二零二五年度建筑工程施工合同中合同纠纷解决途径3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑工程施工合同中合同纠纷解决途径本合同目录一览1.合同纠纷的定义与分类1.1纠纷的定义1.2纠纷的分类2.纠纷解决原则2.1公平原则2.2合法原则2.3合意原则3.纠纷解决方式3.1协商解决3.2调解解决3.3仲裁解决3.4诉讼解决4.协商解决程序4.1协商请求4.2协商期限4.3协商结果5.调解解决程序5.1调解请求5.2调解期限5.3调解结果6.仲裁解决程序6.1仲裁请求6.2仲裁机构6.3仲裁期限6.4仲裁结果7.诉讼解决程序7.1诉讼请求7.2诉讼管辖7.3诉讼期限7.4诉讼结果8.纠纷解决费用8.1协商费用8.2调解费用8.3仲裁费用8.4诉讼费用9.纠纷解决期限9.1协商期限9.2调解期限9.3仲裁期限9.4诉讼期限10.纠纷解决地点10.1协商地点10.2调解地点10.3仲裁地点10.4诉讼地点11.纠纷解决保密11.1保密要求11.2保密责任12.纠纷解决文件12.1协商文件12.2调解文件12.3仲裁文件12.4诉讼文件13.纠纷解决争议13.1争议处理13.2争议解决14.合同纠纷解决的其他规定第一部分：合同如下：1.纠纷解决的定义与分类1.1纠纷的定义1.1.1本合同所指纠纷，是指合同履行过程中，双方当事人因合同条款的履行、合同解释、合同变更、合同解除、合同终止等原因产生的争议。1.1.2纠纷包括但不限于合同履行过程中的质量纠纷、进度纠纷、费用纠纷、违约责任纠纷等。1.2纠纷的分类1.2.1按纠纷的性质，可分为合同纠纷和非合同纠纷。1.2.2按纠纷的严重程度，可分为一般纠纷和重大纠纷。1.2.3按纠纷的处理方式，可分为协商解决、调解解决、仲裁解决和诉讼解决。2.纠纷解决原则2.1公平原则2.1.1双方当事人在纠纷解决过程中应遵循公平原则，不得有欺诈、胁迫等不正当行为。2.2合法原则2.2.1纠纷解决过程应遵守国家法律法规，尊重合同约定。2.3合意原则2.3.1双方当事人应本着合意原则，通过友好协商解决纠纷。3.纠纷解决方式3.1协商解决3.1.1双方当事人应尝试通过协商解决纠纷，协商期限不得超过合同约定的争议解决期限。3.2调解解决3.2.1当协商不成时，任何一方当事人均可向合同约定的调解机构申请调解。3.3仲裁解决3.3.1当调解不成时，任何一方当事人均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。3.4诉讼解决3.4.1当仲裁不成或仲裁机构拒绝受理时，任何一方当事人均可向合同约定的法院提起诉讼。4.协商解决程序4.1协商请求4.1.1任何一方当事人提出协商请求时，应向对方发出书面通知，并说明纠纷的性质和解决要求。4.2协商期限4.2.1协商期限自收到书面通知之日起计算，一般不超过30日。4.3协商结果4.3.1协商达成一致意见的，双方当事人应签订书面协议，并立即履行。4.3.2协商未达成一致意见的，任何一方当事人均可申请调解或仲裁。5.调解解决程序5.1调解请求5.1.1当事人提出调解请求时，应向合同约定的调解机构提交书面申请，并说明纠纷的性质和解决要求。5.2调解期限5.2.1调解期限自收到调解申请之日起计算，一般不超过60日。5.3调解结果5.3.1调解达成一致意见的，双方当事人应签订书面协议，并立即履行。5.3.2调解未达成一致意见的，任何一方当事人均可申请仲裁。6.仲裁解决程序6.1仲裁请求6.1.1当事人提出仲裁请求时，应向合同约定的仲裁机构提交书面申请，并说明纠纷的性质和解决要求。6.2仲裁机构6.2.1仲裁机构应具备合法资质，且为双方当事人共同认可的机构。6.3仲裁期限6.3.1仲裁期限自收到仲裁申请之日起计算，一般不超过180日。6.4仲裁结果6.4.1仲裁裁决具有法律效力，双方当事人应依法履行。6.4.2仲裁费用由败诉方承担，具体费用由仲裁机构根据实际情况确定。7.诉讼解决程序7.1诉讼请求7.1.1当事人提出诉讼请求时，应向合同约定的法院提交书面起诉状，并说明纠纷的性质和解决要求。7.2诉讼管辖7.2.1诉讼管辖权由合同约定的法院行使。7.3诉讼期限7.3.1诉讼期限自提交起诉状之日起计算，一般不超过6个月。7.4诉讼结果7.4.1法院判决具有法律效力，双方当事人应依法履行。7.4.2诉讼费用由败诉方承担，具体费用由法院根据实际情况确定。8.纠纷解决费用8.1协商费用8.1.1协商过程中产生的费用，如通讯费、交通费等，由双方当事人各自承担。8.2调解费用8.2.1调解费用由双方当事人平均分摊，具体金额由调解机构根据调解结果确定。8.3仲裁费用8.3.1仲裁费用包括仲裁员的报酬、仲裁机构的收费、仲裁文书的制作费用等，由败诉方承担，或由仲裁机构根据实际情况确定。8.4诉讼费用8.4.1诉讼费用包括诉讼费、律师费、鉴定费、证人出庭费等，由败诉方承担，或由法院根据实际情况确定。9.纠纷解决期限9.1协商期限9.1.1协商解决纠纷的期限自一方当事人提出协商请求之日起计算，不得超过30日。9.2调解期限9.2.1调解解决纠纷的期限自一方当事人提出调解请求之日起计算，不得超过60日。