2024路灯安装工程承包合同书-绿色节能改造专项3篇_第1页
2024路灯安装工程承包合同书-绿色节能改造专项3篇_第2页
2024路灯安装工程承包合同书-绿色节能改造专项3篇_第3页
2024路灯安装工程承包合同书-绿色节能改造专项3篇_第4页
2024路灯安装工程承包合同书-绿色节能改造专项3篇_第5页
已阅读5页,还剩75页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024路灯安装工程承包合同书——绿色节能改造专项本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程期限3.工程设计要求3.1设计原则3.2设计标准3.3设计文件要求4.工程施工要求4.1施工质量标准4.2施工安全要求4.3施工进度要求4.4施工组织设计5.甲方权利与义务5.1甲方权利5.2甲方义务6.乙方权利与义务6.1乙方权利6.2乙方义务7.合同价款及支付方式7.1合同价款7.2支付方式7.3付款时间7.4付款条件8.交工验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4验收结果9.保修与售后服务9.1保修期限9.2保修范围9.3售后服务10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任11.争议解决方式11.1争议解决原则11.2争议解决方式12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3技术规范14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息甲方名称:市路灯管理所甲方地址:市区路号联系人:联系电话:138法定代表人:法定代表人身份证号码:1.2合同乙方基本信息乙方名称:路灯安装工程有限公司乙方地址:市区路号联系人:联系电话:1395678法定代表人:赵六法定代表人身份证号码:2.工程概况2.1工程名称:2024年市路灯安装工程承包项目2.2工程地点:市区2.3工程规模:共计安装路灯盏2.4工程内容:包括路灯的安装、调试、验收及后期维护2.5工程期限:自合同签订之日起60天内完成3.工程设计要求3.1设计原则:遵循国家相关标准,结合实际情况,确保工程质量和节能效果3.2设计标准:按照GB/T513262018《城市道路照明设计规范》执行3.3设计文件要求:乙方需提交完整的工程图纸、技术文件和施工方案4.工程施工要求4.1施工质量标准:达到GB504112007《城市道路照明工程施工及验收规范》规定的质量标准4.2施工安全要求:严格按照《建设工程安全生产管理条例》执行,确保施工安全4.3施工进度要求:按合同约定的时间节点完成施工任务4.4施工组织设计:乙方需制定详细的施工组织设计,包括施工方案、人员安排、材料设备等5.甲方权利与义务5.1甲方权利对乙方施工过程进行监督检查验收工程质量按时支付合同价款提供必要的施工条件5.2甲方义务在合同约定的时间内提供施工场地配合乙方进行施工对乙方提供的技术文件进行审核按约定时间进行验收6.乙方权利与义务6.1乙方权利按合同约定进行施工要求甲方提供施工条件享有合同价款对工程质量承担责任6.2乙方义务按设计要求和质量标准进行施工按时完成施工任务保证施工安全按规定进行工程验收8.交工验收8.1验收标准:按照GB504112007《城市道路照明工程施工及验收规范》及相关国家标准执行8.2验收程序:8.2.1乙方完成工程后,应通知甲方进行验收8.2.2甲方应在接到通知后的5个工作日内组织验收8.2.3验收小组由甲方、乙方及第三方检测机构组成8.2.4验收小组对工程进行全面检查,包括但不限于:路灯安装位置、高度、角度、亮度、节能效果等8.3验收时间:自工程竣工之日起10个工作日内完成8.4验收结果:8.4.1验收合格:甲方出具验收合格证明,乙方办理工程结算8.4.2验收不合格:乙方应在验收不合格通知之日起5个工作日内整改,重新进行验收9.保修与售后服务9.1保修期限:自工程竣工验收合格之日起2年9.2保修范围:路灯及其配套设施的保修,包括但不限于:灯具、电线、电缆、变压器等9.3售后服务:9.3.1乙方设立售后服务,及时响应甲方的问题和需求9.3.2保修期内,乙方负责免费维修或更换故障部件9.3.3保修期满后,乙方提供有偿维修服务10.违约责任10.1甲方违约责任:10.1.1未能按约定提供施工条件的,应承担相应的违约责任10.1.2未按时支付合同价款的,应支付违约金,并承担相应利息10.2乙方违约责任:10.2.1工程质量不合格的,应返工、修复或赔偿损失10.2.2未按时完成工程任务的,应承担违约金10.2.3未按约定提供售后服务的,应承担违约责任11.