二零二五年度国际社区商品房预售合同书3篇_第1页
二零二五年度国际社区商品房预售合同书3篇_第2页
二零二五年度国际社区商品房预售合同书3篇_第3页
二零二五年度国际社区商品房预售合同书3篇_第4页
二零二五年度国际社区商品房预售合同书3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度国际社区商品房预售合同书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.预售商品房基本情况2.1商品房项目名称2.2商品房项目地址2.3商品房项目总建筑面积2.4商品房项目建筑层数及层高2.5商品房项目结构类型2.6商品房项目配套设施2.7商品房项目销售范围3.预售商品房价格及支付方式3.1商品房价格构成3.2商品房销售价格3.3首付款支付比例及时间3.4分期付款时间及金额3.5预售合同备案及付款证明4.商品房交付时间及条件4.1商品房交付时间4.2商品房交付条件4.3商品房交付手续4.4商品房交付标准5.商品房面积确认及争议处理5.1商品房面积确认方式5.2商品房面积误差处理5.3商品房面积争议处理6.产权登记及转移手续6.1产权登记手续6.2产权转移手续6.3产权登记费用及支付7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约金及赔偿标准8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除及终止手续9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.其他约定事项10.1不可抗力条款10.2通知及送达方式10.3合同附件10.4合同份数及效力11.合同生效及备案11.1合同生效条件11.2合同备案手续11.3合同备案时间12.合同解除及终止后的处理12.1商品房交付及退房12.2商品房款项退还12.3争议解决后的处理13.合同解除及终止后的法律责任13.1违约责任13.2违约金及赔偿标准13.3法律责任14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称出卖方:_______房地产开发有限公司买受方:_______先生/女士1.2合同双方地址出卖方地址:_______省_______市_______区_______路_______号买受方地址:_______省_______市_______区_______路_______号1.3合同双方法定代表人或授权代表出卖方法定代表人:_______买受方授权代表:_______1.4合同双方联系方式出卖方联系方式:电话_______,邮箱_______买受方联系方式:电话_______,邮箱_______2.预售商品房基本情况2.1商品房项目名称项目名称:_______国际社区2.2商品房项目地址项目地址:_______省_______市_______区_______路_______号2.3商品房项目总建筑面积项目总建筑面积:_______平方米2.4商品房项目建筑层数及层高建筑层数:_______层层高:_______米2.5商品房项目结构类型结构类型:_______2.6商品房项目配套设施配套设施:_______2.7商品房项目销售范围销售范围:_______3.预售商品房价格及支付方式3.1商品房价格构成价格构成:_______3.2商品房销售价格销售价格:_______元/平方米3.3首付款支付比例及时间首付款支付比例:_______首付款支付时间:_______3.4分期付款时间及金额分期付款时间及金额:_______3.5预售合同备案及付款证明预售合同备案:_______付款证明:_______4.商品房交付时间及条件4.1商品房交付时间交付时间:_______4.2商品房交付条件交付条件:_______4.3商品房交付手续交付手续:_______4.4商品房交付标准交付标准:_______5.商品房面积确认及争议处理5.1商品房面积确认方式确认方式:_______5.2商品房面积误差处理误差处理:_______5.3商品房面积争议处理争议处理:_______6.产权登记及转移手续6.1产权登记手续登记手续:_______6.2产权转移手续转移手续:_______6.3产权登记费用及支付登记费用及支付:_______8.