二零二五年度城市轨道交通施工合同示范文本5篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度城市轨道交通施工合同示范文本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.合同签订依据及背景2.1项目名称及概况2.2合同签订依据2.3合同签订目的3.项目概况3.1项目地点及范围3.2项目规模及工期3.3项目质量标准3.4项目投资估算4.合同主体及义务4.1合同主体4.2合同双方义务4.3合同双方权利5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3预付款5.4进度款5.5结算及竣工结算6.工程进度及验收6.1工程进度安排6.2验收标准及程序6.3验收报告及争议解决7.质量保证及保修7.1质量保证体系7.2质量保证措施7.3质量保修期限及责任8.不可抗力及风险承担8.1不可抗力事件8.2不可抗力事件的处理8.3风险承担9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止的程序11.合同生效及履行11.1合同生效条件11.2合同履行期限11.3合同履行地点12.合同附件12.1附件一：合同主体资质证明文件12.2附件二：项目设计文件12.3附件三：项目施工图及施工方案12.4附件四：合同变更及补充协议13.合同解除及终止后的处理13.1合同解除及终止后的财产处理13.2合同解除及终止后的债权债务处理13.3合同解除及终止后的其他处理14.合同生效日期及附件14.1合同生效日期14.2附件一：合同主体资质证明文件14.3附件二：项目设计文件14.4附件三：项目施工图及施工方案14.5附件四：合同变更及补充协议第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址地址：__________地址：__________1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：__________乙方法定代表人：__________1.3合同双方联系方式甲方联系人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方联系人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________2.合同签订依据及背景2.1项目名称及概况项目名称：__________项目地点：__________项目规模：__________项目概况：__________2.2合同签订依据依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市轨道交通法》及相关法律法规。2.3合同签订目的为明确甲乙双方在项目实施过程中的权利和义务，确保项目顺利进行，经双方友好协商，特签订本合同。3.项目概况3.1项目地点及范围项目地点：__________项目范围：__________3.2项目规模及工期项目规模：__________工期：__________3.3项目质量标准质量标准：__________3.4项目投资估算投资估算：__________4.合同主体及义务4.1合同主体甲方：负责项目的投资、建设和管理。乙方：负责项目的施工和竣工。4.2合同双方义务甲方义务：1.按时提供施工图纸、技术资料和施工场地。2.按合同约定支付工程款。3.按时验收工程。乙方义务：1.按照甲方提供的施工图纸和技术资料进行施工。2.确保工程质量符合国家及行业标准。3.按时完成工程。5.合同价款及支付方式5.1合同价款合同总价款：__________5.2支付方式1.预付款：合同签订后__________日内，甲方支付合同总价款的__________%作为预付款。2.进度款：根据工程进度，甲方按月支付合同总价款的__________%作为进度款。3.结算及竣工结算：工程竣工后，甲方根据乙方提交的结算资料，在__________日内进行结算，支付剩余款项。6.工程进度及验收6.1工程进度安排按照甲方提供的施工进度计划执行。6.2验收标准及程序1.验收标准：按照国家及行业标准执行。2.验收程序：乙方在工程完成后，向甲方提交验收申请，甲方在__________日内进行验收。7.质量保证及保修7.1质量保证体系乙方建立完善的质量保证体系，确保工程质量。7.2质量保证措施1.严格按照施工图纸和技术资料进行施工。2.使用合格的材料和设备。3.定期进行质量检查。7.3质量保修期限及责任1.质量保修期限：自工程竣工验收合格之日起__________年。2.质量保修责任：在质量保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。8.不可抗力及风险承担8.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱、政府行为等。8.2不可抗力事件的处理1.发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2.不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决。3.因不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。8.3风险承担1.合同履行过程中，因自然原因或第三方原因导致的风险，由责任方承担。2.因甲方原因导致的风险，由甲方承担。3.因乙方原因导致的风险，由乙方承担。9.违约责任及争议解决9.1违约责任1.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。2.违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。9.2争议解决方式1.双方应友好协商解决合同争议。2.协商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构无10.合同解除及终止10.1合同解除条件1.合同双方协商一致解除合同。2.一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施，可解除合同。10.2合同终止条件1.合同约定的工期届满。2.合同约定的其他终止条件。10.3合同解除及终止的程序1.双方协商一致解除合同时，应签订解除合同协议。2.一方解除合同时，应提前__________日通知对方。11.合同生效及履行11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同履行期限合同履行期限自合同生效之日起至合同约定的工程竣工之日止。11.3合同履行地点合同履行地点：__________12.合同附件12.1附件一：合同主体资质证明文件12.2附件二：项目设计文件12.3附件三：项目施工图及施工方案12.4附件四：合同变更及补充协议13.合同解除及终止后的处理13.1合同解除及终止后的财产处理1.合同解除及终止后，双方应按照合同约定处理财产。2.合同解除及终止后，剩余款项应按照合同约定支付。13.2合同解除及终止后的债权债务处理1.合同解除及终止后，双方应按照合同约定处理债权债务。2.合同解除及终止后，未履行的债权债务应终止。13.3合同解除及终止后的其他处理1.合同解除及终止后，双方应按照合同约定处理其他事宜。2.合同解除及终止后，双方应相互配合，确保合同解除及终止后的合法权益。14.