二零二五年度建设工程合同设计变更与工程索赔处理协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建设工程合同设计变更与工程索赔处理协议及本合同目录一览1.总则1.1合同目的1.2适用范围1.3合同依据1.4合同解释2.定义与解释2.1术语定义2.2专用术语解释3.设计变更管理3.1设计变更的提出3.2设计变更的审批程序3.3设计变更的实施3.4设计变更的确认4.工程索赔管理4.1索赔的提出4.2索赔的审批程序4.3索赔的处理4.4索赔的确认5.设计变更费用5.1设计变更费用的计算5.2设计变更费用的支付5.3设计变更费用的争议解决6.工程索赔费用6.1工程索赔费用的计算6.2工程索赔费用的支付6.3工程索赔费用的争议解决7.合同变更与解除7.1合同变更的程序7.2合同解除的条件7.3合同解除的程序8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决的程序8.3争议解决机构的选定9.违约责任9.1违约责任的认定9.2违约责任的承担9.3违约责任的处理10.保密条款10.1保密信息的界定10.2保密义务10.3保密责任的承担11.通知与送达11.1通知的形式11.2送达地址的确定11.3送达的时间11.4送达的确认12.合同生效、终止与解除12.1合同生效的条件12.2合同终止的条件12.3合同解除的条件13.合同附件13.1设计变更清单13.2工程索赔清单13.3合同附件一13.4合同附件二14.其他14.1合同修订14.2合同份数14.3合同签署日期14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.总则1.1合同目的本合同旨在规范和明确二零二四年度建设工程合同中的设计变更与工程索赔处理，确保项目顺利进行，维护合同双方的合法权益。1.2适用范围本合同适用于二零二四年度所有涉及的设计变更与工程索赔事项，包括但不限于设计方案的调整、工程量的增减、工期延误等。1.3合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.4合同解释本合同未尽事宜，双方应友好协商解决；如有争议，应提交合同约定的争议解决机构进行解决。2.定义与解释2.1术语定义本合同中使用的术语，其含义如下：a.设计变更：指在项目实施过程中，对原有设计方案的调整。b.工程索赔：指因设计变更、工程量增减、工期延误等原因，导致合同双方发生经济利益的损失。2.2专用术语解释a.工程量增减：指在施工过程中，实际完成的工程量与合同约定工程量之间的差异。b.工期延误：指实际施工时间与合同约定时间之间的差异。3.设计变更管理3.1设计变更的提出a.设计变更的提出应由设计方或施工方根据实际情况，向对方提出书面变更申请。b.变更申请应包括变更原因、变更内容、变更后的设计方案及对工程进度、费用的影响。3.2设计变更的审批程序a.接到变更申请后，对方应在收到申请之日起5个工作日内进行审查。b.审查通过的变更，双方应在3个工作日内签署变更协议。3.3设计变更的实施a.变更协议签署后，设计方应根据变更内容进行设计调整，施工方应按变更后的设计方案进行施工。b.设计变更的实施过程中，双方应密切配合，确保项目进度不受影响。3.4设计变更的确认a.设计变更完成后，双方应在5个工作日内进行现场确认。b.确认无误后，双方应在3个工作日内签署确认书。4.工程索赔管理4.1索赔的提出a.索赔方应在发现索赔事项之日起10个工作日内向对方提出索赔申请。b.索赔申请应包括索赔原因、损失金额、证明材料等。4.2索赔的审批程序a.接到索赔申请后，对方应在收到申请之日起5个工作日内进行审查。b.审查通过的索赔，双方应在3个工作日内签署索赔协议。4.3索赔的处理a.索赔协议签署后，双方应按照协议约定处理索赔事项。b.处理过程中，双方应保持沟通，及时解决问题。4.4索赔的确认a.索赔处理完成后，双方应在5个工作日内进行现场确认。b.确认无误后，双方应在3个工作日内签署确认书。5.设计变更费用5.1设计变更费用的计算a.设计变更费用按照变更内容、工程量、市场价格等因素计算。b.费用计算应包括设计变更造成的直接经济损失和间接经济损失。