2024年高速公路建设劳务分包合同样本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年高速公路建设劳务分包合同样本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3劳务分包商第二条合同范围及工作内容2.1合同范围2.2工作内容2.3工程量及进度第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3支付进度第四条工期及进度4.1工期要求4.2进度计划4.3工期延误第五条质量标准及要求5.1质量标准5.2质量要求5.3质量控制第六条安全及环境保护6.1安全管理6.2环境保护6.3安全事故处理第七条劳务分包商的责任及义务7.1劳务分包商的责任7.2劳务分包商的义务第八条发包方和承包方的权利及义务8.1发包方的权利及义务8.2承包方的权利及义务第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同的变更、解除和终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的生效、变更和解除14.3附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即2024年高速公路建设项目的业主或其合法授权的代表。1.2承包方承包方是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即接受发包方委托，承担高速公路建设劳务分包工作的企业。1.3劳务分包商劳务分包商是指承包方根据本合同约定，将其承担的高速公路建设劳务工作的一部分或全部分包给的其他企业或个人。第二条合同范围及工作内容2.1合同范围本合同范围内的劳务工作包括但不限于：土建工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程、绿化工程等相关建设工作。2.2工作内容劳务分包商应按照承包方的要求，完成分包范围内的工作任务，包括但不限于：施工准备、现场施工、质量控制、安全防护、环境保护等。2.3工程量及进度劳务分包商应按照承包方提供的工程量清单和施工进度计划，按时完成分包范围内的工程量。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格本合同的劳务分包费用为人民币元整（大写：人民币元整），具体金额详见附件。3.2支付方式发包方应按照本合同约定的付款条款，向劳务分包商支付合同价款。支付方式可采用银行转账、支票等方式。3.3支付进度本合同的支付进度按照完成工程量的比例进行，具体支付进度详见附件。第四条工期及进度4.1工期要求劳务分包商应在本合同约定的工期内完成分包范围内的全部工作。4.2进度计划劳务分包商应按照承包方提供的施工进度计划，合理安排施工人员、材料和设备，确保工程进度。4.3工期延误如劳务分包商未按约定工期完成工作，应按照约定承担工期延误的责任。第五条质量标准及要求5.1质量标准劳务分包商应按照国家和行业标准，保证分包范围内工程的质量。5.2质量要求劳务分包商应对分包范围内的工程质量进行全面检查，确保工程质量符合标准要求。5.3质量控制劳务分包商应建立健全质量控制体系，对分包范围内的工程质量进行全过程控制。第六条安全及环境保护6.1安全管理劳务分包商应按照国家和行业安全管理规定，建立健全施工现场安全生产管理制度，确保施工安全。6.2环境保护劳务分包商应按照国家和行业环境保护规定，做好施工现场的环境保护工作，防止环境污染。6.3安全事故处理如发生安全事故，劳务分包商应立即启动应急预案，及时报告发包方和承包方，并按照相关规定处理。第八条发包方和承包方的权利及义务8.1发包方的权利及义务发包方有权按照合同约定，对劳务分包商的工作进行监督、检查和验收。发包方应按照约定时间支付合同价款，提供施工所需的相关资料和条件。8.2承包方的权利及义务承包方有权要求劳务分包商按照合同约定完成分包工作，并承担分包工作过程中的质量、安全、环保等责任。承包方应提供施工图纸、技术要求等相关资料，并协助劳务分包商完成施工。第九条违约责任9.1违约行为违约行为包括未按约定完成工作、质量不符合标准、工期延误等。9.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿具体违约赔偿金额和方式按照合同约定执行。第十条争议解决10.1争议解决方式争议可以通过友好协商解决，协商不成的，可以按照合同约定选择仲裁或诉讼解决。10.2争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为仲裁委员会；如选择诉讼，管辖法院为合同签订地人民法院。10.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同签订地。第十一条合同的变更、解除和终止11.1合同变更合同变更需双方协商一致，并书面确认。11.2合同解除合同解除需双方协商一致，并书面确认。11.3合同终止合同终止是指合同约定的权利和义务全部履行完毕。第十二条保密条款12.1保密内容保密内容包括合同双方的商业秘密、技术秘密、运营信息等。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止之日起计算，期限为年。12.3泄密责任如发生泄密事件，泄密方应承担相应的法律责任。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决争议解决方式、机构和地点按照本合同第十条执行。