2022年甘肃二级造价工程师（安装工程）考试题库（含基础和实务）

2022年甘肃二级造价工程师（安装工程）考试题库汇

总（含基础和实务）

一、单选题

1.编制施工机械台班使用定额时，可计入定额时间的是（）。

A、

A.因技术人员过错造成机械降低负荷情况下的工作时间

B、

B.机械使用过程中进行的必要的保养所造成的中断时间

C、

操作机械的工人违反劳动纪律所消耗的时间

D、

施工组织不当造成的机械停工时间

答案：B

解析：

不可避免的中断工作时间，是与工艺过程的特点、机械的使用和保养、工人休息

有关的中断时间，是必须消耗的时间。ACD均为损失时间。

2.工程造价计算过程包含分部分项工程单价、单位工程造价、单项工程造价和建

设项目总造价，体现了计价的。特征。

A、单件性

B、多次性

C、组合性

D、依据复杂性

答案：C

解析：工程造价的组合计价过程是：分部分项工程造价过程T单位工程造价过程

T单项工程造价过程T建设项目总造价。

3.（2012年）根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业设立分支

机构的，在分支机构中执业的注册造价工程师人数应不少于0人。

A、3

B、4

C、5

D、6

答案：A

解析：企业分支机构（3）拟在分支机构执业的不少于3名注册造价工程师的注

册证书复印件；

4.某投标人在递交投标文件的同时，按规定递交了投标保证金，其投标总价为5

000万元，则其投标保证金数额最高为。万元。

A、50

B、80

C、100

D、160

答案：B

解析：投标保证金的数额不得超过投标总价的2%,且不超过80万元。5000X2%

=100,所以最高保证金80万元。

5.我国建设工程造价管理组织包含的三大系统是指。。

A、行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统

B、政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统

C、国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统

D、国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统

答案：B

解析：我国建设工程造价管理组织包含的三大系统是:政府行政管理系统、企事

业机构管理系统和行业协会管理系统。

6.（2012年）根据《建筑法》，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，

因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A、1

B、2

C、3

D、6

答案：D

解析：按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中

止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应

当重新办理开工报告的批准手续。

7.某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年

内均衡发放，年利率为8%,建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）。

A、366.4

B、449.6

C、572.8

D、659.2

答案：B

解析：本题考查的是建设期利息。3000/2X8%=120（万元）；（3000+120+2000

/2）X8%=329.6（万元）；120+329.6=449.6（万元）。

8.某项目建设期内第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，贷款在各年内均

衡发放，且均衡偿还，年利率10%,建设期内利息只计息不支付，则建设期利息

为（）万元。

A、30

B、40

C、25.5

D、41

答案：C

解析:在建设期,各年利息计算如下:第一年应计利息=1/2X100X10%=5（万元）；

第二年应计利息二（100+5+1/2乂200）*10%=20.5（万元）；建设贷款利息总和二5

+20.5=25.5（万元）。

9.根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原

因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的0O

A、基本工资

B、奖金

C、津贴补贴

D、特殊情况下支付的工资

答案：D

解析：本题考查的是人工单价。特殊情况下支付的工资：工伤、产假、婚丧假、

生育假、事假、停工学习、执行国家或社会义务等。

10.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实施核准制的项目，企业应向政

府主管部门提交()。

A、项目建议书

B、项目可行性研究

C、项目申请报告

D、项目开工报告

答案：C

解析：核准制。企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向

政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告

的程序。

11.(2015年)按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产

费用的是0。

A、建设单位管理费

B、土地使用权

C、生产设备及开办费

D、非专利技术

答案：D

解析：（2）形成资产法。按照形成资产法分类，建设投资由形成固定资产的费用、

形成无形资产的费用、形成其他资产的费用和预备费四部分组成。固定资产费用