合同生效日期及附件14.1合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2附件一：合同主体资质证明文件14.3附件二：项目设计文件14.4附件三：项目施工图及施工方案14.5附件四：合同变更及补充协议第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检验机构、保险机构等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量，确保项目顺利进行。15.3第三方介入方式1.监理：由监理单位对施工过程进行监督和检查。2.设计：由设计单位提供设计服务，确保施工符合设计要求。3.咨询：由咨询机构提供专业咨询意见，协助解决合同履行过程中的问题。4.检验：由检验机构对施工质量进行检验，确保工程质量。5.保险：由保险机构提供保险服务，降低合同履行风险。15.4第三方责任15.4.1第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的，应承担相应的责任。2.第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，如无约定，按法律法规规定执行。15.4.2第三方责任承担1.第三方责任由第三方自行承担，甲方和乙方不承担连带责任。2.第三方责任承担方式包括但不限于赔偿损失、承担违约责任等。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方的关系第三方应服从甲方的管理，按照甲方的要求履行职责。15.5.2第三方与乙方的关系第三方应服从乙方的施工安排，按照乙方的施工计划进行工作。15.5.3第三方与甲乙双方的关系16.第三方介入时的额外条款及说明16.1第三方介入程序1.甲乙双方协商确定第三方介入事宜。2.甲乙双方与第三方签订相关协议，明确各方的权利和义务。3.第三方按照协议约定履行职责。16.2第三方介入费用1.第三方介入费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。2.第三方介入费用包括但不限于服务费、咨询费、检验费等。16.3第三方介入变更1.如需变更第三方介入事宜，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。2.第三方介入变更不影响本合同的履行。16.4第三方介入争议解决1.第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方协商解决。2.协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。17.第三方责任界定17.1第三方责任界定原则1.第三方责任界定应遵循公平、公正、公开的原则。2.第三方责任界定应以事实为依据，以法律法规为准绳。17.2第三方责任界定程序1.第三方责任界定由甲乙双方协商确定。2.如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。17.3第三方责任界定标准1.第三方责任界定标准应参照国家及行业标准。2.第三方责任界定标准应充分考虑第三方在履行职责过程中的实际困难和特殊情况。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同主体资质证明文件要求：包含甲乙双方的身份证明、营业执照、资质证书等。说明：证明甲乙双方具备履行合同所需的资质和能力。2.附件二：项目设计文件要求：包含项目设计图纸、施工方案、技术规范等。说明：详细描述项目的具体设计内容和施工要求。3.附件三：项目施工图及施工方案要求：包含项目施工图纸、施工方案、进度计划等。说明：指导乙方进行施工的具体步骤和进度安排。4.附件四：合同变更及补充协议要求：记录合同履行过程中发生的变更和补充协议。说明：确保合同变更和补充协议的合法性和有效性。5.附件五：工程进度报告要求：包含工程进度、质量、安全等情况的详细报告。说明：用于监督工程进展，确保项目按计划进行。6.附件六：验收报告要求：包含工程验收结果、质量评定等。说明：证明工程已按照合同约定完成。7.附件七：工程质量检验报告要求：包含工程质量检验结果、不合格项等。说明：确保工程质量符合国家及行业标准。8.附件八：工程结算报告要求：包含工程结算金额、付款凭证等。说明：用于确定工程结算金额和支付进度。9.附件九：违约责任承担证明要求：证明违约方已承担违约责任。说明：用于确认违约责任的实际履行。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：a.未按时支付工程款。b.未按合同约定提供施工图纸和技术资料。c.未按时验收工程。乙方违约行为：a.未按时完成工程。b.工程质量不符合合同约定。c.违反施工安全规定。2.责任认定标准：甲方违约责任：a.未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按_____%计算。b.未按时提供施工图纸和技术资料，每延迟一日，应向乙方支付_____%的赔偿金。c.未按时验收工程，每延迟一日，应向乙方支付_____%的赔偿金。乙方违约责任：a.未按时完成工程，每延迟一日，应向甲方支付_____%的赔偿金。b.工程质量不符合合同约定，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。c.违反施工安全规定，造成人员伤亡或财产损失的，乙方应承担全部责任。3.违约责任示例说明：甲方未按时支付工程款，逾期一日，应向乙方支付_____%的违约金。乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡，乙方应承担全部赔偿责任。全文完。二零二四年度城市轨道交通施工合同示范文本2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限2.当事人信息2.1承包人信息2.2发包人信息2.3监理单位信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程进度计划4.工程造价及支付方式4.1工程造价构成4.2工程造价确定方式4.3工程造价调整4.4工程款支付方式4.5工程款支付进度5.施工组织设计5.1施工组织原则5.2施工进度计划5.3施工资源配置5.4施工安全措施6.质量管理6.1质量标准6.2质量检测与验收6.3质量责任与处理7.安全管理7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理8.环境保护8.1环境保护责任8.2环境保护措施8.3环境污染事故处理9.交工验收9.1交工验收条件9.2交工验收程序9.3交工验收资料10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.