版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度城市建筑垃圾清运与处理劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方名称及地址1.2总包方名称及地址1.3法定代表人姓名及联系方式2.合同签订依据2.1相关法律法规2.2相关政策文件2.3相关行业标准3.合同标的3.1建筑垃圾清运与处理范围3.2清运与处理方式3.3清运与处理标准4.服务内容4.1建筑垃圾清运4.2建筑垃圾处理4.3临时堆放场地管理5.服务期限5.1合同生效日期5.2合同终止日期6.服务费用6.1清运费用6.2处理费用6.3临时堆放场地管理费用7.付款方式7.1付款时间7.2付款比例7.3付款方式8.质量要求8.1清运质量8.2处理质量8.3临时堆放场地管理质量9.责任与义务9.1分包方责任9.2总包方责任9.3双方共同责任10.违约责任10.1分包方违约责任10.2总包方违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同变更与解除12.1合同变更12.2合同解除12.3合同解除条件13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方名称:环保有限公司1.1.1地址:市区路号1.2总包方名称:建筑工程有限公司1.2.1地址:市区路号1.3法定代表人姓名及联系方式1.3.1分包方法定代表人:1.3.1.1联系电话:1381.3.2总包方法定代表人:1.3.2.1联系电话:13956782.合同签订依据2.1相关法律法规:《中华人民共和国合同法》、《城市建筑垃圾管理办法》等2.2相关政策文件:《市关于建筑垃圾处理的规定》等2.3相关行业标准:《建筑垃圾清运与处理行业规范》等3.合同标的3.1建筑垃圾清运与处理范围:包括市区项目产生的建筑垃圾清运与处理3.2清运与处理方式:采用封闭式运输车进行清运,采用环保型处理工艺进行建筑垃圾处理3.3清运与处理标准:符合国家及地方相关环保标准,确保建筑垃圾处理后的排放符合要求4.服务内容4.1建筑垃圾清运:负责项目施工现场产生的建筑垃圾的清运工作,确保按时、按量、按质完成清运任务4.2建筑垃圾处理:负责将清运的建筑垃圾按照环保要求进行无害化处理,确保处理后的垃圾符合环保排放标准4.3临时堆放场地管理:负责项目施工现场临时堆放场地的规划、布置和管理,确保堆放场地的整洁、安全5.服务期限5.1合同生效日期:自2024年1月1日起5.2合同终止日期:2024年12月31日6.服务费用6.1清运费用:按实际清运量计算,单价为每吨元6.2处理费用:按实际处理量计算,单价为每吨元6.3临时堆放场地管理费用:按实际使用面积计算,单价为每平方米元7.付款方式7.1付款时间:每月日前支付上月服务费用的50%,剩余50%于合同期满后支付7.2付款比例:按实际完成的工作量进行结算,支付比例为完成总量的%7.3付款方式:银行转账,账户信息如下:7.3.1分包方账户:银行分行,账号:057.3.2总包方账户:银行分行,账号:987658.质量要求8.1清运质量:清运过程中,确保建筑垃圾不泄漏、不扬尘,运输车辆保持整洁,不得有污水滴落。8.3临时堆放场地管理质量:临时堆放场地应保持干净、整洁,垃圾堆放整齐,定期进行洒水降尘,防止二次污染。9.责任与义务9.1分包方责任:9.1.1按照合同约定,按时完成建筑垃圾清运与处理工作。9.1.2确保清运车辆和设备正常运行,发生故障时及时维修。9.1.3配备必要的安全防护设施,确保工作人员安全。9.2总包方责任:9.2.1提供必要的施工场地和条件,确保分包方顺利开展工作。9.2.2对分包方的工作进行监督,确保工作质量。9.2.3按时支付合同约定的服务费用。10.违约责任10.1分包方违约责任:10.1.1未按时完成清运与处理工作,每延误一日,按合同服务费用总额的1%支付违约金。10.1.2清运或处理质量不符合合同约定,每发现一处问题,按合同服务费用总额的0.5%支付违约金。10.2总包方违约责任:10.2.1未按时支付服务费用,每延误一日,按未支付金额的0.1%支付违约金。10.2.2未提供必要施工场地或条件,导致分包方无法正常工作,每延误一日,按合同服务费用总额的0.5%支付违约金。11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2争议解决机构:协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序:按照我国相关法律法规和诉讼程序进行。12.合同变更与解除12.1合同变更:双方协商一致,可对合同内容进行变更,变更内容作为合同附件。12.2合同解除:发生下列情况之一,任何一方可解除合同:12.2.1双方协商一致;12.2.2一方严重违约,另一方通知解除;12.2.3因不可抗力导致合同无法履行。