是指项目投产时将直接形成固定资产的建设投资，包括工程费用和工程建设其他

费用中按规定将形成固定资产的费用，后者被称为固定资产其他费用，主要包括

建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、专项评价及验收费、场

地准备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、工程保险费、联合试运转费、

特殊设备安全监督检验费和市政公用设施建设及绿化费等；无形资产费用是指将

直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用

权和商誉等；其他资产费用是指建设投资中除形成固定资产和无形资产以外的部

分，如生产准备及开办费等。对于土地使用权的特殊处理：按照有关规定，在尚

未开发或建造自用项目前，土地使用权作为无形资产核算，房地产开发企业开发

商品房时，将其账面价值转入开发成本；企业建造自用项目时将其账面价值转人

在建工程成本。因此，为了与以后的折旧和摊销计算相协调，在建设投资估算表

中通常可将土地使用权直接列人固定资产其他费用中。

12.用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是0。

A、特殊设备安全监督检查费

B、供销部门手续费

C、成品损失费及运输包装费

D、外购配套件费

答案：D

解析：单台非标准设备原价二［［（材料费+加工费+辅助材料费）X（1+专用工具

费率）X（1+废品损失费率）+外购配套件费］X（1+包装费率）-外购配套件费｝

X（1+利润率）+销项税金+非标准设备设计费+外购配套件费。

13.某高层住宅工程结构设计合理使用年限60年。屋面防水为一级，设计使用年

限15年。工程于2010年6月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质

量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（）。

A、基础工程的保修期限为60年

B、房间和外墙面的防渗漏的保修期限为5年

C、电气管线、给排水管道、装修工程的保修期限为1年

D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

答案：C

14.招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、

工程设备的单价及专业工程的金额是（）。

Av暂列金额

B、暂估价

C、总承包服务费

D、价差预备费

答案：B

解析：暂估价是招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定

价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。一般而言，为方便合同管理

和计价，需要纳入分部分项工程量项目综合单价中的暂估价，应只是材料、工程

设备暂估单价，以方便投标与组价。以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价

一般应是综合暂估价，即应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等。

15.分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，其中第四级编码为（）。

A、工程分类顺序码

B、专业工程顺序码

C、分部工程顺序码

D、分项工程项目名称顺序码

答案：D

解析：分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置,用十二位阿拉伯数字表示。

一、二、三、四级编码为全国统一，即一至九位应按计价规范附录的规定设置;

第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置。各级编码代表的含义分

别为：第一级表示工程分类顺序码（分二位）；第二级表示专业工程顺序码（分

二位）；第三级表示分部工程顺序码（分二位）；第四级表示分项工程项目名称

顺序码（分三位）；第五级表示工程量清单项目名称顺序码（分三位）。

16.（2009年）根据《建筑法》,设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，

应当注明0。

A、生产厂家

B、市场价格

C、规格、型号

D、保修期限

答案：C

解析：设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规

格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要

求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

17.(2015年)某工地商品混凝土从甲、乙两地采购，甲地采购量及材料单价分别

为400m3、350元/m3,乙地采购量及有关费用如下表所示，则该工地商品混凝

土的材料单价应为。元/m30

采购量(江)一原价(元/m>)运杂费(元/m>)运输损耗率(％)采购及保管费费

率(%)

ko3002014

A、341.00

B、341.68

C、342.50

D、343.06

答案：B

解析：本题考查的是材料单价的组成和确定方法。乙地采购材料单价二［(供应价

格+运杂费)X(1+运输损耗率(%))］X(1+采购及保管费率(%))=(300+20)X(1+1%)

X(1+4%)=336.128元/m3。

加权平•均原价二塔［二容右(2.4.3)

式中K..K……，K.各不同供应地点的供应址或各不同使用地点的需燮Mi

G.g.….C各不同供应地点的原价.