9.3仲裁期限9.3.1仲裁解决纠纷的期限自一方当事人提出仲裁申请之日起计算，不得超过180日。9.4诉讼期限9.4.1诉讼解决纠纷的期限自一方当事人提起诉讼之日起计算，不得超过6个月。10.纠纷解决地点10.1协商地点10.1.1协商解决纠纷的地点由双方当事人协商确定，如协商不成，则选择合同签订地作为协商地点。10.2调解地点10.2.1调解解决纠纷的地点由双方当事人协商确定，如协商不成，则选择合同签订地作为调解地点。10.3仲裁地点10.3.1仲裁解决纠纷的地点由双方当事人协商确定，如协商不成，则选择合同签订地作为仲裁地点。10.4诉讼地点10.4.1诉讼解决纠纷的地点由合同约定的法院所在地确定。11.纠纷解决保密11.1保密要求11.1.1双方当事人在纠纷解决过程中，应对相关事宜保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.2保密责任11.2.1如一方当事人违反保密要求，造成对方损失的，应承担相应的法律责任。12.纠纷解决文件12.1协商文件12.1.1协商过程中形成的文件，包括但不限于会议纪要、往来函件等，双方当事人应妥善保存。12.2调解文件12.2.1调解过程中形成的文件，包括但不限于调解协议、调解笔录等，双方当事人应妥善保存。12.3仲裁文件12.3.1仲裁过程中形成的文件，包括但不限于仲裁申请书、仲裁裁决书等，双方当事人应妥善保存。12.4诉讼文件12.4.1诉讼过程中形成的文件，包括但不限于起诉状、判决书等，双方当事人应妥善保存。13.纠纷解决争议13.1争议处理13.1.1如在纠纷解决过程中发生争议，应按照本合同约定的程序和方式解决。13.2争议解决13.2.1如双方当事人无法自行解决争议，可申请第三方机构进行调解或仲裁。14.合同纠纷解决的其他规定14.1本合同纠纷解决条款为双方当事人解决合同纠纷的主要依据，如有未尽事宜，双方当事人可另行协商补充。14.2本合同纠纷解决条款的变更需经双方当事人书面同意，并签署书面协议。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与类型1.1第三方介入的定义1.1.1本合同所指第三方介入，是指在合同纠纷解决过程中，由双方当事人同意引入的，具有中立地位的第三方机构或个人，以协助或参与纠纷解决的活动。1.2第三方介入的类型1.2.1中介方：提供沟通、协调、建议等服务的第三方。1.2.2调解机构：专门从事调解服务的第三方机构。1.2.3仲裁机构：专门从事仲裁服务的第三方机构。1.2.4评估机构：提供专业评估服务的第三方机构。1.2.5法律顾问：提供法律咨询服务的第三方律师或律师事务所。2.第三方介入的条件2.1双方当事人同意2.1.1第三方介入需经双方当事人书面同意。2.2第三方具备资质2.2.1第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任介入工作。3.第三方介入的程序3.1第三方介入的申请3.1.1第三方介入的申请由一方当事人提出，并向另一方发出书面通知。3.2第三方介入的同意3.2.1另一方当事人收到通知后，应在合同约定的期限内同意第三方介入。3.3第三方介入的实施3.3.1第三方介入后，应按照合同约定和双方当事人的一致意见开展工作。4.第三方介入的职责4.1中介方的职责4.1.1协助双方当事人沟通，促进双方达成一致意见。4.2调解机构的职责4.2.1组织调解，协助双方当事人达成调解协议。4.3仲裁机构的职责4.3.1接受仲裁申请，组织仲裁程序，作出仲裁裁决。4.4评估机构的职责4.4.1对纠纷涉及的工程、技术、财务等问题进行评估，提出评估报告。4.5法律顾问的职责4.5.1提供法律咨询，协助双方当事人处理法律问题。5.第三方介入的费用5.1第三方介入的费用由双方当事人协商确定，并在合同中明确。5.2第三方介入的费用由败诉方承担，或由仲裁机构或法院根据实际情况确定。6.第三方介入的责任限额6.1第三方的责任限额6.1.1第三方在介入过程中因故意或重大过失造成一方当事人损失的，应承担相应的赔偿责任。6.1.2第三方的责任限额由双方当事人协商确定，并在合同中明确。6.2责任限额的适用6.2.1第三方的责任限额适用于第三方在介入过程中因故意或重大过失造成的损失。6.2.2第三方的责任限额不适用于第三方因不可抗力等原因造成的损失。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的划分7.1.1第三方与甲方的关系是独立的，第三方不对甲方承担合同履行的直接责任。7.2第三方与乙方的划分7.2.1第三方与乙方的关系是独立的，第三方不对乙方承担合同履行的直接责任。7.3第三方与合同其他各方的划分7.3.1第三方与合同其他各方的关系是独立的，第三方不对合同其他各方承担合同履行的直接责任。8.第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件8.1.1双方当事人达成一致意见，同意终止第三方介入。8.1.2第三方介入任务完成，双方当事人同意终止。8.2第三方介入的终止程序8.2.1第三方介入的终止需经双方当事人书面同意。