13.合同生效与终止13.1合同生效条件:双方签字盖章后,自合同生效之日起生效。13.2合同终止条件:合同期限届满或双方协商一致解除合同。13.3合同终止程序:合同终止后,双方应办理合同终止手续,包括但不限于清理债务、返还财产等。14.其他约定事项14.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同所指第三方,是指除甲乙双方之外的,为履行本合同提供咨询、监督、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方应当具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。15.2第三方的责任限额15.2.1第三方的责任限额应根据其提供的具体服务类型和合同约定进行确定。15.2.2第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额不超过合同总金额的%。15.3第三方的责权利15.3.1第三方的权利:15.3.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持。15.3.1.2第三方有权对甲乙双方履行合同情况进行监督和检查。15.3.1.3第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。15.3.2第三方的义务:15.3.2.1第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地履行职责。15.3.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。15.3.2.3第三方应按时提交工作报告和评估报告。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方的关系是服务与被服务的关系,第三方不得干预甲乙双方的正常合同履行。15.4.2第三方在履行职责过程中,如需与甲乙双方以外的其他方进行沟通,应事先征得甲乙双方的同意。15.4.3第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方有违约行为,应及时通知甲乙双方,并采取必要的措施。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明16.1甲方的额外条款及说明16.1.1甲方应确保第三方提供的咨询服务、监督服务、监理服务、检测服务、评估服务等符合合同要求。16.1.2甲方应配合第三方的工作,提供必要的信息和资料。16.1.3甲方应监督第三方的工作,确保其履行合同义务。16.2乙方的额外条款及说明16.2.1乙方应按照合同约定,配合第三方的工作,提供必要的信息和资料。16.2.2乙方应接受第三方的监督和检查,确保工作质量。16.2.3乙方应按照合同约定,支付第三方提供服务的费用。17.第三方介入的具体规定17.1第三方的选定17.1.1第三方由甲乙双方共同选定,或由甲方或乙方单独选定后通知另一方。17.1.2第三方的选定应在合同签订前完成。17.2第三方的职责17.2.1第三方的职责应在合同中明确约定,包括但不限于:17.2.1.1对建筑垃圾清运与处理工作进行监督和检查。17.2.1.2对临时堆放场地进行管理。17.2.1.3对清运和处理过程中的环境进行监测。17.2.1.4对合同履行情况进行评估和报告。17.3第三方的报告17.3.1第三方应定期向甲乙双方提交工作报告和评估报告。17.3.2报告应包括但不限于:17.3.2.1工作进展情况。17.3.2.2发现的问题及建议。17.3.2.3工作质量评估。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订确认书1.1详细要求:双方签字盖章的合同签订确认书,确认合同内容无误,双方均同意履行。1.2说明:此附件作为合同签订的正式文件,双方应妥善保存。2.第三方资质证明文件2.1详细要求:第三方提供的资质证明文件,包括但不限于营业执照、专业资格证书等。2.2说明:此附件用于证明第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。3.第三方服务协议3.1详细要求:甲乙双方与第三方签订的服务协议,明确第三方的服务内容、费用、责任等。3.2说明:此附件作为第三方介入合同的补充文件,确保第三方服务的合法性和规范性。4.工作计划及进度表4.1详细要求:详细的工作计划及进度表,包括各阶段工作内容、时间节点、责任人等。4.2说明:此附件用于明确合同履行过程中的时间安排和责任划分。5.质量检验报告5.1详细要求:第三方对清运和处理后的建筑垃圾进行质量检验的报告。5.2说明:此附件用于证明清运和处理工作的质量符合合同要求。6.