合同附件第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：《二零二四年度城市轨道交通施工合同》1.2合同编号：2024CT00011.3合同签订日期：2024年3月1日1.4合同生效日期：合同签订之日起1.5合同期限：自合同生效之日起至工程竣工并验收合格之日止第二条当事人信息2.1承包人信息2.1.1承包人名称：建设集团有限公司2.1.2承包人地址：省市区路号2.1.3联系人：2.1.4联系电话：138xxxx56782.2发包人信息2.2.1发包人名称：城市轨道交通建设管理有限公司2.2.2发包人地址：省市区路号2.2.3联系人：2.2.4联系电话：139xxxx2.3监理单位信息2.3.1监理单位名称：工程建设监理有限公司2.3.2监理单位地址：省市区路号2.3.3联系人：2.3.4联系电话：137xxxx8765第三条工程概况3.1工程名称：市城市轨道交通号线3.2工程地点：市区3.3工程规模：线路全长公里，设站座3.4工程类型：地铁3.5工程进度计划：合同签订后30日内提交详细的施工组织设计，60日内开始进场施工，预计2026年6月竣工第四条工程造价及支付方式4.1工程造价构成：包括但不限于工程量清单、设备材料费、人工费、施工机械使用费、临时设施费、安全文明施工费、管理费、利润等4.2工程造价确定方式：根据国家现行工程定额、市场价格及合同约定进行确定4.3工程造价调整：因国家政策调整、市场价格波动等原因导致造价发生变化时，按合同约定进行调整4.4工程款支付方式：分阶段支付，包括预付款、进度款、竣工结算款和保修金4.5工程款支付进度：预付款为合同总价的10%，进度款按工程实际完成情况每月支付，竣工结算款在验收合格后支付，保修金在保修期满后无息退还第五条施工组织设计5.1施工组织原则：遵循科学、合理、高效、安全的原则5.2施工进度计划：详见附件一《施工进度计划表》5.3施工资源配置：详见附件二《施工资源配置表》5.4施工安全措施：严格执行国家安全生产法规和标准，确保施工安全第六条质量管理6.1质量标准：符合国家现行工程质量标准及设计文件要求6.2质量检测与验收：按照国家现行工程质量检测标准及合同约定进行6.3质量责任与处理：因施工原因导致工程质量不合格，承包人应承担全部责任，并按合同约定进行整改或返工第七条安全管理7.1安全生产责任制：建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责7.2安全生产措施：制定完善的安全生产措施，包括但不限于现场安全防护、消防、应急救援等7.3安全生产事故处理：发生安全生产事故时，及时上报，并按国家有关规定进行处理第八条环境保护8.1环境保护责任：承包人应遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染和破坏8.2环境保护措施：包括但不限于噪音控制、废水处理、固体废弃物处理、绿化施工等8.3环境污染事故处理：发生环境污染事故时，承包人应立即采取措施进行治理，并按国家有关规定进行报告和赔偿第九条交工验收9.1交工验收条件：工程按合同约定完成，经监理单位验收合格，满足试运行条件9.2交工验收程序：由发包人组织，监理单位、承包人、设计单位、施工单位等共同参与9.3交工验收资料：包括工程竣工资料、验收报告、验收记录等第十条违约责任10.1违约情形：包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、安全生产事故、环境污染等10.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、终止合同等第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼11.2争议解决程序：仲裁或诉讼程序按照国家有关法律法规及双方约定执行第十二条合同解除12.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等12.2合同解除程序：解除合同应当书面通知对方，并按照合同约定处理善后事宜第十三条合同终止13.1合同终止条件：包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致解除合同、合同约定的终止条件成就等13.2合同终止程序：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、结算工程款、办理相关手续等第十四条合同附件14.1附件一：施工进度计划表14.2附件二：施工资源配置表14.3附件三：工程质量检验标准14.4附件四：安全生产措施及应急预案14.5附件五：环境保护措施及应急预案第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，根据本合同的约定，由甲乙双方同意介入合同相关事务的独立第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问、仲裁机构等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相关协议或合同。2.2第三方介入的事务应与本合同相关，且不违反国家法律法规及本合同的规定。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方在相关协议或合同中约定。3.2第三方责任限额的约定应公平合理，不得损害甲乙双方的合法权益。第四条第三方权利和义务4.1第三方有权根据本合同及相关协议或合同的规定，独立履行职责，提出意见和建议。4.2第三方应遵守国家法律法规和本合同的相关规定，保证其提供的服务质量。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不应受甲乙双方任何一方的影响。5.2第三方在履行职责过程中，应与甲乙双方保持密切沟通，及时反馈相关信息。第六条第三方介入的程序6.1甲乙双方协商确定第三方介入的事务，并签订相关协议或合同。6.2第三方介入后，应按照协议或合同的规定，履行其职责。6.3第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应向甲乙双方提出，并要求其改正。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙双方按照协议或合同的规定承担。7.2第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费、评估费等。第八条第三方介入的变更和解除8.1第三方介入的事务如需变更或解除，应经甲乙双方书面同意，并签订相关协议或合同。8.2第三方介入的变更或解除，不影响本合同的履行。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。9.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的保密10.1第三方在介入过程中，应遵守保密原则，不得泄露甲乙双方的商业秘密。10.2第三方泄露保密信息的，应承担相应的法律责任。第十一条第三方介入的终止11.1第三方介入的事务完成后，甲乙双方应根据协议或合同的规定，办理终止手续。11.2第三方介入终止后，应向甲乙双方提交书面报告，并退还相关资料。第十二条第三方介入的补充条款12.1本合同中未规定的第三方介入事项，甲乙双方可根据实际情况另行约定。12.2本合同附件中包含的第三方介入协议或合同，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工进度计划表详细要求：包括工程各个阶段的开始和结束时间、关键节点、资源分配等。说明：该表用于指导施工进度，确保工程按计划进行。2.附件二：施工资源配置表详细要求：列出施工所需的各类资源，包括人力、物力、财力等。说明：该表用于合理分配资源，提高施工效率。3.附件三：工程质量检验标准详细要求：明确工程质量的各项标准，包括材料、工艺、验收等。说明：该标准用于确保工程质量达到国家及行业标准。4.附件四：安全生产措施及应急预案详细要求：包括施工现场的安全管理制度、安全操作规程、事故应急预案等。说明：该附件用于保障施工安全，防止事故发生。5.附件五：环境保护措施及应急预案详细要求：包括施工现场的环境保护措施、污染治理方案、突发环境事件应急预案等。说明：该附件用于保护施工现场及周边环境，防止环境污染。6.附件六：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的事务、权利、义务、费用、责任等。说明：该协议用于规范第三方介入行为，保障各方权益。7.附件七：合同变更协议详细要求：记录合同变更的内容、原因、时间等。