争议解决方式8.1争议解决途径争议解决途径:双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构争议解决机构:无8.3争议解决程序争议解决程序:自争议发生之日起_______日内,双方应尽最大努力协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.其他约定事项9.1不可抗力条款不可抗力条款:本合同履行过程中,如因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可抗力因素导致合同无法履行或履行困难的,双方应相互理解,协商解决。因不可抗力导致合同无法履行的,合同自动解除,双方互不承担责任。9.2通知及送达方式(1)直接送达:送达至对方指定的地址。(2)邮寄送达:通过邮政快递或特快专递方式,送达至对方指定的地址。(3)电子邮件送达:发送至对方指定的电子邮箱。9.3合同附件合同附件:_______9.4合同份数及效力合同份数及效力:本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。10.合同生效及备案10.1合同生效条件合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同备案手续合同备案手续:本合同生效后_______日内,双方应向当地房地产管理部门办理备案手续。10.3合同备案时间合同备案时间:_______11.合同解除及终止后的处理11.1商品房交付及退房商品房交付及退房:因合同解除或终止,已交付的商品房,出卖方应按合同约定退还买受方已支付的款项。11.2商品房款项退还商品房款项退还:合同解除或终止后,出卖方应在_______日内退还买受方已支付的款项。11.3争议解决后的处理争议解决后的处理:争议解决后,双方应按照争议解决结果执行。12.合同解除及终止后的法律责任12.1违约责任违约责任:双方应按照合同约定承担违约责任。12.2违约金及赔偿标准违约金及赔偿标准:根据违约情况,违约方应支付违约金_______元,并赔偿对方因此遭受的损失。12.3法律责任法律责任:双方应按照相关法律法规承担相应的法律责任。13.合同签署及生效日期13.1合同签署日期合同签署日期:_______13.2合同生效日期合同生效日期:_______第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供相关服务或参与合同履行的任何个人或单位。1.2第三方介入范围(1)提供房产评估、咨询、代理等服务的机构或个人。(2)提供金融贷款、担保等服务的金融机构。(3)提供房屋维修、装修等服务的施工单位或个人。(4)提供法律咨询、争议调解等服务的律师、仲裁机构。2.第三方介入的引入程序2.1引入程序(1)甲乙双方协商一致,确定引入第三方的必要性。(2)甲乙双方共同与第三方签订合作协议,明确各方权利义务。(3)第三方应向甲乙双方出示相关资质证明和授权文件。3.第三方的责任及义务3.1责任(1)第三方应按照合作协议的约定,履行其职责,确保服务质量。(2)第三方在提供服务的过中,如因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。3.2义务(1)第三方应遵守国家法律法规及行业规范,确保服务合规合法。(2)第三方应保护甲乙双方的商业秘密和隐私。4.第三方的责任限额4.1责任限额(1)第三方在本合同项下的责任限额为_______元。(2)如第三方因违约行为给甲乙双方造成损失的,超过责任限额的部分,由第三方另行承担。5.第三方与其他各方的划分说明5.1责任划分(1)第三方仅对甲乙双方负责,对合同项下的第三方不承担责任。(2)第三方在履行职责过程中,如因甲乙双方原因导致损失的,甲乙双方应承担相应责任。5.2权利划分(1)第三方在履行职责过程中,有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。(2)第三方在履行职责过程中,有权根据实际情况调整服务方案,但需提前通知甲乙双方。6.第三方介入的变更及解除6.1变更(1)甲乙双方在合同履行过程中,如需变更第三方介入的内容,应协商一致,并签订补充协议。(2)变更后的协议应与本合同具有同等法律效力。6.2解除(1)如第三方违反合作协议,甲乙双方有权解除合作协议。(2)第三方解除合作协议后,应立即停止履行职责,并按照约定退还已收取的费用。7.第三方介入的法律适用7.1法律适用本合同中关于第三方介入的条款,适用中华人民共和国法律法规。7.2争议解决关于第三方介入的争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。8.