环境监测报告6.1详细要求:第三方对施工现场环境进行监测的报告。6.2说明:此附件用于证明施工现场环境符合环保要求。7.付款凭证7.1详细要求:甲乙双方支付服务费用的凭证。7.2说明:此附件用于证明甲乙双方已按照合同约定支付费用。8.违约责任证明8.1详细要求:证明一方违约的文件,包括但不限于违约通知书、仲裁裁决书等。8.2说明:此附件用于证明违约方的违约行为,并作为追究违约责任的法律依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1分包方未按时完成清运与处理工作,每延误一日,按合同服务费用总额的1%支付违约金。1.2总包方未按时支付服务费用,每延误一日,按未支付金额的0.1%支付违约金。1.3第三方未按照合同约定履行职责,每发现一处问题,按合同服务费用总额的0.5%支付违约金。1.4甲乙双方未按照合同约定提供工作条件或支持,每延误一日,按合同服务费用总额的0.5%支付违约金。2.责任认定标准2.1违约行为的认定:根据合同约定和实际情况,由第三方进行认定。2.2责任认定标准:违约方应根据违约行为对合同履行造成的影响,按照合同约定的违约金标准支付违约金。3.违约责任示例说明3.1示例一:分包方未按时完成清运工作,延误3天,应支付违约金元。3.2示例二:总包方未按时支付服务费用,延误5天,应支付违约金元。3.3示例三:第三方未按时提交质量检验报告,延误2天,应支付违约金元。全文完。二零二四年度城市建筑垃圾清运与处理劳务分包合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同当事人1.2合同标的1.3相关术语2.合同签订2.1签订时间2.2签订地点2.3签订双方代表3.合同期限3.1合同开始时间3.2合同结束时间3.3合同延期4.工作内容4.1清运范围4.2处理方式4.3质量要求5.工作量及进度5.1工作量确定5.2工作进度安排5.3进度调整6.合同价款6.1计价方式6.2价格调整6.3付款方式7.质量保证7.1质量标准7.2质量验收7.3质量责任8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除10.3解除条件11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效13.1生效时间13.2生效条件13.3生效范围14.其他约定14.1通知与送达14.2合同附件14.3合同解除后的处理第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同当事人1.1.1本合同当事人分别为甲方(城市建筑垃圾管理部门)和乙方(建筑垃圾清运与处理劳务分包单位)。1.1.2甲方全称:[甲方全称]1.1.3甲方地址:[甲方地址]1.1.4乙方全称:[乙方全称]1.1.5乙方地址:[乙方地址]1.2合同标的1.2.1本合同标的为甲方指定区域内建筑垃圾的清运与处理工作。1.2.2清运范围:[具体清运区域]1.2.3处理方式:[具体处理方法]1.3相关术语1.3.1建筑垃圾:指在建筑、装修、拆除等活动中产生的固体废弃物。1.3.2清运:指将建筑垃圾从产生地运至指定处理场所的过程。1.3.3处理:指对建筑垃圾进行分类、压缩、运输至合法处理场所的过程。2.合同签订2.1签订时间:[具体签订日期]2.2签订地点:[具体签订地点]2.3签订双方代表2.3.1甲方代表:[甲方代表姓名]2.3.2乙方代表:[乙方代表姓名]3.合同期限3.1合同开始时间:[合同开始日期]3.2合同结束时间:[合同结束日期]3.3合同延期3.3.1合同延期需经双方协商一致,并以书面形式确认。3.3.2延期期限最长不超过[具体延期期限]。4.工作内容4.1清运范围4.1.1乙方负责[具体清运区域]内建筑垃圾的清运工作。4.1.2清运范围包括但不限于:[具体清运内容]4.2处理方式4.2.1乙方负责将清运的建筑垃圾进行分类、压缩,并运输至甲方指定的处理场所。4.2.2处理方式需符合国家相关环保规定和标准。4.3质量要求4.3.1清运工作需确保建筑垃圾的及时清运,不得影响施工进度。4.3.2处理场所需符合环保要求,确保建筑垃圾得到合法处理。5.工作量及进度5.1工作量确定5.1.1合同工作量根据甲方提供的年度建筑垃圾产生量确定。5.1.2甲方有权根据实际情况对年度工作量进行调整。5.2工作进度安排5.2.1乙方应根据合同约定的工作量,制定详细的工作进度计划。5.2.2工作进度计划需经甲方审核批准。5.3进度调整5.3.1如遇不可抗力等因素导致工作进度延误,乙方应及时通知甲方,并协商调整进度计划。6.合同价款6.1计价方式6.1.1合同价款采用固定总价方式。6.1.2合同价款为[具体金额]元人民币。6.2价格调整6.2.1合同价款在合同期限内不予调整。6.3付款方式6.3.1甲方按季度支付合同价款,具体支付时间及比例由双方协商确定。7.