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本1.1详细要求：合同文本应包括合同、附件、附录、签字页等部分，内容应完整、准确、无遗漏。1.2说明：合同文本是合同纠纷解决的基础文件，应妥善保管。2.项目概况说明书2.1详细要求：说明书应包括项目背景、目标、范围、规模、工期、质量标准等内容。3.投标文件3.1详细要求：投标文件应包括投标书、资格预审文件、技术文件、商务文件等。3.2说明：投标文件是合同纠纷解决的重要依据，有助于核实投标人的资格和能力。4.合同变更记录4.1详细要求：变更记录应包括变更原因、变更内容、变更日期、变更双方签字等。4.2说明：合同变更记录是合同纠纷解决的重要证据，有助于追溯合同变更过程。5.工程量清单5.1详细要求：工程量清单应包括工程名称、规格、数量、单价、总价等。5.2说明：工程量清单是合同纠纷解决的重要依据，有助于核算工程款。6.工程进度报告6.1详细要求：报告应包括工程进度、质量情况、安全情况、成本控制等内容。7.质量检验报告7.1详细要求：报告应包括检验日期、检验项目、检验结果、检验人员签字等。7.2说明：质量检验报告是合同纠纷解决的重要证据，有助于确认工程质量。8.费用结算报告8.1详细要求：报告应包括费用构成、费用结算、支付情况、未结算款项等。8.2说明：费用结算报告是合同纠纷解决的重要依据，有助于核实费用结算情况。9.争议解决文件9.1详细要求：文件应包括争议事项、争议解决过程、解决方案、双方签字等。9.2说明：争议解决文件是合同纠纷解决的重要证据，有助于记录争议解决过程。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1未按时完成工程进度1.2工程质量不符合合同约定1.3超过合同约定的费用1.4违反合同约定的安全规定1.5未按时支付工程款2.违约责任认定标准2.1违约行为发生时，应立即通知对方。2.2违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.3违约责任认定标准如下：2.3.1未按时完成工程进度：按合同约定的工期延误天数，每日支付违约金。2.3.2工程质量不符合合同约定：按合同约定进行返工或修复，并承担相关费用。2.3.3超过合同约定的费用：按实际发生费用减去合同约定费用，支付差额。2.3.4违反合同约定的安全规定：按相关法律法规和合同约定进行处罚。2.3.5未按时支付工程款：按合同约定支付逾期付款利息。3.违约示例说明3.1违约方A未按合同约定的工期完成工程，实际工期延误10天。3.2违约责任认定：违约方A应支付违约金，每日按合同约定的工期延误天数计算，共计1000元。全文完。二零二四年度建筑工程施工合同中合同纠纷解决途径1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同主体4.合同标的5.合同期限二、合同双方的权利和义务1.发包方权利和义务2.承包方权利和义务三、合同履行1.合同履行的原则2.合同履行的条件3.合同履行的程序4.合同履行的监督四、合同变更与解除1.合同变更的条件2.合同变更的程序3.合同解除的条件4.合同解除的程序五、合同纠纷解决1.纠纷解决原则2.纠纷解决方式3.纠纷解决机构4.纠纷解决程序六、违约责任1.违约责任的承担2.违约责任的赔偿3.违约责任的追究七、合同争议解决1.争议解决原则2.争议解决方式3.争议解决机构4.争议解决程序八、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理九、合同生效、备案与变更1.合同生效条件2.合同备案要求3.合同变更手续十、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任十一、不可抗力条款1.不可抗力定义2.不可抗力发生时的处理3.不可抗力责任的承担十二、合同附件1.附件一：合同图纸及技术资料2.附件二：合同工程量清单3.附件三：合同进度计划十三、合同签署与生效1.合同签署2.合同生效3.合同备案十四、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止的程序合同编号_________一、合同概述1.合同背景项目名称：_______项目地点：_______项目业主：_______项目承包商：_______2.合同目的明确双方在施工过程中的权利和义务确保工程质量和进度保障合同双方的合法权益3.合同主体发包方（业主）：_______承包方（施工单位）：_______4.合同标的工程范围：_______工程内容：_______工程质量要求：_______5.合同期限合同签订日期：_______合同工期：_______合同竣工日期：_______二、合同双方的权利和义务1.发包方权利和义务按时支付工程款提供施工场地及所需资料监督施工过程确保工程顺利进行2.承包方权利和义务按合同要求完成施工任务保证工程质量按时提交工程进度报告依法合规施工三、合同履行1.合同履行的原则合同优先诚实信用合同变更需双方协商一致2.