二零二五年度快速响应地基基础施工劳务分包合同3篇_第1页
二零二五年度快速响应地基基础施工劳务分包合同3篇_第2页
二零二五年度快速响应地基基础施工劳务分包合同3篇_第3页
二零二五年度快速响应地基基础施工劳务分包合同3篇_第4页
二零二五年度快速响应地基基础施工劳务分包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度快速响应地基基础施工劳务分包合同本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同签订双方基本信息1.2合同签订时间与地点1.3合同生效条件2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.劳务分包内容3.1分包范围3.2施工工艺3.3质量要求3.4安全生产要求4.工程进度与工期4.1工程进度安排4.2工期要求4.3逾期责任5.合同价款5.1合同总价5.2计价方式5.3付款方式5.4付款进度6.材料供应6.1材料清单6.2材料供应方式6.3材料质量要求6.4材料费用承担7.技术服务7.1技术服务内容7.2技术服务期限7.3技术服务费用8.质量保证8.1质量保证期8.2质量保修责任8.3质量纠纷处理9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全事故处理10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.其他14.1合同附件14.2合同份数14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同签订双方基本信息1.1.1分包方名称:________1.1.2分包方法定代表人:________1.1.3分包方注册地址:________1.1.4承包方名称:________1.1.5承包方法定代表人:________1.1.6承包方注册地址:________1.2合同签订时间与地点1.2.1签订时间:2024年____月____日1.2.2签订地点:________1.3合同生效条件1.3.1双方代表签字盖章1.3.2承包方收到全部合同款项1.3.3合同签订双方完成各自内部审批程序2.工程概况2.1工程名称:________2.2工程地点:________2.3工程规模:________2.4工程内容:地基基础施工,包括但不限于桩基础、承台、地梁、地下室结构等。3.劳务分包内容3.1分包范围3.1.1桩基础施工3.1.2承台施工3.1.3地梁施工3.1.4地下室结构施工3.2施工工艺3.2.1桩基础施工采用________工艺3.2.2承台施工采用________工艺3.2.3地梁施工采用________工艺3.2.4地下室结构施工采用________工艺3.3质量要求3.3.1桩基础施工质量符合________规范3.3.2承台施工质量符合________规范3.3.3地梁施工质量符合________规范3.3.4地下室结构施工质量符合________规范3.4安全生产要求3.4.1严格遵守国家安全生产法律法规3.4.2制定安全生产责任制3.4.3定期进行安全教育培训3.4.4设置必要的安全防护设施4.工程进度与工期4.1工程进度安排4.1.1桩基础施工:____天4.1.2承台施工:____天4.1.3地梁施工:____天4.1.4地下室结构施工:____天4.2工期要求4.2.1总工期:____天4.2.2集中施工期:____天4.2.3集中验收期:____天4.3逾期责任4.3.1每延误一天,分包方应向承包方支付____元违约金5.合同价款5.1合同总价:____元5.2计价方式:按工程量清单计价5.3付款方式5.3.1预付款:合同总价____%5.3.2进度款:按实际完成工程量每月支付____%5.3.3结算款:工程完成后____天内支付____%5.3.4保留金:合同总价____%,工程验收合格后____天内无息退还5.4付款进度5.4.1预付款:合同签订后____天内支付5.4.2进度款:每月____日支付上月完成工程量款项5.4.3结算款:工程验收合格后____天内支付6.材料供应6.1材料清单:详见附件一6.2材料供应方式:承包方负责材料采购及供应6.3材料质量要求:符合国家及行业标准6.4材料费用承担:材料费用计入合同总价,由分包方承担7.技术服务7.1技术服务内容:提供施工过程中所需的技术支持与指导7.2技术服务期限:自合同生效之日起至工程验收合格之日止7.3技术服务费用:____元/月,由承包方承担8.