2025年度建筑废弃物资源化利用工程合同3篇_第1页
2025年度建筑废弃物资源化利用工程合同3篇_第2页
2025年度建筑废弃物资源化利用工程合同3篇_第3页
2025年度建筑废弃物资源化利用工程合同3篇_第4页
2025年度建筑废弃物资源化利用工程合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度建筑废弃物资源化利用工程合同合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景鉴于我国对环境保护和资源节约的重视,以及建筑废弃物资源化利用的必要性,甲方决定将建筑废弃物进行资源化利用。乙方具备建筑废弃物资源化利用的技术和经验,双方经友好协商,达成一致,特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑废弃物资源化利用工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现资源化利用的目标。三、定义与解释3.1专业术语(1)建筑废弃物:指在建筑施工、装修、拆除等过程中产生的废弃物,包括废弃混凝土、废弃砖瓦、废弃木材、废弃金属等。(2)资源化利用:指将建筑废弃物经过处理、加工,转化为可用于建筑、道路、园林等领域的再生资源。3.2关键词解释(1)甲方:指本合同中提出建筑废弃物资源化利用需求的单位或个人。(2)乙方:指具备建筑废弃物资源化利用技术和经验,承担本合同约定工程任务的单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成建筑废弃物资源化利用工程。(2)甲方应提供工程所需的原材料、设备、场地等,并确保乙方正常施工。(3)甲方应按照合同约定支付工程款项。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成建筑废弃物资源化利用工程。(2)乙方应确保工程质量和安全,对因施工原因造成的损失承担赔偿责任。(3)乙方应按照甲方要求,提供工程进度报告、质量检验报告等相关资料。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点建筑废弃物资源化利用工程地点:_________5.3合同履行方式(1)乙方负责建筑废弃物的收集、运输、处理、加工等工作。(2)甲方负责提供工程所需的原材料、设备、场地等。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程任务完成。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前____天书面通知对方。(2)双方协商一致解除合同,应签订终止协议。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照约定结算工程款项。(2)合同终止后,双方应妥善处理剩余工程事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同费用构成如下:(1)工程劳务费:根据工程量清单和劳务价格计算。(2)材料费:包括建筑废弃物收集、处理、加工过程中所需的原材料费用。(3)设备租赁费:如需租赁设备,按照租赁协议计算。(4)运输费:建筑废弃物收集、处理、加工过程中的运输费用。(5)其他费用:如保险费、税费等。7.2支付方式(1)工程进度款:根据工程进度和合同约定,分期支付。(2)结算款:工程结束后,根据最终工程量清单和合同约定支付。7.3支付时间(1)工程进度款:在工程进度达到约定节点时支付。(2)结算款:在工程验收合格后支付。7.4支付条款(1)甲方应在收到乙方提交的付款申请后____个工作日内支付相应款项。(2)支付款项应通过银行转账方式进行。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付费用的,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方未能按时提供工程所需的原材料、设备、场地等,导致工程延误的,应承担相应责任。8.2乙方违约(1)乙方未能按合同约定完成工程任务的,应向甲方支付____%的违约金。(2)乙方在施工过程中造成环境污染或安全事故的,应承担相应责任。8.3赔偿金额和方式违约方的赔偿金额和方式应根据实际情况和合同约定确定。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)双方的技术、商业秘密。(2)工程项目的相关信息。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件本合同约定的不可抗力事件包括但不限于:(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、恐怖袭击等社会事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。(2)双方应采取一切必要措施,减轻不可抗力事件的影响。10.4不可抗力实例具体不可抗力实例包括但不限于地震、洪水、台风等自然灾害,以及战争、恐怖袭击等社会事件。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、公共利益的工程。(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同中未列明的权利,双方均予以保留。(2)双方在履行合同过程中产生的其他权利,均受本合同保护。