说明：该协议用于处理合同履行过程中的变更事宜。8.附件八：争议解决协议详细要求：明确争议解决的方式、程序、机构等。说明：该协议用于解决合同履行过程中可能出现的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成工程：承包人未按合同约定的时间完成工程，导致工程延期。质量不合格：工程不符合合同约定的质量标准。安全生产事故：施工过程中发生安全生产事故，造成人员伤亡或财产损失。环境污染：施工过程中造成环境污染，违反国家环保法规。2.责任认定标准：违约行为发生时，由违约方承担相应的违约责任。责任认定标准依据国家法律法规、行业标准及合同约定。责任认定过程中，应充分考虑违约行为的性质、程度、影响等因素。3.违约责任示例：违约行为：承包人未按合同约定的时间完成工程，导致工程延期。责任认定：根据合同约定，承包人应支付违约金，并承担因延期造成的损失。示例：承包人应支付每天元的违约金，并赔偿发包人因此遭受的损失。全文完。二零二四年度城市轨道交通施工合同示范文本3本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立的时间与地点1.2合同双方的基本信息1.3合同订立的方式与程序1.4合同生效的条件与时间2.合同标的与范围2.1施工项目的名称、地点与规模2.2施工项目的建设内容与标准2.3施工项目的进度安排与工期2.4施工项目的质量要求与验收标准3.合同价款与支付方式3.1合同价款总额及构成3.2合同价款的支付方式与时间3.3预付款、进度款、竣工结算款的比例与支付条件3.4逾期付款的违约责任4.施工组织与管理4.1施工单位的组织机构与人员配备4.2施工现场的管理与安全措施4.3施工进度计划与调整4.4施工现场环境保护与文明施工5.材料设备供应与管理5.1材料设备的采购与供应5.2材料设备的质量要求与验收5.3材料设备的保管与使用5.4材料设备的报废与回收6.施工图纸与技术规范6.1施工图纸的提供与审查6.2技术规范的要求与执行6.3施工变更与调整6.4施工图纸与技术规范的修改与补充7.施工质量与验收7.1施工质量标准与要求7.2施工质量的检验与验收7.3质量问题的处理与整改7.4质量责任的承担与追究8.施工安全与事故处理8.1施工安全管理制度与措施8.2施工安全事故的预防与处理8.3事故责任的认定与追究8.4事故赔偿与保险9.合同变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与程序9.3合同变更与解除的效力9.4合同变更与解除的后果10.违约责任与争议解决10.1违约责任的承担与追究10.2争议解决的方式与程序10.3争议解决的法律依据10.4争议解决的费用承担11.合同终止与解除11.1合同终止的条件与程序11.2合同解除的条件与程序11.3合同终止与解除的效力11.4合同终止与解除的后果12.合同附件与补充协议12.1合同附件的名称与内容12.2补充协议的订立与效力12.3合同附件与补充协议的修改与补充13.合同解除后的处理13.1合同解除后的工程交接13.2合同解除后的款项结算13.3合同解除后的责任承担13.4合同解除后的争议解决14.其他约定事项14.1合同执行中的其他约定事项14.2合同解释与适用法律14.3合同的修改与补充14.4合同的签署与生效第一部分：合同如下：第一条合同订立与生效1.1合同订立的时间与地点本合同于2024年1月1日在北京市朝阳区大厦会议室订立。1.2合同双方的基本信息甲方（建设单位）：市城市轨道交通集团有限公司地址：市区路号乙方（施工单位）：建设集团有限公司地址：市区路号1.3合同订立的方式与程序本合同双方经友好协商，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，签订本合同。1.4合同生效的条件与时间本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同生效之日起至2027年12月31日止。第二条合同标的与范围2.1施工项目的名称、地点与规模项目名称：市城市轨道交通号线项目地点：市区项目规模：全长公里，设站座。2.2施工项目的建设内容与标准建设内容：轨道、桥梁、隧道、车站、通风、供电等设施的建设。建设标准：符合国家及行业标准，满足市城市轨道交通运营要求。2.3施工项目的进度安排与工期项目进度：分阶段进行，第一阶段为土建施工，第二阶段为设备安装。工期：土建施工期限为24个月，设备安装期限为12个月，共计36个月。2.4施工项目的质量要求与验收标准质量要求：工程质量符合国家标准及行业规范，确保安全、可靠、环保。验收标准：按照国家及行业验收标准进行，包括预验收和竣工验收。第三条合同价款与支付方式3.1合同价款总额及构成合同价款总额为人民币亿元，包括但不限于土建工程、设备安装工程、其他相关费用。3.2合同价款的支付方式与时间支付方式：分阶段支付，包括预付款、进度款和竣工结算款。支付时间：预付款在合同签订后5个工作日内支付，进度款在每阶段工程完成后5个工作日内支付，竣工结算款在竣工验收合格后30个工作日内支付。3.3预付款、进度款、竣工结算款的比例与支付条件预付款比例为合同价款的10%，进度款比例为合同价款的30%，竣工结算款比例为合同价款的60%。支付条件：根据工程进度和质量验收结果，满足支付条件后方可支付相应款项。3.4逾期付款的违约责任逾期付款的，甲方应向乙方支付逾期付款金额的每日万分之五的违约金。第四条施工组织与管理4.1施工单位的组织机构与人员配备乙方应设立项目经理部，配备项目经理、技术负责人、质量负责人等管理人员，并配备相应数量的施工技术人员和工人。4.2施工现场的管理与安全措施乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场的安全、文明施工。4.3施工进度计划与调整乙方应根据合同工期制定施工进度计划，并报送甲方审查批准。4.4施工现场环境保护与文明施工乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保施工现场的文明施工。第五条材料设备供应与管理5.1材料设备的采购与供应乙方负责材料设备的采购与供应，确保材料设备的质量和供应进度。5.2材料设备的质量要求与验收材料设备应满足国家及行业标准，乙方应提供合格证明文件。5.3材料设备的保管与使用乙方应妥善保管材料设备，确保材料设备的使用安全。5.4材料设备的报废与回收对不合格或无法使用的材料设备，乙方应进行报废处理，并做好回收工作。第六条施工图纸与技术规范6.1施工图纸的提供与审查甲方应在合同签订后个工作日内提供完整的施工图纸。6.2技术规范的要求与执行乙方应按照国家及行业标准执行施工技术规范。6.3施工变更与调整施工过程中如需变更设计，乙方应提前与甲方协商，并按照变更设计进行施工。6.4施工图纸与技术规范的修改与补充甲方有权根据实际情况对施工图纸和技术规范进行修改与补充，乙方应予以执行。第七条施工质量与验收7.1施工质量标准与要求工程质量应达到国家标准及行业规范，满足市城市轨道交通运营要求。7.2施工质量的检验与验收乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量。7.3质量问题的处理与整改发现质量问题，乙方应及时整改，确保施工质量。7.4质量责任的承担与追究因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担相应的责任。第八条施工安全与事故处理8.1施工安全管理制度与措施乙方应建立健全施工安全管理制度，制定具体的安全操作规程，确保施工现场的安全。8.2施工安全事故的预防与处理乙方应采取有效措施预防安全事故的发生，发生事故后应立即启动应急预案，进行事故处理。8.3事故责任的认定与追究事故责任由事故调查组根据事故原因和责任认定结果确定，对责任人进行追究。