。4.甲方违约行为及责任认定违约行为:甲方未按合同约定支付费用责任认定:甲方应按合同约定支付费用,逾期支付部分应支付相应滞纳金。示例:甲方逾期支付设计费用天,应支付元滞纳金。5.乙方违约行为及责任认定违约行为:乙方未按合同约定提供设计或施工服务责任认定:乙方应承担由此产生的直接经济损失,并支付相当于其服务费用%的违约金。示例:乙方未按合同约定提供设计文件,导致工程延误,乙方应承担延误造成的损失,并支付元违约金。全文完。2024水电站枢纽工程设计与施工一体化合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.设计与施工范围3.1设计范围3.2施工范围3.3设计与施工衔接4.设计与施工质量要求4.1设计质量要求4.2施工质量要求4.3质量检测与验收5.设计与施工进度要求5.1设计进度要求5.2施工进度要求5.3进度调整与违约责任6.设计与施工费用6.1设计费用6.2施工费用6.3费用支付方式与时间7.付款方式及条件7.1预付款7.2进度款7.3结算款7.4保修金8.设计与施工变更8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效、终止及解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.其他约定13.1保密条款13.2法律适用13.3合同附件14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系方式]乙方联系方式:[乙方联系方式]第二条项目基本情况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目规模描述,如:装机容量、水库库容等]2.4项目工期[设计工期、施工工期,分别列出]第三条设计与施工范围3.1设计范围[详细列出设计内容,如:可行性研究、初步设计、施工图设计等]3.2施工范围[详细列出施工内容,如:土建工程、安装工程、附属工程等]3.3设计与施工衔接[描述设计与施工之间的配合要求,如:设计变更的及时性、施工过程中的设计咨询等]第四条设计与施工质量要求4.1设计质量要求[根据相关标准,列出设计质量的具体要求]4.2施工质量要求[根据相关标准,列出施工质量的具体要求]4.3质量检测与验收[描述质量检测的频率、方法及验收标准]第五条设计与施工进度要求5.1设计进度要求[列出各个设计阶段的时间节点]5.2施工进度要求[列出各个施工阶段的时间节点]5.3进度调整与违约责任[描述进度调整的程序和违约责任的具体规定]第六条设计与施工费用6.1设计费用[详细列出设计费用的构成,如:设计人员费用、设备费用等]6.2施工费用[详细列出施工费用的构成,如:材料费、人工费、设备租赁费等]6.3费用支付方式与时间[描述费用支付的具体方式、时间节点及付款比例]第七条付款方式及条件7.1预付款[描述预付款的金额、支付时间及条件]7.2进度款[描述进度款的支付条件、金额及支付时间]7.3结算款[描述结算款的支付条件、金额及支付时间]7.4保修金[描述保修金的金额、支付时间及返还条件]第八条设计与施工变更8.1变更范围[描述可能发生变更的范围,如:设计方案的调整、施工方案的变更等]8.2变更程序[描述变更申请、审批、实施的具体流程]8.3变更费用[描述变更费用的计算方法、支付方式及争议解决机制]第九条争议解决9.1争议解决方式[规定争议解决的途径,如:协商、调解、仲裁或诉讼]9.2争议解决程序[描述争议解决的步骤和程序,包括但不限于通知、答辩、听证等]9.3争议解决机构[指定争议解决机构,如:仲裁委员会或法院]第十条违约责任10.1违约情形[列举可能发生的违约情形,如:设计质量不符合要求、施工进度延误等]10.2违约责任承担[详细规定违约责任的承担方式,包括但不限于赔偿、罚款、解除合同等]10.3违约赔偿[描述违约赔偿的计算方法,包括但不限于直接损失、间接损失等]第十一条合同解除11.1合同解除条件[列举合同解除的条件,如:一方违约达到严重程度、不可抗力等]11.2合同解除程序[描述合同解除的程序,包括通知、确认、后续处理等]11.3合同解除后的处理[规定合同解除后的财产处理、责任承担等事宜]第十二条合同生效、终止及解除12.1合同生效条件[描述合同生效所需的条件,如:双方签字盖章、合同备案等]12.2合同终止条件[列举合同终止的条件,如:项目完成、合同约定的解除条件等]12.3合同解除条件[与11.1相同,列举合同解除的条件]第十三条其他约定13.1保密条款[规定双方对项目信息、技术秘密等保密义务和期限]13.2法律适用[规定合同适用的法律和法规]13.3合同附件[列出合同附件的名称和内容,如:图纸、技术规范等]第十四条合同签署及生效日期14.1签署日期[规定合同签署的具体日期]14.2生效日期[规定合同生效的具体日期,如:自双方签字盖章之日起生效]第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同中的“第三方”是指除甲乙双方外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、咨询方、检测方、评估方、融资方等。