建筑改造渠道施工合同

建筑改造渠道施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________建筑改造项目1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于建筑外立面改造、室内装修、水电安装、消防设施改造等。具体工程内容以《施工图纸》和《施工方案》为准。1.4工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。1.5工程周期：自双方签订本合同之日起至工程验收合格之日止，预计工期为__________天。二、施工方的义务和责任2.1施工方应按照《施工图纸》和《施工方案》进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和业主要求。2.2施工方应按照约定的工期完成工程，如因施工方原因导致工期延误，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程预算的__________%。2.3施工方在施工过程中应严格遵循安全生产规定，确保工程安全，如发生安全事故，施工方应承担相应责任。2.4施工方应承担工程期间的所有税费、保险等相关费用。2.5施工方在工程验收合格后，应按照约定提供相关售后服务。三、业主的义务和责任3.1业主应按照约定时间向施工方支付工程进度款和尾款。3.2业主应协助施工方办理工程所需的相关审批手续。3.3业主应提供施工场地，确保施工场地符合施工要求。3.4业主应按照约定时间提供施工图纸和施工方案，如因业主原因导致工期延误，应承担相应违约责任。3.5业主应承担自身原因导致工程变更、追加投资等费用。四、合同价款及支付方式4.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2业主按下述付款计划向施工方支付价款：（1）工程进度达到__________%时，支付进度款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；（2）工程验收合格后，支付尾款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.3双方约定以__________方式进行支付。五、合同的变更、解除和终止5.1任何一方提出变更或解除本合同，应提前__________天书面通知对方，并经双方协商一致。（1）施工方应在合同终止后__________天内将施工场地清理干净，并将工程资料交付业主；（2）业主应在合同终止后__________天内向施工方支付合同约定的尾款；（3）合同终止后，双方对彼此未履行完毕的义务不再承担责任，但本条规定的事宜除外。六、违约责任6.1双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。（1）违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程预算的__________%；（2）违约方应赔偿因此给对方造成的直接损失及间接损失。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.工程预算表4.付款计划5.工程验收标准6.安全生产规定7.售后服务承诺二、违约行为及认定：1.工期延误：未按约定时间完成工程。2.工程质量不符合要求：工程质量未达到《施工图纸》和《施工方案》的标准。3.未按约定支付价款：业主未按约定时间向施工方支付进度款和尾款。4.未提供施工场地：业主未提供符合施工要求的施工场地。5.未提供施工图纸和方案：业主未按约定时间提供施工图纸和施工方案。6.工程变更、追加投资：由于业主原因导致工程变更或追加投资。三、法律名词及解释：1.建筑改造项目：对现有建筑进行改造、翻新或扩建的活动。2.施工图纸：详细展示建筑改造项目的设计方案、尺寸、构造等信息的图纸。3.施工方案：详细规划建筑改造项目的施工步骤、方法、工艺等内容的文件。4.工程预算：预测建筑改造项目所需费用的文档。5.工期：完成工程所需的时间。6.违约金：违反合同约定应支付的赔偿金。7.售后服务：工程验收合格后，施工方提供的保修、维护等服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：协商调整工期，如无法调整，按约定支付违约金。2.工程质量不符合要求：解决办法：要求施工方按约定标准整改，直至符合要求。3.未按约定支付价款：解决办法：提醒业主按付款计划支付，协商解决支付问题。4.未提供施工场地：解决办法：要求业主提供符合要求的施工场地，协商解决。5.未提供施工图纸和方案：解决办法：要求业主按时提供施工图纸和方案，协商解决。6.工程变更、追加投资：解决办法：双方协商确定变更