本合同其他条款的适用本合同中关于第三方介入的修正条款,与本合同其他条款不一致的,以本修正条款为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:商品房预售许可证复印件要求:提供预售许可证复印件,需加盖出卖方公章。说明:此附件用于证明出卖方具备商品房预售资格。2.附件二:商品房项目规划许可证复印件要求:提供项目规划许可证复印件,需加盖出卖方公章。说明:此附件用于证明商品房项目规划符合相关要求。3.附件三:商品房项目竣工验收报告复印件要求:提供竣工验收报告复印件,需加盖出卖方公章。说明:此附件用于证明商品房项目已通过竣工验收。4.附件四:商品房项目测绘报告复印件要求:提供测绘报告复印件,需加盖测绘机构公章。说明:此附件用于证明商品房项目面积测量准确。5.附件五:购房合同要求:提供购房合同原件,需双方签字(或盖章)。说明:此附件为本合同的主要内容。6.附件六:付款凭证要求:提供付款凭证复印件,需加盖银行公章。说明:此附件用于证明买受方已按合同约定支付款项。7.附件七:商品房交付清单要求:提供商品房交付清单,需双方签字(或盖章)。说明:此附件用于证明商品房已按合同约定交付。8.附件八:产权登记证明要求:提供产权登记证明复印件,需加盖房产管理部门公章。说明:此附件用于证明商品房产权已登记在买受方名下。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)出卖方未按时交付商品房。(2)出卖方交付的商品房不符合合同约定的质量标准。(3)买受方未按时支付购房款。(4)买受方擅自改动商品房结构。(5)第三方在合同履行过程中造成损失。2.责任认定标准:(1)出卖方未按时交付商品房,每延迟一日,应向买受方支付_______元的违约金。(2)出卖方交付的商品房不符合合同约定的质量标准,买受方有权要求出卖方进行修复或退还购房款。(3)买受方未按时支付购房款,每延迟一日,应向出卖方支付_______元的违约金。(4)买受方擅自改动商品房结构,造成损失的,由买受方承担全部责任。(5)第三方在合同履行过程中造成损失,由第三方承担全部责任。3.违约行为示例说明:(1)出卖方未按时交付商品房,买受方有权要求出卖方支付_______元的违约金,并有权解除合同。(2)出卖方交付的商品房存在质量问题,买受方有权要求出卖方进行修复,修复期间,出卖方应向买受方支付_______元的临时安置费。(3)买受方未按时支付购房款,出卖方有权要求买受方支付_______元的违约金,并有权解除合同。(4)买受方擅自改动商品房结构,导致房屋损坏,买受方应承担修复费用及相应损失。(5)第三方在提供房屋维修服务过程中,因操作不当导致房屋损坏,第三方应承担修复费用及相应损失。全文完。二零二四年度国际社区商品房预售合同书1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.商品房基本信息2.1商品房项目名称2.2商品房位置2.3商品房面积2.4商品房户型2.5商品房楼层2.6商品房朝向3.预售价格及支付方式3.1预售价格3.2付款方式3.3付款时间节点3.4逾期付款违约责任4.合同签订及生效4.1合同签订时间4.2合同生效时间4.3合同生效条件5.商品房交付5.1商品房交付时间5.2商品房交付条件5.3商品房交付手续5.4商品房交付责任6.商品房质量及保修6.1商品房质量标准6.2商品房保修期限6.3商品房保修范围6.4商品房保修责任7.商品房产权转移7.1商品房产权登记7.2商品房产权转移手续7.3商品房产权转移责任8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除及终止手续8.4合同解除及终止责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同附件11.1附件一:商品房预售许可证11.2附件二:商品房买卖合同11.3附件三:商品房平面图12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更效力13.合同解除及终止后的处理13.1商品房交付及产权转移13.2违约责任承担13.3争议解决14.其他约定事项14.1合同履行地点14.2合同履行期限14.3合同解除及终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)出卖方:___________(2)买受方:___________1.2合同双方地址(1)出卖方地址:___________(2)买受方地址:___________1.3合同双方联系方式(1)出卖方联系方式:电话:___________,邮箱:___________(2)买受方联系方式:电话:___________,邮箱:___________2.