城市建设工程责任归属免责协议

城市建设工程责任归属免责协议合同编号：__________甲方（建设单位）：公司名称：__________法定代表人：__________地址：__________联系方式：__________乙方（施工单位）：公司名称：__________法定代表人：__________地址：__________联系方式：__________一、合同主体1.甲方（建设单位）甲方作为本城市建设工程的发起者和投资方，具有对工程进行规划、监督和管理的权利和义务。甲方应保证工程建设所需的资金、技术和资源的合理配置，并按照合同约定及时支付工程款项。2.乙方（施工单位）乙方作为工程的具体实施者，承担着按照设计要求和施工标准进行工程建设的责任。乙方应具备相应的施工资质和能力，保证施工过程中的安全、质量和进度符合合同要求。二、前言1.协议背景本城市建设工程旨在提升城市的基础设施和公共服务水平，改善居民的生活环境。为了明确各方在工程建设中的责任和义务，避免潜在的纠纷和风险，特制定本免责协议。2.协议目的本协议的目的在于规范甲方和乙方在城市建设工程中的行为，明确责任归属，保障工程的顺利进行和各方的合法权益。三、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：[详细描述工程的建设内容，包括建筑物的类型、规模、功能等][列出工程所涉及的各项施工任务，如土建工程、安装工程、装饰工程等]4.工程期限：开工日期：[具体开工日期]竣工日期：[具体竣工日期]总工期：[工期天数]四、责任归属原则1.一般责任归属规定甲方负责提供工程建设所需的相关文件和资料，保证工程的合法性和可行性。乙方应按照合同约定和工程设计要求进行施工，保证工程质量和施工安全。如因甲方原因导致工程延误或质量问题，甲方应承担相应的责任；如因乙方原因导致工程延误或质量问题，乙方应承担相应的责任。2.特殊情况下的责任认定在不可抗力等不可预见、不可避免的情况下，双方应根据相关法律法规和合同约定，协商确定责任的承担方式。如因第三方原因导致工程延误或质量问题，双方应共同协助追究第三方的责任，并根据实际情况协商确定各自的责任承担份额。五、甲方的权利与义务1.甲方的权利有权对工程的进度、质量进行监督和检查。有权要求乙方按照合同约定和工程设计要求进行施工。有权对乙方的施工方案和施工组织设计进行审核和批准。2.甲方的义务按照合同约定及时向乙方支付工程款项。协助乙方解决施工过程中遇到的与工程建设相关的问题。提供工程建设所需的相关文件和资料，保证工程的合法性和可行性。六、乙方的权利与义务1.乙方的权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。有权根据工程实际情况提出合理的施工建议和变更要求。有权对甲方提供的工程设计文件和资料进行审核，提出意见和建议。2.乙方的义务按照合同约定和工程设计要求进行施工，保证工程质量和施工安全。编制施工方案和施工组织设计，并报甲方审核批准。严格遵守施工现场的管理规定，做好环境保护和文明施工工作。七、免责条款1.一般性免责事项因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致的工程延误或质量问题，双方互不承担责任。因法律法规的变更或行为导致的工程延误或费用增加，双方应根据实际情况协商解决。2.特定条件下的免责情形如因甲方提供的工程设计文件和资料存在错误或缺陷，导致工程质量问题或延误，乙方不承担责任，但应及时通知甲方并采取补救措施。如因第三方的原因导致乙方无法按照合同约定进行施工，乙方不承担责任，但应及时通知甲方并协助甲方追究第三方的责任。八、保险与赔偿1.保险要求乙方应按照国家和地方的有关规定，为工程施工人员购买工伤保险和意外伤害保险。甲方应为工程建设购买工程一切险和第三者责任险。2.赔偿责任的界定与限制如因乙方原因导致工程质量问题或安全，乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿范围包括工程修复费用、人员伤亡赔偿费用、财产损失赔偿费用等。如因甲方原因导致乙方的损失，甲方应承担相应的赔偿责任，赔偿范围包括乙方的直接经济损失、间接经济损失等。双方的赔偿责任应根据实际情况进行界定，赔偿金额以实际损失为限，但不得超过合同总价的[具体比例]。九、争议解决1.协商解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。2.仲裁或诉讼若协商或调解不成，双方同意将争议提交[具体仲裁机构]进行仲裁。若对仲裁结果不服，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、通知与送达1.通知的方式与要求双方之间的任何通知、要求或其他通讯应以书面形式送达对方。通知可以通过专人送达、邮寄、传真或邮件等方式进行发送。2.送达的认定通知以专人送达的，签收之日视为送达；以邮寄方式送达的，邮件寄出后第[具体天数]日视为送达；以传真方式送达的，传真发出之日视为送达；以邮件方式送达的，邮件发送成功之日视为送达。十一、协议的变更与解除1.变更的条件与程序本协议的任何变更或补充须经双方书面协商一致，并签署相关的变更或补充协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.解除的情形与后果双方协商一致，可以解除本协议。因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因，导致本协议无法履行或部分无法履行的，双方可以解除本协议。若一方违反本协议的约定，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。协议解除后，双方应按照法律规定和合同约定进行清算和结算。十二、违约责任1.甲方的违约责任若甲方未按照合同约定及时支付工程款项，每逾期一天，应按照未付款项的[具体比例]向乙方支付违约金。若甲方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此所遭受的损失。2.乙方的违约责任若乙方未按照合同约定和工程设计要求进行施工，导致工程质量问题或延误，乙方应承担相应的违约责任，负责返工或修复，并按照合同总价的[具体比例]向甲方支付违约金。若乙方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此所遭受的损失。十三、不可抗力1.不可抗力的定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、动乱、行为等。2.不可抗力的后果若因不可抗力导致本协议无法履行或部分无法履行，双方应根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。遭受不可抗力的一方应及时通知对方，并在合理期限内提供有关不可抗力的证明文件。双方应在不可抗力事件结束后，尽快协商恢复本协议的履行。十四、附则1.协议的生效本协议自双方签字（盖章）之日起生效。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2.协议的份数本协议一式[具体份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。3.其