合同履行的条件合同签订合同备案发包方提供施工场地及资料承包方具备施工条件3.合同履行的程序施工准备施工实施竣工验收4.合同履行的监督发包方对施工过程的监督承包方对施工质量的自我监督四、合同变更与解除1.合同变更的条件不可抗力国家政策调整双方协商一致2.合同变更的程序提出变更申请双方协商确定变更内容签订变更协议3.合同解除的条件违约行为不可抗力双方协商一致4.合同解除的程序提出解除合同申请双方协商确定解除条件签订解除协议五、合同纠纷解决1.纠纷解决原则依法依约公平合理及时解决2.纠纷解决方式协商解决仲裁解决司法解决3.纠纷解决机构仲裁委员会法院4.纠纷解决程序提出申请调查取证裁决或判决六、违约责任1.违约责任的承担违约方承担违约责任采取补救措施2.违约责任的赔偿按合同约定赔偿按实际损失赔偿3.违约责任的追究发包方或承包方有权追究违约责任七、合同争议解决1.争议解决原则依法依约公平合理及时解决2.争议解决方式协商解决仲裁解决司法解决3.争议解决机构仲裁委员会法院4.争议解决程序提出申请调查取证裁决或判决八、合同终止1.合同终止条件工程竣工验收合格合同约定的解除条件成就合同期满2.合同终止程序双方签订合同终止协议确认工程完成情况结算工程款3.合同终止后的处理工程资料归档人员设备撤离现场合同解除后的善后事宜处理九、合同生效、备案与变更1.合同生效条件双方签字盖章合同备案完成2.合同备案要求合同备案应在合同签订后一定期限内完成提交备案所需材料3.合同变更手续变更内容需双方协商一致签订变更协议变更备案十、保密条款1.保密内容施工技术、工艺工程图纸、资料商业秘密2.保密期限自合同签订之日起至合同终止后______年3.保密责任双方对保密信息负有保密义务违反保密义务的，承担相应法律责任十一、不可抗力条款1.不可抗力定义自然灾害、政府行为、社会异常事件等2.不可抗力发生时的处理延长工期减少损失依法协商解决3.不可抗力责任的承担双方均不承担责任十二、合同附件1.附件一：合同图纸及技术资料2.附件二：合同工程量清单3.附件三：合同进度计划十三、合同签署与生效1.合同签署双方代表签字盖章2.合同生效合同签署后生效3.合同备案合同备案完成后生效十四、合同解除与终止1.合同解除条件违约行为不可抗力双方协商一致2.合同终止条件工程竣工验收合格合同约定的解除条件成就合同期满3.合同解除与终止的程序提出解除或终止合同申请双方协商确定解除或终止条件签订解除或终止协议甲方（发包方）：____________________签字：____________________日期：____________________乙方（承包方）：____________________签字：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定项目经理条款说明：为确保工程质量和进度，甲方有权指定项目经理，并对项目经理的职责、权限和考核进行规定。项目经理应对甲方负责，并在合同约定的范围内行使管理权。2.甲方提供施工图纸及资料期限条款说明：甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方提供完整的施工图纸及所需技术资料，以确保乙方能够按时开始施工。3.甲方协调周边关系条款说明：甲方应负责协调施工过程中的周边关系，如与业主、居民、政府部门等沟通，确保施工顺利进行。4.甲方监督施工质量条款说明：甲方应设立专门的质量监督机构，对施工过程中的质量进行监督，确保工程质量符合合同约定。5.甲方支付进度款期限条款说明：甲方应根据合同约定和工程进度，按期支付进度款，以确保工程资金链的稳定。6.甲方承担不可抗力责任条款说明：在不可抗力事件发生时，甲方应承担由此产生的全部或部分损失，并负责采取措施减轻损失。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方自主选择施工方案条款说明：乙方有权根据工程实际情况，在确保工程质量和进度的情况下，自主选择施工方案。2.乙方自行负责施工人员管理条款说明：乙方应对其施工人员的管理负责，包括人员培训、考核和奖惩。3.乙方自行负责施工材料采购条款说明：乙方有权根据工程需要，自行采购施工材料，并保证材料质量。4.乙方自行负责施工设备租赁条款说明：乙方有权根据工程进度和需求，自行租赁施工设备，并确保设备性能。5.乙方承担施工风险条款说明：乙方应对施工过程中可能出现的风险承担责任，包括但不限于自然灾害、施工事故等。6.乙方优先获得工程款支付条款说明：在合同履行过程中，乙方应优先获得工程款支付，以确保工程顺利进行。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介职责条款说明：第三方中介应负责协调甲方、乙方之间的关系，监督合同履行情况，并对合同纠纷进行调解。2.第三方中介费用条款说明：第三方中介服务费用由甲方和乙方按比例分担，具体费用由双方协商确定。3.第三方中介保密条款说明：第三方中介对在履行职责过程中知悉的甲方、乙方商业秘密负有保密义务。4.第三方中介调解程序条款说明：第三方中介在调解过程中，应遵循公平、公正、公开的原则，确保调解结果双方接受。5.