2025版垃圾焚烧发电厂建设工程施工合同范本3篇_第1页
2025版垃圾焚烧发电厂建设工程施工合同范本3篇_第2页
2025版垃圾焚烧发电厂建设工程施工合同范本3篇_第3页
2025版垃圾焚烧发电厂建设工程施工合同范本3篇_第4页
2025版垃圾焚烧发电厂建设工程施工合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩61页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版垃圾焚烧发电厂建设工程施工合同范本本合同目录一览第一条合同概述1.1合同名称1.2合同当事人1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同签订依据1.6合同签订目的1.7合同签订的法律效力1.8合同签订的语言1.9合同签订的份数1.10合同生效条件1.11合同终止条件第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程性质2.5工程总投资2.6工程进度计划2.7工程质量标准2.8工程安全标准2.9工程环境保护要求第三条工程建设内容3.1建设单位提供资料3.2施工单位提供的资料3.3施工图纸及技术文件3.4施工设备、材料及配件3.5施工现场布置及临时设施3.6施工现场管理3.7施工质量保证措施3.8施工安全保证措施3.9施工环境保护措施第四条工程费用及支付方式4.1工程合同总价4.2工程合同价的组成4.3工程费用支付方式4.4工程进度款支付比例4.5工程结算及竣工结算4.6争议解决4.7不可抗力因素4.8质量保证金第五条工程施工组织设计5.1施工组织设计编制要求5.2施工组织设计审批程序5.3施工组织设计执行与变更5.4施工现场管理人员及人员配置5.5施工进度控制措施5.6施工质量控制措施5.7施工安全管理措施5.8施工环境保护措施第六条工程施工质量保证措施6.1施工质量保证体系6.2施工质量保证措施6.3施工质量检验与验收6.4施工质量问题处理6.5施工质量保证责任第七条工程施工安全保证措施7.1施工安全保证体系7.2施工安全保证措施7.3施工安全检验与验收7.4施工安全事故处理7.5施工安全保证责任第八条工程施工环境保护措施8.1施工环境保护要求8.2施工环境保护措施8.3施工环境保护检验与验收8.4施工环境污染事故处理8.5施工环境保护责任第九条合同变更及调整9.1合同变更范围9.2合同变更程序9.3合同变更责任9.4合同调整范围9.5合同调整程序9.6合同调整责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用10.4争议解决期限第十一条违约责任11.1违约责任承担方式11.2违约责任赔偿标准11.3违约责任免除条件11.4违约责任免除程序11.5违约责任免除期限第十二条合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除责任12.4合同解除后果第十三条合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止责任13.4合同终止后果第十四条合同生效、变更、解除及终止14.1合同生效条件14.2合同变更程序14.3合同解除程序14.4合同终止程序14.5合同生效、变更、解除及终止的法律效力第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024版垃圾焚烧发电厂建设工程施工合同”。1.2合同当事人1.2.1建设单位:[建设单位名称]1.2.2施工单位:[施工单位名称]1.3合同签订日期本合同签订日期为[签订日期]。1.4合同签订地点本合同签订地点为[签订地点]。1.5合同签订依据本合同签订依据为《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规。1.6合同签订目的本合同签订目的为明确建设单位与施工单位在垃圾焚烧发电厂建设工程施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。1.7合同签订的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效,具有法律约束力。1.8合同签订的语言本合同签订语言为中文。1.9合同签订的份数本合同一式[份数]份,建设单位[份数]份,施工单位[份数]份,具有同等法律效力。1.10合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。1.11合同终止条件1.11.1工程竣工验收合格;1.11.2合同约定的其他终止条件。1.12合同终止条件1.12.1合同履行完毕;1.12.2合同解除;1.12.3合同约定或法律法规规定的其他终止条件。第二条工程概况2.1工程名称本工程名称为[工程名称]。2.2工程地点本工程地点为[工程地点]。2.3工程规模本工程规模为[工程规模]。2.4工程性质本工程性质为[工程性质]。2.5工程总投资本工程总投资为[工程总投资]。2.6工程进度计划本工程进度计划如下:[进度计划详情]2.7工程质量标准本工程质量标准为[工程质量标准]。2.8工程安全标准本工程安全标准为[工程安全标准]。2.9工程环境保护要求本工程环境保护要求为[环境保护要求]。