8.4事故赔偿与保险因事故造成的损失，乙方应依法承担赔偿责任，并按照合同约定购买相关保险。第九条合同变更与解除9.1合同变更的条件与程序在合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，按照法定程序进行变更。9.2合同解除的条件与程序（1）一方严重违约，经另一方催告后未在合理期限内纠正；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）合同目的无法实现；合同解除程序应按照法定程序进行。9.3合同变更与解除的效力合同变更或解除后，原合同的权利义务关系终止，双方应按照变更或解除后的约定履行义务。9.4合同变更与解除的后果合同变更或解除后，双方应根据变更或解除的内容，对已发生的费用、已完成的工程量等进行结算。第十条违约责任与争议解决10.1违约责任的承担与追究任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2争议解决的方式与程序合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。10.3争议解决的法律依据争议解决应适用中华人民共和国法律。10.4争议解决的费用承担争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担；双方均有责任的，按比例分担。第十一条合同终止与解除11.1合同终止的条件与程序合同因履行完毕、双方协商一致、不可抗力等原因终止。11.2合同解除的条件与程序同第九条合同解除的条件与程序。11.3合同终止与解除的效力合同终止或解除后，双方应按照约定或法定程序进行合同终止或解除的处理。11.4合同终止与解除的后果合同终止或解除后，双方应根据终止或解除的内容，对已发生的费用、已完成的工程量等进行结算。第十二条合同附件与补充协议12.1合同附件的名称与内容12.2补充协议的订立与效力补充协议与本合同具有同等法律效力，双方应共同遵守。12.3合同附件与补充协议的修改与补充合同附件与补充协议的修改与补充，应经双方协商一致，并以书面形式确认。第十三条合同解除后的处理13.1合同解除后的工程交接合同解除后，双方应按照约定进行工程交接，确保工程质量和安全。13.2合同解除后的款项结算合同解除后，双方应按照合同约定或法定程序进行款项结算。13.3合同解除后的责任承担合同解除后，双方应根据合同约定或法定程序承担相应的责任。13.4合同解除后的争议解决合同解除后发生的争议，应按照本合同第十条争议解决的方式与程序处理。第十四条其他约定事项14.1合同执行中的其他约定事项本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2合同解释与适用法律本合同的解释和适用，应遵循诚实信用原则，适用中华人民共和国法律。14.3合同的修改与补充本合同的修改与补充，应经双方协商一致，并以书面形式确认。14.4合同的签署与生效本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方的定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，参与本合同实施过程中的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、设计方、咨询方、检测机构、保险公司等。1.2第三方介入的范围（1）对施工过程的监督、管理、咨询；（2）对施工质量、安全、进度等进行检测、评估；（3）对合同履行情况进行咨询、调解、仲裁；（4）对施工过程中的争议进行调解；（5）其他与本合同履行相关的活动。第二条甲乙双方引入第三方的程序与责任2.1引入程序（1）双方协商确定第三方；（2）甲乙双方与第三方签订相关协议；（3）第三方参与本合同的履行。2.2责任划分（1）甲方责任：甲方应确保第三方的资质、能力符合本合同要求，并对第三方的行为负责。（2）乙方责任：乙方应配合第三方的工作，提供必要的信息和资料，并对第三方的工作结果负责。第三条第三方的责任与权利3.1第三方的责任（1）第三方应按照本合同约定和委托范围，履行相关职责；（2）第三方应遵守国家法律法规和行业规范；（3）第三方应对其工作结果承担相应的责任。3.2第三方的权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料；（2）第三方有权对甲乙双方的行为进行监督、管理、咨询；（3）第三方有权对施工过程中的争议进行调解。第四条第三方的责任限额4.1责任限额的确定第三方责任限额应根据其在本合同中的职责、工作量、风险等因素确定。4.2责任限额的约定（1）第三方对本合同履行过程中的责任，最高赔偿限额为人民币万元；（2）第三方对因自身原因造成的损失，应承担全部责任；（3）第三方对因不可抗力、甲乙双方原因造成的损失，不承担赔偿责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托与被委托关系，甲方对第三方的行为负责。5.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为协助与配合关系，乙方应配合第三方的工作。5.3第三方与其他各方的关系第三方与其他各方的关系为独立第三方关系，第三方不参与甲乙双方的权利义务分配。第六条第三方的变更与替换6.1变更条件（1）第三方因自身原因无法继续履行职责；（2）第三方违反本合同约定；（3）甲乙双方协商一致。6.2变更程序（1）甲乙双方与第三方协商变更；（2）甲乙双方与第三方签订变更协议；（3）变更后的第三方应按照本合同约定履行职责。第七条第三方的保密义务7.1保密内容第三方在本合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等，应予以保密。7.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后年。第八条第三方的资质要求8.1资质要求（1）具有合法的营业执照；（2）具有相应的专业资质证书；8.2资质审查甲乙双方应共同对第三方的资质进行审查，确保第三方符合本合同要求。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸与技术规范要求：包含项目总体设计图纸、详细设计图纸、设备选型图纸、技术规范文件等，必须符合国家及行业标准。说明：施工图纸是施工的依据，技术规范是施工的技术指导文件。2.合同签订证明要求：证明合同签订的时间、地点、双方签字盖章等信息。说明：合同签订证明是合同生效的依据。3.工程量清单要求：详细列出施工项目的工程量，包括分部分项工程量、材料用量、设备用量等。说明：工程量清单是合同价款计算的基础。4.预付款支付凭证要求：证明预付款已支付的凭证，包括银行转账记录、支票等。说明：预付款支付凭证是预付款支付的证明。5.进度款支付凭证要求：证明进度款已支付的凭证，包括银行转账记录、支票等。说明：进度款支付凭证是进度款支付的证明。6.竣工结算款支付凭证要求：证明竣工结算款已支付的凭证，包括银行转账记录、支票等。说明：竣工结算款支付凭证是竣工结算款支付的证明。7.施工进度计划要求：包含施工项目的进度安排、时间节点、关键线路等。说明：施工进度计划是施工进度的控制依据。8.施工质量检验报告要求：对施工质量进行检验的报告，包括检验项目、检验结果、检验结论等。说明：施工质量检验报告是施工质量验收的依据。9.施工安全事故报告要求：对施工过程中发生的事故进行报告，包括事故原因、处理措施、责任认定等。说明：施工安全事故报告是事故处理的依据。10.施工环境保护措施及验收报告要求：包括施工过程中的环境保护措施、验收报告等。