争议解决方式11.1争议解决原则:友好协商,协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁11.2争议解决方式:仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力12.合同生效与解除12.1合同生效条件:双方签字盖章,合同自生效之日起生效12.2合同解除条件:12.2.1任何一方严重违约,另一方有权解除合同12.2.2因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致,可解除合同12.2.3合同约定的解除条件成就时,合同解除12.3合同解除程序:一方提出解除合同,另一方同意或仲裁委员会裁决解除合同13.合同附件13.1设计文件:包括但不限于:设计说明书、施工图纸、工程预算等13.2施工图纸:详细展示工程各个部分的施工细节和尺寸要求13.3技术规范:GB504112007《城市道路照明工程施工及验收规范》及相关国家标准14.其他约定事项14.1合同签订后,任何一方不得擅自变更合同内容14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的约定15.1第三方概念:在本合同中,第三方指非甲乙双方的第三方机构或个人,包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、仲裁机构、法律顾问等。15.2第三方介入方式:第三方介入可以是作为甲乙双方的共同监督者、监理者、仲裁者或提供专业服务的顾问。16.第三方介入的职责16.1设计单位职责:负责工程的设计工作,确保设计符合国家相关标准和规范。向甲方提供设计文件,并参与设计交底。对施工过程中的设计变更提出意见。16.2监理单位职责:对工程施工过程进行监督,确保施工质量符合设计要求和规范。对施工进度进行控制,确保工程按时完成。对施工安全进行管理,防止安全事故发生。16.3检测机构职责:对工程材料、施工质量和节能效果进行检测,提供检测报告。对验收阶段进行检测,确保工程质量符合验收标准。16.4仲裁机构职责:在甲乙双方发生争议时,提供仲裁服务,公正裁决争议。16.5法律顾问职责:为甲乙双方提供法律咨询,协助处理合同执行过程中的法律问题。17.第三方介入的程序17.1第三方的选定:甲乙双方协商确定第三方的选择,并签订相应的合作协议。17.2第三方的介入:第三方根据合作协议的约定,履行其职责。17.3第三方的退出:当第三方完成其职责或合同约定的服务期限届满后,甲乙双方协商决定是否继续合作。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额:第三方在履行职责过程中,因自身过错导致甲方或乙方损失,应承担相应的赔偿责任。18.2赔偿责任限额:第三方的赔偿责任不得超过其与甲乙双方签订的合作协议中约定的赔偿限额。如无约定,第三方的赔偿责任不得超过其收取服务费用的两倍。18.3不可抗力:如因不可抗力导致第三方无法履行职责,第三方不承担责任。19.第三方与其他各方的权利与义务19.1第三方与甲方:第三方应向甲方提供必要的服务,并接受甲方的监督。甲方应配合第三方的服务工作,并提供必要的信息和条件。19.2第三方与乙方:第三方应向乙方提供必要的指导和建议,协助乙方完成工程。乙方应接受第三方的指导,并积极配合第三方的服务工作。19.3第三方与第三方之间:各第三方应相互尊重,避免相互干扰,共同维护合同的履行。20.第三方介入的费用20.1第三方费用:第三方提供服务的费用由甲乙双方协商确定,并在合作协议中明确。20.2费用支付:第三方费用的支付方式、时间和条件应在合作协议中约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件要求:包含设计说明书、施工图纸、工程预算、设计变更通知等,确保设计符合国家标准和规范。说明:设计文件是工程实施的重要依据,需清晰、完整。2.施工图纸要求:详细展示工程各个部分的施工细节和尺寸要求,便于施工人员理解和操作。说明:施工图纸是施工人员施工的直接依据,必须准确无误。3.工程预算要求:详细列出工程所需材料、人工、机械等费用,确保预算的合理性和准确性。说明:工程预算是合同价款的基础,需双方共同确认。4.施工组织设计要求:包括施工方案、人员安排、材料设备、进度计划等,确保施工有序进行。说明:施工组织设计是施工过程中的重要指导文件,需详细规划。5.