第三条工程建设内容3.1建设单位提供资料3.1.1提供施工图纸及技术文件;3.1.2提供工程地质勘察报告;3.1.3提供工程测量资料;3.1.4提供工程合同及有关法律法规。3.2施工单位提供的资料3.2.1提供施工组织设计;3.2.2提供施工进度计划;3.2.3提供施工质量保证措施;3.2.4提供施工安全保证措施;3.2.5提供施工环境保护措施。3.3施工图纸及技术文件3.3.1施工图纸及技术文件应满足工程设计和施工要求;3.3.2施工图纸及技术文件应齐全、准确、完整。3.4施工设备、材料及配件3.4.1施工设备、材料及配件应符合国家相关标准和规定;3.4.2施工设备、材料及配件应满足工程质量和安全要求。3.5施工现场布置及临时设施3.5.1施工现场布置应符合工程设计和施工要求;3.5.2临时设施应符合安全、环保和防火要求。3.6施工现场管理3.6.1施工现场应保持整洁、有序;3.6.2施工现场应设置必要的安全警示标志。3.7施工质量保证措施3.7.1施工单位应建立质量保证体系;3.7.2施工单位应严格执行施工工艺和质量标准。3.8施工安全保证措施3.8.1施工单位应建立安全保证体系;3.8.2施工单位应严格执行安全操作规程。3.9施工环境保护措施3.9.1施工单位应采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染;3.9.2施工单位应按照环境保护要求,处理施工过程中的废弃物。第八条工程费用及支付方式8.1工程合同总价本工程合同总价为人民币[合同总价]元,大写:[大写金额]。8.2工程合同价的组成8.2.1直接费用:包括人工费、材料费、施工机械使用费、施工措施费等;8.2.2间接费用:包括企业管理费、利润、规费、税金等。8.3工程费用支付方式8.3.1预付款:合同签订后[预付款比例]%的工程合同总价,在接到施工单位提交的履约保证金后支付;8.3.2进度款:按工程进度分期支付,每完成一定比例的工程量后,施工单位提交付款申请,经建设单位审核无误后支付;8.3.3结算款:工程竣工验收合格后,施工单位提交竣工结算报告,经建设单位审核无误后支付;8.3.4保修金:工程竣工验收合格后,保留[保修金比例]%的工程合同总价作为保修金,保修期满后无质量问题退还。8.4工程进度款支付比例8.4.1首付款:合同签订后支付;8.4.2主体结构完成支付:主体结构完成50%时支付;8.4.3竣工验收前支付:竣工验收前支付至合同总价的95%;8.4.4竣工验收后支付:竣工验收合格后支付至合同总价的100%。8.5工程结算及竣工结算8.5.1工程结算:施工单位应在工程竣工后[结算期限]内提交工程结算报告;8.5.2竣工结算:建设单位应在收到竣工结算报告后[结算期限]内完成审核并支付。8.6争议解决8.6.1若双方对工程费用发生争议,应友好协商解决;8.6.2协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.7不可抗力因素8.7.1因不可抗力因素导致工程延误或增加费用,双方应协商解决;8.7.2不可抗力因素包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。8.8质量保证金8.8.1质量保证金为工程合同总价的[保证金比例]%;8.8.2质量保证金在工程竣工验收合格后无质量问题退还。第九条工程施工组织设计9.1施工组织设计编制要求9.1.1施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等;9.1.2施工组织设计应符合国家相关标准和规范。9.2施工组织设计审批程序9.2.1施工单位编制施工组织设计;9.2.2施工单位将施工组织设计报送建设单位审核;9.2.3建设单位审核后,如需修改,施工单位应修改后重新报送。9.3施工组织设计执行与变更9.3.1施工单位应严格执行施工组织设计;9.3.2如遇特殊情况需变更施工组织设计,施工单位应提前[变更期限]向建设单位提出申请,经批准后方可实施。第十条工程施工质量保证措施10.1施工质量保证体系10.1.1施工单位应建立质量保证体系,确保工程质量;10.1.2质量保证体系应包括质量管理制度、质量责任制度、质量检验制度等。10.2施工质量保证措施10.2.1施工单位应严格按照施工图纸和技术文件进行施工;10.2.2施工单位应定期进行质量检查,确保工程质量符合要求。10.3施工质量检验与验收10.3.1施工单位应按国家相关标准进行质量检验;10.3.2建设单位应参与质量验收,并对工程质量进行监督。10.4施工质量问题处理10.4.1发生质量问题,施工单位应立即采取措施进行处理;10.4.2建设单位对处理结果进行验收,如不满意,可要求施工单位重新处理。10.5施工质量保证责任10.5.1施工单位对工程质量承担全部责任;10.5.2施工单位应确保工程质量符合国家相关标准和规范。第十一条工程施工安全保证措施11.1施工安全保证体系11.1.1施工单位应建立安全保证体系,确保施工安全;11.1.2安全保证体系应包括安全管理制度、安全责任制度、安全技术措施等。11.2施工安全保证措施11.2.1施工单位应严格执行安全操作规程;11.2.2施工单位应定期进行安全检查,确保施工安全。11.3施工安全检验与验收11.3.1施工单位应按国家相关标准进行安全检验;11.3.2建设单位应参与安全验收,并对施工安全进行监督。11.4施工安全事故处理11.4.1发生安全事故,施工单位应立即采取措施进行处理;11.4.2建设单位对处理结果进行验收,如不满意,可要求施工单位重新处理。