质量保证8.1质量保证期8.1.1桩基础施工质量保证期:自竣工验收合格之日起____年8.1.2承台施工质量保证期:自竣工验收合格之日起____年8.1.3地梁施工质量保证期:自竣工验收合格之日起____年8.1.4地下室结构施工质量保证期:自竣工验收合格之日起____年8.2质量保修责任8.2.1分包方在质量保证期内发现质量问题的,应及时修复,修复费用由分包方承担8.2.2因分包方施工原因导致的质量问题,承包方有权要求分包方承担全部修复费用8.2.3质量保证期内因自然灾害等不可抗力因素导致的质量问题,双方协商解决8.3质量纠纷处理8.3.1发生质量纠纷,双方应友好协商解决8.3.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼9.安全生产9.1安全生产责任9.1.1分包方负责施工现场的安全生产管理9.1.2承包方对分包方的安全生产活动进行监督9.2安全生产措施9.2.1制定安全生产操作规程9.2.2定期进行安全检查9.2.3设置必要的安全警示标志9.3安全事故处理9.3.1发生安全事故,分包方应立即上报承包方9.3.2承包方应组织调查处理,并按规定上报相关部门10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.1.1因不可抗力导致合同无法继续履行10.1.2双方协商一致10.2合同解除条件10.2.1分包方严重违约10.2.2承包方严重违约10.3合同变更与解除程序10.3.1双方协商一致,签订变更协议10.3.2发生合同解除情况,一方书面通知另一方11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按时完成工程11.1.2分包方施工质量不合格11.1.3分包方未遵守安全生产规定11.2违约责任承担11.2.1分包方承担违约金,违约金为合同总价____%11.2.2承包方有权解除合同,并要求分包方承担全部修复费用12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方协商12.1.2仲裁12.1.3诉讼12.2争议解决机构12.2.1仲裁机构:________12.2.2人民法院:合同签订地人民法院12.3争议解决费用12.3.1仲裁费用由败诉方承担12.3.2诉讼费用由败诉方承担13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致13.1.2分包方严重违约13.1.3承包方严重违约13.2合同终止条件13.2.1工程全部完成13.2.2双方协商一致13.3合同解除与终止程序13.3.1双方签订解除或终止协议13.3.2结算工程款项13.3.3清理施工现场14.其他14.1合同附件14.1.1附件一:材料清单14.1.2附件二:施工图纸14.1.3附件三:安全生产操作规程14.2合同份数14.2.1合同正本一式____份,双方各执____份14.2.2合同副本一式____份,供有关部门备案14.3合同生效日期14.3.1合同自双方代表签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,提供专业服务、监督、咨询或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形15.2.1工程质量监督15.2.2工程进度管理15.2.3技术咨询与评估15.2.4争议解决15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项、职责和期限。15.3.2甲乙双方共同邀请或指定第三方,并签订合作协议。15.3.3第三方在协议约定的范围内履行职责。16.甲乙双方与第三方责任划分16.1责任划分16.1.1第三方在协议约定的范围内提供专业服务,其服务结果由甲乙双方承担最终责任。16.1.2第三方在履行职责过程中因故意或重大过失导致甲乙双方损失的,由第三方承担相应责任。16.2权利与义务16.2.1第三方有权根据协议约定收取服务费用。16.2.2第三方应按照协议约定提供真实、准确、有效的服务。17.第三方责任限额17.1责任限额17.1.1第三方在协议约定的范围内履行职责,其责任限额为____元。17.1.2第三方因故意或重大过失导致甲乙双方损失的,责任限额为____元。17.2超额责任17.2.1若第三方责任超过协议约定的责任限额,超出部分由甲乙双方按比例分担。18.第三方介入合同变更18.1合同变更18.1.1若第三方介入事项或职责发生变更,甲乙双方应书面通知第三方,并签订补充协议。18.2变更程序18.2.1变更协议应经甲乙双方和第三方共同签字盖章后生效。19.第三方介入合同解除19.1合同解除条件19.1.1第三方无法履行协议约定的职责。19.1.2第三方违反协议约定,经甲乙双方书面通知后仍未改正。19.2解除程序19.2.1甲乙双方书面通知第三方解除合同。