该工地商品混凝土的材料单价二(400X350+600X336.128)/(400+600)=341.68。

18.建筑安装工程费中的文明施工费属于。。

A、间接费

B、规费

C、措施费

D、企业管理费

答案：C

解析：文明施工费属于措施项目费。

19.施工企业按照规定标准对采购的建筑材料进行一般性鉴定，检查发生的费用

应计入（）。

A、材料费

B、企业管理费

C、人工费

D、措施项目费

答案：B

解析：检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和

建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用

的材料等费用。检验试验费属于企业管理费。

20.《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和

义务的是0o

A、编制安全技术措施及专项施工方案

B、审查安全技术措施及专项施工方案

C、报告安全生产事故隐患

D、承担建设工程安全生产监理责任

答案：A

解析：本题考查的是建设工程质量管理条例。选项A应为施工单位的责任。

21.(2015年)某施工组织机构如下图所示，该组织机构属于()组织形式。

A、直线制

B、职能制

C、直线职能制

D、矩阵制

答案：C

解析：图3.2.8直线职能制组织机构示意图

22.关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是。。

A、施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础

B、施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据

C、施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据

D、施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据

答案：A

解析：施工图预算对投资方的作用：1）施工图预算是设计阶段控制工程造价的重

要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施。2）施工图预算是控制造

价及资金合理使用的依据。3）施工图预算是确定工程招标控制价的依据。4）施工

图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。施工图

预算对施工企业的作用：1）施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础。2）施工

图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容。3）施工图预算是

施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据。4）施工图预算是施工企业控

制工程成本的依据。5）施工图预算是进行“两算”对比的依据。

23.建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿

费用，还须向土地所有者支付（）。

A、安置补助费

B、土地出让金

C、青苗补偿费

D、土地管理费

答案：B

解析：本题考查的是工程建设其他费用。建设用地如通过行政划拨方式取得，则

须承担征地补偿费用或对原用地单位或个人的拆迁补偿费用；若通过市场机制取

得，则不但承担以上费用，还须向土地所有者支付有偿使用费，即土地出让金。

24.（2015年）关于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是（）。

A、外贸手续费=FOB*人民币外汇汇率x外贸手续费率

B、外贸手续费二CIFx人民币外汇汇率x外贸手续费率

C、外贸手续费二（FOB*人名币外汇汇率）/（1-外贸手续费率）*外贸手续费率

D、外贸手续费二（CIF*人名币外汇汇率）/（1-外贸手续费率）*外贸手续费率

答案：B

解析：该题主要考察的是：进口从属费的计算

“外贸手续费二到岸价格X人民币外汇汇率X外贸手续费率”

25.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应

当按。执行。

A、原价格

B、新价格

C、市场价格

D、原价和新价的平均价格

答案：B

解析：本题考查合同履行的原则。

变动情况原则价格上涨价格下跌

按期交付的就新原则按新价格按新价格

逾期交付标的就低原则原价格新价格

谕期

逾期提取标的就高原则新价格原价格

26.关于设计概算的调整，下列说法正确的是（）。

A、若设计概算已通过批准，则不得调整

B、一个工程可多次调整设计概算

C、当发生超出原设计范围的重大变更时，允许调整概算

D、当市场价格波动较大超出价差预备费时，允许调整概算

答案：C

解析：设计概算经批准后，一般不得调整。一个工程只允许调整一次概算。允许

调整概算的原因包括以下几点：超出原设计范围的重大变更；超出基本预备费规

定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加；超出工程造价调整

预备费的国家重大政策性的调整。

27.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提

是当事人提交()o

A、合同公证书

B、仲裁协议书

C、履约保函

D、合同担保书

答案：B

解析：本题考查的是解决合同争议的方法。仲裁应根据合同中的仲裁条款或事后

达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构。

28.工程项目实现有条件的“边设计、边施工”的承包模式是()。

A、总分包模式

B、CM承包模式

C、Partnering模式

D、合作体承包模式

答案：B

解析：CM(ConstructionManagement)模式是指由建设单位委托一家CM单位承担

项目管理工作，该CM单位以承包商身份进行施工管理，并在一定程度上影响工

程设计活动，组织快速路径(Fast-Track)的生产方式，使工程项目实现有条件的

“边设计、边施工”。

29.（2015年）建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用

比较的是（）。

A、动力供应费

B、燃料运入费

C、产品运出费

D、建材运输费

答案：D

解析：该题主要考察的是：项目决策阶段影响工程造价的主要因素

“项目投资费用包括土地征购费、拆迁补偿费、土石方工程费、运输设施费、排

水及污水处理设施费、动力设施费、生活设施费、临时设施费、建材运输费等。

项目投产后生产经营费用比较包括原材料、燃料运入及产品运出费用，给水、排

水、污水处理费，动力供应费用等。”

