2024年消防工程分包作业劳务合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年消防工程分包作业劳务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息1.3相关第三方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期3.劳务内容3.1劳务人员配置3.2劳务人员资质要求3.3劳务人员培训3.4劳务人员权益保障4.工程进度安排4.1施工阶段划分4.2阶段性验收标准4.3进度调整及延误责任5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检测与验收5.3质量问题处理6.工程款支付6.1付款方式6.2付款节点6.3付款条件6.4逾期付款责任7.安全生产管理7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理8.环境保护8.1环境保护责任8.2环境保护措施8.3环境污染事故处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止后的处理11.违约责任11.1违约行为界定11.2违约责任承担11.3违约赔偿标准12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除与终止后的处理13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力发生后的处理13.3不可抗力解除条件14.其他约定14.1其他权利与义务14.2合同附件14.3合同解释权第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息分包方名称：____________________分包方法定代表人：____________________分包方注册地址：____________________分包方联系电话：____________________分包方电子邮箱：____________________1.2总包方基本信息总包方名称：____________________总包方法定代表人：____________________总包方注册地址：____________________总包方联系电话：____________________总包方电子邮箱：____________________1.3相关第三方信息（如有相关第三方参与，在此处列出）第二条工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程规模：____________________2.4工程内容：____________________2.5工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止第三条劳务内容3.1劳务人员配置：（详细列出劳务人员岗位及数量）3.2劳务人员资质要求：（列出各岗位所需的具体资质要求）3.3劳务人员培训：（明确培训内容、时间及费用承担）3.4劳务人员权益保障：（列出劳务人员的基本权益保障措施）第四条工程进度安排4.1施工阶段划分：（详细列出各施工阶段及对应的时间节点）4.2阶段性验收标准：（列出各阶段验收的具体标准）4.3进度调整及延误责任：（明确进度调整的程序及延误责任承担）第五条工程质量要求5.1质量标准：（详细列出工程质量的具体标准）5.2质量检测与验收：（明确质量检测及验收的流程和责任）5.3质量问题处理：（规定质量问题发现、上报及处理程序）第六条工程款支付6.1付款方式：（明确付款方式，如现金、转账等）6.2付款节点：（列出各付款节点的具体时间及金额）6.3付款条件：（规定付款条件，如工程进度、质量等）6.4逾期付款责任：（明确逾期付款的违约责任及赔偿标准）第七条安全生产管理7.1安全生产责任：（明确分包方和总包方的安全生产责任）7.2安全生产措施：（列出具体的安全生产措施）7.3安全生产事故处理：（规定安全生产事故的报告、处理及责任追究程序）第八条环境保护8.1环境保护责任分包方和总包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，共同承担环境保护责任。8.2环境保护措施8.2.1分包方应采取有效措施，确保施工过程中不产生或减少对环境的污染。8.2.2总包方应监督分包方的环境保护措施，确保其符合相关法律法规要求。8.2.3施工现场应设置环境保护警示标志，并定期进行环境监测。8.3环境污染事故处理8.3.1发生环境污染事故时，分包方应立即停止施工，采取措施控制污染。8.3.2分包方应立即通知总包方和相关部门，并配合进行事故调查和处理。8.3.3事故处理完毕后，双方应共同分析原因，采取措施防止类似事故再次发生。