5.2设计变更费用的支付a.设计变更费用应按照合同约定支付。b.支付方式可由双方协商确定。5.3设计变更费用的争议解决a.如对设计变更费用有争议，双方应友好协商解决。b.协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构进行解决。6.工程索赔费用6.1工程索赔费用的计算a.工程索赔费用按照索赔原因、损失金额、市场价格等因素计算。b.费用计算应包括工程索赔造成的直接经济损失和间接经济损失。6.2工程索赔费用的支付a.工程索赔费用应按照合同约定支付。b.支付方式可由双方协商确定。6.3工程索赔费用的争议解决a.如对工程索赔费用有争议，双方应友好协商解决。b.协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构进行解决。7.合同变更与解除7.1合同变更的程序a.合同变更需经双方协商一致，并签署书面变更协议。b.变更协议应明确变更内容、变更日期、变更后的合同条款等。7.2合同解除的条件a.出现不可抗力因素，导致合同无法履行。b.一方严重违约，经对方书面通知后，违约方在合理期限内仍未履行。c.双方协商一致，决定解除合同。7.3合同解除的程序a.解除合同需经双方协商一致，并签署书面解除协议。b.解除协议应明确解除日期、解除后的合同责任等。8.争议解决8.1争议解决方式a.本合同争议解决方式为协商，双方应积极协商，寻求合理解决方案。1.仲裁：争议提交至合同签订地有管辖权的仲裁委员会仲裁。2.诉讼：争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼。8.2争议解决的程序a.争议发生后，双方应立即停止争议行为，并尽快开始协商。b.协商期间，双方应保持沟通，必要时可邀请第三方调解。c.若协商或调解无效，双方应根据所选争议解决方式，按照相关法律规定启动争议解决程序。8.3争议解决机构的选定a.若选择仲裁，双方应在争议发生前或发生后协商确定仲裁委员会。b.若选择诉讼，双方应向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.违约责任9.1违约责任的认定a.一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任。b.违约责任的认定依据合同条款和相关法律法规。9.2违约责任的承担a.违约方应根据违约情况，向守约方支付违约金或赔偿损失。b.违约金或赔偿损失的计算应合理，并考虑双方的实际损失。9.3违约责任的处理a.一方违约后，守约方有权要求违约方履行合同或采取补救措施。b.若违约行为导致合同无法履行，守约方有权解除合同。10.保密条款10.1保密信息的界定a.保密信息包括但不限于技术秘密、商业秘密、财务信息、客户信息等。b.保密信息的界定由双方共同确定。10.2保密义务a.双方对本合同涉及的所有保密信息负有保密义务。b.保密义务在合同有效期内及合同终止后继续有效。10.3保密责任的承担a.违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。b.受到损失的另一方有权要求赔偿。11.通知与送达11.1通知的形式a.通知应以书面形式发送，包括但不限于信函、传真、电子邮件等。11.2送达地址的确定a.双方应在合同中明确约定各自的送达地址。11.3送达的时间a.通知自发出之日起视为送达。11.4送达的确认a.收到通知的一方应在收到通知后3个工作日内予以确认。12.合同生效、终止与解除12.1合同生效的条件a.双方签署合同文本，并经双方法定代表人或授权代表签字盖章。b.合同经双方确认无误，自合同签署之日起生效。12.2合同终止的条件a.合同约定的工程全部完成，且双方确认无未了事项。b.合同约定的终止条件发生。12.3合同解除的条件a.合同约定的解除条件发生。b.一方严重违约，经对方书面通知后，违约方在合理期限内仍未履行。13.合同附件13.1设计变更清单a.列明所有设计变更的详细信息，包括变更原因、变更内容、变更日期等。13.2工程索赔清单a.列明所有工程索赔的详细信息，包括索赔原因、索赔金额、索赔日期等。13.3合同附件一a.列明合同双方的基本信息，包括名称、地址、联系人等。