质量保证7.1质量标准7.1.1乙方应确保清运与处理工作符合国家相关环保规定和标准。7.1.2乙方需对清运与处理过程中产生的废弃物进行严格分类,确保资源化利用率。7.2质量验收7.2.1甲方有权对乙方清运与处理工作进行定期或不定期的质量验收。7.2.2验收不合格的,乙方应立即整改,直至合格为止。7.3质量责任7.3.1乙方对清运与处理过程中产生的质量问题承担全部责任。7.3.2甲方有权要求乙方承担由此产生的损失。8.安全生产8.1安全生产责任8.1.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。8.1.2乙方负责施工过程中的安全措施落实,包括但不限于人员培训、设备维护、安全警示等。8.2安全生产措施8.2.1乙方应制定安全生产方案,包括但不限于事故预防、应急救援、现场管理等。8.2.2乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训,提高安全意识。8.3事故处理8.3.1发生安全事故时,乙方应立即采取措施进行现场处置,并按规定报告甲方。8.3.2乙方应配合甲方进行调查和处理,承担相应的责任。9.保密条款9.1保密内容9.1.1本合同涉及的技术秘密、商业秘密等保密信息。9.2保密期限9.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体年限]年。9.3违约责任9.3.1如乙方违反保密义务,导致甲方遭受损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。10.合同变更与解除10.1合同变更10.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签署变更协议。10.1.2变更协议作为本合同的补充部分,与本合同具有同等法律效力。10.2合同解除10.2.1如一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。10.2.2合同解除需以书面形式通知对方。10.3解除条件10.3.1甲方或乙方出现严重违约行为,如未能在合理期限内纠正。10.3.2因不可抗力导致合同无法履行。11.违约责任11.1违约行为11.1.1乙方未按合同约定完成清运与处理工作。11.1.2乙方未按合同约定支付合同价款。11.2违约责任承担11.2.1乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,或由仲裁机构或法院判决。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。12.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁机构或法院]。12.2争议解决机构12.2.1[具体仲裁机构或法院名称]12.2.2争议解决机构地址:[具体地址]12.3争议解决程序12.3.1争议解决应遵循相关法律法规和争议解决机构的程序。13.合同生效13.1生效时间13.1.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。13.2生效条件13.2.1双方代表签字盖章。13.3生效范围13.3.1本合同适用于双方之间因清运与处理建筑垃圾而产生的权利义务关系。14.其他约定14.1通知与送达14.1.1任何通知或文件均应以书面形式发送至对方指定的地址。14.1.2通知送达日期以邮戳日期为准。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于:[具体附件清单]。14.3合同解除后的处理14.3.1合同解除后,双方应立即终止合同约定的权利义务关系。14.3.2乙方应将已完成的清运与处理工作移交甲方验收。14.3.3合同解除后,双方应按照本合同约定处理相关遗留问题。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的第三方指除甲方和乙方以外的,参与合同履行过程中的其他法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于:监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构、保险公司等。15.2第三方责权利15.2.1第三方根据其职责和合同约定,享有相应的权利。15.2.2第三方应履行其合同约定的义务,包括但不限于监督、检测、评估、咨询等。15.2.3第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业标准。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方、乙方之间的关系由各自的合同约定。15.3.2第三方在合同履行过程中的行为,不影响甲方与乙方之间的权利义务关系。