30.（2014年）可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在土（）%

以内。

A、5

B、10

C、15

D、20

答案：B

解析：详细可行性研究阶段的投资估算。此时项目的细节已清楚，并已进行了建

筑材料、设备的询价，亦已进行了设计和施工的咨询，但工程图纸和技术说明尚

不完备。可根据此时期的投资估算额进行筹款。这一阶段称为确定估算，或称控

制估算。其对投资估算精度的要求为误差控制在±10%以内。

31.（2015年）下列工程中，属于分部工程的是（）。

A、既有工厂的车间扩建工程

B、工业车间的设备安装工程

C、房屋建筑的装饰装修工程

D、基础工程中的土方开挖工程

答案：C

解析：本题考查的是工程项目的组成和分类，分部工程包括：地基与基础、主体

结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气，智能建筑、通风与

空调、电梯、建筑节能等分部工程。

32.（2014年）关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是（）o

A、合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约

定返还垫资利息

B、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理

C、当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计

算利息

D、垫资达到合同综合一定比例以上时为无效合同

答案：B

解析：本题考查的是垫资施工合同的价款纠纷处理。当事人对垫资没有约定的,

按照工程欠款处理。

33.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。

A、不同投标人的投标报价呈现规律性差异

B、不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制

C、不同投标人委托了统一单位或个人办理某项投标事宜

D、投标人之间约定中标人

答案：D

解析：有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：1）投标人之间协商投标报

价等投标文件的实质性内容；2）投标人之间约定中标人；3）投标人之间约定部分

投标人放弃投标或者中标；4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按

照该组织要求协同投标;5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的

其他联合行动。

34.下列关于工程代建制的说法中，正确的是。。

A、工程代建制是一种针对经营性政府投资项目的建设实施组织方式

B、工程代建单位参与工程项目前期的策划决策和建成后的经营管理

C、在项目建设期间，工程代建单位存在经营性亏损或盈利

D、工程代建制由专业化的工程项目管理单位作为代建单位

答案：D

解析：工程代建制是一种针对非经营性政府投资项目的建设实施组织方式，专业

化的工程项目管理单位作为代建单位，在工程项目建设过程中按照委托合同的约

定代行建设单位职责。在项目建设期间,工程代建单位不存在经营性亏损或盈利,

通过与政府投资管理机构签订代建合同，只收取代理费、咨询费。如果在项目建

设期间使投资节约，可按合同约定从所节约的投资中提取一部分作为奖励。

35.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为

20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定期的台班耗用量应为（）台班。

A、8.0

B、10.0

C、12.0

D、12.5

答案：C

解析：施工机械台班时间定额=1/100=0.01（台班/m3）预算定额机械耗用台班二

0.01X（1+20%）=0.012（台班/m3）挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量二

1000X0.012=12（台班）o

36.施工单位在施工中发生如下事项：完成业主要求的合同外用工花费3万元；

由于设计图纸延误造成工人窝工损失1万元；施工电梯机械故障造成工人窝工损

失2万元。施工单位可向业主索赔的人工费为（）万元。

A、3

B、5

C、4

D、6

答案：C

解析：施工单位可向业主索赔的人工费为（3+1）万元=4万元。

表7-3《建设工程JUL合同（示范文本）》GF-2017-0201

中承包人的索嬉事件及可林信内容

可补馋内容

序号条款号

L期费用

11.6.1延迟提供留微7V7

21.9或工中发尻文物，古遗77

32.4.1K迟提供施工场地VVV

47.6德工中遇到不利的城条忤\，V

58.1提前向承包人提供材1艘设备7

续去7-3

町外僮内容

序号条款号索赔♦件

工期费用利利

一-一

68.11发包人发供材料.丁程设男不合格败域达提供或变更交货地点7VV

77.4承包人依据发包人提供的H设贵料分女浏及放峻蜡议77V

86.1.9.1因发包人取四过或承包人人G工僮事故V

97.5.1因发包人原因选改工期低课7VV

107.7异常易劣的气候条件号致工期黛澳y

II7.9款也人提前或工7

127.8.1发但人货件*!＜遗或UHHOiVVV

137.8.6停后因发包人JR因无法按时复工7VV

145.1.2因发包人瞅因导政承也人工程退工7VV

1$5.2.3工程建对已皎0效的勘蔽工程筌求旗然检查网检表结果合格7V

165.4.2因没包人提供的材料,工修设备造KT.程不合格7VV

承包人应工程脩要求对材料.工程设备相工程重斫检311检

175.3.3V7V

管结果合格

1811.2君盛日后正律的变化V

191342发也人在工程线：TIW提R占用工物77V

201112因发包人的摩因导致工程试运行失效VV

211S.X2工程移交后因发包人原因出院所的缺陷或摘坏的修乂VV

221332JL程移交后因发包人颇因出现的“防修复后的试舱和试运行7

2317.3.2⑹因不可忧力停工剜间应工程每要求制管、清网'ttMTWV

2417.3,2(4)因不町抗力造成工期V

2516.1.1(5)因发但人遑妁，政承也人加停厩工7VV

37.关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。

A、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予

支持

B、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担

C、竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修

复费用

D、安装后发现甲供设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应

支付承包人设备拆除、重新安装的费用

答案：B

解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。建设工程经竣工验收不合格的，按照

以下情形分别处理：(1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包

人承担修复费用的，应予支持。(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承

包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有

过错的，也应承担相应的民事责任。

38.关于规费的计算，下列说法正确的是。。

A、规费具有强制性，根据其组成又可细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费

用

B、规费由社会保险费和工程排污费组成

C、社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤

保险费

D、规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成

答案：C

解析：规费项目清单应按照下列内容列项：社会保险费，包括养老保险费、失业

保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费，住房公积金。出现计价规范中

未列的项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项。规费和增值税必

须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

39.关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是。。

A、企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价

B、专利权转让价格按成本估计进行

C、自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理

D、行政划拨的土地使用权作为无形资产核算

答案：C

解析：本题考查的是新增资产价值的确定。选项A错误，企业接受捐赠的无形资

产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价；选项B错误，专利权

转让不按成本估价，按照其所能带来的超额收益计价；选项D错误，通过行政划

拨的土地，土地使用权就不能作为无形资产核算。

40.关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是()。

A、A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成

B、B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组

成

C、C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入巨形成现金流出的全

部费用

D、D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成

答案：C

解析：非生产性建设项目总投资一般仅指工程造价，故A选项错误。生产性建设

项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分，故B选项错误。建设

投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，故D选项错误。

41.关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()o

A、招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B、中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C、工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同

