二零二五年度建筑工程施工监理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑工程施工监理合同本合同目录一览1.合同双方的基本信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息2.合同标的2.1工程概况2.2监理范围2.3工程质量要求3.监理职责与权限3.1监理单位职责3.2施工单位配合义务3.3监理单位权限4.工程进度与计划4.1工程进度要求4.2计划调整与审批5.质量控制5.1质量标准5.2质量检验5.3质量问题处理6.安全管理6.1安全责任6.2安全措施6.3事故处理7.合同价格与支付方式7.1合同价格7.2付款方式7.3付款期限8.合同期限与终止8.1合同期限8.2合同终止条件8.3合同解除程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准11.合同附件11.1附件一：工程概况及图纸11.2附件二：监理单位资质证书11.3附件三：施工单位资质证书12.合同生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案要求12.3合同备案程序13.其他约定事项13.1合同履行过程中的变更13.2合同解除后的处理13.3合同终止后的处理14.合同签署与生效日期14.1签署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方的基本信息1.1监理单位信息1.1.1监理单位名称：___________1.1.2监理单位地址：___________1.1.3监理单位法定代表人：___________1.1.4监理单位联系电话：___________1.2施工单位信息1.2.1施工单位名称：___________1.2.2施工单位地址：___________1.2.3施工单位法定代表人：___________1.2.4施工单位联系电话：___________2.合同标的2.1工程概况2.1.1工程名称：___________2.1.2工程地点：___________2.1.3工程规模：___________2.1.4工程类型：___________2.2监理范围2.2.1监理内容：包括但不限于工程质量、进度、安全等方面的监理工作。2.2.2监理范围包括：施工图纸会审、施工组织设计审查、施工过程监理、工程验收等。2.3工程质量要求2.3.1工程质量标准：符合国家有关工程建设强制性标准、设计文件和施工图纸的要求。2.3.2工程质量验收：按照国家标准和规范进行分项、分部、单位工程验收。3.监理职责与权限3.1监理单位职责3.1.1对施工单位的施工质量、进度、安全进行监督和管理。3.1.2对施工单位的施工方案、施工组织设计进行审查和提出建议。3.1.3对施工现场的安全生产进行监督检查，发现安全隐患及时提出整改要求。3.2施工单位配合义务3.2.1施工单位应积极配合监理单位的工作，提供必要的资料和条件。3.2.2施工单位应按照监理单位的要求，及时整改施工中存在的问题。3.3监理单位权限3.3.1对施工单位的不当行为有权提出整改意见或制止。3.3.2对违反国家有关工程建设强制性标准的行为有权要求施工单位停工整改。4.工程进度与计划4.1工程进度要求4.1.1按照合同约定的工期完成工程。4.1.2在工程进度计划中明确各阶段的施工节点和完成时间。4.2计划调整与审批4.2.1施工单位需在施工过程中根据实际情况提出进度调整申请。4.2.2监理单位对进度调整申请进行审批，并在必要时进行调整。5.质量控制5.1质量标准5.1.1施工单位应严格按照国家标准、行业标准和设计文件进行施工。5.1.2工程质量应达到合同约定的质量标准。5.2质量检验5.2.1监理单位对施工过程中的质量进行抽检。5.2.2施工单位应积极配合监理单位的抽检工作。5.3质量问题处理5.3.1发现质量问题，监理单位应及时通知施工单位进行整改。5.3.2施工单位应按要求整改质量问题，并经监理单位确认后恢复正常施工。6.安全管理6.1安全责任6.1.1施工单位负责施工现场的安全生产。6.1.2监理单位负责监督检查施工现场的安全生产。6.2安全措施6.2.1施工单位应制定安全生产措施，并落实到位。6.2.2监理单位应定期对安全生产措施进行检查。6.3事故处理6.3.1发生安全事故，施工单位应立即采取紧急措施，并报告监理单位。6.3.2监理单位应及时对事故进行调查处理。8.合同价格与支付方式8.1合同价格8.1.1本合同监理服务费用总额为人民币___________元整。8.1.2合同价格包含监理服务所需的人工、材料、设备、交通、通讯等费用。8.2付款方式8.2.1付款方式为分阶段支付，具体支付节点如下：8.2.1.1预付款：合同签订后___________日内支付合同总价款的___________%。8.2.1.2进度款：根据工程进度每完成___________%后支付相应款项。8.2.1.3验收款：工程竣工验收合格后___________日内支付合同总价款的___________%。8.2.1.4保修金：合同总价款的___________%作为保修金，在保修期满后无质量问题退还。8.3付款期限8.3.1付款期限应按照付款方式的具体约定执行，逾期付款应支付_____%的违约金。