13.4合同附件二a.列明合同双方约定的其他相关文件和资料。14.其他14.1合同修订a.合同如有修订，应由双方协商一致，并签署书面修订协议。14.2合同份数a.合同一式两份，双方各执一份。14.3合同签署日期a.合同签署日期为双方约定的合同生效日期。14.4合同生效日期a.合同自双方签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念a.第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同选定的，为提供专业服务或协助解决争议的独立第三方。b.第三方可以是中介机构、咨询服务机构、监理机构、仲裁机构等。15.2第三方的责任a.第三方应按照甲乙双方的要求，独立、公正地履行其职责。b.第三方的责任包括但不限于：1.提供专业咨询服务；2.协助解决合同履行过程中的争议；3.监督合同履行情况；4.提供合同履行所需的必要文件和报告。15.3第三方的权利a.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以便其履行职责。b.第三方有权根据合同约定收取服务费用。15.4第三方与其他各方的划分说明a.第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不参与甲乙双方之间的直接合同关系。b.第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。16.甲乙双方增加的额外条款及说明16.1第三方介入的程序a.甲乙双方应在合同中约定第三方介入的具体程序。b.程序包括但不限于：1.第三方的选定；2.第三方的职责；3.第三方的权利；4.第三方的费用；5.第三方的责任。16.2第三方介入的条件a.第三方介入的条件包括但不限于：1.双方协商一致；2.合同履行过程中出现争议；3.需要第三方提供专业服务或协助。17.明确第三方的责任限额17.1第三方的责任限额a.第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，包括但不限于：1.第三方因过失导致的损失；2.第三方因故意或重大过失导致的损失；3.第三方因违约导致的损失。b.责任限额应根据第三方提供的服务类型、服务范围、服务费用等因素确定。17.2责任限额的调整a.如有需要，甲乙双方可协商调整第三方的责任限额。b.调整后的责任限额应书面通知第三方，并经第三方确认。17.3责任限额的争议解决a.如对第三方的责任限额有争议，双方应友好协商解决。b.协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构进行解决。18.第三方介入的保密条款18.1第三方的保密义务a.第三方对本合同涉及的所有保密信息负有保密义务。b.保密义务在合同有效期内及合同终止后继续有效。18.2第三方违约的处理a.第三方违反保密义务，给甲乙双方造成损失的，应承担相应的法律责任。b.受到损失的甲乙双方有权要求赔偿。19.第三方介入的合同终止19.1合同终止的条件a.第三方完成其职责；b.双方协商一致；c.合同约定的终止条件发生。19.2合同终止的程序a.合同终止前，甲乙双方应与第三方协商，确定终止事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计变更清单详细要求：包括变更原因、变更内容、变更日期、变更后的设计方案、影响工程进度和费用的预估等。附件说明：作为设计变更的正式文件，用于记录和证明设计变更的实施情况。2.工程索赔清单详细要求：包括索赔原因、损失金额、发生时间、相关证据材料等。附件说明：作为工程索赔的正式文件，用于记录和证明索赔事项的发生及损失情况。3.设计变更协议详细要求：包括变更原因、变更内容、变更后的设计方案、工程进度调整、费用调整等。附件说明：作为双方达成的设计变更的正式协议，具有法律效力。4.工程索赔协议详细要求：包括索赔原因、损失金额、赔偿方式、赔偿期限等。附件说明：作为双方达成的工程索赔的正式协议，具有法律效力。5.第三方介入协议详细要求：包括第三方选定的原因、第三方的职责、费用承担、保密条款等。