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2合同的生效、变更和解除合同自双方签字或盖章之日起生效。合同的变更和解除需双方书面确认。14.3附件附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入第三方介入是指在本合同执行过程中，除甲乙方之外的，为协助完成合同约定的工作任务而参与合同执行的一方或多方。第三方可以是中介方、咨询方、监理方、施工方等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于：合同履行过程中的咨询顾问、监理机构、材料供应商、施工分包商等。第二条第三方介入的程序及责任2.1第三方介入程序第三方介入应由甲乙方协商一致，并在合同中明确第三方介入的时间、范围和责任。2.2第三方责任第三方应按照甲乙方的要求，完成介入工作的任务，并对其工作质量、安全、进度等承担责任。2.3第三方权利第三方有权按照合同约定，获得相应的报酬和待遇。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方关系3.2第三方与乙方关系第三方应按照乙方的要求，完成工作任务，并接受乙方的监督和管理。3.3第三方与甲乙方的权益划分第三方的工作成果归甲乙方共同所有，甲乙方可根据合同约定，分享第三方的收益。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在履行合同时，因其故意或过失导致合同损失的最高赔偿限额。4.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额、工程风险等因素，由甲乙方协商确定，并在合同中明确。4.3第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，应由甲乙方协商一致，并书面确认。第五条第三方介入对合同其他条款的影响5.1合同价格第三方介入不影响合同价款，除非合同中另有约定。5.2支付方式第三方介入不影响支付方式，除非合同中另有约定。5.3工期及进度第三方介入不影响工期及进度，除非合同中另有约定。第六条第三方介入的变更和解除6.1变更第三方介入的变更应由甲乙方协商一致，并书面确认。6.2解除第三方介入的解除应由甲乙方协商一致，并书面确认。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方违约行为第三方违约行为包括未按约定完成工作、质量不符合标准、工期延误等。7.2第三方违约责任第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.3第三方违约赔偿具体违约赔偿金额和方式按照合同约定执行。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式争议可以通过友好协商解决，协商不成的，可以按照合同约定选择仲裁或诉讼解决。8.2争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为仲裁委员会；如选择诉讼，管辖法院为合同签订地人民法院。8.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同签订地。第九条第三方介入的法律适用及争议解决9.1法律适用本合同及其第三方介入相关条款适用中华人民共和国法律。9.2争议解决争议解决方式、机构和地点按照本合同第七条执行。第十条第三方介入的保密条款10.1保密内容保密内容包括第三方的工作成果、商业秘密等。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止之日起计算，期限为年。10.3泄密责任如发生泄密事件，泄密方应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：高速公路建设劳务分包合同协议书附件二：高速公路建设劳务分包工程量清单附件三：高速公路建设劳务分包施工进度计划附件四：高速公路建设劳务分包质量标准和要求附件五：高速公路建设劳务分包安全防护措施附件六：高速公路建设劳务分包环境保护措施附件七：高速公路建设劳务分包违约金计算方式附件八：高速公路建设劳务分包争议解决方式及机构附件九：高速公路建设劳务分包保密协议附件十：高速公路建设劳务分包不可抗力事件确认书说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间完成工作2.工程质量不符合标准3.工期延误4.未按约定支付合同价款5.未按约定提供施工条件或资料6.未按约定履行安全防护、环境保护等义务违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定，违约方应支付违约金，违约金的具体金额和计算方式见附件七。2.损失赔偿：因违约行为导致对方损失的，违约方应承担相应的损失赔偿责任。3.工期延误：每延误一天，违约方应支付合同价款一定比例的违约金。4.质量问题：如工程质量不符合标准，需返工修复，修复费用由违约方承担。示例说明：如果承包方未按约定时间完成工作，属于违约行为。根据合同约定，承包方应支付违约金，违约金金额为合同价款的1%。如承包方未按约定支付合同价款，属于违约行为。根据合同约定，承包方应支付违约金，违约金金额为未支付金额的2%。说明三：法律名词及解释：1.高速公路建设劳务分包合同：是指承包方将其承担的高速公路建设劳务工作的一部分或全部分包给劳务分包商，由劳务分包商完成分包范围内的工程。2.发包方：是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即2024年高速公路建设项目的业主