9.合同期限与终止9.1合同期限9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为___________年。9.2合同终止条件9.2.1合同期满自行终止。9.2.2.1双方协商一致；9.2.2.2因不可抗力导致合同无法履行；9.2.2.3一方严重违约，另一方提出终止合同。9.3合同解除程序9.3.1提出解除合同的一方应提前___________日书面通知对方；9.3.2收到解除合同通知的一方应在___________日内给予书面答复。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议；10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应通过书面协商解决争议；10.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决费用10.3.1争议解决过程中产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担。11.违约责任11.1违约情形11.1.1施工单位未按合同约定完成工程或提供质量不合格的工程；11.1.2监理单位未按合同约定履行监理职责；11.1.3任何一方未按合同约定支付款项。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿标准11.3.1违约金按合同总价款的_____%计算；11.3.2赔偿损失根据实际损失计算。12.合同附件12.1附件一：工程概况及图纸12.2附件二：监理单位资质证书12.3附件三：施工单位资质证书13.合同生效与备案13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章；13.1.2合同内容符合法律法规规定。13.2合同备案要求13.2.1本合同需报送相关主管部门备案。13.3合同备案程序13.3.1双方在合同签订后___________日内将合同报送备案。14.合同签署与生效日期14.1签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期14.2.1本合同自___________年___________月___________日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称的第三方，是指除甲乙双方以外的，在合同执行过程中，因特定目的而介入合同关系的其他法人、非法人组织或个人。15.2第三方介入原因15.2.1第三方介入合同关系的原因包括但不限于：15.2.1.1提供专业服务，如设计、咨询、检测等；15.2.1.2提供资金支持，如贷款、担保等；15.2.1.3提供物资供应，如建筑材料、设备等；15.2.1.4协助解决合同争议。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入合同关系，需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。15.4第三方责权利15.4.1第三方应按照其与甲乙双方签订的协议，履行相应的责任和义务。15.4.2第三方在合同关系中的权利包括：15.4.2.1获取合同约定的服务或物资；15.4.2.2收取合同约定的费用；15.4.2.3依法维护自身合法权益。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲乙双方在合同关系中的权利义务划分如下：15.5.1.1第三方与甲乙双方之间的权利义务，由其与甲乙双方签订的协议约定；15.5.1.2第三方对甲乙双方承担的责任，不因甲乙双方的内部关系而免除；15.5.1.3第三方对甲乙双方的义务，不因甲乙双方的内部关系而增加。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1.1第三方介入的书面协议应作为本合同的附件；16.1.2第三方介入的书面协议应明确甲乙双方的权利义务；16.1.3第三方介入的书面协议应经甲乙双方签字盖章。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额由甲乙双方在签订第三方介入协议时约定。17.2第三方的责任限额包括：17.2.1第三方在提供专业服务、物资供应或资金支持过程中产生的直接损失；17.2.2第三方因违反合同约定给甲乙双方造成的损失。17.3第三方责任限额的调整17.3.1在合同履行过程中，如第三方责任限额不足以覆盖可能发生的损失，甲乙双方可协商调整责任限额。17.4第三方责任限额的承担17.4.1第三方责任限额的承担，按照第三方介入协议的约定执行；17.4.2如第三方责任限额不足以赔偿损失，甲乙双方可按合同约定承担相应的补充责任。18.第三方介入的合同终止18.1如第三方介入的合同因任何原因终止，甲乙双方应立即通知对方，并采取必要措施终止本合同中与第三方相关的条款。18.2第三方介入的合同终止后，甲乙双方应按照本合同的约定继续履行各自的权利义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程概况及图纸详细要求：包含工程名称、地点、规模、类型、设计单位、施工单位、监理单位等信息，以及工程所需的主要图纸和设计文件。