附件说明：作为甲乙双方与第三方达成协议的正式文件，具有法律效力。6.合同变更协议详细要求：包括变更内容、变更日期、变更后的合同条款等。附件说明：作为合同变更的正式文件，用于记录和证明合同变更的情况。7.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。附件说明：作为双方达成争议解决协议的正式文件，具有法律效力。8.保密协议详细要求：包括保密信息的范围、保密义务、违约责任等。附件说明：作为双方达成保密协议的正式文件，具有法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.设计变更未按期完成违约行为：设计方未按变更协议约定的期限完成设计变更。责任认定标准：设计方应承担违约责任，支付违约金或赔偿损失。示例说明：设计方未能在协议约定的10天内完成设计变更，应支付每日万分之五的违约金。2.工程索赔未按期处理违约行为：一方未按索赔协议约定的期限处理工程索赔。责任认定标准：违约方应承担违约责任，支付违约金或赔偿损失。示例说明：一方未能在协议约定的15天内处理工程索赔，应支付每日万分之五的违约金。3.保密信息泄露违约行为：一方违反保密协议，泄露保密信息。责任认定标准：违约方应承担违约责任，支付违约金或赔偿损失，并承担相应的法律责任。示例说明：一方泄露了对方的商业秘密，应支付每日千分之五的违约金，并承担相应的法律责任。4.逾期付款违约行为：一方未按合同约定的时间支付款项。责任认定标准：违约方应承担违约责任，支付逾期付款利息或赔偿损失。示例说明：一方未能在合同约定的30天内支付工程款，应支付每日万分之五的逾期付款利息。5.违反合同约定违约行为：一方违反合同约定的任何条款。责任认定标准：违约方应承担违约责任，支付违约金或赔偿损失。示例说明：一方未按合同约定提供原材料，应支付每日万分之五的违约金，并赔偿由此造成的损失。全文完。二零二四年度建设工程合同设计变更与工程索赔处理协议1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立时间1.2合同生效条件1.3合同生效日期2.合同双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程合同价3.5工程合同工期4.设计变更管理4.1设计变更申请4.2设计变更审批流程4.3设计变更费用计算4.4设计变更实施时间5.工程索赔管理5.1索赔申请5.2索赔审批流程5.3索赔费用计算5.4索赔处理时间6.质量管理6.1工程质量标准6.2质量检验与验收6.3质量问题处理7.进度管理7.1工程进度计划7.2进度跟踪与控制7.3进度调整与变更8.费用管理8.1工程款支付方式8.2工程款支付进度8.3费用调整与变更9.风险管理9.1风险识别与评估9.2风险应对措施9.3风险监控与报告10.合同履行与变更10.1合同履行义务10.2合同变更条件10.3合同变更程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约纠纷解决12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.合同终止与生效14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止生效日期第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同订立时间：本合同自双方代表签字之日起生效。1.2合同生效条件：合同双方代表签字并加盖公章，且合同内容符合国家相关法律法规及政策要求。1.3合同生效日期：自合同生效条件满足之日起，本合同正式生效。2.合同双方基本信息2.1甲方基本信息：甲方名称、法定代表人、住所地、联系方式等。2.2乙方基本信息：乙方名称、法定代表人、住所地、联系方式等。3.工程概况3.1工程名称：二零二四年度建设工程。3.2工程地点：市区街道。3.3工程规模：总建筑面积平方米，占地面积平方米。3.4工程合同价：人民币万元整。3.5工程合同工期：自合同生效之日起个月。4.设计变更管理4.1设计变更申请：乙方需在变更发生前日内向甲方提出设计变更申请。