19.2.2第三方应在接到解除通知后____日内完成工作交接。20.第三方介入合同终止20.1合同终止条件20.1.1第三方完成协议约定的全部职责。20.1.2第三方介入事项已解决,甲乙双方协商一致。20.2终止程序20.2.1第三方完成工作后,甲乙双方应进行验收。20.2.2验收合格后,甲乙双方签订终止协议。21.第三方介入合同争议解决21.1争议解决方式21.1.1协商21.1.2仲裁21.1.3诉讼21.2争议解决机构21.2.1仲裁机构:________21.2.2人民法院:合同签订地人民法院21.3争议解决费用21.3.1仲裁费用由败诉方承担。21.3.2诉讼费用由败诉方承担。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:材料清单详细要求:包含所有施工所需的材料名称、规格、型号、数量、供应商信息等。说明:材料清单是合同的重要组成部分,用于明确材料供应的责任和标准。2.附件二:施工图纸详细要求:提供完整的施工图纸,包括平面图、剖面图、节点图等。说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,确保施工符合设计要求。3.附件三:安全生产操作规程详细要求:包括安全生产管理制度、操作规程、应急预案等。说明:安全生产操作规程是保障施工安全的重要文件,确保施工过程中人员安全。4.附件四:合同变更协议详细要求:记录合同变更的具体内容、原因、双方签字盖章等。说明:合同变更协议是合同履行过程中的重要文件,用于确认变更的合法性。5.附件五:工程进度报告说明:工程进度报告是跟踪工程进度的重要文件,确保工程按计划进行。6.附件六:质量验收报告详细要求:记录工程质量验收的结果、验收日期、验收人员等。说明:质量验收报告是确保工程质量的重要文件,用于证明工程质量符合要求。7.附件七:安全生产检查记录详细要求:记录安全生产检查的时间、地点、检查内容、整改措施等。说明:安全生产检查记录是保障施工安全的重要文件,用于监督安全生产措施的落实。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约行为一:分包方未按时完成工程责任认定标准:根据合同约定的工期,分包方未按时完成工程,视为违约。示例:分包方应在合同约定的工期完成桩基础施工,若超过工期完成,则视为违约。违约行为二:分包方施工质量不合格责任认定标准:根据国家及行业标准,分包方的施工质量不符合要求,视为违约。示例:分包方施工的承台不符合设计要求,经检测不合格,则视为违约。违约行为三:分包方未遵守安全生产规定责任认定标准:分包方在施工过程中未遵守安全生产规定,导致安全事故发生,视为违约。示例:分包方在施工过程中未设置必要的安全警示标志,导致人员受伤,则视为违约。违约行为四:第三方未按时完成服务示例:第三方应在协议约定的期限内完成工程质量监督,若未按时完成,则视为违约。违约行为五:第三方服务不符合要求责任认定标准:第三方提供的服务不符合协议约定的要求,视为违约。示例:第三方提供的技术咨询未达到预期效果,经评估不符合要求,则视为违约。全文完。二零二四年度快速响应地基基础施工劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3施工内容2.4施工工期3.劳务分包范围3.1劳务分包内容3.2劳务分包方式4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款进度5.施工进度计划5.1施工阶段划分5.2各阶段施工计划5.3施工进度调整6.施工质量要求6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量验收7.施工安全与环保7.1施工安全要求7.2施工安全措施7.3环保要求7.4环保措施8.保密条款8.1保密内容8.2保密责任8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的责任12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工方案13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1合同未尽事宜14.2其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:地基基础工程有限公司1.1.2分包方地址:省市区路号1.1.3分包方联系人:1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.2总包方信息1.2.1总包方名称:建筑工程有限公司1.2.2总包方地址:省市区路号1.2.3总包方联系人:1.2.4总包方联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称:市区项目地基基础工程2.2项目地点:市区路号2.3施工内容:包括地基处理、基础施工、基坑支护等2.4施工工期:自合同签订之日起60日内完成3.