施工记录要求:记录施工过程中的关键信息,如材料进场、施工进度、质量问题等。说明:施工记录是工程验收的重要依据,需真实、完整。6.验收报告要求:包括验收日期、验收人员、验收结论等,证明工程质量符合标准。说明:验收报告是工程验收合格的证明文件,需由第三方检测机构出具。7.保修单要求:包括保修期限、保修范围、保修联系方式等,确保售后服务到位。说明:保修单是乙方提供售后服务的凭证,需在工程验收合格后提供。8.合同签订文件要求:包括合同文本、甲方盖章、乙方盖章等,证明合同有效。说明:合同签订文件是合同生效的证明,需双方妥善保管。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付合同价款责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金按合同价款的1%计算,并承担相应利息。示例:合同总价款100万元,甲方未按时支付,应支付1万元违约金及利息。2.违约行为:乙方未按时完成工程任务责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金按合同价款的1%计算,并承担相应利息。示例:合同工期60天,乙方未按时完成,应支付1万元违约金及利息。3.违约行为:工程质量不合格责任认定:乙方应返工、修复或赔偿损失,直至工程质量合格。示例:工程验收不合格,乙方应承担返工、修复费用及损失赔偿。4.违约行为:第三方未按约定履行职责责任认定:第三方应根据合作协议承担相应责任,赔偿甲乙双方的损失。示例:监理单位未按约定进行监理,导致工程质量问题,应承担赔偿责任。5.违约行为:不可抗力导致合同无法履行责任认定:双方均不承担责任,可根据实际情况协商解除合同。示例:地震导致工程无法继续施工,双方可协商解除合同。全文完。2024路灯安装工程承包合同书——绿色节能改造专项1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同标的3.1路灯设备规格3.2路灯数量3.3安装要求4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期安排4.3延期处理5.质量要求与标准5.1路灯设备质量5.2安装质量标准5.3质量检验与验收6.合同价款与支付方式6.1合同总价6.2分阶段付款比例6.3付款时间6.4付款条件7.交工与验收7.1交工条件7.2验收程序7.3验收标准7.4验收不合格处理8.违约责任8.1承包方违约责任8.2发包方违约责任8.3违约金计算9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同生效时间11.4合同终止时间12.合同附件12.1设计图纸12.2技术规范12.3其他相关文件13.合同其他约定13.1不可抗力条款13.2合同变更与补充13.3合同保密条款14.合同签署与备案14.1签署时间14.2签署地点14.3合同备案手续第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1发包方名称:___________1.1.2承包方名称:___________1.2双方地址1.2.1发包方地址:___________1.2.2承包方地址:___________1.3双方联系方式1.3.1发包方联系人:___________1.3.2发包方联系电话:___________1.3.3承包方联系人:___________1.3.4承包方联系电话:___________2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目全称:2024路灯安装工程承包项目2.2项目地点2.2.1项目具体地址:___________2.3项目规模2.3.1路灯总数:___________盏2.3.2项目面积:___________平方公里2.4项目内容2.4.1路灯设备采购2.4.2路灯安装工程2.4.3路灯验收及售后服务3.合同标的3.1路灯设备规格3.1.1设备类型:LED路灯3.1.2额定功率:___________瓦3.1.3光效:___________流明/瓦3.1.4寿命:___________小时3.2路灯数量3.2.1路灯总数:___________盏3.3安装要求3.3.1安装位置:___________3.3.2安装高度:___________米3.3.3安装方式:___________4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.1.1设备采购周期:___________天4.1.2安装工程周期:___________天4.1.3验收及售后服务周期:___________天4.2工期安排4.2.1总工期:___________天4.2.2分阶段工期:4.2.2.1设备采购:___________天4.2.2.2安装工程:___________天4.2.2.3验收及售后服务:___________天4.3延期处理4.3.1延期原因:___________4.3.2延期赔偿:___________元/天5.