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1发生争议后，双方应在收到争议通知之日起__日内提出书面解决方案。9.2.2若协商未果，双方应在收到争议通知之日起__日内向人民法院提起诉讼。9.3争议解决费用9.3.1争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。9.3.2双方另有约定的，从其约定。第十条合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1分包方严重违反合同约定，经总包方书面通知后，在__日内仍未纠正的；10.1.2总包方严重违反合同约定，经分包方书面通知后，在__日内仍未纠正的；10.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行的。10.2合同终止条件10.2.1工程竣工验收合格，合同约定的工程内容全部完成；10.2.2双方协商一致解除合同；10.2.3合同约定的其他终止条件。10.3解除或终止后的处理10.3.1解除或终止合同后，双方应按照合同约定处理剩余工程款项；10.3.2双方应将工程现场清理干净，确保不影响其他工程或环境；10.3.3双方应妥善处理合同解除或终止后产生的债权债务。第十一节违约责任11.1违约行为界定11.1.1分包方未按合同约定履行义务的行为；11.1.2总包方未按合同约定履行义务的行为；11.1.3其他违反合同约定的行为。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；11.2.2违约赔偿的具体数额由双方协商确定，协商不成的，由人民法院判决。11.3违约赔偿标准11.3.1违约赔偿标准应包括直接损失和间接损失；11.3.2直接损失包括但不限于工程损失、材料损失、人工损失等；11.3.3间接损失包括但不限于利润损失、信誉损失等。第十二节合同生效与变更12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章；12.1.2合同内容完整、明确；12.1.3合同符合法律法规要求。12.2合同变更程序12.2.1双方协商一致；12.2.2以书面形式提出变更申请；12.2.3经双方签字盖章后生效。12.3合同解除与终止后的处理12.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程款项；12.3.2双方应将工程现场清理干净，确保不影响其他工程或环境；12.3.3双方应妥善处理合同解除或终止后产生的债权债务。第十三节不可抗力13.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。13.2不可抗力发生后的处理13.2.1不可抗力发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明；13.2.2不可抗力事件导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同；13.2.3不可抗力事件解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余工程款项。13.3不可抗力解除条件13.3.1不可抗力事件持续超过__日；13.3.2不可抗力事件导致合同无法继续履行的。第十四节其他约定14.1其他权利与义务双方应遵守国家法律法规，履行合同约定的权利和义务。14.2合同附件14.2.1劳务人员名单及资质证明；14.2.2施工方案及安全措施；14.2.3环境保护措施及监测报告；14.2.4付款计划及进度款申请表；14.2.5争议解决协议书等。14.3合同解释权本合同的解释权归合同双方共同享有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除合同双方（甲方和乙方）以外的任何个人、组织或实体，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入的必要性15.2.1第三方介入是为了确保合同的履行，提高工程质量，保障各方权益，以及解决合同执行过程中可能出现的争议。15.3第三方介入的类型15.3.1监理服务：第三方监理机构对施工过程进行监督和管理，确保工程质量符合合同要求。15.3.2咨询服务：第三方咨询机构提供专业意见和解决方案，协助合同双方解决技术难题。15.3.3检测服务：第三方检测机构对工程材料、施工质量等进行检测，确保其符合国家标准。15.3.4保险服务：第三方保险公司提供工程保险，减轻合同双方因意外事故造成的经济损失。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额是指第三方因履行职责过程中发生违约行为所应承担的最高赔偿金额。16.2第三方责任限额的确定16.2.1第三方责任限额应根据第三方的职责范围、服务内容以及可能产生的风险进行合理确定。