第三方中介调解无效条款说明：若第三方中介调解无效，双方可依法向仲裁委员会或法院提起诉讼。6.第三方中介终止条款说明：在合同履行过程中，若第三方中介无法履行职责或违反保密义务，双方可终止其服务。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：合同图纸及技术资料2.附件二：合同工程量清单3.附件三：合同进度计划4.附件四：第三方中介服务协议5.附件五：施工人员管理细则6.附件六：施工材料采购清单7.附件七：施工设备租赁合同8.附件八：工程款支付计划9.附件九：不可抗力事件记录及处理报告二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按期支付工程款乙方未按合同要求完成施工任务甲方未按期提供施工图纸及资料乙方使用不合格的施工材料或设备双方未按合同约定解决合同纠纷2.违约行为的认定：违约行为应依据合同条款和相关法律法规进行认定发生违约行为后，另一方应及时通知违约方，并要求其采取补救措施三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.违约责任：指违约方因违反合同约定而应承担的法律责任。3.仲裁：指双方在争议发生后，提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.司法解决：指双方通过诉讼途径解决争议。5.保密：指对合同内容及相关信息进行保密，防止泄露给第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题解决办法：及时进行质量检查，发现问题后，立即采取措施进行整改，并追究相关责任。2.问题：工程进度延误解决办法：分析延误原因，制定赶工计划，并协调各方资源，确保工程按期完成。3.问题：工程款支付不及时解决办法：双方协商解决支付问题，必要时可寻求第三方中介介入。4.问题：合同纠纷解决办法：通过协商、调解或仲裁等方式解决纠纷。五、所有应用场景：1.新建建筑工程施工2.改造工程3.维修工程4.专业分包工程5.工程监理服务6.工程咨询7.工程保险全文完。二零二四年度建筑工程施工合同中合同纠纷解决途径2合同编号_________一、合同主体1.甲方（施工方）：2.乙方（业主方）：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景和目的本合同系依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确建筑工程施工过程中的双方权利义务，保障工程顺利进行，特制定本合同。2.2合同依据（1）《中华人民共和国合同法》（2）《中华人民共和国建筑法》（3）《建筑工程施工合同示范文本》（4）其他相关法律法规和规范性文件三、定义与解释3.1专业术语（1）建筑工程：指新建、改建、扩建、拆除的建筑物和构筑物。（2）施工图：指建筑工程施工过程中所使用的图纸、说明等。（3）施工合同：指甲乙双方在建筑工程施工过程中签订的具有法律效力的书面协议。3.2关键词解释（1）合同纠纷：指在合同履行过程中，甲乙双方因合同条款、工程质量、工程进度、工程款支付等问题产生的争议。（2）解决途径：指甲乙双方在合同纠纷产生后，采取的协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和安全生产。（2）甲方有权对乙方施工过程中的违法行为进行制止，要求乙方改正。（3）甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款。（4）甲方有权在合同履行过程中对乙方进行监督、检查。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、施工场地等条件。（2）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。（3）乙方有权在合同履行过程中对甲方提供的服务进行监督、检查。（4）乙方应当按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和安全生产。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为____年____个月。5.2合同履行地点5.3合同履行方式甲乙双方按照合同约定，共同完成建筑工程施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期完成后，合同自动终止。（2）合同约定的其他终止条件。6.3终止程序（1）合同终止前，甲乙双方应就合同终止事宜进行协商。（2）协商一致后，双方签署合同终止协议。6.4终止后果（1）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定处理剩余工程款项。（2）合同终止后，双方应按照法律法规和相关政策办理相关手续。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程款：包括但不限于设计费、材料费、人工费、机械使用费、临时设施费、施工管理费、安全文明施工费等。