质量要求与标准5.1路灯设备质量5.1.1符合国家标准5.1.2具有合格证明文件5.2安装质量标准5.2.1符合安装规范5.2.2确保路灯安全可靠5.3质量检验与验收5.3.1设备进场检验5.3.2安装过程中检验5.3.3验收合格标准6.合同价款与支付方式6.1合同总价6.1.1设备采购总价:___________元6.1.2安装工程总价:___________元6.1.3合同总价:___________元6.2分阶段付款比例6.2.1设备采购款:___________%6.2.2安装工程款:___________%6.2.3验收合格后:___________%6.3付款时间6.3.1设备采购款支付时间:___________6.3.2安装工程款支付时间:___________6.3.3验收合格后支付时间:___________6.4付款条件6.4.1付款凭证6.4.2付款方式7.交工与验收7.1交工条件7.1.1设备采购完成7.1.2安装工程完成7.1.3验收合格7.2验收程序7.2.1发包方组织验收7.2.2承包方陪同验收7.2.3验收合格标准7.3验收标准7.3.1设备完好无损7.3.2安装牢固可靠7.3.3运行稳定可靠7.4验收不合格处理7.4.1修复或更换不合格设备7.4.2重新安装不合格工程8.违约责任8.1承包方违约责任8.1.1未按时完成工程:___________元/天8.1.2质量不合格:___________元/盏8.1.3未按约定提供售后服务:___________元/次8.2发包方违约责任8.2.1未按时付款:___________元/天8.2.2障碍施工:___________元/天8.2.3提供虚假信息:___________元8.3违约金计算8.3.1违约金按实际损失计算8.3.2违约金最高不超过合同总价的一定比例9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1优先协商解决9.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁9.1.3仲裁不成的,依法向人民法院提起诉讼9.2争议解决程序9.2.1双方在争议发生后____个工作日内书面提出争议解决请求9.2.2争议解决期间,合同继续履行9.3争议解决地点9.3.1争议解决地点:___________10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.1.3一方严重违约10.2合同终止条件10.2.1合同履行完毕10.2.2合同解除10.2.3合同被依法判决或裁定无效10.3合同解除与终止程序10.3.1双方书面通知对方10.3.2解除或终止合同后的善后处理10.3.3合同解除或终止后,剩余款项的处理11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同经有关主管部门批准11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕11.2.2合同解除11.2.3合同被依法判决或裁定无效11.3合同生效时间11.3.1合同自双方签字盖章之日起生效11.4合同终止时间11.4.1合同履行完毕之日11.4.2合同解除或终止之日12.合同附件12.1设计图纸12.1.1路灯设计图纸12.1.2配套设施设计图纸12.2技术规范12.2.1国家标准12.2.2行业标准12.2.3地方标准12.3其他相关文件12.3.1合同签订证明文件12.3.2付款凭证12.3.3验收报告13.合同其他约定13.1不可抗力条款13.1.1不可抗力事件包括:自然灾害、战争、政府行为等13.1.2发生不可抗力事件,合同双方互不承担违约责任13.2合同变更与补充13.2.1合同变更需双方协商一致13.2.2合同补充需双方签字盖章13.3合同保密条款13.3.1双方对本合同内容保密13.3.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.