11.5施工安全保证责任11.5.1施工单位对施工安全承担全部责任;11.5.2施工单位应确保施工安全符合国家相关标准和规范。第十二条工程施工环境保护措施12.1施工环境保护要求12.1.1施工单位应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准;12.1.2施工单位应采取措施,减少施工过程中对环境的影响。12.2施工环境保护措施12.2.1施工单位应采取有效措施,控制施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染;12.2.2施工单位应合理利用资源,减少废弃物产生。12.3施工环境保护检验与验收12.3.1施工单位应按国家相关标准进行环境保护检验;12.3.2建设单位应参与环境保护验收,并对施工环境保护进行监督。12.4施工环境污染事故处理12.4.1发生环境污染事故,施工单位应立即采取措施进行处理;12.4.2建设单位对处理结果进行验收,如不满意,可要求施工单位重新处理。12.5施工环境保护责任12.5.1施工单位对施工环境保护承担全部责任;12.5.2施工单位应确保施工环境保护符合国家相关标准和规范。第十三条合同变更及调整13.1合同变更范围13.1.1工程范围、工程量、工程进度、工程费用等;13.1.2合同条款的变更。13.2合同变更程序13.2.1变更请求:一方提出变更请求,并提交书面文件;13.2.2变更协商:双方协商变更内容,达成一致意见;13.2.3变更审批:变更内容经双方签字盖章后生效。13.3合同变更责任13.3.1变更引起的工程量增加或减少,双方应协商确定新的工程量和费用;13.3.2变更引起的工程进度调整,双方应协商确定新的进度计划。13.4合同调整范围13.4.1工程设计变更;13.4.2法律法规、政策调整;13.4.3不可抗力因素。13.5合同调整程序13.5.1调整请求:一方提出调整请求,并提交书面文件;13.5.2调整协商:双方协商调整内容,达成一致意见;13.5.3调整审批:调整内容经双方签字盖章后生效。13.6合同调整责任13.6.1因设计变更导致的工程量增加或减少,由双方协商确定责任;13.6.2因法律法规、政策调整导致的合同调整,由双方共同承担。第十四条争议解决14.1争议解决方式14.1.1友好协商:双方应通过友好协商解决争议;14.1.2仲裁:协商不成时,任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁;14.1.3诉讼:协商和仲裁均不成时,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.2争议解决程序14.2.1提出争议:一方提出争议,并提交书面文件;14.2.2争议处理:根据争议解决方式,按照相应的程序进行处理。14.3争议解决费用14.3.1友好协商:由双方共同承担;14.3.2仲裁:由败诉方承担;14.3.3诉讼:由败诉方承担。14.4争议解决期限14.4.1友好协商:自提出争议之日起[协商期限]内;14.4.2仲裁:自提交仲裁之日起[仲裁期限]内;14.4.3诉讼:自提起诉讼之日起[诉讼期限]内。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念及范围1.1第三方的定义在本合同中,“第三方”是指除建设单位(甲方)和施工单位(乙方)以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询服务机构、融资机构等。1.2第三方介入的范围1.2.1监理单位:负责对施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全;1.2.2设计单位:负责提供施工图纸和技术文件;1.2.3检测机构:负责对施工材料、设备和工程质量进行检测;1.2.4咨询服务机构:提供专业咨询服务,如项目管理、风险评估等;1.2.5融资机构:提供项目融资服务。第二条第三方介入的审批程序2.1甲方和乙方应共同决定是否引入第三方,并确定第三方的职责和权限;2.2引入第三方前,双方应签订书面协议,明确第三方的职责、权限和责任;2.3第三方的引入需经双方签字盖章后生效。第三条第三方的责任和权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照合同约定和法律法规的规定,履行其职责;3.1.2第三方对其提供的服务质量承担相应的责任;3.1.3第三方在提供服务过程中,如因自身原因造成损失,应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件,以完成其职责;3.2.2第三方有权根据实际情况调整其工作计划和服务内容,但需经甲方和乙方同意。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系4.1.1第三方与甲方之间的关系由第三方与甲方签订的协议约定;4.1.2第三方应向甲方负责,并接受甲方的监督。4.2第三方与乙方的关系4.2.1第三方与乙方之间的关系由第三方与乙方签订的协议约定;4.2.2第三方应向乙方负责,并接受乙方的监督。4.3第三方与工程其他相关方的关系4.3.1第三方与其他工程相关方的关系,如设计单位、检测机构等,由各相关方之间的协议约定;4.3.2第三方应与其他工程相关方保持良好沟通,确保工程顺利进行。