商品房基本信息2.1商品房项目名称___________2.2商品房位置___________2.3商品房面积___________2.4商品房户型___________2.5商品房楼层___________2.6商品房朝向___________3.预售价格及支付方式3.1预售价格___________3.2付款方式___________3.3付款时间节点___________3.4逾期付款违约责任___________4.合同签订及生效4.1合同签订时间___________4.2合同生效时间___________4.3合同生效条件___________5.商品房交付5.1商品房交付时间___________5.2商品房交付条件___________5.3商品房交付手续___________5.4商品房交付责任___________6.商品房质量及保修6.1商品房质量标准___________6.2商品房保修期限___________6.3商品房保修范围___________6.4商品房保修责任___________7.商品房产权转移7.1商品房产权登记___________7.2商品房产权转移手续___________7.3商品房产权转移责任___________8.合同解除及终止8.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方违约,经另一方书面通知后仍未纠正;(3)双方协商一致解除合同。8.2合同终止条件(1)商品房交付后,买受方按约定支付全部房款;(2)商品房产权登记手续办理完毕;(3)合同约定的其他终止条件。8.3合同解除及终止手续(1)合同解除或终止前,双方应就相关事宜达成书面协议;(3)合同解除或终止后,双方应办理相关手续。8.4合同解除及终止责任(1)因不可抗力解除合同的,双方互不承担责任;(2)因一方违约解除合同的,违约方应承担相应的违约责任;(3)因双方协商一致解除合同的,双方互不承担责任。9.违约责任9.1违约情形(1)出卖方未按约定时间交付商品房;(2)出卖方提供的商品房质量不符合约定;(3)买受方未按约定时间支付房款;(4)买受方擅自改变商品房结构;(5)双方约定的其他违约情形。9.2违约责任承担(1)出卖方未按约定时间交付商品房的,应支付违约金;(2)出卖方提供的商品房质量不符合约定的,应负责修复或赔偿;(3)买受方未按约定时间支付房款的,应支付违约金;(4)买受方擅自改变商品房结构的,应恢复原状或赔偿损失;(5)双方约定的其他违约责任。9.3违约赔偿(1)违约金按实际损失计算,最高不超过总房款的_____%;(2)赔偿金按实际损失计算,最高不超过总房款的_____%。10.争议解决10.1争议解决方式(1)双方协商解决;(2)提交仲裁委员会仲裁;(3)依法向人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构(1)仲裁委员会;(2)人民法院。10.3争议解决程序(1)争议发生后,双方应在_______日内协商解决;(2)协商不成,可向约定的争议解决机构申请解决。11.合同附件11.1附件一:商品房预售许可证___________11.2附件二:商品房买卖合同___________11.3附件三:商品房平面图___________12.合同变更12.1合同变更条件(1)因不可抗力导致合同内容需要变更;(2)双方协商一致变更合同。12.2合同变更程序(1)提出变更请求;(2)双方协商达成一致;(3)签订变更协议。12.3合同变更效力变更协议自双方签字盖章之日起生效。13.合同解除及终止后的处理13.1商品房交付及产权转移(1)商品房交付后,双方应办理产权转移手续;(2)商品房产权转移手续办理完毕,买受方取得商品房所有权。13.2违约责任承担(1)合同解除或终止后,双方应按照合同约定承担违约责任;13.3争议解决(1)合同解除或终止后,双方发生的争议应按照本合同第十条约定解决;(2)争议解决期间,双方应继续履行合同约定的义务。14.