合同签署与备案14.1签署时间14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2签署地点14.2.1本合同在___________签署14.3合同备案手续14.3.1合同双方应将本合同报有关主管部门备案14.3.2备案手续由双方各自负责第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同或单方指定的,对合同履行进行监督、管理、协调或提供专业服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、审计机构等。15.2第三方介入原因15.2.1为确保合同履行质量,提高效率。15.2.2为解决合同履行过程中的争议。15.2.3为提供专业技术服务。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致。15.3.2第三方介入需签订相应的合作协议。15.3.3第三方介入的具体事宜由合作协议约定。16.甲乙双方责任16.1甲方责任16.1.1指定第三方并与其签订合作协议。16.1.2向第三方提供必要的资料和条件。16.1.3按约定支付第三方服务费用。16.2乙方责任16.2.1配合第三方进行监督、管理、协调或提供专业服务。16.2.2按约定接受第三方的监督、管理、协调或服务。16.2.3向第三方提供必要的资料和条件。17.第三方责任17.1第三方责任范围17.1.1按照合作协议约定,对合同履行进行监督、管理、协调或提供专业服务。17.1.2对其提供的监督、管理、协调或服务负责。17.1.3对其提供的专业服务的质量负责。17.2第三方责任限额17.2.1第三方的责任限额根据合作协议约定。17.2.2若第三方责任导致合同履行受阻或损失,第三方应承担相应的赔偿责任,但不超过其责任限额。17.3第三方责任免除17.3.1因不可抗力导致第三方无法履行责任,免除其责任。17.3.2因甲乙双方未履行合同义务导致第三方无法履行责任,免除其责任。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方应尊重甲方的合法权益。18.1.2第三方应按照甲方的要求提供服务。18.1.3第三方与甲方之间的争议,应通过协商或仲裁解决。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方应尊重乙方的合法权益。18.2.2第三方应按照乙方的要求提供服务。18.2.3第三方与乙方之间的争议,应通过协商或仲裁解决。19.第三方变更与退出19.1第三方变更19.1.1第三方变更需经甲乙双方协商一致。19.1.2第三方变更需签订相应的变更协议。19.2第三方退出19.2.1第三方退出需经甲乙双方协商一致。19.2.2第三方退出需提前通知甲乙双方。19.2.3第三方退出后,甲乙双方应协商解决相关事宜。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入引发的争议,应通过协商或仲裁解决。20.2争议解决地点:___________20.3争议解决方式:___________第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸要求:包含路灯设计图纸、配套设施设计图纸等,图纸需清晰、完整,并符合相关设计规范。说明:设计图纸是合同履行的重要依据,需确保图纸的准确性和可行性。2.技术规范要求:包括国家标准、行业标准、地方标准等,技术规范需与合同约定一致。说明:技术规范是确保工程质量的重要依据,需严格按照规范执行。3.合同签订证明文件要求:包括合同签署页、双方签字盖章页等,证明文件需完整、清晰。说明:合同签订证明文件是合同生效的依据,需妥善保管。4.付款凭证要求:包括银行转账记录、现金支付凭证等,凭证需完整、清晰。说明:付款凭证是双方履行付款义务的依据,需妥善保管。5.验收报告要求:包括验收时间、验收人员、验收结果等,报告需详细、准确。说明:验收报告是合同履行完毕的证明,需作为合同附件保存。6.设备进场检验报告要求:包括设备型号、数量、检验结果等,报告需详细、准确。说明:设备进场检验报告是确保设备质量的重要依据,需在设备进场时完成。7.安装过程中检验报告要求:包括检验时间、检验人员、检验结果等,报告需详细、准确。说明:安装过程中检验报告是确保工程质量的重要依据,需在安装过程中定期完成。8.售后服务记录要求:包括服务时间、服务内容、服务结果等,记录需详细、准确。说明:售后服务记录是确保路灯稳定运行的重要依据,需在售后服务过程中记录。