15.3.3第三方在履行职责过程中产生的费用,由其自身承担或由甲方、乙方承担。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款16.1甲方责任16.1.1甲方应确保第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。16.1.2甲方应与第三方签订书面合同,明确双方的权利义务。16.1.3甲方应监督第三方履行合同,确保其工作质量。16.2乙方责任16.2.1乙方应配合第三方履行其职责,提供必要的协助。16.2.2乙方应接受第三方的监督和检测,确保其工作符合合同要求。16.2.3乙方应承担因第三方工作不当导致的责任。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在其合同范围内,对甲方和乙方的赔偿责任,不超过其与甲方或乙方签订的合同中约定的责任限额。17.1.2若第三方责任超出其合同约定的责任限额,甲方和乙方应按各自承担的比例分担超出部分的责任。17.2责任限额的确定17.2.1第三方责任限额由甲方和乙方在第三方合同中约定。17.2.2若第三方合同未约定责任限额,则以国家相关法律法规规定的最高限额为准。17.3责任限额的调整17.3.1第三方责任限额可根据实际情况,经甲方和乙方协商一致后进行调整。17.3.2调整后的责任限额应以书面形式通知第三方。18.第三方介入的流程18.2甲方或乙方与第三方签订书面合同,明确双方的权利义务。18.3甲方或乙方将第三方合同副本送交对方备案。18.4第三方介入后,甲方、乙方和第三方应按照各自的合同约定履行职责。19.第三方介入的终止19.1若第三方合同到期或终止,甲方、乙方和第三方应按照合同约定办理相关手续。19.2第三方介入终止后,甲方和乙方应继续履行本合同的约定。20.特别条款20.1若第三方介入涉及国家秘密或商业秘密,甲方、乙方和第三方应遵守国家有关保密法律法规。20.2若第三方介入涉及其他法律、法规规定,甲方、乙方和第三方应遵守相关规定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订书详细要求:双方代表签字盖章的合同签订文件。说明:证明合同生效及双方认可合同内容的文件。2.清运与处理方案详细要求:乙方制定的清运与处理方案,包括具体方法、步骤和预期效果。说明:乙方履行合同的基本工作计划。3.安全生产方案详细要求:乙方制定的安全生产方案,包括安全措施、应急预案等。说明:保障施工安全,预防安全事故的文件。4.质量检测报告详细要求:第三方检测机构出具的质量检测报告。说明:证明乙方清运与处理工作质量是否符合合同要求的文件。5.付款凭证详细要求:甲方支付合同价款的银行汇款凭证。说明:证明甲方已履行付款义务的文件。6.工作进度报告详细要求:乙方定期提交的工作进度报告。说明:反映乙方工作进展情况的文件。7.争议解决协议详细要求:双方就争议达成的书面协议。说明:解决合同履行过程中出现的争议的文件。8.合同变更协议详细要求:双方就合同变更达成的书面协议。说明:调整合同内容,适应实际情况的文件。9.第三方合同详细要求:甲方或乙方与第三方签订的合同副本。说明:第三方介入合同履行过程的文件。10.保密协议详细要求:涉及保密内容的书面协议。说明:保护合同双方商业秘密的文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约行为一:乙方未按合同约定完成清运与处理工作。示例:乙方未能在合同规定的时间内完成清运任务,导致甲方施工进度延误。违约行为二:乙方未按合同约定支付合同价款。责任认定标准:乙方未按照合同约定的付款方式和时间支付合同价款。示例:乙方未按季度支付合同价款,逾期未支付。违约行为三:第三方在履行职责过程中出现重大失误。责任认定标准:第三方在履行职责过程中,由于自身原因造成严重后果。示例:第三方检测机构在检测过程中出现重大失误,导致检测结果不准确。2.违约责任违约责任一:乙方未按合同约定完成清运与处理工作。责任认定:乙方应承担违约责任,赔偿甲方由此造成的损失。示例:乙方赔偿甲方因施工进度延误而造成的额外费用。违约责任二:乙方未按合同约定支付合同价款。责任认定:乙方应承担违约责任,支付违约金。示例:乙方支付合同金额一定比例的违约金。违约责任三:第三方在履行职责过程中出现重大失误。责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿甲方和乙方由此造成的损失。示例:第三方赔偿甲方和乙方因检测结果不准确而造成的损失。全文完。二零二四年度城市建筑垃圾清运与处理劳务分包合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.合同标的3.1建筑垃圾种类3.2清运范围3.3处理方式4.服务内容与标准4.1清运服务4.2处理服务4.3服务标准5.