其他约定事项14.1合同履行地点___________14.2合同履行期限___________14.3合同解除及终止后的处理___________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除合同双方以外的,为协助合同履行或提供专业服务的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介机构、律师、评估机构、监理机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的顺利履行,提高合同履行的效率和质量,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。15.3第三方介入方式15.3.1中介机构介入(1)中介机构作为合同双方的中介,协助双方进行合同谈判、签订合同以及合同履行过程中的沟通协调。(2)中介机构应具备相应的资质和信誉,并承担相应的责任。15.3.2专业服务机构介入(2)监理机构:负责对商品房建设过程进行监督,确保工程质量符合国家标准。(3)律师:提供法律咨询,协助解决合同履行中的法律问题。15.4第三方责任15.4.1第三方责任限额(1)第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。(2)第三方责任限额由双方在合同中约定,未约定的,按国家相关法律法规执行。15.4.2第三方责任划分(1)中介机构的责任:中介机构应尽到合理注意义务,确保合同双方的合法权益不受侵害。(2)专业服务机构的责任:专业服务机构应按照行业标准和技术规范提供专业服务,确保服务质量。(3)律师的责任:律师应提供专业的法律意见,协助双方解决合同履行中的法律问题。15.5第三方介入程序15.5.1第三方介入申请(1)合同双方协商一致,认为需要第三方介入的,可向第三方提出介入申请。(2)第三方应在收到介入申请后_______日内给予答复。15.5.2第三方介入协议(1)合同双方与第三方达成一致后,应签订第三方介入协议,明确各方的权利、义务和责任。(2)第三方介入协议作为本合同的补充协议,与本合同具有同等法律效力。16.甲乙双方额外条款及说明16.1甲方额外条款(1)甲方应向乙方提供第三方介入的相关资料和信息;(2)甲方应配合乙方与第三方进行沟通协调;(3)甲方应承担因第三方介入产生的合理费用。16.2乙方额外条款(1)乙方应向甲方提供第三方介入的相关资料和信息;(2)乙方应配合甲方与第三方进行沟通协调;(3)乙方应承担因第三方介入产生的合理费用。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分(1)第三方与甲方之间的沟通协调由甲方负责;(2)第三方在执行任务时,应遵守甲方的要求和规定;(3)第三方在履行职责过程中产生的法律责任由第三方自行承担。17.2第三方与乙方的划分(1)第三方与乙方之间的沟通协调由乙方负责;(2)第三方在执行任务时,应遵守乙方的要求和建议;(3)第三方在履行职责过程中产生的法律责任由第三方自行承担。17.3第三方与合同双方的划分(1)第三方在合同履行过程中的职责和责任由合同双方在合同中约定;(2)第三方在履行职责过程中,应尊重合同双方的合法权益;(3)第三方在履行职责过程中产生的争议,应按照合同约定或国家相关法律法规解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:商品房预售许可证要求:该许可证须为合法、有效的预售许可证,由当地房地产管理部门颁发。说明:该许可证是买卖双方签订本合同的前提条件,确保商品房预售的合法性。2.附件二:商品房买卖合同要求:该合同须为合法、有效的买卖合同,明确双方的权利和义务。说明:本合同附件二作为本合同的补充协议,与本合同具有同等法律效力。3.附件三:商品房平面图要求:平面图须清晰、准确,标注商品房的面积、户型、楼层等信息。说明:平面图是双方确认商品房具体信息的依据。4.附件四:商品房预售合同要求:该合同须为合法、有效的预售合同,明确预售双方的权利和义务。说明:该合同为本合同的基础,双方在签订本合同时应遵守预售合同的规定。5.附件五:商品房质量保证书要求:该保证书须由出卖方出具,承诺商品房的质量符合国家标准。说明:该保证书是出卖方对商品房质量的承诺,买受方在收房时有权核对。6.附件六:商品房交付确认书要求:该确认书须由双方签字确认,证明商品房已交付。说明:该确认书是商品房交付的凭证,双方应妥善保管。7.附件七:商品房产权转移登记申请表要求:该申请表须由买受方填写,向房地产管理部门申请产权转移登记。说明:该申请表是产权转移登记的必要文件。8.附件八:第三方介入协议要求:该协议须由合同双方与第三方共同签订,明确各方的权利、义务和责任。