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对建筑废弃物资源化利用工程的质量、安全、环保等方面的监督权。(2)乙方保留对建筑废弃物资源化利用工程的技术、工艺等方面的改进权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)任何对本合同的修改或补充,均需双方书面同意。(2)修改或补充的内容作为本合同的一部分,具有同等法律效力。14.2修改和补充效力本合同的修改或补充自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应按照合同约定,相互协作,共同推进建筑废弃物资源化利用工程。(2)双方应积极解决工程过程中出现的问题,确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开会议,讨论工程进展和问题解决。(2)双方应通过书面或口头方式,及时沟通工程相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为双方之间关于建筑废弃物资源化利用工程的完整协议,取代了双方以前的所有协议和谅解。16.3增减条款(1)任何增减条款,均需双方书面同意。(2)增减条款作为本合同的一部分,具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.建筑废弃物资源化利用工程量清单2.建筑废弃物资源化利用工程进度计划3.建筑废弃物资源化利用工程图纸4.建筑废弃物资源化利用工程预算5.建筑废弃物处理技术规范6.建筑废弃物运输合同7.建筑废弃物资源化利用设备租赁合同8.保险合同9.争议解决协议10.保密协议二、违约行为及认定:1.违约行为:a.甲方未按合同约定支付费用的,视为违约。b.乙方未能按合同约定完成工程任务的,视为违约。c.任何一方未按合同约定提供材料、设备或场地,导致工程延误的,视为违约。d.任何一方泄露合同保密内容的,视为违约。2.违约行为认定:a.违约行为的认定以合同约定和实际情况为依据。b.双方应通过协商解决违约行为,协商不成的,可依法申请仲裁或提起诉讼。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.仲裁:指双方在争议发生前或发生后达成协议,将争议提交仲裁机构进行审理和裁决。3.诉讼:指一方当事人依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院对争议进行审理和判决。4.保密协议:指双方就保密事项达成的协议,约定保密义务和保密期限。5.保密内容:指涉及技术、商业秘密或其他需要保密的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:及时沟通,分析原因,调整进度计划,确保工程按期完成。2.问题:工程成本超支。解决办法:严格控制成本,优化资源配置,加强工程管理,确保成本控制在预算范围内。3.问题:环境保护问题。解决办法:严格执行环保法规,采取有效措施,确保工程对环境的影响降到最低。4.问题:合同争议。解决办法:通过友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。5.问题:保密内容泄露。解决办法:加强保密意识,严格执行保密协议,对泄露保密内容的行为进行追责。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体:a.第三方名称:_________b.第三方地址:_________c.第三方联系人:_________d.第三方联系电话:_________2.第三方责任:a.第三方应按照合同约定,提供必要的协助和支持,确保工程顺利进行。b.第三方应对其提供的协助和支持的质量和效果负责。3.第三方权利:a.第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定,履行其应尽的义务。b.第三方有权获得其提供的协助和支持相应的报酬。4.第三方义务:a.第三方应遵守合同约定,不得损害甲方和乙方的合法权益。b.第三方应保证其提供的协助和支持符合相关法律法规和技术标准。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:a.乙方有权要求甲方按照合同约定,按时支付工程款项。b.乙方有权要求甲方提供必要的工程资料和设备。c.乙方有权对工程进度和质量进行监督。2.乙方利益条款:a.乙方有权获得合同约定的利润。b.乙方有权在工程完成后,获得相应的工程验收证书。c.乙方有权要求甲方承担因甲方违约造成的损失。3.甲方的违约及限制条款:a.甲方未按时支付工程款项的,应向乙方支付____%的违约金。b.甲方未提供必要工程资料和设备的,应承担相应责任。c.甲方不得单方面修改合同内容,损害乙方利益。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利:a.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时完成工程任务。b.甲方有权要求乙方提供工程进度和质量报告。c.甲方有权对乙方的工作进行监督。2.甲方利益条款:a.甲方有权获得工程完成后,建筑废弃物资源化利用的成果。b.甲方有权要求乙方在工程完成后,进行工程验收。c.甲方有权要求乙方承担因乙方违约造成的损失。3.乙方的违约及限制条款:a.乙方未按时完成工程任务的,应向甲方支付____%的违约金。b.乙方未提供工程进度和质量报告的,应承担相应责任。c.