16.2.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在第三方服务协议中予以确认。16.3第三方责任限额的调整16.3.1第三方责任限额的调整需经合同双方同意，并在合同中予以修改。16.3.2第三方责任限额的调整不得违反国家法律法规和合同约定。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系由第三方服务协议约定，甲方应向第三方支付服务费用，并要求第三方按照合同约定履行职责。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系由第三方服务协议约定，乙方应向第三方支付服务费用，并要求第三方按照合同约定履行职责。17.3第三方与合同双方的关系第三方与合同双方的关系是独立的，第三方应同时向甲方和乙方提供服务，并确保其服务不损害合同双方的合法权益。18.第三方介入的额外条款及说明18.1第三方服务协议合同双方应与第三方签订服务协议，明确第三方服务内容、服务期限、服务费用、责任限额等。18.2第三方服务监督合同双方应共同监督第三方履行职责，确保其服务质量符合合同要求。18.3第三方服务评估合同双方应定期对第三方服务进行评估，根据评估结果决定是否续签服务协议。18.4第三方责任追究若第三方在履行职责过程中发生违约行为，合同双方可依据合同约定和服务协议追究其责任。18.5第三方信息保密第三方在提供服务过程中获取的合同双方信息应予以保密，不得泄露给任何第三方。19.第三方介入后的合同修改19.1合同双方可根据第三方介入的需要，对合同进行修改，以适应新的情况。19.2合同修改应经合同双方同意，并在合同中予以注明。19.3合同修改后的合同文本应发送给所有相关方，包括第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.劳务人员名单及资质证明详细要求：列出所有劳务人员的姓名、岗位、资质证书编号及有效期。附件说明：此附件用于证明劳务人员符合合同规定的资质要求。2.施工方案及安全措施详细要求：详细描述施工方案，包括施工工艺、进度安排、质量保证措施等。附件说明：此附件用于指导施工过程，确保施工安全、高效、合规。3.环境保护措施及监测报告详细要求：列出施工现场的环境保护措施，包括污染控制、废弃物处理等。附件说明：此附件用于证明合同双方履行了环境保护责任。4.付款计划及进度款申请表详细要求：列出付款计划，包括付款节点、金额、条件等。附件说明：此附件用于记录合同款项的支付情况。5.争议解决协议书详细要求：明确争议解决的方式、程序和费用承担。附件说明：此附件用于指导合同双方在发生争议时如何处理。6.第三方服务协议详细要求：明确第三方服务内容、服务期限、服务费用、责任限额等。附件说明：此附件用于规范第三方在合同履行过程中的职责和行为。7.工程竣工验收报告详细要求：记录工程竣工验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。附件说明：此附件用于证明工程已按合同约定完成。8.不可抗力证明文件详细要求：证明不可抗力事件的发生及对合同履行的影响。附件说明：此附件用于证明合同双方在不可抗力事件下的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按合同约定的时间节点完成工程进度。违约方未按合同约定提供符合质量标准的工程材料或施工工艺。违约方未按合同约定支付工程款项。违约方未按合同约定履行环境保护责任。2.责任认定标准：违约方未按合同约定的时间节点完成工程进度，每延误一日，应支付合同总价款的__%作为违约金。违约方提供不符合质量标准的工程材料或施工工艺，造成损失，应承担相应的赔偿责任。违约方未按合同约定支付工程款项，应支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。违约方未按合同约定履行环境保护责任，造成环境污染，应承担相应的法律责任。3.违约责任示例说明：甲方未按合同约定支付工程进度款，乙方有权要求甲方支付__%的违约金，并承担相应的违约责任。乙方未按合同约定在规定时间内完成工程，造成甲方损失，乙方应赔偿甲方__元的损失。全文完。2024年消防工程分包作业劳务合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方名称1.2分包方地址1.3分包方联系人1.4总包方名称1.5总包方地址1.6总包方联系人2.合同背景及目的2.1工程概况2.2分包范围2.3分包期限2.4分包方式3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程质量标准4.分包范围及内容4.1分包项目名称4.2分包项目内容4.3分包项目量4.4分包项目技术要求5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3工程验收流程5.4工程验收时间6.