劳务分包范围3.1劳务分包内容:包括但不限于人工、材料、机械设备的租赁、运输、安装、调试、拆除等3.2劳务分包方式:按实际发生量计算,费用按合同约定支付4.合同价款及支付方式4.1合同价款:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)4.2支付方式:4.2.1合同签订后5个工作日内,分包方提供相关资质证明,总包方支付合同价款的30%作为预付款4.2.2施工过程中,每完成合同约定的工作量,分包方提交验收报告,总包方在收到验收报告后5个工作日内支付已完成工作量的70%4.2.3施工完毕并经总包方验收合格后,分包方提交最终结算报告,总包方在收到结算报告后15个工作日内支付剩余的30%5.施工进度计划5.1施工阶段划分:5.1.1地基处理阶段5.1.2基础施工阶段5.1.3基坑支护阶段5.2各阶段施工计划:5.2.1地基处理阶段:预计15天内完成5.2.2基础施工阶段:预计20天内完成5.2.3基坑支护阶段:预计25天内完成5.3施工进度调整:如因客观原因导致施工进度延误,双方应协商调整施工进度计划6.施工质量要求6.1质量标准:符合国家相关质量标准和规范要求6.2质量保证措施:6.2.1分包方应严格按照施工图纸和技术规范进行施工6.2.2分包方应建立质量管理体系,确保施工质量6.2.3分包方应定期进行质量检查,发现问题及时整改6.3质量验收:施工完毕后,由总包方组织验收,分包方配合验收7.施工安全与环保7.1施工安全要求:7.1.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准7.1.2分包方应制定安全生产责任制,明确各级人员的安全生产责任7.1.3分包方应定期进行安全教育培训,提高施工人员的安全意识7.2施工安全措施:7.2.1施工现场应设置安全警示标志,确保施工安全7.2.2施工机械应定期检查、维护,确保设备安全运行7.2.3施工过程中应采取必要的安全防护措施,防止安全事故发生7.3环保要求:分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准7.4环保措施:7.4.1施工过程中应采取有效措施,减少扬尘、噪声等污染7.4.2施工结束后,应及时清理施工现场,恢复环境原状8.保密条款8.1保密内容8.1.1本合同内容、合同签订情况、合同履行情况等商业秘密8.1.2双方在项目实施过程中了解到的对方商业计划、技术资料、市场信息等8.2保密责任8.2.1双方应对本合同内容和项目信息保密,未经对方同意,不得向任何第三方泄露8.2.2任何一方违反保密义务,应对因此给对方造成的损失承担赔偿责任8.3违约责任8.3.1如一方泄露保密信息,另一方有权要求其停止泄露并赔偿损失8.3.2如因泄露保密信息导致对方遭受严重损失,泄露方应承担相应的法律责任9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定完成施工任务,造成工期延误9.1.2分包方施工质量不达标,造成返工或损失9.1.3分包方未按合同约定进行施工安全管理,造成安全事故9.1.4分包方泄露保密信息9.2违约责任承担9.2.1分包方应承担违约责任,赔偿由此给总包方造成的损失9.2.2如违约行为严重,总包方有权解除合同,并要求分包方承担相应的违约责任9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额按实际损失计算,包括直接经济损失和合理预期收益损失10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为市区人民法院10.3争议解决程序10.3.1争议发生后,双方应立即停止争议行为,采取必要措施防止损失扩大10.3.2双方应按照争议解决机构的要求提供相关证据和资料11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同11.1.2总包方因分包方严重违约,有权解除合同11.1.3发生不可抗力,致使合同无法履行11.2合同解除程序11.2.1双方应书面通知对方解除合同11.3合同解除后的责任11.3.1双方应按照合同约定承担解除合同后的责任12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效12.1.2本合同经双方签字盖章后,自合同签订之日起生效12