D、实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同

答案：D

解析：招标人和中标人应当在自中标通知书发出之日起30天内订立合同。实行

工程量清单计价的工程，应采用单价合同口建设规模较小，技术难度较低，工期

较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可以采用总价合同；紧急抢险、救灾

以及施工技术特别复杂的建设工程可以采用成本加酬金合同。

42.对外贸易货物运输保险费的计算公式是（）。

A、运输保险费=（F0B+国外运费）/（1-保险费率）X保险费率

B、运输保险费二（CIF+国外运费）/（1-保险费率）X保险费率

C、运输保险费=（F0B+国外运费）/（1+保险费率）X保险费率

D、运输保险费二（CFR+国外运费）/（1-保险费率）X保险费率

答案：A

解析：本题考查的是运输保险费的计算公式。原文是：运输保险费二［原币货价（F

0B）+国外运费］/（1-保险费率）X保险费率

43.关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是。。

A、凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志

B、凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图

C、平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图

D、重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志

答案：D

解析：（1）凡按图竣工没有变动的，由承包人（包括总包单位和分包单位）在

原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。（2）凡在施工过程中，虽

有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制,

由承包人负责在原施工图（必须是新蓝图）上注明修改的部分，并附以设计变更

通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后，作为竣工图。（3）凡结构形式改

变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原

施工图上修改、补充时，应重新绘制改变后的竣工图。由原设计原因造成的，由

设计单位负责重新绘制；由施工原因造的，由承包人负责重新绘图；由其他原因

造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。承包人负责在新图上加盖“竣

工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。

44.某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工

程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是。。

A、概算指标法

B、类似工程预算法

C、概算定额法

D、综合吨位指标法

答案：C

解析：本题考查的是设计概算的编制。概算定额法适用于设计达到一定深度，建

筑结构尺寸比较明确，能按照设计的平面、立面、剖面图纸计算出褛地面、墙身、

门窗和屋面等分项工程（或扩大分项工程或扩大结构构件）工程量的项目。

45.既是编制项目建议书、可行性研究报告等前期工作阶段投资估算的依据，也

可以作为编制固定资产长远规划投资额的参考的是（）。

A、工程建设投资估算指标

B、概算指标

C、预算定额

D、概算定额

答案：A

解析：工程建设投资估算指标是编制项目建议书、可行性研究报告等前期工作阶

段技资估算的依据，也可以作为编制固定资产长远规划投资额的参考。投资估算

指标为完成项目建设的投资估算提供依据和手段，它在固定资产的形成过程中起

着投资预测、投资控制、投资效益分析的作用，是合理确定项目投资的基础。

46.（2011年）建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于（）。

A、工程设计

B、工程招标

C、工程施工

D、工程结算

答案：A

解析：（1）以设计阶段为重点的全过程造价管理。工程造价管理贯穿于工程建设

全过程的同时，应注重工程设计阶段的造价管理。工程造价管理的关键在于前期

决策和设计阶段，而在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。

47.（2014年）下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不

影响民用建筑的因素是（）

A、建筑物平面形状

B、项目利益相关者

C、柱网布置

D、风险因素

答案：C

解析:本题考查的是影响工业建设项目的因素,其中包括总平面设计、工艺设计、

建筑设计、材料选用和设备选用，其中建筑设计中包括柱网布置。

48.下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（）。

A、A.未达到固定资产标准的设备购置费

B、B.达到固定资产标准的设备购置费

C、C.引进设备时备品备件的测绘费

D、D.引进设备的专利使用费

答案：A

解析：工具、器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保

证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器

具、生产家具和备品备件等的购置费用。

49.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，按照我国《合同法》规定，要约

和承诺的生效是指。。

A、要约到达受要约人、承诺通知发出

B、要约通知发出、承诺通知发出

C、要约通知发出、承诺通知到达要约人

D、要约到达受要约人、承诺通知到达要约人

答案：D

解析：按照我国《合同法》规定，要约和承诺的生效是指要约到达受要约人、承

诺通知到达要约人。

50.用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的

费用项目是（）o

A、材料费

B、税金

C、专用工具费

D、包装费

答案：B

解析：国产非标准设备原价中的利润，按照材料费、加工费、辅助材料费、专用

工具费、废品损失费、包装费之和乘以一定百分比计算。

51.在计算预算定额人工消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要

用工外，还应包括0。

A、劳动定额规定应增（减）计算的用工

B、劳动定额内不包括的材料加工用工

C、施工中不可避免的其他零星用工

D、质量检查和隐蔽工程验收用工

答案：A

解析：基本用工指完成一定计量单位的分项工程或结构构件的各项工作过程的施

工任务所必需消耗的技术工种用工。基本用工包括：完成定额计量单位的主要用

工；按劳动定额规定应增（减）计算的用工量。

52.（2016年）根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单

位应当申请延期，延期的规定是0。