工程费用及支付6.1工程费用构成6.2工程费用支付方式6.3工程费用支付时间6.4工程费用变更及调整7.人员配置及管理7.1人员配置要求7.2人员管理责任7.3人员培训及考核7.4人员安全及福利8.材料设备8.1材料设备采购8.2材料设备验收8.3材料设备保管8.4材料设备使用9.质量保证9.1质量责任9.2质量保证措施9.3质量验收及整改9.4质量争议解决10.安全生产10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3安全生产培训10.4安全生产事故处理11.环保要求11.1环保责任11.2环保措施11.3环保监测11.4环保争议解决12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同终止条件12.4合同终止程序13.违约责任13.1违约责任范围13.2违约责任承担13.3违约责任赔偿13.4违约责任争议解决14.其他约定14.1合同生效及终止14.2合同附件14.3争议解决方式14.4合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方名称：消防工程有限公司1.2分包方地址：市区路号1.3分包方联系人：1.4分包方联系电话：1381.5总包方名称：建筑工程有限公司1.6总包方地址：市区路号1.7总包方联系人：1.8总包方联系电话：13956782.合同背景及目的2.1工程概况：本项目为市区大厦消防系统改造工程，工程地点位于市区路号。2.2分包范围：分包方负责消防系统改造工程中的管道安装、设备调试及验收等工作。2.3分包期限：自合同签订之日起至2024年12月31日止。2.4分包方式：根据总包方提供的工程量及进度要求，分包方负责完成分包范围内的各项工作。3.工程概况3.1工程名称：大厦消防系统改造工程3.2工程地点：市区路号3.3工程规模：约10000平方米3.4工程内容：消防管道安装、消防设备调试及验收等3.5工程质量标准：符合国家相关消防工程验收标准4.分包范围及内容4.1分包项目名称：消防系统改造4.2分包项目内容：消防管道安装、消防设备调试及验收等4.3分包项目量：根据总包方提供的工程量清单4.4分包项目技术要求：按照国家消防工程相关技术规范执行5.工程进度及验收5.1工程进度计划：按照总包方提供的工程进度计划执行5.2工程验收标准：符合国家消防工程验收标准5.3工程验收流程：分包方在工程完工后，按照验收标准进行自检，并向总包方提交验收申请5.4工程验收时间：自工程完工之日起30日内6.工程费用及支付6.1工程费用构成：材料费、人工费、机械费、其他费用6.2工程费用支付方式：按月进度支付，每月支付金额为合同总价的10%6.3工程费用支付时间：每月25日支付上一个月的工程款6.4工程费用变更及调整：因工程量、设计变更等原因导致工程费用发生变化的，双方应协商一致，签订补充协议7.人员配置及管理7.1人员配置要求：分包方应配备具备消防工程相关资质的施工人员7.2人员管理责任：分包方负责分包工程现场的管理和施工人员的调配7.3人员培训及考核：分包方应定期对施工人员进行消防安全培训，考核合格后方可上岗7.4人员安全及福利：分包方应确保施工人员的人身安全，按照国家规定缴纳社会保险8.材料设备8.1材料设备采购：分包方负责按照工程进度和设计要求采购所需材料设备，确保材料设备质量符合国家规定标准。8.2材料设备验收：材料设备进场后，分包方应组织验收，验收合格后方可使用。8.3材料设备保管：分包方应妥善保管材料设备，防止丢失、损坏或变质。8.4材料设备使用：分包方应合理使用材料设备，避免浪费和滥用。9.质量保证9.1质量责任：分包方对分包工程的质量负有全部责任，确保工程质量符合合同约定的标准。9.2质量保证措施：分包方应建立健全质量管理体系，严格执行质量标准和操作规程。9.3质量验收及整改：分包方应按照合同约定的质量标准进行自检和互检，发现问题及时整改。9.4质量争议解决：如发生质量争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交相关主管部门仲裁。10.安全生产10.1安全生产责任：分包方对分包工程的安全生产负有全部责任，确保施工安全。10.2安全生产措施：分包方应制定安全生产措施，加强现场安全管理，防止安全事故发生。10.3安全生产培训：分包方应定期对施工人员进行安全生产培训，提高安全意识。10.4安全生产事故处理：发生安全生产事故时，分包方应立即采取措施，减少损失，并及时上报总包方和相关部门。11.环保要求11.1环保责任：分包方应遵守国家环保法律法规，确保施工过程中不造成环境污染。11.2环保措施：分包方应采取有效措施，控制施工现场的噪声、粉尘、废水等污染物排放。11.3环保监测：分包方应定期进行环保监测，确保环保措施落实到位。11.4环保争议解决：如发生环保争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交环保部门仲裁。