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕12.2.2合同解除12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工作、费用结算等事宜13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工方案13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1合同未尽事宜,双方应协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为合同签订之日起至施工完毕并验收合格之日止第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除合同双方之外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监督或其他协助的独立法人、非法人组织或个人。15.2第三方介入的情形15.2.1本合同履行过程中,如需引入第三方进行项目监督、质量检测、安全评估等,双方应协商确定第三方,并签订相应协议。15.3第三方介入的程序15.3.1双方应共同协商确定第三方,并告知对方介入的具体事宜。15.3.2第三方介入后,应遵守本合同的相关规定,并接受双方的监督。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方因自身原因导致合同履行出现违约,应承担相应的违约责任。16.1.2第三方责任限额由双方在签订第三方协议时约定,但不得低于本合同约定的责任限额。16.2第三方责任承担16.2.1第三方在履行职责过程中,如因故意或重大过失造成合同履行障碍,应承担相应的赔偿责任。16.2.2第三方在履行职责过程中,如因不可抗力导致合同履行障碍,免责,但应及时通知双方。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与分包方的划分17.1.1第三方在项目监督、质量检测、安全评估等职责范围内,对分包方进行指导和监督,但不对分包方直接进行管理。17.1.2分包方应积极配合第三方的工作,并及时向第三方提供所需信息和资料。17.2第三方与总包方的划分17.2.1第三方在项目监督、质量检测、安全评估等职责范围内,对总包方进行指导和监督,但不对总包方直接进行管理。17.2.2总包方应遵守第三方提出的合理意见和建议,并对第三方的工作给予支持。17.3第三方与甲乙方的划分17.3.1第三方应独立于甲乙方,保持客观、公正的态度,不得偏袒任何一方。17.3.2甲乙方应尊重第三方的独立地位,不得干涉第三方的工作。18.第三方介入的额外条款及说明18.1第三方介入的额外条款18.1.1第三方介入后,甲乙方应按照本合同约定支付第三方服务费用。18.1.2第三方应按照甲乙方的要求,在规定的时间内完成相关工作。18.2第三方介入的说明18.2.1第三方介入的目的是为了保证合同履行的质量和效率。18.2.2第三方介入不改变甲乙方在合同中的权利和义务。19.第三方介入的合同变更19.1如需对第三方介入的内容进行变更,甲乙方应书面通知对方,并经双方同意后生效。19.2第三方介入的变更应不影响本合同其他条款的履行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求和说明:包含项目的平面图、立面图、剖面图等设计图纸。图纸应清晰、完整,标注尺寸、材料规格和技术要求。施工图纸应由具有相应资质的设计单位出具。2.附件二:施工方案详细要求和说明:包含施工组织设计、施工工艺流程、施工进度计划等。施工方案应详细说明施工方法、施工顺序、施工技术措施。施工方案应由具有相应资质的施工企业或专业技术人员编制。3.附件三:其他相关文件详细要求和说明:包含合同签订文件、工程量清单、技术规范、安全文明施工措施等。相关文件应与合同内容一致,确保合同的履行。4.附件四:分包方资质证明文件详细要求和说明:包含分包方的营业执照、资质证书、安全生产许可证等。资质证明文件应真实有效,符合国家相关法规要求。5.附件五:总包方资质证明文件详细要求和说明:包含总包方的营业执照、资质证书、安全生产许可证等。资质证明文件应真实有效,符合国家相关法规要求。6.附件六:第三方协议详细要求和说明:包含第三方介入的具体职责、服务内容、费用及支付方式等。第三方协议应由甲乙方与第三方共同签订。7.附件七:验收报告详细要求和说明:包含施工质量验收结果、存在问题及整改措施等。验收报告应由总包方组织,分包方参与编制。8.附件八:结算报告详细要求和说明:包含合同履行情况、费用结算明细等。结算报告应由分包方编制,总包方审核。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成施工任务,造成工期延误。