说明：环境保护措施及验收报告是环境保护工作的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付款项责任认定：甲方应按照合同约定支付款项，逾期未支付，应向乙方支付逾期付款金额的每日万分之五的违约金。示例：甲方应在2024年2月1日支付进度款，但至2月10日仍未支付，则甲方应向乙方支付自2月1日至2月10日的违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程责任认定：乙方应按照合同约定完成工程，如未按期完成，应向甲方支付违约金，并承担相应的赔偿责任。3.违约行为：第三方未履行合同约定的职责责任认定：第三方应按照合同约定履行职责，如未履行，应承担相应的违约责任。示例：监理方未按照合同约定进行施工监督，导致工程质量不合格，则监理方应承担相应的违约责任。4.违约行为：乙方未按质量标准施工责任认定：乙方应按照合同约定的质量标准施工，如未达到标准，应进行整改，并承担相应的赔偿责任。示例：乙方施工的隧道壁厚不符合设计要求，则乙方应进行整改，并承担由此产生的费用。5.违约行为：甲方未按约定提供施工图纸责任认定：甲方应按合同约定提供施工图纸，如未按时提供，应向乙方支付违约金。示例：甲方应在合同签订后30个工作日内提供施工图纸，但至第40个工作日仍未提供，则甲方应向乙方支付违约金。全文完。二零二四年度城市轨道交通施工合同示范文本4本合同目录一览1.合同当事人基本信息1.1施工单位基本信息1.2招标单位基本信息1.3监理单位基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.合同标的3.1施工内容3.2施工质量要求3.3施工工期3.4施工进度计划4.合同价款4.1合同总价4.2预付款比例及支付方式4.3进度款支付方式及比例4.4结算方式及期限4.5保修金比例及退还条件5.施工组织设计及施工方案5.1施工组织设计5.2施工方案5.3施工现场布置6.施工进度管理6.1进度计划编制6.2进度计划调整6.3进度监控及考核7.施工质量控制7.1质量标准7.2质量保证措施7.3质量检测及验收8.施工安全管理8.1安全生产责任制8.2安全管理制度8.3安全生产措施9.施工环境保护9.1环境保护要求9.2环境保护措施9.3环境监测及验收10.合同变更及索赔10.1合同变更范围10.2合同变更程序10.3索赔程序及赔偿标准11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止后的处理12.违约责任12.1违约责任类型12.2违约责任承担方式12.3违约金计算标准13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同当事人基本信息1.1施工单位基本信息1.1.1施工单位名称1.1.2施工单位法定代表人1.1.3施工单位注册资本1.1.4施工单位资质等级1.2招标单位基本信息1.2.1招标单位名称1.2.2招标单位法定代表人1.2.3招标单位注册资本1.2.4招标单位资质等级1.3监理单位基本信息1.3.1监理单位名称1.3.2监理单位法定代表人1.3.3监理单位注册资本1.3.4监理单位资质等级2.项目概况2.1项目名称：城市轨道交通项目2.2项目地点：市区2.3项目规模：公里，个站点2.4项目类型：城市轨道交通工程3.合同标的3.1施工内容：包括但不限于土建工程、轨道工程、电力工程、通信工程、信号工程、自动化工程等3.2施工质量要求：符合国家标准、行业标准及招标文件要求3.3施工工期：自合同签订之日起个月内完成3.4施工进度计划：详见附件一《施工进度计划表》4.合同价款4.1合同总价：人民币万元整4.2预付款比例及支付方式：合同总价%，合同签订后个工作日内支付4.3进度款支付方式及比例：按月进度支付，每月支付%，每月末前支付4.4结算方式及期限：合同完工后个工作日内进行结算4.5保修金比例及退还条件：合同总价%，保修期满后个工作日内退还5.施工组织设计及施工方案5.1施工组织设计：详见附件二《施工组织设计》5.2施工方案：详见附件三《施工方案》5.3施工现场布置：详见附件四《施工现场布置图》6.施工进度管理6.1进度计划编制：施工单位应根据合同工期及实际情况编制进度计划，经监理单位批准后执行6.2进度计划调整：如遇特殊情况需调整进度计划，施工单位应提前向监理单位提出申请，经批准后方可调整6.3进度监控及考核：监理单位负责对施工进度进行监控，对未按计划完成的施工单位进行考核7.施工质量控制7.1质量标准：符合国家标准、行业标准及招标文件要求7.2质量保证措施：施工单位应建立健全质量保证体系，确保施工质量7.3质量检测及验收：施工单位应按规定进行质量检测，监理单位负责验收8.施工安全管理8.1安全生产责任制8.1.1施工单位应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责8.1.2招标单位应监督施工单位落实安全生产责任制8.2安全管理制度8.2.1施工单位应制定安全管理制度，包括但不限于施工现场安全管理、安全教育培训、安全检查等8.2.2招标单位应监督施工单位执行安全管理制度8.3安全生产措施8.3.1施工单位应采取必要的安全措施，包括现场围挡、警示标志、安全通道等8.3.2招标单位应监督施工单位落实安全生产措施9.施工环境保护9.1环境保护要求9.1.1施工单位应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规9.1.2施工单位应采取有效措施，减少施工对环境的影响9.2环境保护措施9.2.1施工单位应制定环境保护措施，包括废水、废气、固体废弃物的处理9.2.2招标单位应监督施工单位执行环境保护措施9.3环境监测及验收9.3.1施工单位应进行环境监测，并定期向招标单位报告监测结果9.3.2环境保护验收应在工程完工后进行10.合同变更及索赔10.1合同变更范围10.1.1因工程变更、设计变更、地质条件变化等原因导致的合同内容变更10.1.2因不可抗力等原因导致的合同内容变更10.2合同变更程序10.2.1施工单位提出变更申请，经招标单位同意后进行变更10.2.2变更内容应明确、具体，并经双方签字确认10.3索赔程序及赔偿标准10.3.1施工单位提出索赔申请，并提供相关证明材料10.3.2招标单位审核索赔申请，并在规定期限内答复10.3.3索赔金额按合同约定或双方协商确定11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同11.1.2因一方违约导致合同无法履行11.1.3因不可抗力导致合同无法履行11.2合同终止条件11.2.1合同工期届满11.2.2工程质量达到合同要求11.2.3合同约定的其他终止条件11.3合同解除及终止后的处理11.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理已发生的费用11.3.2合同解除或终止后，施工单位应立即停止施工12.违约责任12.1违约责任类型12.1.1迟期完成工程12.1.2工程质量不合格12.1.3违反合同约定12.2违约责任承担方式12.2.1支付违约金12.2.2恢复原状或采取补救措施12.2.3承担损害赔偿责任12.3违约金计算标准12.3.1迟期完成工程：按合同总价的一定比例计算12.3.2工程质量不合格：按不合格部分的价值计算12.3.3违反合同约定：按合同约定或双方协商确定13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1协商解决13.1.2仲裁解决13.1.3司法解决13.2争议解决程序13.2.1双方应友好协商解决争议13.2.