A、以两次为限,每次不超过2个月

B、以三次为限，每次不超过2个月

C、以两次为限，每次不超过3个月

D、以三次为限，每次不超过3个月

答案：C

解析：该题主要考察的是：施工许可证的有效期限，建设单位应当自领取施工许

可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延

期以两次为限，每次不超过3个月。

53.（2016年）下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温

或绝热工程安装工程费的是（）。

A、设备原价X设备安装费率（％）

B、重量（体积、面积）总量X单位重量（体积、面积）安装费指标

C、设备原价X材料费占设备费百分比X材料安装费率（％）

D、安装工程功能总量X功能单位安装工程费指标

答案：B

解析：3）工业炉窑砌筑和保温工程安装费估算。以单项工程为单元，以“t”、

“m3”或m2”为单位，套用技术标准、材质和规格、施工方法相适应的投资估

算指标或类似工程造价资料进行估算。安装工程费二重量（体积、面积）总量X单

位重量（“m3”、“m2”）安装费指标

54.建设工程采用DBB模式的特点是（）o

A、责权利分配明确，指令易贯彻

B、不利于控制工程质量

C、业主组织管理简单

D、工程造价控制难度小

答案：A

解析：采用DBB模式的优点：建设单位、设计单位、施工总承包单位及分包单位

在合同约束下，各自行使其职责和履行义务，责权利分配明确；建设单位直接管

理工程设计和施工，指令易贯彻。而且由于该模式应用广泛、历史长，相关管理

方法较成熟，工程参建各方对有关程序都比较熟悉。

55.某建设项目静态投资20000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年，

计划每年完成投资50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期价差预备费为

O万元。

A、1006.25

B、1525.00

C、2056.56

D、2601.25

答案：C

解析：本题考查的是可行性研究阶段的投资估算。第一年的价差预备费=10000

x[（1+5%）1+1-0.5-1]=759.30（万元），第二年的价差预备费=10000X[（1

+5%）1+2-0.5-11=1297.26（万元）,价差费合计=759.30+1297.26=2056.

56（万元）。

56.推行限额设计时，初步设计阶段的直接控制目标是（）。

A、经批准的投资估算

B、经批准的设计概算

C、经批准的施工图预算

D、经确定的工程合同价

答案：A

解析：运用设计标准与标准设计、价值工程和限额设计方法等，以可行性研究报

告中被批准的投资估算为工程造价目标值，控制和修改初步设计以满足投资控制

目标的要求。

57.在工程合同履行过程中出现施工合同无效导致价款纠纷的处理原则，以下说

法正确的是()。

A、建设工程施工合同无效，则无论竣工验收是否合格，承包人请求支付工程价

款的，均不予支持

B、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程

经竣工验收合格，发包人承担修复费用

C、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程

经竣工验收不合格，发包人应向承包人支付由此造成的损失费

D、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程

施工合同的行为无效

答案：D

解析：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合

同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设

工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。人修复后

的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

58.根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业可以从事工程

造价O万元以下各类建设项目的工程造价咨询业务。

A、2000

B、3000

C、4000

D、5000

答案：D

解析:工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动，不受行政区域限制。其中，

甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务；乙级工程造

价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目的工程造价

咨询业务。

59.根据我国《合同法》，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起

0内行使。

A、5年

B、2年

C、1年

D、6个月

答案：C

60.(2013年)关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是()。

A、施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础

B、施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据

C、施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据

D、施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据

答案：A

解析：施工图预算对投资方的作用有：①施工图预算是设计阶段控制工程造价的

重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施；②施工图预算是控制

造价及资金合理使用的依据；③施工图预算是确定工程招标控制价的依据；④施

工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。施工

图预算对施工企业的作用有：①施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础；②

施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容；③施工图预

算是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据；④施工图预算是施工企

业控制工程成本的依据；⑤施工图预算是进行“两算”对比的依据。

61.关于建设工程的分部组合计价，下列说法正确的是（）。

A、适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价

B、要求将建设项目细分到最基本的构造单元

C、是利用产出函数进行计价

D、具有自上而下、由粗到细的计价组合特点

答案：B

解析：工程造价计价的主要思路就是将建设项目细分至最基本的构造单元，找到

了适当的计量单位及当时当地的单价，就可以采取一定的计价方法，进行分部组

合汇总，计算出相应工程造价。工程计价的基本原理就在于项目的分解与组合.