1.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于项目的监理、咨询、检测、评估、融资、保险、争议解决等方面。第二条第三方介入的申请与批准2.1第三方介入申请甲乙双方均可根据项目需要,向对方提出引入第三方介入的申请。2.2第三方介入批准任何第三方介入的申请均需得到甲乙双方书面同意后方可实施。第三条第三方职责与权限3.1第三方职责第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定,履行其职责,确保项目顺利进行。3.2第三方权限第三方在履行职责过程中,享有必要的权限,包括但不限于:3.2.1监督和检查项目实施情况;3.2.2要求甲乙双方提供必要的信息和资料;3.2.3向甲乙双方提出建议和改进措施。第四条第三方责任限额4.1责任限额定义本合同中的“责任限额”是指第三方在履行合同过程中因自身原因导致的损失,对甲乙双方承担的最高赔偿责任。4.2责任限额确定4.2.1第三方责任限额应参照相关法律法规和行业标准确定;4.2.2第三方责任限额应由甲乙双方在合同中明确约定。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1责任划分5.1.1第三方对甲乙双方承担的责任,应限于其在合同约定范围内的职责;5.1.2甲乙双方各自对其在合同中的责任承担不因第三方介入而免除。5.2信息与资料共享5.2.1第三方应将获取的与项目相关的信息及时与甲乙双方共享;5.2.2甲乙双方应向第三方提供必要的项目信息和资料。第六条第三方介入的合同约定6.1第三方合同6.1.1第三方介入应签订专门的合同,明确甲乙双方、第三方之间的权利义务;6.1.2第三方合同应与本合同保持一致性。6.2第三方合同签订6.2.1第三方合同应在甲乙双方书面同意后签订;6.2.2第三方合同应提交甲乙双方备案。第七条第三方介入的变更管理7.1变更申请7.1.1第三方介入如需变更,应向甲乙双方提出变更申请;7.1.2变更申请应详细说明变更原因、变更内容、变更影响及所需时间。7.2变更审批7.2.1甲乙双方应在收到第三方变更申请后,进行审批;7.2.2变更审批结果应及时通知第三方。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式8.1.1第三方介入引发的争议,应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决;8.1.2争议解决方式应在第三方合同中明确约定。8.2争议解决程序8.2.1争议解决程序应参照本合同第九条的规定执行。第九条第三方介入的终止与解除9.1终止条件9.1.1第三方介入因合同到期、项目完成、甲方或乙方终止项目等原因而终止。9.2解除条件9.2.1第三方介入如发生严重违约,甲乙双方有权解除第三方介入合同。9.3终止与解除程序9.3.1第三方介入的终止与解除程序应参照本合同第十一条的规定执行。第十条第三方介入的保密10.1保密义务10.1.1第三方在介入过程中,对获取的甲乙双方信息负有保密义务。10.2保密期限10.2.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年人教版PEP七年级物理上册阶段测试试卷
- 2024年高速公路建设与管理合同
- 2025年苏教版八年级化学下册阶段测试试卷
- 2025年中图版选修1化学上册月考试卷含答案
- 2025年度股权转让合同股权转让比例和转让价格确定方式3篇
- 博林中学7年级数学试卷
- 2025年度影视基地场地租赁及后期制作合同3篇
- 江苏省徐州市撷秀中学2025届中考联考生物试卷含解析
- 2025届内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗中考适应性考试生物试题含解析
- 2025届甘肃省兰州市城关区中考生物考试模拟冲刺卷含解析
- 2023-2024学年人教版七年级上册生物期末测试卷(含答案)
- 教师培训课件信息技术与数字素养教育
- 部编人教版语文八年级上册文言文课下注释
- 全套消防管理记录本
- 相关方人员入场安全告知书
- 建设项目环境监理 环境监理大纲的编制 环境监理大纲的编制
- 完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
- 项目工程安全管理责任区域划分表
- 公卫执业医师述职报告
- 02jrc901b电子海图操作jan中文说明书
- 教育培训学校(机构)课堂教学反馈表
评论
0/150
提交评论