4.2设计变更审批流程：设计变更申请经甲方审核通过后，由甲方组织专家评审，评审通过后由甲方发出设计变更通知。4.3设计变更费用计算：设计变更费用根据变更工程量及市场价格计算，并经双方协商一致。4.4设计变更实施时间：设计变更实施时间需在变更通知发出后日内完成。5.工程索赔管理5.1索赔申请：乙方在索赔事件发生后日内向甲方提出索赔申请。5.2索赔审批流程：索赔申请经甲方审核后，由甲方组织专家评审，评审通过后由甲方发出索赔处理通知。5.3索赔费用计算：索赔费用根据索赔事件原因及影响计算，并经双方协商一致。5.4索赔处理时间：索赔处理时间需在索赔处理通知发出后日内完成。6.质量管理6.1工程质量标准：按照国家相关工程质量标准执行。6.2质量检验与验收：乙方在施工过程中进行质量检验，并接受甲方组织的验收。6.3质量问题处理：质量问题发生后，乙方应在小时内向甲方报告，并采取相应措施进行整改。7.进度管理7.1工程进度计划：乙方需按照合同约定的工期编制工程进度计划，并报甲方审核。7.2进度跟踪与控制：甲方对工程进度进行跟踪，并对进度偏差进行调整。7.3进度调整与变更：因设计变更、索赔等原因导致工程进度调整时，需经双方协商一致，并修改合同相应条款。8.费用管理8.1工程款支付方式：甲方按照合同约定的进度和比例支付工程款，支付方式为银行转账。8.2工程款支付进度：工程款支付进度与工程进度同步，每个阶段完成后，乙方提交付款申请及相关证明材料。8.3费用调整与变更：因设计变更、索赔等原因导致合同价格调整时，双方应在变更发生后日内协商确定新的合同价格。9.风险管理9.1风险识别与评估：双方共同识别项目可能面临的风险，并评估风险的可能性和影响程度。9.2风险应对措施：针对识别的风险，双方应制定相应的应对措施，包括预防措施和应急措施。9.3风险监控与报告：双方应定期监控风险状态，并在风险发生时及时报告，采取必要的措施控制风险。10.合同履行与变更10.1合同履行义务：双方应按照合同约定履行各自的义务，包括但不限于工程交付、款项支付等。10.3合同变更程序：合同变更需经过双方书面同意，并签订补充协议或修改原合同条款。11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于未按时完成工程、质量不符合标准、未按时支付款项等。11.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约纠纷解决：违约纠纷应通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同解除12.1合同解除条件：包括但不限于违约行为、不可抗力事件、双方协商一致等。12.2合同解除程序：合同解除需提前日书面通知对方，并经双方确认。13.合同争议解决13.1争议解决方式：争议解决方式包括但不限于协商、调解、仲裁、诉讼等。13.2争议解决机构：争议解决机构为合同签订地的人民法院或双方约定的仲裁机构。13.3争议解决费用：争议解决费用由败诉方承担，或双方协商分担。14.合同终止与生效14.1合同终止条件：合同终止条件包括但不限于工程完成、合同解除、合同到期等。14.2合同终止程序：合同终止需双方书面确认，并办理相关手续。14.3合同终止生效日期：合同终止生效日期为双方确认终止之日起。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同所指的第三方，包括但不限于监理单位、设计单位、造价咨询机构、审计机构、仲裁机构、诉讼机构、评估机构等。15.2第三方介入方式：第三方介入本合同，需经甲乙双方书面同意，并由第三方出具相关证明文件。15.3第三方职责：第三方在本合同中承担的职责，包括但不限于监督工程质量、控制工程进度、审核工程款项、提供专业咨询等。16.第三方责任16.1第三方责任限额：第三方在本合同中的责任，由其自身承担，责任限额由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确。16.2第三方责任承担：若第三方在履行职责过程中出现过错，导致甲方或乙方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。