2024清包工程工期延误合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024清包工程工期延误合同本合同目录一览第一条：定义与术语解释1.1合同双方1.2工程概述1.3清包工程1.4工期延误第二条：合同主体2.1甲方（业主）2.2乙方（承包商）第三条：工程概况3.1工程地点3.2工程规模3.3工程预算第四条：工期约定4.1计划开工日期4.2计划竣工日期4.3工期延误的定义与计算第五条：工期延误的责任认定5.1乙方原因导致的工期延误5.2甲方原因导致的工期延误5.3不可抗力因素导致的工期延误第六条：工期延误的赔偿责任6.1乙方原因导致的工期延误赔偿6.2甲方原因导致的工期延误赔偿6.3不可抗力因素导致的工期延误处理第七条：工期延误的协商与调解7.1工期延误的协商7.2工期延误的调解第八条：合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件第九条：违约责任9.1乙方违约责任9.2甲方违约责任第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖法院第十一条：合同的生效、终止与失效11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件11.3合同的失效条件第十二条：保密条款12.1保密信息的定义12.2保密信息的披露与保护第十三条：法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条：其他条款14.1合同的附件14.2合同的修改与补充14.3合同解除或终止后的权利与义务处理第一部分：合同如下：第一条：定义与术语解释1.1合同双方1.2工程概述本合同涉及的工程是指位于________的清包工程，包括但不限于土建、装修、设备安装等。1.3清包工程清包工程是指由乙方负责采购所有建筑材料、设备及配件，并承担施工的工程。1.4工期延误工期延误是指工程实际竣工日期晚于合同约定的计划竣工日期的情况。第二条：合同主体2.1甲方（业主）甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款，并提供施工所需的现场条件。2.2乙方（承包商）乙方应按照合同约定，完成清包工程施工，并承担因施工原因导致的工期延误责任。第三条：工程概况3.1工程地点工程地点位于________，具体坐标为________。3.2工程规模工程规模包括但不限于：建筑总面积为________平方米，建筑层数为________层。3.3工程预算工程预算总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。第四条：工期约定4.1计划开工日期计划开工日期为________年________月________日。4.2计划竣工日期计划竣工日期为________年________月________日。4.3工期延误的定义与计算第五条：工期延误的责任认定5.1乙方原因导致的工期延误由于乙方原因导致的工期延误，乙方应按照合同约定承担相应的赔偿责任。5.2甲方原因导致的工期延误由于甲方原因导致的工期延误，甲方应按照合同约定承担相应的赔偿责任。5.3不可抗力因素导致的工期延误不可抗力因素导致的工期延误，双方应友好协商解决，并根据实际情况减轻或免除责任。第六条：工期延误的赔偿责任6.1乙方原因导致的工期延误赔偿由于乙方原因导致的工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工期延误天数×日违约金比例×工程总价款。6.2甲方原因导致的工期延误赔偿由于甲方原因导致的工期延误，甲方应按照合同约定向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工期延误天数×日违约金比例×工程总价款。6.3不可抗力因素导致的工期延误处理不可抗力因素导致的工期延误，双方应立即启动应急预案，采取措施减少损失，并按照实际情况分担损失。第八条：合同的变更与解除8.1合同变更的条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、范围、期限及双方的责任和义务。8.2合同解除的条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方严重违反合同约定，导致合同无法履行；（3）因不可抗力因素导致合同无法履行；（4）法律、法规规定的其他解除条件。第九条：违约责任9.1乙方违约责任乙方违反合同约定的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。9.2甲方违约责任甲方违反合同约定的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。第十条：争议解决10.1争议解决方式双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖法院诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十一条：合同的生效、终止与失效11.1合同的生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同的终止条件合同终止的条件如下：（1）工程竣工，并经验收合格；（2）双方协商一致终止合同；（3）因不可抗力因素导致合同无法履行；（4）法律、法规规定的其他终止条件。11.3合同的失效条件本合同失效的条件如下：（1）合同到期，双方未续签；（2）双方解除合同；（3）法律、法规规定的其他失效条件。第十二条：保密条款12.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方泄露的涉及商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息。12.2保密信息的披露与保护双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。如泄露保密信息，泄露方应承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。