选项A错误,如果一个建设项目的设计方案已经确定，常用的是分部组合计价法。

选项C错误，当一个建设项目还没有具体图样和工程量清单时，需要利用产出函

数对建设项目投资进行匡算。选项D错误，工程计价是自下而上的分部组合计价。

62.投资估算指标的编制步骤不包括（）o

A、对比分析阶段

B、收集整理资料阶段

C、平衡调整阶段

D、测算审查阶段

答案：A

解析：投资估算指标的编制步骤包括收集整理资料阶段、平衡调整阶段、测算审

查阶段。

63.（2014年）关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法

中正确的是（）

A、当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变

B、市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格

风险

C、人工费变化发生的风险全部由发包人承担

D、承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担

答案：A

解析：本题考查的是工程清单的风险承担原则。B选项，施工单位承担10%以内

的施工机具使用费的风险；C选项应是法律法规等导致的人工费的变化，承包人

不再承担风险；D选项，承包人的管理费用由承包人承担。

64.下列投资估算方法中，属于以设备费为基础估算建设项目固定资产投资的方

法是0。

A、生产能力指数法

B、朗格系数法

C、指标估算法

D、定额估算法

答案：B

解析：朗格系数法属于系数估算法的一种，这种方法是以设备购置费为基数，乘

以适当系数来推算项目的静态投资。

65.(2013年)根据《建筑工程施工质量验收统一验收标准》，下列工程中，属于

分项工程的是()。

Av电气工程

B、钢筋工程

C、屋面工程

D、桩基工程

答案：B

解析：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分

的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制

作与安装、钢结构基础等工程。

66.工程量清单计价中，不是编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是()o

A、资料和指数

B、国家、地区或行业定额

C、工程造价信息

D、投标人拟定的施工组织设计方案

答案：D

解析：（二）投标报价的编制依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2

013规定，投标报价应根据下列依据编制：（1）《建设工程工程量清单计价规范》

GB50500—2013与专业工程量计算规范。（2）国家或省级、行业建设主管部门颁

发的计价办法。（3）企业定额，国家或省皱、行业建设主管部门颁发的计价定额。

⑷招标文件、工程量清单及其补充逋知、答疑纪要。（5）建设工程设计文件及相

关资料。（6）施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案。

⑺与建设项目相关的标准、规范等技术资料。（8）市场价格信息或工程造价管理

机构发布的工程造价信息。⑼其他的相关资料。招标控制价的编制依据是指在

编制招标控制价时需要进行工程量计量、价格确认、工程计价的有关参数、率值

的确定等工作时所需的基础性资料，主要包括：（1）现行国家标准《建设工程工

程量清单计价规范》GB50500—2013与专业工程量计算规范。（2）国家或省级、

行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。（3）建设工程设计文件及相关资

料。（4）拟定的招标文件及招标工程量清单。（5）与建设项目相关的标准、规范、

技术资料。（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案。⑺工程造价管理机构

发布的工程造价信息，但工程造价信息没有发布的，参照市场价。（8）其他的相

关资料。

67.根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号），职工的劳

动保险费应计入。。

A、规费

B、企业管理费

C、措施费

D、人工费

答案：B

解析：劳动保险和职工福利费：是指由企业支付的职工退职金、按规定支付给离

休干部的经费，集体福利费、夏季防暑降温、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等。

属于企业管理费。

68.竣工验收的准备工作不包括。。

A、整理技术资料

B、绘制竣工图

C、编制竣工决算

D、组织验收委员会

答案：D

解析：本题考查的是工程项目建设程序。建设单位应认真做好工程竣工验收的准

备工作，主要包括：（1）整理技术资料；（2）绘制竣工图；（3）编制竣工决

算。

69.程项目代建合同生效后，为了保证政府投资的合理使用，代建单位须提交工

程概算投资（）左右的履约保函。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

答案：B

70.在规费计算中，社会保险费和住房公积金的计算基数通常是()。

A、工程定额人工费与机械费之和

B、工程定额人工费

C、工程定额人工费、材料费与机械费之和

D、分部分项工程费

答案：B

解析：本题考查的是规费的计算。社会保险费和住房公积金应以定额人工费为计

算基础。

71.根据《工程造价咨询企业管理办法》，属于甲级工程造价咨询企业资质标准

的是。。

A、专职专业人员中取得造价工程师注册证书的人员不少于6人