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁13.2.3仲裁不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼14.其他约定事项14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2合同报相关部门备案14.2合同份数14.2.1本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力14.3合同附件14.3.1附件一：《施工进度计划表》14.3.2附件二：《施工组织设计》14.3.3附件三：《施工方案》14.3.4附件四：《施工现场布置图》第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、技术支持、资金投入或其他协助的独立法人、自然人或其他组织。2.第三方介入的范围及方式2.1第三方介入的范围包括但不限于：工程设计、施工监理、设备采购、资金管理、质量检测、安全评估等。2.2第三方介入的方式包括但不限于：委托、承包、合作、租赁等。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其提供的具体服务内容和合同约定确定。3.2第三方责任限额应在合同中明确，并经甲乙双方同意。4.第三方介入的审批程序4.1甲乙双方同意第三方介入前，应书面通知对方，并取得对方的书面同意。4.2第三方介入后，甲乙双方应共同对第三方的服务进行监督和考核。5.第三方权利和义务5.1.1按照合同约定收取服务费用；5.1.2依法维护自身合法权益；5.1.3获得甲乙双方提供的相关资料和必要支持。5.2.1按照合同约定提供专业、高效的服务；5.2.2遵守国家法律法规和行业标准；5.2.3保守甲乙双方的商业秘密；5.2.4对其提供的服务承担相应的法律责任。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分：6.1.1第三方对甲方负责，确保其提供的服务符合合同约定；6.1.2甲方对第三方的服务质量进行监督和考核；6.1.3甲方有权要求第三方提供必要的资料和证明。6.2第三方与乙方的划分：6.2.1第三方对乙方负责，确保其提供的服务符合合同约定；6.2.2乙方对第三方的服务质量进行监督和考核；6.2.3乙方有权要求第三方提供必要的资料和证明。6.3第三方与甲乙双方的关系：6.3.1第三方与甲乙双方均为合同当事人，共同承担合同责任；6.3.2第三方在合同履行过程中应与甲乙双方保持沟通，及时解决问题。7.第三方介入的合同变更7.1第三方介入导致合同内容变更的，甲乙双方应协商一致，签订补充协议，并按原合同约定履行审批程序。7.2补充协议应明确第三方的权利、义务和责任限额。8.第三方介入的费用承担8.1第三方介入产生的费用，按合同约定或双方协商确定。8.2第三方介入的费用由甲乙双方按约定的比例分担。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入产生的争议，甲乙双方应友好协商解决。9.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.第三方介入的合同终止10.1第三方介入的合同，经甲乙双方协商一致，可以终止。10.2第三方介入的合同终止后，甲乙双方应按照合同约定处理已发生的费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《施工进度计划表》详细要求：包括工程各阶段的开始和结束时间、关键节点、预计工期等。说明：该附件用于明确施工进度，作为甲乙双方和第三方共同遵守的进度基准。2.《施工组织设计》详细要求：包括施工方案、施工工艺、安全措施、环境保护措施等。说明：该附件用于指导施工过程中的各项活动，确保施工安全和环保。3.《施工方案》详细要求：包括施工方法、施工工艺、施工顺序、施工资源需求等。说明：该附件用于详细说明施工过程中的具体实施步骤和方法。4.《施工现场布置图》详细要求：包括施工现场的平面布置、临时设施、材料堆场等。说明：该附件用于指导施工现场的布置，确保施工安全和效率。5.《质量保证体系文件》详细要求：包括质量管理制度、质量控制流程、质量检验标准等。说明：该附件用于确保施工质量，作为质量控制的依据。6.《安全生产管理制度》详细要求：包括安全生产责任制、安全教育培训、安全检查等。说明：该附件用于指导安全生产，确保施工过程中的人身安全。7.《环境保护措施文件》详细要求：包括环境保护措施、环境监测计划、环境应急预案等。说明：该附件用于指导环境保护，确保施工过程中不对环境造成污染。8.《合同变更记录》详细要求：包括变更原因、变更内容、变更时间、变更双方签字等。9.《违约行为记录》详细要求：包括违约行为、违约时间、违约方、处理结果等。说明：该附件用于记录违约行为，作为违约责任认定的依据。10.《争议解决记录》详细要求：包括争议内容、争议解决方式、解决结果等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为迟期完成工程：未在合同约定工期内完成工程。工程质量不合格：工程不符合合同约定的质量标准。违反合同约定：未履行合同约定的义务。安全生产事故：造成人员伤亡或财产损失的安全事故。环境污染：未按规定进行环境保护，造成环境污染。2.责任认定标准违约行为的认定：根据合同约定、法律法规、行业标准等。责任认定：根据违约行为的严重程度、造成的损失等因素。3.违约责任示例迟期完成工程：乙方需支付违约金，金额为合同总价的1%。工程质量不合格：乙方需返工或修复，并承担由此产生的费用。违反合同约定：乙方需承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。安全生产事故：乙方需承担事故责任，赔偿受害者损失。环境污染：乙方需承担环境污染责任，进行整改和治理。全文完。二零二四年度城市轨道交通施工合同示范文本5本合同目录一览1.1合同订立1.2合同双方1.3合同标的1.4合同签订时间1.5合同生效时间1.6合同期限1.7合同履行地点1.8合同履行方式1.9合同变更和解除1.10合同争议解决1.11合同履行监督1.12合同履行保证1.13合同终止和结算1.14合同附件2.1施工图纸和技术规范2.2施工组织设计和施工方案2.3施工进度计划2.4施工安全和环境保护2.5施工质量控制2.6施工材料设备2.7施工人员配备2.8施工现场管理2.9施工协调和配合2.10施工变更和签证2.11施工验收和交付3.1合同价款3.2工程量清单3.3工程量计量3.4合同价款支付3.5工程款结算3.6工程款变更3.7工程款违约责任3.8工程款结算争议解决4.1工期延误责任4.2工期延误处理4.3工期延误索赔4.4工期延误争议解决5.1施工质量责任5.2施工质量标准5.3施工质量问题处理5.4施工质量验收5.5施工质量争议解决6.1施工安全和环境保护责任6.2施工安全措施6.3施工环境保护措施6.4施工安全事故处理6.5施工安全争议解决7.1施工合同解除条件7.2施工合同解除程序7.3施工合同解除后果7.4施工合同解除争议解决8.1施工合同终止条件8.2施工合同终止程序8.3施工合同终止后果8.4施工合同终止争议解决9.1合同履行保证9.2保证金的设立和收取9.3保证金的退还9.4保证金的争议解决10.1合同违约责任10.2违约责任的具体规定10.3违约责任的处理10.4违约责任争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用12.1合同解除后的责任12.2合同解除后的结算12.3合同解除后的争议解决13.1合同附件13.2附件一：施工图纸和技术规范13.3附件二：施工组织设计和施工方案13.4附件三：施工进度计划13.5附件四：施工安全和环境保护措施13.6附件五：施工质量控制措施13.7附件六：施工人员配备计划13.8附件七：施工现场管理制度13.9附件八：施工协调和配合措施13.10附件九：施工变更和签证记录13.11附件十：施工验收和交付记录13.12附件十一：合同价款支付计划13.13附件十二：工程量清单13.14附件十三：工程质量验收报告13.15附件十四：施工安全事故报告13.16附件十五：合同履行保证书13.17附件十六：争议解决协议第一部分：合同如下：1.1合同订立1.1.2本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定。