12.合同解除及终止12.1合同解除条件：如一方严重违约，另一方有权解除合同。12.2合同解除程序：解除合同应提前通知对方，并书面确认。12.3合同终止条件：合同期限届满或双方协商一致解除合同。12.4合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算，办理相关手续。13.违约责任13.1违约责任范围：包括工期延误、工程质量不合格、安全责任事故等。13.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，赔偿对方损失。13.3违约责任赔偿：赔偿金额根据实际情况和合同约定确定。13.4违约责任争议解决：如发生违约责任争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁。14.其他约定14.1合同生效及终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日终止。14.2合同附件：包括工程量清单、技术规范、验收标准等。14.3争议解决方式：如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁。14.4合同签署及生效日期：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同中的“第三方”是指合同双方以外的，为合同履行提供咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的独立实体。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在确保合同履行过程中的公平、公正，提高工程质量和安全，以及解决合同争议。16.第三方选择及职责16.1第三方选择：合同双方应共同协商选择具备相应资质的第三方服务提供者。16.2第三方职责：16.2.1咨询服务：提供专业咨询，协助合同双方解决合同履行过程中的技术、管理等问题。16.2.2监理服务：监督工程进度、质量、安全等，确保合同履行符合约定。16.2.3检测服务：对工程材料、设备、施工质量等进行检测，确保符合国家标准。16.2.4评估服务：对工程进度、成本、质量等进行评估，为合同双方提供决策依据。16.2.5仲裁服务：在合同争议解决过程中，提供中立仲裁，维护双方合法权益。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：第三方在其职责范围内提供的服务，其责任限额由合同双方与第三方协商确定，并在合同中明确。17.2超出责任限额部分：第三方责任限额之外的损失，由责任方承担。18.第三方费用承担18.1第三方费用：第三方提供服务的费用由合同双方按照协议支付。18.2费用支付方式：费用支付方式及时间由合同双方与第三方协商确定，并在合同中明确。19.第三方介入程序19.1第三方介入申请：合同一方认为需要第三方介入时，应向另一方提出申请，说明介入原因及需求。19.2第三方介入审核：另一方应在收到申请后5个工作日内审核，决定是否同意第三方介入。19.3第三方介入实施：合同双方同意第三方介入后，应与第三方签订补充协议，明确第三方介入的具体事项和责任。20.第三方介入变更及终止20.1第三方介入变更：合同双方在合同履行过程中，如需变更第三方介入的事项，应协商一致，并签订补充协议。20.2第三方介入终止：合同履行完毕或第三方职责完成后，合同双方应终止第三方介入。21.第三方介入争议解决21.1第三方介入争议：如发生第三方介入争议，双方应协商解决。21.2第三方介入争议解决方式：协商不成的，可提交仲裁机构仲裁。22.第三方介入与其他方的责任划分22.1分包方责任：分包方应配合第三方介入，提供必要的信息和资料。22.2总包方责任：总包方应监督第三方介入的工作，确保其履行职责。22.3第三方责任：第三方应独立履行职责，不干预合同双方的正常业务。23.第三方介入的保密义务23.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露合同双方的商业秘密和技术秘密。23.2第三方泄露保密信息的，应承担相应的法律责任。24.第三方介入的合规性24.1第三方介入应符合国家法律法规和行业规范。24.2第三方介入的服务内容不得违反合同约定和行业规定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包含工程名称、工程量、单位、单价、合价等信息，确保与合同约定的工程内容和量一致。说明：工程量清单是合同执行过程中的重要依据，用于计算工程款和验收工程量。2.附件二：技术规范详细要求：列出工程所需的材料、设备、施工工艺等技术规范，确保工程质量符合国家标准。说明：技术规范是指导施工的重要文件，对保证工程质量有重要作用。3.