第五条第三方责任限额5.1第三方的责任限额由双方在引入第三方时协商确定,并在书面协议中明确;5.2第三方的责任限额包括但不限于:5.2.1第三方因自身原因造成工程损失的责任限额;5.2.2第三方因违反合同约定造成工程损失的责任限额;5.2.3第三方因违反法律法规造成工程损失的责任限额。第六条第三方介入的费用6.1第三方介入的费用由甲方和乙方根据第三方提供的服务内容和质量协商确定;6.2第三方介入的费用包括但不限于:6.2.1第三方的服务费用;6.2.2第三方的工作人员差旅费用;6.2.3第三方所需的其他费用。第七条第三方介入的变更7.1如需变更第三方介入的内容、范围或费用,甲方和乙方应协商一致,并签订书面协议;7.2第三方介入的变更不得影响工程的质量、进度和安全。第八条第三方介入的终止8.1如第三方未能履行其职责或违反合同约定,甲方和乙方有权终止其介入;8.2第三方介入的终止应提前[终止期限]通知第三方,并签订书面终止协议。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中产生的争议,应由甲方和乙方协商解决;9.2协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的保密10.1第三方在介入过程中获取的甲方和乙方的商业秘密和技术秘密,应予以保密;10.2第三方不得泄露或用于不正当目的。第十一条第三方介入的其他事项11.1第三方介入的其他事项,双方应在本合同中另行约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术文件详细要求:图纸应完整、准确,符合国家相关标准和规范,包含必要的工程量和材料清单。附件说明:施工图纸是施工的依据,技术文件包括施工规范、操作规程等。2.工程地质勘察报告详细要求:报告应详细描述地质条件、水文地质条件等,为工程设计提供依据。附件说明:地质勘察报告是工程设计的基础资料。3.工程测量资料详细要求:测量资料应准确,包括地形图、坐标点、高程点等。附件说明:测量资料是施工放样和施工监测的依据。4.施工组织设计详细要求:设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件。5.施工进度计划详细要求:计划应明确各阶段的工程量、时间节点和责任人。附件说明:施工进度计划是控制工程进度的依据。6.施工质量保证措施详细要求:措施应包括质量管理制度、质量责任制度、质量检验制度等。附件说明:质量保证措施是确保工程质量的基础。7.施工安全保证措施详细要求:措施应包括安全管理制度、安全责任制度、安全技术措施等。附件说明:安全保证措施是保障施工人员安全的重要手段。8.施工环境保护措施详细要求:措施应包括环境保护管理制度、环境保护责任制度、环境保护技术措施等。附件说明:环境保护措施是减少施工对环境影响的必要手段。9.工程费用预算详细要求:预算应详细列出各项费用的构成和计算依据。附件说明:工程费用预算是工程费用控制的依据。10.工程结算报告详细要求:报告应详细列出各项费用的发生和结算情况。附件说明:工程结算报告是工程费用结算的依据。11.工程竣工验收报告详细要求:报告应详细记录工程竣工验收的情况和结果。附件说明:工程竣工验收报告是工程交付使用的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方违约行为:1.1未按时支付工程进度款;1.2未按时提供施工图纸及技术文件;1.3未按时完成工程验收;1.4未按时支付竣工结算款。乙方违约行为:2.1未按时完成工程;2.2工程质量不符合约定;2.3工程安全不符合约定;2.4未按时提交工程结算报告。2.责任认定标准甲方违约责任:2.1甲方未按时支付工程进度款,应向乙方支付违约金;2.2甲方未按时提供施工图纸及技术文件,应承担相应的责任,包括但不限于延误工期、增加费用等。乙方违约责任:2.1乙方未按时完成工程,应承担相应的责任,包括但不限于延误工期、增加费用等;2.2乙方提供的工程质量不符合约定,应承担修复或赔偿的责任;2.3乙方施工安全不符合约定,应承担相应的责任,包括但不限于事故赔偿、罚款等。3.违约示例说明示例一:甲方未按时支付工程进度款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按未支付款项的[违约金比例]计算。示例二:乙方提供的钢筋质量不符合约定,导致工程结构安全隐患,乙方应承担修复责任,并赔偿因此造成的损失。全文完。2024版垃圾焚烧发电厂建设工程施工合同范本1合同目录第一章合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同订立的时间与地点1.3合同签订的方式1.4合同生效条件1.5合同变更及解除第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目工期2.6项目质量要求第三章施工内容3.1施工范围3.2施工工艺3.3施工标准3.4施工进度计划3.5施工组织设计第四章施工图纸及资料4.1施工图纸的提供4.2施工图纸的审核4.3施工图纸的修改与补充4.4施工资料的提供与审核第五章材料设备5.1材料设备的供应5.2材料设备的验收5.3材料设备的质量保证5.4材料设备的保管与使用第六章施工安全与环境保护6.1施工安全责任6.2安全生产管理制度6.3施工现场安全防护措施6.4环境保护措