合同期限5.1开始日期5.2结束日期6.费用与支付6.1清运费用6.2处理费用6.3支付方式6.4付款期限7.质量要求与验收7.1质量标准7.2验收程序7.3验收时间8.安全生产与环保要求8.1安全生产责任8.2环保要求8.3应急措施9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后果13.合同附件13.1附件一:建筑垃圾清运与处理方案13.2附件二:服务协议13.3附件三:相关法律法规14.其他约定14.1合同生效14.2合同变更14.3合同份数14.4合同签署第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1定义1.1.1“建筑垃圾”是指建筑施工、装修、拆除等活动中产生的废弃物料,包括砖块、混凝土、木材、金属、塑料等。1.1.2“清运”是指将建筑垃圾从产生地运至指定处理场所的过程。1.1.3“处理”是指对建筑垃圾进行分类、压缩、破碎等加工处理的过程。1.1.4“合同期限”是指本合同生效之日起至合同约定的一天止的期间。1.1.5“费用”是指分包方提供清运与处理服务所需的成本及利润。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语,应按照国家相关法律法规及行业标准进行解释。第二条合同双方信息2.1分包方信息2.1.1名称:________2.1.2地址:________2.1.3法定代表人:________2.1.4联系电话:________2.2总包方信息2.2.1名称:________2.2.2地址:________2.2.3法定代表人:________2.2.4联系电话:________第三条合同标的3.1建筑垃圾种类3.1.1砖块3.1.2混凝土3.1.3木材3.1.4金属3.1.5塑料3.2清运范围3.2.1建筑垃圾产生地:________3.2.2处理场所:________3.3处理方式3.3.1分类3.3.2压缩3.3.3破碎第四条服务内容与标准4.1清运服务4.1.1清运时间:每日________时开始,至________时结束。4.1.2清运次数:每日________次。4.1.3清运车辆:________辆。4.2处理服务4.2.1处理时间:每日________时开始,至________时结束。4.2.2处理设备:________套。4.2.3处理能力:________吨/日。4.3服务标准4.3.1清运服务:确保建筑垃圾及时、安全、干净地运至处理场所。4.3.2处理服务:确保建筑垃圾得到有效处理,达到国家环保标准。第五条合同期限5.1开始日期:____年____月____日5.2结束日期:____年____月____日第六条费用与支付6.1清运费用:每吨____元。6.2处理费用:每吨____元。6.3支付方式:按月结算,每月____日前支付上一个月的费用。6.4付款期限:支付后____个工作日内完成服务。第七条质量要求与验收7.1质量标准7.1.1清运服务:确保建筑垃圾及时、安全、干净地运至处理场所。7.1.2处理服务:确保建筑垃圾得到有效处理,达到国家环保标准。7.2验收程序7.2.1清运服务:总包方每月对清运服务进行验收,分包方应提供相关证明材料。7.2.2处理服务:总包方每月对处理服务进行验收,分包方应提供相关证明材料。7.3验收时间7.3.1清运服务:每月____日前完成验收。7.3.2处理服务:每月____日前完成验收。第八条安全生产与环保要求8.1安全生产责任8.1.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律法规,确保安全生产。8.1.2分包方应配备必要的安全防护设施和设备,对从业人员进行安全教育培训。8.2环保要求8.2.1分包方应遵守国家有关环保的法律法规,采取措施防止环境污染。8.2.2分包方应对产生的废水、废气、噪声等污染物进行处理,达到国家排放标准。8.3应急措施8.3.1分包方应制定应急预案,应对可能发生的安全生产事故和环境污染事件。8.3.2分包方应定期进行应急演练,提高应急处置能力。第九条违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定提供清运与处理服务的;9.1.2分包方未按合同约定达到服务质量标准的;9.1.3分包方违反安全生产与环保要求的;9.2违约责任9.2.1分包方应承担违约责任,向总包方支付违约金;9.2.2违约金为合同总金额的____%;9.2.3因违约造成总包方损失的,分包方应承担赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议;10.1.2协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁;10.2争议解决机构10.2.1仲裁机构:________10.3争议解决程序10.3.1仲裁程序按照仲裁机构的规定进行。