附件三：验收标准详细要求：明确工程验收的标准和流程，包括质量、安全、环保等方面的要求。说明：验收标准是判断工程质量是否合格的重要依据。4.附件四：人员配置表详细要求：列出分包方派驻施工现场的各类人员姓名、职务、资质等信息。说明：人员配置表是确保施工人员具备相应资质和技能的重要文件。5.附件五：材料设备清单详细要求：列出工程所需材料的名称、规格、数量、品牌等信息。说明：材料设备清单是确保工程材料符合质量要求的重要文件。6.附件六：安全生产措施详细要求：包括施工现场的安全管理制度、应急预案、安全培训等内容。说明：安全生产措施是保障施工人员生命安全的重要文件。7.附件七：环保措施详细要求：包括施工现场的环保管理制度、污染物排放标准、环保设施等内容。说明：环保措施是确保施工过程中不造成环境污染的重要文件。8.附件八：合同补充协议详细要求：记录合同履行过程中的变更、补充内容，确保合同内容的完整性。说明：合同补充协议是维护合同双方权益的重要文件。9.附件九：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的事项、职责、费用等内容。说明：第三方介入协议是规范第三方服务的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：每延误一天，分包方应向总包方支付合同总价1%的违约金。示例说明：若合同约定工程工期为30天，实际工期延误至40天，分包方应支付合同总价1%的违约金。2.违约行为：分包方施工质量不符合合同约定的标准。责任认定标准：根据实际损失金额，分包方应全额赔偿总包方。示例说明：若施工质量问题导致工程返工，返工费用为10万元，分包方应赔偿总包方10万元。3.违约行为：分包方未按合同约定提供材料设备。责任认定标准：每延迟一天，分包方应向总包方支付合同总价0.5%的违约金。示例说明：若分包方延迟提供材料设备，延迟一天，分包方应支付合同总价0.5%的违约金。4.违约行为：分包方未按合同约定进行安全生产管理。责任认定标准：根据事故损失金额，分包方应全额赔偿总包方和受害方。示例说明：若发生安全事故，事故损失为20万元，分包方应赔偿总包方和受害方20万元。5.违约行为：分包方泄露合同双方的商业秘密和技术秘密。责任认定标准：根据损失金额，分包方应支付赔偿金，并承担法律责任。示例说明：若因分包方泄露商业秘密，给总包方造成损失50万元，分包方应赔偿50万元。全文完。2024年消防工程分包作业劳务合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程进度及工期安排3.1工程进度计划3.2工期要求3.3工期延误处理4.劳务分包范围及要求4.1分包劳务范围4.2分包劳务人员要求4.3分包劳务人员资质5.劳务分包价格及支付方式5.1分包劳务价格5.2分包劳务支付方式5.3分包劳务支付时间6.工程质量及验收标准6.1工程质量要求6.2工程验收标准6.3工程验收程序7.安全生产及文明施工7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3文明施工要求8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同解除及终止条件10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限12.合同变更及补充12.1合同变更程序12.2合同补充条款13.合同附件及补充文件13.1合同附件13.2合同补充文件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：消防工程有限公司乙方：劳务分包公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称消防系统工程2.2工程地点市区路号2.3工程规模总面积为10,000平方米，消防系统设备安装及调试2.4工程内容消防管道安装、消防设备安装、消防系统调试等3.工程进度及工期安排3.1工程进度计划工程分为三个阶段，每个阶段完成时间如下：第一阶段：消防管道安装（1个月）第二阶段：消防设备安装（2个月）第三阶段：消防系统调试（1个月）3.2工期要求整个工程必须在6个月内完成，即2024年3月1日至2024年9月1日。3.3工期延误处理若乙方未能按期完成工程，每延误一天，应向甲方支付违约金1000元。4.劳务分包范围及要求4.1分包劳务范围包括但不限于消防管道安装工、消防设备安装工、电工等。4.2分包劳务人员要求乙方应派遣身体健康、具备相关资质的劳务人员参与工程。4.3分包劳务人员资质乙方派遣的劳务人员应持有相应的职业资格证书，如电工证、消防设备操作证等。5.劳务分包价格及支付方式5.1分包劳务价格劳务分包价格为每平方米50元，总计500,000元。5.2分包劳务支付方式甲方分阶段支付劳务费用，具体如下：第一阶段完成验收后支付30%；第二阶段完成验收后支付50%；第三阶段完成验收后支付20%。