施第七章工程进度与质量7.1工程进度管理7.2工程质量检验7.3质量保证措施7.4质量事故处理第八章工程款支付8.1工程款支付方式8.2工程款支付比例8.3工程款支付时间8.4工程款支付条件第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算9.4违约责任争议解决第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限10.4争议解决费用第十一章合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理第十二章合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理第十三章附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:施工进度计划13.4附件四:工程质量保证书第十四章其他14.1合同签订日期14.2合同附件14.3合同份数14.4合同生效日期合同编号_________第一章合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(建设单位)名称、地址、法定代表人、联系电话1.1.2乙方(施工单位)名称、地址、法定代表人、联系电话1.2合同订立的时间与地点1.2.1合同订立时间:____年____月____日1.2.2合同订立地点:____市____区____街道____号1.3合同签订的方式1.3.1合同签订采用书面形式。1.4合同生效条件1.4.1双方签字盖章后生效。1.5合同变更及解除1.5.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。1.5.2合同解除需符合法定或约定的条件,并以书面形式通知对方。第二章项目概况2.1项目名称2.1.1垃圾焚烧发电厂建设工程2.2项目地点2.2.1确定项目具体地址2.3项目规模2.3.1设计处理垃圾能力2.3.2发电装机容量2.4项目投资2.4.1项目总投资金额2.5项目工期2.5.1预计施工工期2.5.2预计竣工日期2.6项目质量要求2.6.1国家及行业标准2.6.2设计文件要求第三章施工内容3.1施工范围3.1.1土建工程3.1.2设备安装工程3.1.3电气工程3.1.4自动化控制系统工程3.2施工工艺3.2.1施工方法3.2.2施工技术要求3.3施工标准3.3.1国家及行业标准3.3.2设计文件要求3.4施工进度计划3.4.1施工进度安排3.4.2关键线路节点控制3.5施工组织设计3.5.1施工组织机构3.5.2施工人员配置3.5.3施工机械设备配置第四章施工图纸及资料4.1施工图纸的提供4.1.1甲方提供施工图纸4.1.2图纸提供的时间及方式4.2施工图纸的审核4.2.1乙方审核图纸4.2.2审核时间及方式4.3施工图纸的修改与补充4.3.1需修改或补充图纸的情况4.3.2修改或补充图纸的程序4.4施工资料的提供与审核4.4.1乙方提供施工资料4.4.2资料提供的时间及方式4.4.3资料的审核第五章材料设备5.1材料设备的供应5.1.1甲方负责提供部分材料设备5.1.2乙方负责提供部分材料设备5.2材料设备的验收5.2.1验收标准5.2.2验收程序5.3材料设备的质量保证5.3.1质量保证措施5.3.2质量保证期5.4材料设备的保管与使用5.4.1保管责任5.4.2使用规定第六章施工安全与环境保护6.1施工安全责任6.1.1甲方安全责任6.1.2乙方安全责任6.2安全生产管理制度6.2.1安全生产管理制度内容6.2.2安全生产管理制度实施6.3施工现场安全防护措施6.3.1安全防护措施内容6.3.2安全防护措施实施6.4环境保护措施6.4.1环境保护措施内容6.4.2环境保护措施实施第七章工程进度与质量7.1工程进度管理7.1.1进度计划编制7.1.2进度计划调整7.1.3进度监控与报告7.2工程质量检验7.2.1质量检验标准7.2.2质量检验程序7.3质量保证措施7.3.1质量保证体系7.3.2质量保证措施实施7.4质量事故处理7.4.1质量事故报告7.4.2质量事故调查7.4.3质量事故处理第八章工程款支付8.1工程款支付方式8.1.1甲方按照乙方提交的工程进度和工程量,分期支付工程款。8.1.2支付方式为银行转账。8.2工程款支付比例8.2.1土建工程部分:合同总价款的30%。8.2.2设备安装工程部分:合同总价款的20%。8.2.3电气工程部分:合同总价款的15%。8.2.4自动化控制系统工程部分:合同总价款的10%。8.3工程款支付时间8.3.1每季度支付一次工程款。8.3.2每次支付的具体日期为每季度一个工作日。8.4工程款支付条件8.4.1乙方完成相应工程量并提交验收报告。8.4.2甲方对完成的工程量进行验收并确认合格。第九章违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定完成工程。9.1.2乙方施工质量不符合合同约定。9.1.3乙方未按合同约定支付工程款。9.2违约责任承担9.2.1乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿计算9.3.1违约赔偿金额根据实际情况计算。9.4违约责任争议解决9.4.1双方协商解决。9.4.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议解决采用协商、调解、仲裁或诉讼方式。