第十三条：法律适用与争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十四条：其他条款14.1合同的附件本合同附件包括：工程设计文件、施工图纸、工程量清单、材料设备清单等。14.2合同的修改与补充本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同解除或终止后的权利与义务处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并妥善处理尚未履行完毕的义务。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义与范围1.1第三方介入第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外，涉及到的其他各方，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方范围第三方范围包括所有与合同履行相关的外部主体，除非甲乙方在合同中明确排除。第二条：第三方的权利与义务2.1第三方权利第三方有权根据合同约定获得相应的权益，包括但不限于款项支付、工程质量保证等。2.2第三方义务第三方应按照合同约定履行相应的义务，包括但不限于提供合格的产品和服务、遵守施工规范等。第三条：第三方介入的协调与管理3.1第三方协调甲乙方应积极配合第三方进行协调工作，确保合同顺利履行。3.2第三方管理甲乙方应对第三方进行有效管理，确保第三方按照合同约定履行义务。第四条：第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指甲乙方根据本合同有第三方介入时，第三方应承担的最高赔偿责任限额。4.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额的百分比确定，具体比例由甲乙方在合同中约定。第五条：第三方违约处理5.1第三方违约第三方违反合同约定的，应承担违约责任，向甲乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。5.2第三方违约处理甲乙方应与第三方协商解决违约问题，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条：第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系基于甲方对第三方的选择和合同约定。6.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系基于乙方对第三方的选择和合同约定。第七条：第三方介入的变更与解除7.1第三方变更第三方变更需经甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、范围、期限及双方的权益。7.2第三方解除第三方解除的条件如下：（1）甲乙方协商一致解除第三方合同；（2）第三方严重违反合同约定，导致合同无法履行；（3）不可抗力因素导致第三方合同无法履行；（4）法律、法规规定的其他解除条件。第八条：第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入产生的争议，通过甲乙方与第三方协商解决；协商不成的，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖法院诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第九条：第三方介入的保密条款9.1保密信息的定义保密信息是指第三方在合同履行过程中泄露的涉及商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息。9.2保密信息的披露与保护第三方应对保密信息予以严格保密，未经甲乙方同意，不得向第三方披露。如泄露保密信息，第三方应承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。第十条：法律适用与争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条：合同的附件本合同附件包括：第三方合同、第三方资格证明、第三方履约保证等。第十二条：合同的修改与补充本合同未尽事宜，甲乙方与第三方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条：第三方解除或终止后的权利与义务处理第三方解除或终止合同后，应按照合同约定办理相关手续，并妥善处理尚未履行完毕的义务。第十四条：其他条款14.1第三方合同的履行与监督甲乙方应履行对第三方的监督职责，确保第三方按照合同约定履行义务。14.2第三方合同的结算与支付甲乙方应按照合同约定及时结算和支付第三方的款项。14.3第三方合同的验收与评估甲乙方应按照合同约定对第三方的工程质量进行验收与评估。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细说明：包括工程的设计图纸、施工图纸、设计说明书等技术文件，以及与工程设计相关的所有资料。附件2：工程量清单详细说明：列出工程所需的材料、设备、人工等各项工程量，以及相应的数量和单价。附件3：材料设备清单详细说明：详细列出工程所需的所有材料和设备的名称、型号、规格、数量、单价等信息。附件4：第三方合同详细说明：甲乙方与第三方签订的合同副本，包括合同的主要条款和条件。附件5：第三方资格证明详细说明：第三方的资质证书、营业执照、税务登记证等相关资格证明文件。附件6：第三方履约保证详细说明：第三方提供的履约保证函或者其他形式的履约保证文件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：包括但不限于第三方未按合同约定时间完成工程、工程质量不符合合同要求、第三方提供的材料或设备不符合合同要求等。责任认定：根据合同约定，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体责任认定需根据合同的具体条款和实际情况进行。示例说明：如果第三方未按合同约定时间完成工程，甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金，同时甲方有权要求第三方承担因工期延误造成的损失赔偿。说明三：法律名词及解释：本合同中的法律名词包括但不限于合同、甲方、