乙方不得单方面修改合同内容,损害甲方利益。全文完。2025年度建筑废弃物资源化利用工程合同1合同目录第一章合同概述1.1合同签订双方1.2合同签订日期1.3合同期限1.4合同目的第二章项目背景2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目概况第三章工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量清单第四章工程质量标准4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收第五章工程进度安排5.1进度计划5.2进度调整5.3进度验收第六章工程费用及支付方式6.1工程费用组成6.2费用结算方式6.3付款进度6.4付款条件第七章工程施工安全与环保7.1施工安全7.2环境保护7.3应急处理第八章合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3合同终止第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限第十章违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一章保密条款11.1保密范围11.2保密期限11.3违约责任第十二章合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序第十三章合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案13.3合同生效日期第十四章其他约定事项14.1合同附件14.2通知与送达14.3不可抗力14.4合同未尽事宜合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订双方甲方(资源化利用方):[甲方全称]乙方(施工单位):[乙方全称]1.2合同签订日期[签订日期]1.3合同期限自[起始日期]至[终止日期]1.4合同目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度建筑废弃物资源化利用工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。第二章项目背景2.1项目名称2025年度建筑废弃物资源化利用工程2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目规模描述]2.4项目概况[项目概况描述]第三章工程范围与内容3.1工程范围[工程范围描述]3.2工程内容[工程内容描述]3.3工程量清单[工程量清单详细内容]第四章工程质量标准4.1质量标准[质量标准描述]4.2质量控制[质量控制措施]4.3质量验收[质量验收标准及程序]第五章工程进度安排5.1进度计划[工程进度计划详细内容]5.2进度调整[进度调整程序及条件]5.3进度验收[进度验收标准及程序]第六章工程费用及支付方式6.1工程费用组成[工程费用组成详细内容]6.2费用结算方式[费用结算方式详细内容]6.3付款进度[付款进度安排]6.4付款条件[付款条件详细内容]第七章工程施工安全与环保7.1施工安全[施工安全措施及要求]7.2环境保护[环境保护措施及要求]7.3应急处理[应急处理程序及措施]第八章合同变更与解除8.1合同变更任何一方提出变更合同内容,应提前[天数]天书面通知对方,经双方协商一致后,方可进行合同变更。8.2合同解除一方严重违约;由于不可抗力导致合同无法履行;经双方协商一致解除合同。8.3合同终止合同终止后,双方应按照约定处理剩余工作及财务结算。第九章争议解决9.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同争议。协商不成的,可提交[仲裁机构名称]仲裁。9.2争议解决程序提交仲裁前,双方应将争议提交给[调解机构名称]进行调解。9.3争议解决期限争议应在[期限]内解决,逾期未解决者,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十章违约责任10.1违约行为未按合同约定完成工程;质量不符合合同要求;未按时支付工程款项;其他违约行为。10.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿赔偿金额根据实际情况及合同约定确定。第十一章保密条款11.1保密范围合同内容、技术秘密、商业秘密等。11.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后[年数]年。11.3违约责任泄露保密信息者,应承担相应的法律责任。第十二章合同解除与终止12.1合同解除条件见第八章。12.2合同终止条件见第八章。12.3合同解除与终止程序见第八章。第十三章合同生效与备案13.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。13.2合同备案合同签订后,双方应在[期限]内将合同报相关管理部门备案。13.3合同生效日期[生效日期]第十四章其他约定事项14.1合同附件合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2通知与送达通知应以书面形式发送至对方指定的地址,自发送之日起[天数]日内视为送达。14.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任,但应及时通知对方并采取合理措施减轻损失。