16.3第三方责任追究：第三方责任追究，按照法律法规及相关政策执行，甲乙双方可向第三方所在地的法院提起诉讼。17.第三方权利17.1第三方权利范围：第三方在本合同中的权利，包括但不限于查阅合同文件、参加工程会议、对工程进行现场检查等。17.2第三方权利行使：第三方行使权利时，应遵守国家法律法规和本合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方关系：第三方与甲方的关系为委托与被委托关系，第三方应服从甲方的管理。18.2第三方与乙方关系：第三方与乙方的关系为承包与被承包关系，第三方应按照合同约定完成工程任务。18.3第三方与其他各方的关系：第三方与合同中其他各方的关系，按照各自在合同中的角色和职责确定。19.第三方变更19.2第三方变更程序：第三方变更需经甲乙双方书面同意，并由新第三方出具相关证明文件。19.3第三方变更后果：第三方变更后，原第三方与甲乙双方的权利义务终止，新第三方与甲乙双方的权利义务开始。20.第三方介入费用20.1第三方介入费用承担：第三方介入费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确。20.2第三方介入费用支付：第三方介入费用在第三方介入后，按照合同约定的时间和方式支付。20.3第三方介入费用调整：若因工程变更、索赔等原因导致第三方介入费用发生变化的，甲乙双方应协商调整费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：工程概况说明书要求：详细描述工程的基本信息，包括工程名称、地点、规模、合同价、工期等。说明：此附件为合同的重要组成部分，用于明确工程的基本情况和双方的权利义务。2.合同附件二：设计变更申请表要求：申请表应包含变更原因、变更内容、变更费用估算等信息。说明：此附件用于记录和申请设计变更，确保变更的透明性和可追溯性。3.合同附件三：工程索赔申请表要求：申请表应包含索赔原因、索赔金额、索赔依据等信息。说明：此附件用于记录和申请工程索赔，确保索赔的合理性和可操作性。4.合同附件四：工程进度计划要求：计划应包含各阶段的开始和结束时间、关键节点等。说明：此附件用于监控和调整工程进度，确保工程按时完成。5.合同附件五：工程款支付计划要求：计划应包含各阶段的支付金额、支付时间、支付方式等。说明：此附件用于规范工程款的支付，确保款项的合理分配。6.合同附件六：质量管理计划要求：计划应包含质量标准、检验方法、问题处理流程等。说明：此附件用于确保工程质量达到预期标准。7.合同附件七：风险管理计划要求：计划应包含风险识别、评估、应对措施等。说明：此附件用于识别和应对项目风险，确保项目顺利进行。8.合同附件八：第三方介入协议要求：协议应明确第三方的职责、权利、责任限额等。说明：此附件用于规范第三方介入的行为，确保第三方作用的发挥。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按时完成工程责任认定：乙方应支付每日违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。示例：若乙方未能在合同约定的工期内完成工程，则每天需支付合同总价的0.5%作为违约金，并赔偿甲方因工期延误造成的损失。2.违约行为：乙方工程质量不符合标准责任认定：乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。示例：若乙方施工的工程质量不合格，乙方需负责修复至合格，并赔偿甲方因此产生的费用。3.违约行为：甲方未按时支付款项责任认定：甲方应支付逾期付款利息，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。示例：若甲方未按时支付工程款，则从逾期之日起，每日需支付未付款项的0.1%作为逾期利息，并赔偿乙方因此产生的损失。4.违约行为：第三方未履行职责责任认定：第三方应承担相应的违约责任，并赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失。