说明二:违约行为及责任认定:1.承包方违约行为未按时完成工程:承担每日违约金___________元。质量不合格:按不合格设备数量赔偿___________元/盏。未按约定提供售后服务:每次服务费用加倍收取。2.发包方违约行为未按时付款:每日支付违约金___________元。障碍施工:赔偿承包方损失___________元/天。提供虚假信息:赔偿承包方损失___________元。3.第三方违约行为未按约定履行职责:赔偿相关损失。提供虚假报告:赔偿相关损失。未按时完成服务:每日支付违约金___________元。示例说明:若承包方未按时完成工程,导致工期延误,则每日需支付违约金___________元。若第三方提供的检验报告存在虚假信息,导致工程质量问题,则第三方需赔偿相关损失。全文完。2024路灯安装工程承包合同书——绿色节能改造专项2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期3.承包人义务3.1设计要求3.2施工要求3.3质量保证3.4安全保障3.5环保要求4.发包人义务4.1提供施工场地4.2提供施工用水用电4.3协助办理相关手续4.4按时支付工程款5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3支付期限6.交工验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收期限7.工程保修7.1保修期限7.2保修范围7.3保修责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定事项12.1知识产权归属12.2保密条款12.3法律适用及管辖13.合同附件13.1工程量清单13.2设计图纸13.3技术规范13.4其他相关文件14.合同签订及生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称(此处填写甲方全称)(此处填写乙方全称)1.2合同双方法定代表人(此处填写甲方法定代表人姓名)(此处填写乙方法定代表人姓名)1.3合同双方注册地址(此处填写甲方注册地址)(此处填写乙方注册地址)1.4合同双方联系方式(此处填写甲方联系方式,包括电话、邮箱等)(此处填写乙方联系方式,包括电话、邮箱等)第二条工程概况2.1工程名称2024年区路灯安装工程2.2工程地点区街道2.3工程规模涉及盏路灯的安装和更换2.4工程内容包括路灯的采购、安装、调试、验收等2.5工程工期自合同签订之日起60天内完成第三条承包人义务3.1设计要求承包人应根据甲方提供的设计图纸和技术要求,进行路灯的安装设计,确保符合国家相关标准和规范。3.2施工要求承包人应严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量。3.3质量保证承包人应保证所安装的路灯质量符合国家标准,并提供相应的质量保证书。3.4安全保障承包人应采取必要的安全措施,确保施工过程中的安全,并遵守国家有关安全生产的法律法规。3.5环保要求承包人应遵守国家有关环境保护的法律法规,确保施工过程中不对环境造成污染。第四条发包人义务4.1提供施工场地发包人应确保施工场地平整、安全,并提供必要的施工便利。4.2提供施工用水用电发包人应提供施工所需的用水用电,并确保其供应稳定。4.3协助办理相关手续发包人应协助承包人办理施工许可证等相关手续。4.4按时支付工程款发包人应按合同约定的时间和比例支付工程款。第五条合同价款及支付方式5.1合同价款本合同总价为人民币万元整。5.2支付方式工程款分阶段支付,具体支付方式如下:(1)合同签订后5个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款;(2)工程验收合格后支付合同总价款的60%;(3)工程保修期满后支付合同总价款的10%作为保修金;(4)剩余10%作为尾款,在保修期满后一年内支付。5.3支付期限每阶段工程款应在约定的支付期限内支付。第六条交工验收6.1验收标准验收标准应符合国家相关标准和规范,以及双方约定的技术要求。6.2验收程序(1)承包人完成工程后,向发包人提出验收申请;(2)发包人应在接到验收申请后5个工作日内组织验收;(3)验收合格后,双方签署验收报告。6.3验收期限自工程竣工之日起30日内完成验收。第七条工程保修7.1保修期限自工程竣工验收合格之日起,路灯安装工程保修期为两年。7.2保修范围保修范围包括路灯本身及其附属设施的安装质量,但不包括因使用不当、自然灾害等原因造成的损坏。7.3保修责任在保修期内,如因承包人原因导致路灯损坏,承包人应负责维修或更换,并承担由此产生的费用。