B、企业注册资本不少于50万元

C、企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万元

D、人均办公建筑面积不少于6m

答案：C

解析：选项A错误，甲级工程造价咨询企业专职专业人员中取得造价工程师注册

证书的人员不少于10人；选项B错误，企业注册资本不少于100万元；选项C

正确，企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万元；选项D错误，人

均办公建筑面积不少于10m。

72.根据我国建设市场发展现状，工程量清单计价和计量规范主要适用于()。

A、项目建设前期各阶段工程造价的估计

B、项目初步设计阶段概算的预测

C、项目施工图设计阶段预算的预测

D、项目合同价格的形成和后续合同价格的管理

答案：D

解析：本题考查的是工程计价标准和依据。工程量清单计价依据主要适用于合同

价格形成以及后续的合同价款管理阶段。

73.关于设备运杂费估算的说法，正确的是（）。

A、国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费

B、国产设备运至工地后发生的装卸费不应包括在运杂费中

C、设备运杂费不包括设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费

D、工程承包公司采购设备的相关费用不应计入运杂费

答案：A

解析：B,国产设备运至工地后发生的装卸费应包括在运杂费中；C,设备运杂费

包括设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费；D,工程承包公司采购设备

的相关费用应计入运杂费。所以A正确。

74.在计算预算定额人工工日消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的

主要用工外，还应包括。。

A、劳动定额规定应增（减）计算的用工

B、劳动定额内不包括的材料加工用工

C、施工中不可避免的其他零星用工

D、质量检查和隐蔽

答案：A

解析：基本用工中包括完成定额计量单位的主要用工和劳动定额规定应增(减)

计算的用工。B属于辅助用工，C、D属于人工幅度差。

75.某典型工程，其建筑工程造价的构成及相关费用与上年度同期相比的价格指

数如下表所示。和去年同期相比，该典型工程的建筑工程造价指数为()。

刖费名你人工费材料费机板使用费企业管理费利涧现由税金

---------

造价(万元)110645554°6650341000

指数128110105no—

A、109.76

Bv110.32

C、111.05

D、111.41

答案：A

解析：建筑安装工程造价指数的公式是根据加权调和平均数指数推导的，是平均

数指数。

建筑安装__________报告期建筑安装

I.丽

制

程造价指数s报告财报审期施r.报告期

AT材料费,机具使用费企业伴理费

材料费施匚机且企业件麻胡利润+规费+税金

AT指

r数l

指数使用费指数指数

__________________1000

109.76%

:10二一645।55+4()~~~ZT

I28Mifo^io5j?iio%uw

76.测编定额时，需对施工过程进行分解。对比工作过程的特点，工序还应具有

的特征是()。

A、人员编制不变

B、劳动工具不变

C、工作地点不变

D、工作时段不变

答案：B

解析：工序是工艺方面最简单的施工过程，表现为工作者、劳动对象、劳动工具

和工作地点均不变，是编制施工定额时主要的研究对象；工作过程由同一工人或

同一小组所完成的在技术操作上相互有机联系的工序的总合体，特点是人员编制

不变，工作地点不变，而材料和工具可以变换，因此，本题选项B属于工序特征

而不属于工作过程，B正确。

77.某项目施工成本数据如下表，根据差额计算法，成本降低率提高对成本降低

额的影响程度为（）万元。

项目单位计划实际差额

成本万元22024020

成本减低%33.50.5

率

成本减低万元6.68.41.8

•不.

A、0.6

B、0.7

C、1.1

D、1.2

答案：D

解析：（3.5%-3%）X240=1.2万元。八

78.建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目，非生产性建设

项目总投资（）。

A、只有固定投资，不包括流动资产投资

B、只有流动资产投资，不包括固定投资

C、包括固定投资和流动资产投资

D、以上说法均有误

答案：A

解析：生产性建设项目总投资包括工程造价（或固定资产投资）和流动资金（或流

动资产投资）。非生产性建设项目总投资一般仅指工程造价（或固定资产投资）

79.根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序，下列文件中具有最优先解释权

的是。。

A、规范标准

B、中标通知书

C、合同协议书

D、设计文件

答案：C

解析：本题考查的是施工合同示范文本。合同协议书优先解释合同文件。

80.施工投标报价的主要工作有：①复核工程量；②研究招标文件；③确定基础

标价；④编制投标文件，其正确的工作流程是0。

A、①②③④

B、②③①④

C、①②④③

D、②①③④

答案：D

解析：整个投标过程需遵循一定的程序进行表格投标报价编制流程图

81.（2017年考题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自。

之日起计算。

A、工程交付使用

B、竣工审计通过

C、工程价款结清

D、竣工验收合格

答案：D

解析：查工程质量保修，常规考点。保修期自竣工验收合格之日起