甲方(资源化利用方)签字:[签字]日期:[日期]乙方(施工单位)签字:[签字]日期:[日期]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1项目管理权甲方拥有对整个项目的管理权,包括但不限于工程进度、质量、安全、资金等方面的决策权。1.2技术指导甲方应提供必要的技术指导,确保乙方按照规定的标准和流程进行施工。1.3施工监督甲方有权对乙方施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。1.4工程变更甲方有权根据项目需要提出工程变更,乙方应积极配合,并及时调整施工计划。1.5质量验收甲方负责组织对已完成工程的质量验收,验收合格后方可进行下一阶段的施工。1.6资金支付甲方应根据合同约定和工程进度,按时支付工程款项。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1施工计划乙方负责制定详细的施工计划,包括施工方案、进度安排、资源配置等。2.2施工组织乙方应组建专业施工团队,确保施工质量和进度。2.3材料采购乙方负责材料的采购,确保材料质量符合合同要求。2.4施工安全管理乙方应制定施工安全管理措施,确保施工过程安全无事故。2.5环境保护乙方应采取措施,减少施工过程中对环境的影响。2.6工程验收乙方应按照合同约定进行工程验收,确保工程达到验收标准。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构合同中应明确第三方中介机构的名称、职责和权限。3.2中介费用中介机构的服务费用由双方协商确定,并在合同中明确。3.3中介报告中介机构应根据合同要求,对工程进度、质量、安全等方面进行监督和评估,并出具相应报告。3.4报告异议对中介机构出具的报告,双方如有异议,应在[天数]内提出,并由中介机构进行解释或重新评估。3.5中介变更如需更换中介机构,双方应协商一致,并书面通知对方。3.6中介责任中介机构应承担其职责范围内的责任,如因中介机构原因导致合同无法履行,中介机构应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同附件项目技术规范工程量清单施工图纸质量标准文件安全生产管理制度环境保护措施付款进度计划争议解决协议中介机构资质证明其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:未按合同约定完成工程进度;工程质量不符合合同要求;未按合同约定支付工程款项;未按合同约定进行环境保护;未按合同约定进行施工安全管理;违反合同约定的其他行为。2.违约行为认定:由甲方或第三方中介机构根据合同约定和实际情况进行认定;违约行为的认定需有书面记录,并由双方签字确认。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指违约方因违反合同约定所应承担的法律责任。3.仲裁:指双方在争议发生前或发生后,自愿将争议提交给仲裁机构进行裁决。4.中介机构:指在合同履行过程中提供专业服务,如监理、咨询等的第三方机构。5.合同备案:指合同签订后,报送相关管理部门进行登记和备案。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度延误解决办法:分析延误原因,调整施工计划,确保工程按期完成。2.问题:工程质量不合格解决办法:立即停工,查明原因,进行整改,重新验收合格后方可继续施工。3.问题:资金支付不及时解决办法:沟通协调,确保资金按时到位,必要时可申请银行贷款。4.问题:环境保护措施不到位解决办法:加强监管,严格执行环境保护措施,确保符合环保要求。五、所有应用场景:1.建筑废弃物资源化利用项目2.建设工程施工合同3.工程项目管理合同4.工程监理合同5.环境保护工程合同全文完。2025年度建筑废弃物资源化利用工程合同2本合同目录一览第一条合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同目的1.4合同范围1.5合同期限1.6合同金额1.7合同履行地点1.8合同生效条件1.9合同变更与解除1.10合同终止第二条项目背景2.1项目背景概述2.2项目立项依据2.3项目实施单位2.4项目审批及备案情况2.5项目实施地点2.6项目实施时间第三条工程内容3.1工程概况3.2工程规模3.3工程质量要求3.4工程进度要求3.5工程安全要求3.6工程环境保护要求3.7工程资源化利用要求第四条工程设计4.1设计单位4.2设计要求4.3设计费用4.4设计进度4.5设计变更4.6设计图纸审核第五条工程施工5.1施工单位5.2施工组织设计5.3施工进度计划5.4施工质量保证措施5.5施工安全保证措施5.6施工环境保护措施5.7施工人员要求5.8施工材料要求5.9施工设备要求5.10施工变更第六条工程监理6.1监理单位6.2监理内容6.3监理范围6.4监理期限6.5监理费用6.6监理变更第七条合同价款7.1合同价款构成7.2合同价款支付方式7.3合同价款调整7.4合同价款结算7.5合同价款争议解决第八条交工验收8.1交工验收条件8.2交工验收程序8.3交工验收标准8.4交工验收费用8.5交工验收争议解决第九条运营维护9.1运营维护单位9.2运营维护内容9.3运营维护期限9.4运营维护费用9.5运营维护争议解决第十条合同履行与违约责任10.1合同履行10.2违约责任10.3违约金10.4争议解决第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密责任第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止的程序12.4合同解除与终止的后果第十三条合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序13.4争议解决费用第十四条合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程图纸14.3附件三:设计变更单14.4附件四:施工进度计划14.5附件五:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年度建筑废弃物资源化利用工程合同”。