（2）其他费用：包括但不限于监理费、检测费、试验费、验收费、保险费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的_____%作为预付款。（2）进度款：工程进度达到约定节点时，甲方应按照实际完成工程量及合同约定的单价支付进度款。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方应按照竣工结算书支付剩余工程款。7.3支付时间（1）预付款应在合同签订后____个工作日内支付。（2）进度款应在工程进度达到约定节点后的____个工作日内支付。（3）竣工结算款应在竣工验收合格后的____个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付工程款时，应按照国家有关规定开具合法的发票。（2）乙方收到工程款后，应出具收据，作为支付凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。（2）甲方未按约定提供施工图纸、施工场地等条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按约定完成工程任务的，应向甲方支付_____%的违约金。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应的维修责任和赔偿责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定或法律法规的规定，向守约方支付违约金或赔偿金，并采取相应的补救措施。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等均为保密内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）对保密内容进行标记，限制访问范围。（2）对知悉保密内容的人员进行保密教育。（3）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、战争、封锁等。（3）社会异常事件：如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力发生时，甲乙双方应立即通知对方，并提供相关证明材料。（2）不可抗力发生，导致合同无法履行或履行困难的，甲乙双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例（1）地震导致工程中断，双方应协商延期施工。（2）政府政策调整，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解协商不成时，双方可申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成或调解无效时，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼，或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同约定的保密内容。（2）合同约定的权利义务。（3）法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留在合同履行过程中对乙方施工质量、进度、安全生产等方面的监督权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行过程中对乙方违反合同约定行为的制止权。（2）甲方保留在合同履行过程中对乙方提供的服务不满意时的更换权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序甲乙双方协商一致，对合同内容进行修改或补充的，应签署书面协议，作为合同附件。14.2修改和补充效力修改或补充的书面协议具有与原合同同等的法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）确保工程质量和安全生产。（2）按时完成工程进度。（3）按照合同约定支付工程款。15.2协作与配合方式（1）定期召开工程协调会，沟通工程进展情况。（2）及时解决施工过程中出现的问题。（3）共同遵守国家法律法规和行业规范。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式明确约定，并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（施工方）：（签字/盖章）（日期）乙方（业主方）：（签字/盖章）（日期）见证人：（签字/盖章）（日期）附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及相关技术文件2.施工进度计划3.工程量清单4.材料清单5.工程款支付计划6.竣工验收报告7.保密协议8.不可抗力事件证明9.争议解决协议10.合同修改和补充协议二、违约行为及认定