示例：若第三方在工程监理过程中未能履行职责，导致工程出现质量问题，第三方需承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度建设工程合同设计变更与工程索赔处理协议2本合同目录一览1.1合同背景及目的1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5设计变更原则1.6工程索赔处理原则1.7设计变更程序1.8工程索赔程序1.9设计变更费用计算1.10工程索赔费用计算1.11设计变更通知1.12工程索赔通知1.13设计变更与工程索赔的争议解决1.14合同附件2.1设计变更申请表格2.2工程索赔申请表格2.3设计变更费用明细表2.4工程索赔费用明细表2.5争议解决流程图2.6合同附件清单3.1设计变更申请流程3.2工程索赔申请流程3.3设计变更审批流程3.4工程索赔审批流程3.5设计变更实施流程3.6工程索赔实施流程3.7设计变更验收流程3.8工程索赔验收流程3.9设计变更资料归档3.10工程索赔资料归档4.1设计变更费用支付方式4.2工程索赔费用支付方式4.3设计变更费用支付时间4.4工程索赔费用支付时间4.5设计变更费用支付条件4.6工程索赔费用支付条件4.7设计变更费用支付责任4.8工程索赔费用支付责任4.9设计变更费用支付争议解决4.10工程索赔费用支付争议解决5.1设计变更通知送达方式5.2工程索赔通知送达方式5.3设计变更通知时效5.4工程索赔通知时效5.5设计变更通知内容5.6工程索赔通知内容5.7设计变更通知修改5.8工程索赔通知修改5.9设计变更通知争议解决5.10工程索赔通知争议解决6.1设计变更争议解决方式6.2工程索赔争议解决方式6.3争议解决机构6.4争议解决程序6.5争议解决费用6.6争议解决结果6.7争议解决期限6.8争议解决后续处理6.9争议解决保密条款6.10争议解决其他约定7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3合同解除通知7.4合同解除后果7.5合同解除争议解决7.6合同解除后争议解决方式7.7合同解除后争议解决程序7.8合同解除后争议解决费用7.9合同解除后争议解决期限7.10合同解除后争议解决其他约定8.1合同生效条件8.2合同生效时间8.3合同生效通知8.4合同生效后果8.5合同生效争议解决8.6合同生效后续处理8.7合同生效保密条款8.8合同生效其他约定9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同变更通知9.4合同变更后果9.5合同变更争议解决9.6合同变更后续处理9.7合同变更保密条款9.8合同变更其他约定10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止通知10.4合同终止后果10.5合同终止争议解决10.6合同终止后续处理10.7合同终止保密条款10.8合同终止其他约定11.1合同解除、终止的补偿11.2合同解除、终止的违约责任11.3合同解除、终止后的合同责任11.4合同解除、终止后的争议解决11.5合同解除、终止后的其他约定12.1合同履行中的监督12.2合同履行中的检查12.3合同履行中的整改12.4合同履行中的争议解决12.5合同履行中的其他约定13.1合同保密条款13.2合同解除、终止后的保密条款13.3合同履行中的保密条款13.4合同保密争议解决13.5合同保密其他约定14.1合同争议解决方式14.2合同争议解决机构14.3合同争议解决程序14.4合同争议解决费用14.5合同争议解决期限14.6合同争议解决其他约定第一部分：合同如下：1.1合同背景及目的本合同旨在明确二零二四年度建设工程中设计变更与工程索赔的处理流程、责任划分和争议解决方式，确保合同双方的合法权益，提高工程建设效率。1.2合同双方甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________1.3合同签订日期本合同于____年____月____日签订。1.4合同有效期本合同自签订之日起生效，至二零二四年度建设工程项目竣工验收合格之日止。1.5设计变更原则1.5.1设计变更应遵循合理、必要、经济的原则，确保工程质量和安全。1.5.2设计变更应由甲方提出，经乙方同意后，双方共同确认变更内容。