2024建设工程施工标准合同书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程施工标准合同书本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算第四条工期约定4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3施工安全第六条承包方责任6.1施工组织6.2人员配备6.3材料供应6.4施工设备第七条发包方责任7.1施工场地7.2施工条件7.3变更设计第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件第九条违约责任9.1承包方违约9.2发包方违约第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条其他约定13.1环境保护13.2文物保护13.3社会保险第十四条合同附件14.1工程设计文件14.2施工图纸14.3技术规范第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1名称：×××公司1.1.2地址：××省××市××区××路××号1.1.3法定代表人：×××1.2承包方1.2.1名称：×××建筑工程有限公司1.2.2地址：××省××市××区××路××号1.2.3法定代表人：×××第二条工程概况2.1工程名称：×××建设工程2.2工程地点：××省××市××区××路××号2.3工程规模：××万平方米2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程及附属设施等。第三条合同价格3.1合同总价：人民币××亿元（大写：人民币玖拾捌亿捌仟万零捌佰捌拾捌元整）3.2价格调整：合同履行过程中，如遇市场价格波动较大，双方可协商进行价格调整。3.3预付款：合同签订后七个工作日内，发包方支付承包方工程总价30%的预付款。3.4进度付款：按照工程进度，承包方提交进度付款申请，发包方按照实际完成工程量支付相应款项。3.5竣工结算：工程竣工后，双方按照约定进行竣工结算。第四条工期约定4.1开工日期：××年××月××日4.2竣工日期：××年××月××日4.3工期延误：如因承包方原因导致工期延误，承包方应支付违约金；如因发包方原因导致工期延误，发包方应承担相应责任。第五条质量标准5.1工程质量：符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。5.2材料质量：符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。5.3施工安全：严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全标准进行施工，确保工程安全。第六条承包方责任6.1施工组织：承包方应按照合同约定，组织施工，确保工程顺利进行。6.2人员配备：承包方应按照工程需要，配备具备相应资质的技术人员和管理人员。6.3材料供应：承包方应按照合同约定，按时供应合格的建筑材料。6.4施工设备：承包方应按照工程需要，配置足够的施工设备。第七条发包方责任7.1施工场地：发包方应保证施工场地符合施工要求，提供施工所需的水、电、通信等条件。7.2施工条件：发包方应协调解决施工过程中的外部关系，确保施工顺利进行。7.3变更设计：如发包方需对设计进行变更，应提前通知承包方，并协商确定变更费用和工期调整。第八条合同的变更与解除（1）因设计变更导致的工程量增减；（2）因法律法规变化导致的合同内容变更；（3）因不可抗力因素导致的合同内容变更。（1）双方协商一致；（2）因不可抗力因素导致合同无法履行；（3）一方违约导致合同无法履行。第九条违约责任9.1承包方违约：（1）未能按照约定完成工程，应支付违约金；（2）未能按照约定质量标准完成工程，应承担修复费用；（3）未能按照约定供应材料或设备，应支付违约金。9.2发包方违约：（1）未能按照约定支付预付款、进度付款或竣工结算款，应支付违约金；（2）未能按照约定提供施工场地和条件，应承担相应责任。第十条争议解决（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼：如选择仲裁，仲裁地点为××省××市；如选择诉讼，管辖法院为××省××市××区人民法院。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同履行过程中，如双方协商一致，可以变更合同。变更内容应以书面形式签订补充协议，并与原合同具有同等法律效力。11.3合同终止：合同履行完毕或者双方协商一致解除合同后，本合同即终止。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日起两年。第十三条其他约定13.1环境保护：双方应遵守国家环境保护法律法规，确保工程施工过程中对环境的影响降到最低。13.2文物保护：双方应遵守国家文物保护法律法规，确保工程施工过程中对文物保护单位的影响降到最低。13.3社会保险：承包方应为施工人员缴纳社会保险，并承担相应费用。第十四条合同附件14.1工程设计文件：包括但不限于工程设计说明书、施工图纸、技术规范等。14.2施工图纸：包括但不限于建筑图纸、结构图纸、安装图纸等。14.3技术规范：包括但不限于施工工艺、质量标准、安全规范等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件1.1工程设计说明书1.2施工图纸1.3技术规范附件二：施工图纸2.1建筑图纸2.2结构图纸2.3安装图纸附件三：技术规范3.1施工工艺3.2质量标准3.3安全规范附件四：材料供应清单4.1材料名称4.2材料规格4.3材料数量附件五：设备清单5.1设备名称5.2设备型号5.3设备数量附件六：施工组织设计6.1施工方案6.2施工进度计划6.3人员配置表附件七：施工人员工资表7.1人员姓名7.2工资标准7.3工资发放记录附件八：质量检查记录8.1检查日期8.2检查项目8.3检查结果附件九：安全事故报告9.1事故日期9.2事故原因9.3处理结果附件十：进度付款申请单10.1付款申请日期10.2付款金额10.3付款原因附件十一：竣工结算清单11.1结算项目11.2结算金额11.3结算依据说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.未能按照约定完成工程；2.未能按照约定质量标准完成工程；3.未能按照约定供应材料或设备；4.未能按照约定提供施工场地和条件；5.未能按照约定支付预付款、进度付款或竣工结算款；6.未能按照约定履行合同其他义务。责任认定标准：1.违约金：按照合同总价的一定比例计算；2.修复费用：根据修复工程所需的材料、人工等费用计算；3.违约金：按照合同总价的一定比例计算；4.承担相应责任：根据违约行为对工程造成的损失进行赔偿。示例说明：1.承包方未能按照约定完成工程，应支付违约金；2.发包方未能按照约定支付预付款，应支付违约金；3.承包方未能按照约定质量标准完成工程，应承担修复费用；4.发包方未能按照约定提供施工场地和条件，应承担相应责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方违反合同约定，应向另一方支付的金钱赔偿。3.竣工结算：工程完成后，双方按照约定进行工程价款的最终结算。4.设计变更：在合同履行过程中，因设计原因导致工程量增减、工程内容变更等。5.预付款：合同签订后，发包方支付给承包方的工程总价一定比例的款项。6.进度付款：按照工程进度，承包方提交进度付款申请，发包方按照实际完成工程量支付相应款项。7.竣工结算清单：工程竣工后，双方按照约定形成的工程价款结算清单。1.不可抗力：用于解释合同履行