1.2合同双方甲方(委托方):市住房和城乡建设局乙方(承包方):环保科技有限公司1.3合同目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度建筑废弃物资源化利用工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。1.4合同范围本合同范围包括建筑废弃物的收集、运输、处理、资源化利用等全过程。1.5合同期限本合同自2025年1月1日起至2025年12月31日止。1.6合同金额本合同总金额为人民币伍佰万元整(¥500,000.00)。1.7合同履行地点本合同履行地点为市区。1.8合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。1.9合同变更与解除1.9.1合同变更任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订补充协议,作为本合同的组成部分。1.9.2合同解除1.9.2.1任何一方违反本合同约定,导致合同无法履行,另一方有权解除合同。1.9.2.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行,经双方协商一致,可以解除合同。1.9.2.3合同履行完毕或者双方协商一致解除合同。1.10合同终止1.10.1合同履行完毕。1.10.2合同解除。1.10.3合同终止的其他情形。第二条项目背景2.1项目背景概述本工程是为了响应国家关于建筑废弃物资源化利用的政策,提高建筑废弃物资源化利用率,减少环境污染。2.2项目立项依据根据《中华人民共和国循环经济促进法》及《建筑废弃物资源化利用管理办法》等相关法律法规,经市住房和城乡建设局批准立项。2.3项目实施单位甲方为项目实施单位。2.4项目审批及备案情况项目已取得市住房和城乡建设局的批准文件,并已办理相关备案手续。2.5项目实施地点项目实施地点为市区。2.6项目实施时间项目实施时间为2025年1月1日至2025年12月31日。第三条工程内容3.1工程概况本工程主要包括建筑废弃物的收集、运输、处理、资源化利用等环节。3.2工程规模本工程预计处理建筑废弃物总量为10万吨。3.3工程质量要求本工程应符合《建筑废弃物资源化利用技术规范》等相关技术标准。3.4工程进度要求2025年1月1日至2025年3月31日:完成工程前期准备工作。2025年4月1日至2025年6月30日:完成建筑废弃物的收集和运输工作。2025年7月1日至2025年9月30日:完成建筑废弃物的处理和资源化利用工作。3.5工程安全要求本工程应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。3.6工程环境保护要求本工程应采取有效措施,减少对环境的影响,确保环境保护要求。3.7工程资源化利用要求第四条工程设计4.1设计单位设计单位为工程设计研究院。4.2设计要求设计应符合国家相关技术标准,满足工程实际需求。4.3设计费用设计费用为人民币拾万元整(¥100,000.00)。4.4设计进度设计进度应与工程进度相匹配。4.5设计变更设计变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。4.6设计图纸审核设计图纸经审核合格后方可用于施工。第五条工程施工5.1施工单位施工单位为环保科技有限公司。5.2施工组织设计施工单位应编制详细的施工组织设计,确保工程顺利进行。5.3施工进度计划施工进度计划应符合合同约定的工程进度要求。5.4施工质量保证措施施工单位应采取有效措施,确保工程质量达到合同要求。5.5施工安全保证措施施工单位应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。5.6施工环境保护措施施工单位应采取有效措施,减少对环境的影响,确保环境保护要求。5.7施工人员要求施工人员应具备相应的资质和技能。5.8施工材料要求施工材料应符合国家相关技术标准。5.9施工设备要求施工设备应符合工程实际需求。5.10施工变更施工变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。第八条交工验收8.1交工验收条件8.1.1工程按照合同约定全部完成。8.1.2工程质量达到国家规定的质量标准。8.1.3工程安全、环境保护措施符合相关要求。8.1.4乙方提交完整的工程资料。8.2交工验收程序8.2.1乙方在工程完工后,向甲方提交交工验收申请。8.2.2甲方在收到申请后,组织相关人员对工程进行验收。8.2.3验收合格后,双方签署交工验收报告。8.3交工验收标准8.3.1工程质量标准应符合国家现行相关技术标准。8.3.2环境保护标准应符合国家环境保护相关法律法规。8.3.3安全生产标准应符合国家安全生产相关法律法规。8.4交工验收费用交工验收费用由乙方承担。8.5交工验收争议解决如出现交工验收争议,双方应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条运营维护9.1运营维护单位运营维护单位为乙方。