分包方施工质量不达标,造成返工或损失。分包方未按合同约定进行施工安全管理,造成安全事故。分包方泄露保密信息。总包方未按合同约定支付款项。总包方未按合同约定提供施工图纸或相关资料。第三方未按协议约定履行职责。2.责任认定标准:违约行为一经确认,违约方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、解除合同等。违约金数额由合同约定或根据损失情况由双方协商确定。3.违约示例说明:示例一:分包方未按合同约定完成施工任务,造成工期延误5天。违约方应承担违约责任,赔偿由此给总包方造成的损失,包括但不限于工程延误期间的额外费用和合理预期收益损失。示例二:总包方未按合同约定支付分包方款项,逾期30天。违约方应支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。示例三:第三方未按协议约定履行职责,导致施工质量不达标。第三方应承担违约责任,赔偿由此给甲乙方造成的损失,并承担相应的违约金。全文完。二零二四年度快速响应地基基础施工劳务分包合同2本合同目录一览1.合同当事人信息1.1.分包单位基本信息1.2.主承包单位基本信息1.3.发包单位基本信息2.项目概况2.1.工程名称及编号2.2.工程地点2.3.工程规模及类型2.4.施工期限3.施工内容与范围3.1.施工内容描述3.2.施工范围界定3.3.施工图纸及资料4.工程量清单4.1.工程量清单编制依据4.2.工程量清单内容4.3.工程量清单变更5.投标报价及合同价格5.1.投标报价编制依据5.2.投标报价内容5.3.合同价格确定6.工程进度与付款6.1.工程进度计划6.2.付款方式及时间节点6.3.付款条件及手续7.质量要求与验收标准7.1.质量要求7.2.验收标准7.3.质量保证期8.施工安全与环境保护8.1.施工安全要求8.2.环境保护要求8.3.安全责任与事故处理9.材料供应与管理9.1.材料供应方式9.2.材料管理要求9.3.材料验收与保管10.不可抗力与合同解除10.1.不可抗力事件定义10.2.不可抗力事件处理10.3.合同解除条件11.违约责任与争议解决11.1.违约责任承担11.2.争议解决方式11.3.争议解决机构12.合同生效、变更与终止12.1.合同生效条件12.2.合同变更程序12.3.合同终止条件13.附件与补充条款13.1.附件一:工程量清单13.2.附件二:施工图纸13.3.补充条款一13.4.补充条款二14.合同签署与备案14.1.合同签署14.2.合同备案14.3.合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同当事人信息1.1.分包单位基本信息a.单位名称:__________________b.法定代表人:__________________c.联系地址:__________________d.联系电话:__________________e.电子邮箱:__________________1.2.主承包单位基本信息a.单位名称:__________________b.法定代表人:__________________c.联系地址:__________________d.联系电话:__________________e.电子邮箱:__________________1.3.发包单位基本信息a.单位名称:__________________b.法定代表人:__________________c.联系地址:__________________d.联系电话:__________________e.电子邮箱:__________________2.项目概况2.1.工程名称及编号:__________________2.2.工程地点:__________________2.3.工程规模及类型:__________________2.4.施工期限:自__________________起至__________________止3.施工内容与范围3.1.施工内容描述:__________________3.2.施工范围界定:__________________3.3.施工图纸及资料:__________________4.工程量清单4.1.工程量清单编制依据:__________________4.2.工程量清单内容:__________________4.3.工程量清单变更:__________________5.投标报价及合同价格5.1.投标报价编制依据:__________________5.2.投标报价内容:__________________5.3.合同价格确定:__________________6.工程进度与付款6.1.