10.2争议解决程序10.2.1双方应尽力通过协商解决争议。10.2.2协商不成的,可申请调解或仲裁。10.3争议解决期限10.3.1争议解决期限不超过60日。10.4争议解决费用10.4.1争议解决费用由败诉方承担。第十一章合同解除11.1合同解除条件11.1.1任何一方严重违约。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同解除程序11.2.1提前30日书面通知对方。11.3合同解除后的处理11.3.1双方应尽快完成剩余工程。11.3.2双方应协商处理合同解除后的善后事宜。第十二章合同终止12.1合同终止条件12.1.1工程竣工验收合格。12.1.2双方协商一致。12.2合同终止程序12.2.1提前30日书面通知对方。12.3合同终止后的处理12.3.1双方应协商处理合同终止后的善后事宜。第十三章附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:施工进度计划13.4附件四:工程质量保证书第十四章其他14.1合同签订日期:____年____月____日14.2合同附件14.3合同份数:____份14.4合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效。甲方(建设单位)代表签字:____________乙方(施工单位)代表签字:____________签订日期:____________________附件:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲方法定代表人身份证明4.乙方法定代表人身份证明多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1项目决策权甲方在项目决策过程中拥有最终决定权,包括但不限于设计变更、工期调整、材料设备选用等。1.2设计变更管理1.2.1甲方应确保设计变更的合理性和必要性,并承担由此产生的费用。1.2.2乙方应根据甲方提出的设计变更要求,及时调整施工方案,并确保工程质量和进度不受影响。1.3工期调整1.3.1甲方因自身原因导致工期延误,应向乙方支付违约金,违约金按每日合同总价款的0.1%计算。1.3.2乙方因自身原因导致工期延误,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。1.4材料设备选用1.4.1甲方有权指定部分材料设备的品牌、型号和规格,乙方应无条件执行。1.4.2甲方指定的材料设备价格高于市场平均价格时,超出部分由甲方承担。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1施工方案制定权2.1.1乙方有权根据工程实际情况,制定施工方案,并报甲方审批。2.1.2甲方应在收到乙方提交的施工方案后15日内予以审批。2.2施工进度控制权2.2.1乙方应确保施工进度按计划进行,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。2.2.2甲方应积极配合乙方推进施工进度,如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的违约责任。2.3施工质量控制权2.3.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量。2.3.2甲方有权对施工质量进行监督检查,乙方应予以配合。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构职责3.1.1中介机构应负责对工程进度、质量和安全进行监督管理。3.1.2中介机构应定期向甲方和乙方提交监督报告。3.2中介机构费用3.2.1中介机构费用由甲方和乙方按比例承担。3.2.2中介机构费用在合同签订时一次性支付。3.3中介机构责任3.3.1中介机构应保证其监督工作的公正性和客观性。3.3.2中介机构在履行职责过程中,如因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。3.4中介机构更换3.4.1如甲方或乙方对中介机构不满意,可向另一方提出更换申请。3.4.2双方应在收到更换申请后15日内,共同协商确定新的中介机构。3.5中介机构争议解决3.5.1中介机构在履行职责过程中产生的争议,由双方协商解决。3.5.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。附件及其他补充说明一、附件列表:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲方法定代表人身份证明4.乙方法定代表人身份证明5.施工图纸6.施工组织设计7.施工进度计划8.工程质量保证书9.中介机构资质证明10.中介机构监督报告二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程。认定:乙方未在合同约定的工期内完成工程,或施工质量不符合合同约定。2.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。认定:甲方未在合同约定的支付时间内支付工程款。3.违约行为:乙方施工质量不符合合同约定。