第十一条合同解除11.1解除条件11.1.1合同履行期限届满前,经双方协商一致解除的;11.1.2分包方严重违约,经总包方催告后仍不改正的;11.2解除程序11.2.1双方应以书面形式通知对方解除合同;11.3解除后果第十二条合同终止12.1终止条件12.1.1合同履行期限届满;12.1.2合同解除;12.2终止程序12.2.1双方应以书面形式确认合同终止;12.3终止后果第十三条合同附件13.1附件一:建筑垃圾清运与处理方案13.2附件二:服务协议13.3附件三:相关法律法规第十四条其他约定14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效;14.2合同变更14.2.1本合同的任何变更,必须以书面形式经双方签字(或盖章)确认;14.3合同份数14.3.1本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力;14.4合同签署14.4.1本合同由双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)后生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,因特定需求而介入的独立第三方机构或个人,包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方等。第二条第三方责任限额2.1第三方在履行其职责过程中,因自身原因导致的责任,其责任限额由双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。2.2第三方责任限额应合理设定,以保障各方利益,避免因责任过重或过轻而影响合同履行的公平性。第三条第三方介入目的3.1第三方介入的目的是为了保证合同履行的顺利进行,提高服务质量,确保工程安全、环保、合规。第四条第三方介入方式4.1第三方介入应经双方同意,并签订第三方介入协议。4.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。第五条第三方职责5.1.1对分包方的服务质量进行监督和检查;5.1.2对分包方的安全生产和环保措施进行监督和检查;5.1.3对分包方的进度、成本进行监督和检查;5.1.4对分包方的合同履行情况进行评估和报告。第六条第三方权利6.1.1要求分包方提供相关资料和证明;6.1.2对分包方的违规行为提出整改要求;6.1.3对分包方的服务质量、安全生产和环保措施提出意见和建议;6.1.4对分包方的合同履行情况进行评估和报告。第七条第三方义务7.1.1严格按照合同约定和第三方介入协议的要求,履行监督和检查职责;7.1.2对分包方的违规行为及时向双方报告;7.1.3对分包方的服务质量、安全生产和环保措施提出合理意见和建议;7.1.4对分包方的合同履行情况进行客观、公正的评估和报告。第八条第三方与其他各方的关系8.1第三方与分包方的关系:第三方作为分包方的监督者,对分包方的服务质量、安全生产和环保措施进行监督和检查,确保合同履行。8.2第三方与总包方的关系:第三方作为总包方的合作伙伴,协助总包方对分包方的合同履行情况进行监督和管理。8.3第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立第三方,与甲乙双方均无直接合同关系,其职责是保证合同的公平履行。第九条第三方介入协
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年酒店工程部工作计划格式结尾
- 2025年高一班主任工作计划范文
- Unit 4 Chinese folk art- Integration 说课稿2024-2025学年牛津译林版英语七年级上册
- 2025年技术部工作计划2
- 湿厕纸相关行业投资方案范本
- 医用射线防护用品装置相关行业投资规划报告
- Unit 4 Why dont you talk to your parents Section A 3a~3c说课稿-2024-2025学年人教新目标八年级英语下册
- 溶剂型色浆相关行业投资方案范本
- 2025年学校工作计划总结
- 2025年职业发展工作计划 职业规划工作计划
- 英法核动力装置
- GB/T 41837-2022温泉服务温泉水质要求
- YS/T 79-2006硬质合金焊接刀片
- 考研考博-英语-山东师范大学押题密卷附带答案详解篇
- 实用性阅读与交流任务群设计思路与教学建议
- 中医诊疗器具清洗消毒(医院感染防控专家课堂培训课件)
- 通风设施标准
- 药厂生产车间现场管理-PPT课件
- 轴与孔标准公差表
- 防火门施工方案
- 人教PEP版2022-2023六年级英语上册期末试卷及答案(含听力材料)
评论
0/150
提交评论