工程进度计划:__________________6.2.付款方式及时间节点:__________________6.3.付款条件及手续:__________________8.质量要求与验收标准8.1.质量要求a.符合国家及行业标准b.达到设计要求和规范c.确保施工质量,确保工程安全可靠8.2.验收标准a.验收依据:国家及地方相关标准、规范b.验收程序:分阶段验收,包括隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收c.验收方法:目测、仪器检测、现场试验8.3.质量保证期a.质量保证期自竣工验收合格之日起计算b.质量保证期为施工内容相关的工程保修期9.施工安全与环境保护9.1.施工安全要求a.严格执行国家和地方有关安全生产的法律法规b.制定安全管理制度,落实安全生产责任制c.加强施工现场安全管理,确保人员安全9.2.环境保护要求a.遵守国家和地方有关环境保护的法律法规b.采取有效措施,减少施工对环境的影响c.确保施工现场垃圾、废水、废气等污染物达标排放9.3.安全责任与事故处理a.发生安全事故,立即启动应急预案,采取紧急措施b.负责调查事故原因,追究相关责任c.对事故责任人和单位依法进行处理10.材料供应与管理10.1.材料供应方式a.发包单位负责提供工程所需的材料b.分包单位负责材料的验收、保管和使用10.2.材料管理要求a.严格按照材料清单和规格要求进行采购b.确保材料质量符合设计要求c.做好材料的标识、记录和台账管理10.3.材料验收与保管a.验收材料质量、数量、规格等是否符合要求b.保管材料,防止损坏、丢失和变质11.不可抗力与合同解除11.1.不可抗力事件定义a.自然灾害:地震、洪水、台风等b.社会事件:战争、政府行为、政策变动等11.2.不可抗力事件处理a.发生不可抗力事件,应及时通知对方b.暂停合同执行,协商解决方案c.不可抗力事件解除后,继续履行合同11.3.合同解除条件a.发包单位或分包单位严重违约b.合同目的无法实现c.经双方协商一致解除合同12.违约责任与争议解决12.1.违约责任承担a.违约方承担相应的违约责任b.违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金12.2.争议解决方式a.通过友好协商解决争议b.协商不成的,提交__________________仲裁委员会仲裁c.仲裁裁决为最终裁决,对双方具有约束力12.3.争议解决机构a.__________________仲裁委员会13.合同生效、变更与终止13.1.合同生效条件a.双方签字盖章b.发包单位支付预付款13.2.合同变更程序a.变更内容经双方协商一致b.以书面形式签署变更协议13.3.合同终止条件a.工程竣工验收合格b.合同履行完毕c.经双方协商一致终止合同14.合同签署与备案14.1.合同签署a.发包单位代表:__________________b.分包单位代表:__________________c.签署日期:__________________14.2.合同备案a.合同签署后,双方应向相关管理部门备案b.备案手续齐全,合同正式生效14.3.合同生效日期a.合同签署之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与界定15.1.第三方的概念a.第三方是指在合同履行过程中,除甲乙双方以外的其他自然人、法人或其他组织。b.第三方可能包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。15.2.第三方的界定a.第三方应由甲乙双方共同协商确定,并在合同中明确其角色、职责和权限。b.第三方的介入应基于合同的需要,且不得影响合同主体双方的合法权益。16.第三方的责权利16.1.责任a.第三方应按照合同约定履行其职责,对因自身原因造成的损失承担相应责任。b.第三方在履行职责过程中,若因故意或重大过失导致合同目的无法实现,应承担违约责任。16.2.权利a.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以便其履行职责。b.第三方有权根据合同约定,对施工过程进行监督、检查和提出建议。16.3.利益a.第三方在合同履行过程中,应获得相应的报酬或费用。b.第三方的利益应与其实际贡献和合同约定相匹配。17.第三方介入的额外条款及说明17.1.第三方介入的条件a.第三方介入需经甲乙双方书面同意,并在合同中明确其介入的必要性。b.第三方介入应有利于合同履行,不得损害甲乙双方的合法权益。17.2.第三方介入的程序a.甲乙双方应共同确定第三方的资质、能力和信誉。b.第三方介入前,甲乙双方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论