1.5.3设计变更应提交变更申请，经甲方审核批准后，乙方方可实施。1.6工程索赔处理原则1.6.1工程索赔应遵循公平、公正、合理的原则，确保合同双方的合法权益。1.6.2工程索赔应由乙方提出，并提供相关证据材料，经甲方审核后，双方协商解决。1.6.3未经甲方同意，乙方不得擅自提出工程索赔。1.7设计变更程序1.7.1乙方在发现设计变更需求时，应立即向甲方提出书面变更申请。1.7.2甲方收到变更申请后，应在____日内进行审核，并将审核意见反馈给乙方。1.7.3乙方根据甲方意见对变更申请进行修改，并再次提交甲方审核。1.7.4甲方审核通过后，双方共同签署设计变更协议，乙方按照协议内容实施变更。1.8工程索赔程序1.8.1乙方在发现工程索赔事项时，应立即向甲方提出书面索赔申请，并提供相关证据材料。1.8.2甲方收到索赔申请后，应在____日内进行审核，并将审核意见反馈给乙方。1.8.3乙方根据甲方意见对索赔申请进行修改，并再次提交甲方审核。1.8.4甲方审核通过后，双方协商解决索赔事宜，并签署工程索赔协议。8.1设计变更费用计算8.1.1设计变更费用包括设计变更引起的材料、人工、机械等直接费用，以及设计变更造成的工期延误损失等间接费用。8.1.2设计变更费用按照实际发生额计算，并根据合同约定的计价方式确定。8.2工程索赔费用计算8.2.1工程索赔费用包括因索赔事件造成的直接经济损失、工期延误损失、利润损失等。8.2.2工程索赔费用根据合同约定的计价方式，结合实际情况进行计算。8.3设计变更通知8.3.1甲方应在设计变更发生后____日内向乙方发出书面设计变更通知。8.3.2设计变更通知应包含变更内容、变更原因、变更实施期限等信息。8.4工程索赔通知8.4.1乙方应在发现工程索赔事项后____日内向甲方发出书面工程索赔通知。8.4.2工程索赔通知应包含索赔事项、索赔金额、索赔依据等信息。8.5设计变更与工程索赔的争议解决8.5.1双方应友好协商解决设计变更与工程索赔的争议。8.5.2如协商不成，可提交合同约定的争议解决机构进行调解或仲裁。8.6合同附件设计变更申请表格工程索赔申请表格设计变更费用明细表工程索赔费用明细表争议解决流程图9.1设计变更申请流程9.1.1乙方提出设计变更申请，提交相关设计变更文件。9.1.2甲方组织相关人员进行审核，提出审核意见。9.1.3乙方根据审核意见修改设计变更申请，再次提交甲方。9.1.4甲方批准设计变更申请，双方签署设计变更协议。9.2工程索赔申请流程9.2.1乙方提出工程索赔申请，提交相关索赔文件。9.2.2甲方组织相关人员进行审核，提出审核意见。9.2.3乙方根据审核意见修改索赔申请，再次提交甲方。9.2.4甲方与乙方协商解决索赔事宜，签署工程索赔协议。9.3设计变更审批流程9.3.1甲方收到设计变更申请后，组织相关部门进行审核。9.3.2审核通过的设计变更申请，由甲方负责人签署批准意见。9.4工程索赔审批流程9.4.1甲方收到工程索赔申请后，组织相关部门进行审核。9.4.2审核通过的工程索赔申请，由甲方负责人签署批准意见。9.5设计变更实施流程9.5.1乙方根据设计变更协议，组织实施设计变更工作。9.5.2设计变更完成后，乙方应及时向甲方报告。9.6工程索赔实施流程9.6.1乙方根据工程索赔协议，实施索赔工作。9.6.2索赔工作完成后，乙方应及时向甲方报告。10.1设计变更费用支付方式10.1.1设计变更费用按实际发生额支付，甲方应在设计变更完成后____日内支付。10.2工程索赔费用支付方式10.2.1工程索赔费用按实际发生额支付，甲方应在工程索赔协议签署后____日内支付。10.3设计变更费用支付时间10.3.1设计变更费用支付时间应与合同约定的工程进度款支付时间一致。10.4工程索赔费用支付时间10.4.1工程索赔费用支付时间应与合同约定的工程进度款支付时间一致。10.5设计变更费用支付条件10.5.1设计变更费用支付条件应符合合同约定的支付条件。10.6工程索赔费用支付条件10.6.1工程索赔费用支付条件应符合合同约定的支付条件。第二部分：第三方介入后的修正11.1第三方介入的概念及类型11.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方外的独立第三方机构或个人，包括