认定:经甲方或第三方中介机构检验,乙方施工质量不符合国家及行业标准或设计文件要求。4.违约行为:甲方因自身原因导致工期延误。认定:甲方未按合同约定的时间完成项目决策或提供设计变更,导致工期延误。5.违约行为:乙方因自身原因导致工期延误。认定:乙方未按合同约定的施工进度计划完成工程,或因施工质量问题导致工期延误。三、法律名词及解释:1.违约责任:指合同一方违反合同约定,应承担的法律责任。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.仲裁:指由双方当事人选定的仲裁机构,对争议进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指当事人因合同纠纷向人民法院提起诉讼,请求人民法院依法解决争议。5.合同解除:指合同双方在合同履行过程中,经协商一致或依法定条件,提前终止合同关系。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工期延误。解决办法:双方协商确定变更方案,并调整施工进度计划。2.问题:材料设备供应不及时,影响施工进度。解决办法:甲方负责协调材料设备供应,确保工程顺利进行。3.问题:施工质量不符合合同约定。解决办法:乙方整改施工质量问题,并承担相应责任。4.问题:甲方未按合同约定支付工程款。解决办法:乙方向甲方提出书面催款,并保留追究违约责任的权利。五、所有应用场景:1.垃圾焚烧发电厂建设工程的施工合同。2.甲方为主导的项目建设施工合同。3.乙方为主导的项目建设施工合同。4.存在第三方中介机构的项目建设施工合同。5.需要明确工程进度、质量和安全要求的建设项目施工合同。全文完。2024版垃圾焚烧发电厂建设工程施工合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景(填写项目背景,例如:鉴于我国能源结构优化升级的需求,甲方拟在(填写地点)建设一座垃圾焚烧发电厂,为满足项目需求,甲方与乙方达成合作协议,特订立本合同。)2.2目的(填写合同目的,例如:本合同旨在明确甲方与乙方在垃圾焚烧发电厂建设工程施工过程中的权利、义务、责任,确保工程顺利进行,实现双方共赢。)三、定义与解释3.1专业术语(1)垃圾焚烧发电厂:指以城市生活垃圾为燃料,通过焚烧产生热能,进而发电的设施。(2)工程量清单:指对工程项目的各个分部分项工程、设备、材料等进行详细列项,明确工程量、规格、型号、质量要求等内容的清单。(3)施工图设计:指依据工程量清单和施工规范,对工程项目进行详细设计,包括图纸、说明书、技术规范等。3.2关键词解释(1)合同标的:指本合同所涉及的垃圾焚烧发电厂建设工程施工项目。(2)合同价款:指乙方完成合同标的所应得的工程款。(3)工期:指乙方完成合同标的所规定的时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。(2)甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行检查、监督。(3)甲方有权按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。(2)乙方应配合甲方对工程进度、质量、安全等方面的检查、监督。(3)乙方应按照合同约定的时间、方式提供施工图纸、技术资料等。(4)乙方应保证工程质量和安全,按照国家有关法律法规和行业标准进行施工。五、履行条款5.1合同履行时间(填写合同履行时间,例如:自合同签订之日起至2024年12月31日止。)5.2合同履行地点(填写合同履行地点,例如:甲方垃圾焚烧发电厂建设项目施工现场。)5.3合同履行方式(填写合同履行方式,例如:乙方按照合同约定的时间、质量、标准,进行施工,甲方按照合同约定的时间和方式支付工程款。)六、合同的生效和终止6.1生效条件(1)本合同自双方签字盖章之日起生效。(2)合同履行完毕,双方确认工程质量和安全,并办理相关手续后,本合同终止。6.2终止条件(1)合同履行期间,如遇不可抗力因素导致合同无法履行,经双方协商一致,可以终止合同。(2)一方违约,另一方有权解除合同。6.3终止程序(1)合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商,达成一致意见。(2)合同终止后,双方应按照合同约定办理相关手续,包括工程结算、质量保修等。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程,确保工程质量和安全。(2)合同终止后,双方应按照国家有关法律法规和行业标准,妥善处理合同终止后的遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程量清单所列明的工程量费用。(2)施工图纸和技术资料费用。(3)施工过程中发生的合理费用,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。(4)设计变更、工程洽商等产生的费用。(5)按照合同约定应支付的其他费用。7.2支付方式(1)甲方按照工程进度支付工程款,具体支付比例由双方协商确定。(2)乙方提交付款申请,甲方在收到申请后,按照约定的支付方式支付工程款。7.3支付时间(1)工程量清单所列明的工程量完成后,乙方应在规定的时间内提交付款申请。(2)甲方应在收到乙方付款申请后的10个工作日内支付相应工程款。