第八条违约责任8.1违约情形(1)承包人未按合同约定时间完成工程;(2)承包人提供的路灯质量不符合合同约定;(3)发包人未按合同约定支付工程款;(4)任何一方未履行合同约定的其他义务。8.2违约责任(1)因承包人原因导致工程延期,承包人应向发包人支付违约金,违约金按合同总价款的1%每日计算;(2)因承包人提供不合格路灯,承包人应立即更换,并承担更换费用及相应的损失赔偿;(3)因发包人未按期支付工程款,发包人应向承包人支付违约金,违约金按逾期支付金额的1%每日计算;(4)任何一方违反合同约定,应承担由此产生的全部责任和损失赔偿。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构仲裁。9.2争议解决机构(此处填写仲裁委员会名称)9.3争议解决程序(此处描述具体的仲裁程序)第十条合同解除10.1合同解除条件(1)一方严重违约,另一方有权解除合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序(1)提出解除合同的一方应以书面形式通知对方;(2)合同解除后,双方应立即停止履行合同义务;(3)合同解除后,双方应依法进行清算。10.3合同解除后果合同解除后,已支付和应支付的款项,按实际完成的工作量计算。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件(1)工程竣工验收合格,且保修期满;(2)合同约定的其他终止条件成就。11.3合同终止程序(1)合同终止前,双方应完成所有合同约定的义务;(2)合同终止后,双方应依法进行清算。第十二条其他约定事项12.1知识产权归属合同中涉及的技术秘密、设计图纸等知识产权归乙方所有。12.2保密条款双方对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务,未经对方同意不得向任何第三方泄露。12.3法律适用及管辖本合同适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,应提交合同约定的争议解决机构仲裁。第十三条合同附件13.1工程量清单13.2设计图纸13.3技术规范13.4其他相关文件第十四条合同签订及生效日期本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第十四条之一第三方介入概述1.1第三方定义本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,因特定目的被甲乙双方或其中一方邀请或委托参与合同履行的独立第三方机构或个人,包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、保险机构、仲裁机构等。1.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的顺利进行,提高工程质量,确保工程安全,维护双方的合法权益。1.3第三方介入方式(1)设计单位提供设计服务;(2)监理单位进行工程监督;(3)检测机构进行工程质量检测;(4)保险机构提供工程保险;(5)仲裁机构进行争议解决。第十四条之二甲乙双方责任2.1甲乙双方责任划分在第三方介入的情况下,甲乙双方的责任划分如下:(1)甲方责任:a.向第三方提供必要的资料和条件,确保第三方能够顺利开展工作;b.按时支付第三方服务费用;c.对第三方的工作成果进行验收。(2)乙方责任:a.按照合同约定和第三方要求,提供施工条件和支持;b.遵守第三方的工作安排和指导;c.对第三方的工作成果进行配合和协助。2.2第三方责任第三方在合同履行过程中的责任包括:(1)按照合同约定提供专业服务;(2)保证其工作的质量和效率;(3)对因其工作原因造成的损失承担相应责任。第十四条之三第三方责任限额3.1责任限额确定(1)第三方服务费用;(2)第三方专业服务的性质和风险;(3)合同约定。3.2责任限额条款(1)第三方因自身原因造成损失的,其责任限额为第三方服务费用的倍;(2)第三方因违反合同约定造成损失的,其责任限额为实际损失的%;(3)第三方因不可抗力等原因造成损失的,其责任限额为本合同总价的%。第十四条之四第三方介入程序4.1第三方介入程序第三方介入程序如下:(1)甲乙双方或其中一方提出第三方介入的请求;(2)双方协商确定第三方及介入方式;(3)签订第三方服务合同或协议;(4)第三方开始提供服务;(5)第三方工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论