说明:该协议是第三方介入合同的补充,与本合同具有同等法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1出卖方未按约定时间交付商品房;1.2出卖方提供的商品房质量不符合约定;1.3买受方未按约定时间支付房款;1.4买受方擅自改变商品房结构;1.5第三方未履行合同约定的职责。2.违约责任认定标准:2.1出卖方未按约定时间交付商品房,每逾期一日,应向买受方支付_____%的违约金;2.2出卖方提供的商品房质量不符合约定,买受方有权要求出卖方修复或赔偿损失;2.3买受方未按约定时间支付房款,每逾期一日,应向出卖方支付_____%的违约金;2.4买受方擅自改变商品房结构,应恢复原状或赔偿损失;2.5第三方未履行合同约定的职责,应承担相应的违约责任。3.违约责任示例说明:3.1出卖方逾期交付商品房,买受方有权要求出卖方支付逾期交付违约金;3.2出卖方提供的商品房存在质量问题,买受方有权要求出卖方修复或赔偿损失;3.3买受方逾期支付房款,出卖方有权要求买受方支付逾期付款违约金;3.4买受方擅自改变商品房结构,出卖方有权要求买受方恢复原状或赔偿损失;3.5第三方未履行合同约定的职责,合同双方有权要求第三方承担相应的违约责任。全文完。二零二四年度国际社区商品房预售合同书2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立时间1.2合同生效条件1.3合同生效日期2.双方基本信息2.1开发商基本信息2.2买受人基本信息3.商品房基本情况3.1商品房位置3.2商品房面积3.3商品房户型3.4商品房配套设施4.预售款支付4.1首付款支付4.2中间款项支付4.3尾款支付5.商品房交付5.1交付时间5.2交付条件5.3交付手续6.商品房价格6.1商品房总价6.2商品房单价6.3付款方式7.交付后的权利义务7.1产权登记7.2商品房使用7.3维修责任8.违约责任8.1开发商违约责任8.2买受人违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同附件11.1附件一:商品房预售许可证11.2附件二:商品房买卖合同12.合同签订12.1合同签订时间12.2合同签订地点12.3合同签订人13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同修改14.3合同解除14.4合同解除后的处理第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同订立时间:本合同于2024年1月1日订立。1.2合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。1.3合同生效日期:自合同生效之日起,本合同正式生效。2.双方基本信息2.1开发商基本信息:名称:房地产开发有限公司地址:市区路号法定代表人:联系电话:138xxxx55552.2买受人基本信息:姓名:身份证号码:05678地址:市区路号联系电话:139xxxx66663.商品房基本情况3.1商品房位置:市区路号栋单元室。3.2商品房面积:建筑面积为100平方米。3.3商品房户型:三室两厅一卫。3.4商品房配套设施:中央空调、燃气、热水、电梯、停车位等。4.预售款支付4.1首付款支付:买受人应在合同签订之日起5个工作日内支付首付款,首付款比例为总价的30%。4.2中间款项支付:买受人应在商品房交付前,按约定的进度支付中间款项。4.3尾款支付:商品房交付后,买受人应在验收合格之日起10个工作日内支付尾款,尾款比例为总价的70%。5.商品房交付5.1交付时间:商品房交付时间为2025年6月30日。5.2交付条件:商品房交付时,买受人应按照合同约定进行验收,验收合格后,开发商应向买受人交付商品房。5.3交付手续:商品房交付时,买受人应携带身份证、购房合同等相关证件,到开发商指定的地点办理交付手续。6.商品房价格6.1商品房总价:本商品房总价为人民币100万元。6.2商品房单价:本商品房单价为人民币1万元/平方米。6.3付款方式:买受人可采用银行按揭、一次性付款等方式支付购房款。7.交付后的权利义务7.1产权登记:商品房交付后,开发商应在3个月内办理产权登记手续,并将产权证交付买受人。7.2商品房使用:买受人自商品房交付之日起,享有对该商品房的占有、使用、收益和处分的权利。7.3维修责任:商品房在保修期内,因质量问题需要维修的,由开发商负责维修。保修期为商品房交付之日起两年。8.违约责任8.1开发商违约责任:8.1.1若开发商未按合同约定时间交付商品房,每逾期一日,应向买受人支付相当于已付款总额0.1%的违约金。