7.4支付条款(1)甲方支付工程款时,应出具付款凭证,并注明付款金额、付款时间等信息。(2)乙方收到工程款后,应在付款凭证上签字确认。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金按未付款额的千分之五每日计算。(2)甲方未按照合同约定提供施工图纸和技术资料的,应向乙方支付违约金,违约金按合同总价款的千分之五计算。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金按合同总价款的千分之五每日计算。(2)乙方施工过程中出现重大质量问题的,应承担相应的修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定支付违约金。(2)因违约造成的损失,违约方应承担赔偿责任,赔偿金额由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同涉及的商业秘密、技术秘密、工程秘密等。(2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、工程秘密等。9.2保密期限(1)保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年止。(2)如合同终止前,保密内容已公开或不再具有保密价值的,保密期限相应终止。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的保密措施,防止保密内容泄露。(2)任何一方不得泄露、使用或允许他人使用保密内容,除非得到对方书面同意。十、不可抗力10.1不可抗力定义(1)不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。(2)包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、罢工、政府禁令等社会异常事件。(3)其他合同双方无法预见、避免的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力发生时,双方应立即通知对方,并提供相关证明材料。(2)不可抗力发生导致合同无法履行的,双方应协商解决,如协商不成,可解除合同。10.4不可抗力实例(1)地震、洪水等自然灾害。(2)政府发布禁令,导致工程无法继续施工。(3)战争、罢工等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决(1)双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。(2)协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2调解、仲裁或诉讼(1)双方可自愿选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。(2)如选择仲裁,应向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。(3)如选择诉讼,应向合同签订地人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定(1)未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。(2)经双方协商一致,可以转让合同部分权利和义务。12.2不得转让的情形(1)合同涉及国家秘密、商业秘密等不得转让的情形。(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对工程项目的最终验收权。(2)乙方保留对工程项目的最终交付权。13.2特殊权力保留(1)双方在合同履行过程中,如发现对方有违约行为,有权要求对方立即纠正。(2)任何一方发现合同内容存在歧义或漏洞,有权要求对方进行解释或补充。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充应经双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力(1)合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。(2)修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应就工程项目的进度、质量、安全等方面进行密切沟通和协作。(2)双方应相互提供必要的协助,确保工程项目的顺利进行。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开协调会议,讨论和解决工程项目中的问题。(2)双方应通过书面、口头或其他方式及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用(1)本合同适用中华人民共和国法律。(2)合同争议的解决,应适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性(1)本合同为独立文件,与合同附件具有同等法律效力。(2)本合同未涉及的内容,不影响合同其他条款的效力。16.3增减条款(1)本合同的增减条款,应以书面形

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论