1.2合同双方1.2.1甲方：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________1.2.2乙方：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________1.3合同标的1.3.1本合同标的为甲方城市轨道交通项目的施工建设，具体内容详见附件一：施工图纸和技术规范。1.4合同签订时间1.4.1本合同签订时间为二零二四年月日。1.5合同生效时间1.5.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.6合同期限1.6.1本合同期限自二零二四年月日起至二零二四年月日止。1.7合同履行地点1.7.1本合同履行地点为甲方城市轨道交通项目所在地。1.8合同履行方式1.8.1乙方应按照本合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。1.9合同变更和解除1.9.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。1.9.2合同解除需按照《中华人民共和国合同法》相关规定执行。1.10合同争议解决1.10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。1.10.2协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。1.11合同履行监督1.11.1甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，乙方应予以配合。1.11.2乙方应定期向甲方汇报施工进度和质量情况。1.12合同履行保证1.12.1乙方应在本合同签订之日起三日内向甲方提交合同履约保证金，金额为合同总价的___%。1.12.2合同履约保证金在合同履行完毕后无违约行为时，甲方应予以退还。1.13合同终止和结算（1）合同约定的期限届满；（2）合同因甲方或乙方违约而解除；（3）双方协商一致解除合同。1.13.2合同终止后，双方应按照合同约定进行结算。1.14合同附件（1）附件一：施工图纸和技术规范；（2）附件二：施工组织设计和施工方案；（3）附件三：施工进度计划；（4）附件四：施工安全和环境保护措施；（5）附件五：施工质量控制措施；（6）附件六：施工人员配备计划；（7）附件七：施工现场管理制度；（8）附件八：施工协调和配合措施；（9）附件九：施工变更和签证记录；（10）附件十：施工验收和交付记录；（11）附件十一：合同价款支付计划；（12）附件十二：工程量清单；（13）附件十三：工程质量验收报告；（14）附件十四：施工安全事故报告；（15）附件十五：合同履行保证书；（16）附件十六：争议解决协议。8.1施工质量和安全责任8.1.1乙方应严格按照国家有关施工质量和安全的规定执行，确保施工质量和施工安全。8.1.2乙方应建立健全施工质量保证体系，确保工程质量符合合同约定和设计要求。8.1.3乙方应建立健全施工安全管理体系，确保施工安全，防止发生安全事故。8.2施工进度管理8.2.1乙方应根据合同约定的施工进度计划，合理安排施工进度。8.2.2乙方应按时完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。8.2.3甲方有权对施工进度进行监督，并提出合理化建议。8.3施工材料设备8.3.1乙方应按照合同约定和设计要求，选用符合质量标准的材料设备。8.3.2乙方应确保材料设备的供应及时，不得因材料设备问题影响施工进度。8.3.3乙方应对材料设备进行验收，不合格的材料设备不得使用。8.4施工变更和签证8.4.1施工过程中如需变更设计或施工方案，乙方应及时通知甲方，并经甲方同意后方可实施。8.4.2变更后的工程量和费用，应按合同约定进行签证确认。8.5施工验收和交付8.5.1乙方应按合同约定完成施工任务，并在工程竣工后组织验收。8.5.2甲方应在收到乙方提交的验收申请后十五日内组织验收。8.5.3工程验收合格后，乙方应按照合同约定的时间向甲方交付工程。8.6工程款支付8.6.1合同价款支付方式为分期支付，具体支付节点和比例由双方协商确定。8.6.2乙方提交的工程量清单、进度款支付申请等文件，经甲方审核无误后，甲方应在约定的时间内支付工程款。8.7工程款结算8.7.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工结算文件。8.7.2甲方应在收到竣工结算文件后三十日内完成审核，并支付剩余工程款。8.8工程款违约责任8.8.1任何一方未按约定支付工程款的，应向对方支付违约金，违约金按逾期付款额的___%计算。8.9工程款结算争议解决8.9.1双方对工程款结算有争议的，应通过协商解决。8.9.2协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。8.10保密条款8.10.1双方对本合同内容以及项目施工过程中的商业秘密负有保密义务。8.10.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容或项目信息。8.11合同解除后的责任8.11.1合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程款、材料设备、施工人员等问题。8.12合同终止后的结算8.12.1合同终止后，双方应按照合同约定进行结算，并处理相关事宜。8.13合同附件（1）附件一：施工图纸和技术规范；（2）附件二：施工组织设计和施工方案；（3）附件三：施工进度计划；（4）附件四：施工安全和环境保护措施；（5）附件五：施工质量控制措施；（6）附件六：施工人员配备计划；（7）附件七：施工现场管理制度；（8）附件八：施工协调和配合措施；（9）附件九：施工变更和签证记录；（10）附件十：施工验收和交付记录；（11）附件十一：合同价款支付计划；（12）附件十二：工程量清单；（13）附件十三：工程质量验收报告；（14）附件十四：施工安全事故报告；（15）附件十五：合同履行保证书；（16）附件十六：争议解决协议。8.14合同生效及其他8.14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.14.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。8.14.3本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正9.1第三方定义9.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，在合同履行过程中提供专业服务、咨询、监理、检测、评估、保险等服务的独立法人或其他组织。9.2第三方介入条件（1）经甲乙双方协商一致；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方服务内容与合同履行相关。9.3第三方责任限额9.3.1第三方在合同履行过程中，因自身原因造成甲方