9.2运营维护内容9.2.1负责工程设施的日常运行维护。9.2.2负责工程设施的定期检查和维修。9.2.3确保工程设施的安全、稳定运行。9.3运营维护期限运营维护期限自工程交工验收合格之日起,至2027年12月31日止。9.4运营维护费用运营维护费用包含在合同价款中。9.5运营维护争议解决运营维护期间如出现争议,双方应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同履行与违约责任10.1合同履行双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2违约责任10.2.1任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或履行不符合约定的,应承担违约责任。10.2.2违约金为合同金额的5%,最高不超过人民币拾万元整(¥100,000.00)。10.3违约金违约方应向守约方支付违约金。10.4争议解决10.4.1双方应友好协商解决合同履行中的争议。10.4.2协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条保密条款11.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密等保密内容。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。11.3保密责任双方应对保密内容承担保密责任,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1任何一方违反合同约定,致使合同无法履行或履行不符合约定的。12.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的期限届满。12.2.2双方协商一致解除合同。12.3合同解除与终止的程序12.3.1提出解除或终止合同的一方应书面通知对方。12.3.2双方协商一致后,签订解除或终止合同的协议。12.4合同解除与终止的后果12.4.1合同解除或终止后,双方应按照约定进行结算。12.4.2合同解除或终止后,不影响双方因违约而产生的索赔权利。第十三条合同争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同争议。13.1.2协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构市仲裁委员会市人民法院13.3争议解决程序13.3.1双方应按照所选争议解决机构的程序进行争议解决。13.3.2争议解决机构作出的裁决或判决具有法律效力。13.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非争议解决机构另有规定。第十四条合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程图纸14.3附件三:设计变更单14.4附件四:施工进度计划14.5附件五:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,为甲方、乙方或双方共同聘请的,提供专业服务、技术支持、咨询服务或进行监督、监理等活动的独立第三方机构或个人。1.2.1监理机构:负责对工程施工进行监督管理。1.2.2设计单位:负责工程设计和技术指导。1.2.3材料供应商:提供符合合同要求的建筑废弃物处理材料和设备。1.2.4技术咨询服务机构:提供专业的技术咨询和支持服务。1.2.5其他经甲乙双方同意的第三方。第二条第三方介入条件2.1.1双方协商一致,并签署相关协议。2.1.2第三方具备相应的资质和条件。2.1.3第三方的介入内容与合同目的相符。第三条第三方责任3.1第三方在本合同履行过程中的责任如下:3.1.1按照合同约定或协议条款,提供专业、高效的服务。3.1.2确保其提供的服务不损害甲方、乙方的合法权益。3.1.3对其提供的服务质量承担责任。第四条第三方责任限额4.1.1第三方提供服务的性质和范围。4.1.2第三方提供服务的风险程度。4.1.3合同约定的责任限额。4.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在相关协议中予以确认。第五条第三方与其他方的划分说明5.1第三方与其他各方的关系如下:5.1.1第三方与甲方的关系:第三方应向甲方负责,甲方对第三方的行为有监督和指导的权利。5.1.2第三方与乙方的关系:第三方应向乙方负责,乙方对第三方的行为有监督和指导的权利。5.1.3第三方与双方的关系:第三方应同时向甲乙双方负责,甲乙双方对第三方的行为有共同的监督和指导权利。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入的程序如下:6.1.1双方协商确定第三方介入的事宜。6.1.2双方签订相关协议,明确第三方的权利、义务和责任。6.1.3第三方根据协议要求提供相应服务。第七条第三方介入的费用7.1.1第三方服务的费用。7.1.2第三方提供服务的相关支出。7.1.3第三方因履行合同而产生的其他费用。7.2第三方介入的费用由甲方、乙方或双方共同承担,具体承担方式在合同中明确约定。第八条第三方介入的变更8.1第三方介入的事宜如有变更,需经甲乙双方协商一致,并签署书面变更协议。8.2第三方介

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论