8.1.2若开发商交付的商品房不符合合同约定或存在质量问题,应在买受人提出后15日内进行修复,否则应退还买受人已付房款并支付相应利息。8.1.3若开发商未能按合同约定办理产权登记,每逾期一日,应向买受人支付相当于已付款总额0.05%的违约金。8.2买受人违约责任:8.2.1若买受人未按合同约定支付购房款,每逾期一日,应向开发商支付相当于逾期款项0.1%的违约金。8.2.2若买受人单方面解除合同,应向开发商支付相当于已付款总额10%的违约金。9.争议解决9.1争议解决方式:双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构:市仲裁委员会。10.合同解除10.1合同解除条件:10.1.1开发商严重违约,导致合同无法继续履行。10.1.2买受人严重违约,导致合同无法继续履行。10.2合同解除程序:任何一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方,并说明理由。11.合同附件11.1附件一:商品房预售许可证11.2附件二:商品房买卖合同12.合同签订12.1合同签订时间:本合同于2024年1月1日签订。12.2合同签订地点:市区路号栋室。12.3合同签订人:开发商代表:;买受人代表:。13.合同生效13.1合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同生效日期:自合同生效之日起,本合同正式生效。14.其他约定事项14.1不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。14.2合同修改:本合同任何条款的修改,必须经双方书面同意,并签订补充协议。14.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照合同约定处理已付款项、商品房交付等事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同所称第三方,包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构、律师事务所、会计师事务所等,其介入本合同旨在协助合同履行、提供专业服务或解决争议。15.2第三方介入方式:15.2.1中介机构介入:在商品房预售过程中,中介机构作为买卖双方的中介,协助双方完成合同签订、款项支付、商品房交付等事宜。15.2.3监理机构介入:在商品房建设过程中,监理机构对工程质量进行监督,确保工程质量符合合同约定。15.2.4律师事务所介入:在合同签订、履行或解除过程中,律师事务所提供法律咨询、起草法律文件等服务。15.2.5会计师事务所介入:在合同履行过程中,会计师事务所对财务报表进行审计,确保财务状况真实、合法。16.第三方责任限额16.1第三方责任:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。16.2责任限额:16.2.1中介机构责任限额:中介机构因未尽职责导致合同履行出现问题的,其赔偿责任不超过买受人已付款总额的5%。16.2.2评估机构责任限额:评估机构因评估结果错误导致合同履行出现问题的,其赔偿责任不超过买受人已付款总额的3%。16.2.3监理机构责任限额:监理机构因监理不力导致工程质量问题的,其赔偿责任不超过开发商因质量问题而产生的维修费用。16.2.4律师事务所责任限额:律师事务所因法律文件错误导致合同履行出现问题的,其赔偿责任不超过买受人已付款总额的2%。16.2.5会计师事务所责任限额:会计师事务所因审计不实导致合同履行出现问题的,其赔偿责任不超过买受人已付款总额的1%。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与开发商的划分:17.1.1第三方作为开发商的合作伙伴,其职责限于提供专业服务,不参与开发商与买受人之间的合同履行。17.1.2开发商对第三方的行为承担责任,但第三方在履行职责过程中因自身原因导致的问题,由第三方自行承担责任。17.2第三方与买受人的划分:17.2.1第三方作为买受人的服务提供者,其职责限于协助买受人完成合同履行。17.2.2第三方对买受人承担责任,但买受人应自行承担因第三方服务不足或不当导致的风险。17.3第三方与买受人、开发商之间的责任划分:17.3.1第三方在履行职责过程中,若因自身原因导致合同履行出现问

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论