5.3分包劳务支付时间每个阶段完成后10个工作日内支付相应款项。6.工程质量及验收标准6.1工程质量要求乙方施工的消防系统必须符合国家相关消防工程标准。6.2工程验收标准验收标准参照国家相关消防工程验收规范。6.3工程验收程序工程完成后，甲方组织验收，乙方应提供相关验收资料，包括但不限于工程图纸、施工记录、验收报告等。8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任8.1.1乙方负责分包工程的安全生产管理，确保施工安全，严格遵守国家安全生产法规和标准。8.1.2乙方应制定安全生产规章制度，包括但不限于施工安全操作规程、应急预案等。8.1.3乙方应对施工人员进行安全教育和培训，确保施工人员具备必要的安全知识和操作技能。8.2安全生产措施8.2.1乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，对危险区域进行隔离。8.2.2乙方应配备必要的安全防护设施，如安全帽、安全带、防护眼镜等。8.2.3乙方应定期对施工人员进行体检，确保其健康状况符合施工要求。8.3文明施工要求8.3.1乙方应保持施工现场的整洁，及时清理施工垃圾和废弃物。8.3.2乙方应合理堆放材料，不得占用消防通道。8.3.3乙方应遵守施工现场的作息时间，不得扰民。9.保密条款9.1保密内容9.1.1双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。9.1.2合同内容、双方签订的保密协议等。9.2保密期限9.2.1本合同签订之日起至合同终止后三年内，双方均应承担保密义务。9.3违约责任9.3.1如一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担相应的法律责任。9.3.2违约方应赔偿对方因此遭受的损失。10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.1.1任何一方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.1.2违约金的计算方式：按合同总价的百分比计算。10.2争议解决方式10.2.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。10.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除及终止条件11.1合同解除条件（1）一方严重违反合同约定；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕；11.2.2双方协商一致终止合同。12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后，本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同期限12.2.1本合同有效期为一年，自合同生效之日起计算。13.合同附件及补充文件13.1合同附件（1）工程图纸；（2）施工方案；（3）施工进度计划；（4）质量验收标准。13.2合同补充文件13.2.1双方可根据实际情况，在合同履行过程中协商签订补充文件，补充文件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方定义15.1.1本合同所称的第三方，是指除合同双方以外的，为合同履行提供中介服务、技术支持、资金保障等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围（1）工程监理；（2）工程招标代理；（3）工程材料采购；（4）工程进度款支付；（5）工程质量检测。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入前，双方应协商确定第三方的资质、服务内容、费用等事项，并在合同中明确约定。15.3.2第三方介入后，双方应与第三方签订相应的合作协议，明确各方的权利义务。16.甲乙双方在第三方介入时的额外条款16.1甲方的额外义务16.1.1甲方向第三方提供必要的信息和数据，确保第三方能够有效履行职责。16.1.2甲方应监督第三方的工作，确保其符合合同要求。16.2乙方的额外义务16.2.1乙方应配合第三方的工作，提供必要的施工条件。16.2.2乙方应接受第三方的监督，对第三方提出的问题及时整改。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的，应承担相应的责任。17.1.2第三方的责任限额为本合同总价的一定比例，具体比例由双方在合作协议中约定。17.2第三方责任的免除17.2.1因不可抗力导致第三方无法履行职责的，第三方不承担责任。17.2.2第三方在履行职责过程中，因甲方或乙方提供的信息不准确、不完整或存在误导导致的损失，第三方不承担责任。18.第三方与其他各方