说明：本附件用于明确工程的基本情况和设计要求，是合同履行的重要依据。2.附件二：监理单位资质证书详细要求：提供监理单位的资质证书复印件，证明其具备相应的监理资质。说明：本附件用于证明监理单位具备合同约定的工作能力和资质。3.附件三：施工单位资质证书详细要求：提供施工单位的资质证书复印件，证明其具备相应的施工资质。说明：本附件用于证明施工单位具备合同约定的施工能力和资质。4.附件四：施工组织设计详细要求：包含施工组织设计的内容，包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明：本附件用于指导施工单位的施工活动，确保施工质量和安全。5.附件五：工程质量验收报告详细要求：包含工程质量验收的结果，包括分项、分部、单位工程验收报告。说明：本附件用于证明工程质量符合合同约定的标准。6.附件六：安全生产检查记录详细要求：包含安全生产检查的内容、时间、发现的问题、整改措施等。说明：本附件用于证明施工现场的安全生产措施得到有效执行。7.附件七：工程进度报告详细要求：包含工程进度情况，包括实际进度、计划进度、偏差分析等。说明：本附件用于监督和控制工程进度，确保工程按期完成。8.附件八：合同变更协议详细要求：包含合同变更的内容、原因、双方协商达成的协议等。说明：本附件用于记录合同变更的过程，确保变更的合法性和有效性。9.附件九：争议解决协议详细要求：包含争议解决的方式、程序、费用等。说明：本附件用于指导争议解决的过程，减少争议对合同履行的影响。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1施工单位未按合同约定完成工程或提供质量不合格的工程；1.2监理单位未按合同约定履行监理职责；1.3任何一方未按合同约定支付款项；1.4第三方未按协议约定履行义务；1.5任何一方违反合同约定的保密义务。2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；2.2违约金按合同总价款的_____%计算；2.3赔偿损失根据实际损失计算；2.4第三方违约责任按照其与甲乙双方签订的协议约定执行。3.违约责任示例说明：3.1施工单位未按期完成工程，造成工期延误，需支付合同总价款的_____%作为违约金；3.2监理单位未及时发现并报告安全隐患，导致安全事故发生，需承担相应的赔偿责任；3.3乙方未按期支付监理费用，需支付合同总价款的_____%作为滞纳金；3.4第三方未按协议约定提供物资，导致工程进度延误，需支付合同总价款的_____%作为违约金。全文完。二零二四年度建筑工程施工监理合同1本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期与地点1.3合同生效条件与时间2.工程概况2.1工程名称、地点与规模2.2工程建设内容与范围2.3工程总投资与建设周期3.监理单位与人员3.1监理单位资质与业绩3.2监理人员配备与职责3.3监理人员变更程序4.监理工作范围与内容4.1施工准备阶段监理工作4.2施工过程中监理工作4.3工程验收阶段监理工作5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额与构成5.2费用支付方式与时间5.3费用调整条款6.监理责任与义务6.1监理单位责任6.2监理人员责任6.3违约责任与赔偿7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限与方式7.3违约责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止后的处理11.合同附件11.1合同附件清单11.2附件内容与作用12.合同生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案要求12.3合同备案程序13.其他约定事项13.1其他约定事项内容13.2其他约定事项效力14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人员第一部分：合同如下：第一条合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1本合同由甲方（建设单位）和乙方（监理单位）签订。1.1.2甲方名称：____________________1.1.3甲方地址：____________________1.1.4乙方名称：____________________1.1.5乙方地址：____________________1.1.6甲方法定代表人：____________________1.1.7乙方法定代表人：____________________1.2合同签订日期与地点1.2.1本合同签订日期为____年____月____日。1.2.2合同签订地点为：____________________1.3合同生效条件与时间1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。（1）甲方提供完整的工程资料；（2）乙方完成监理人员配备；（3）合同双方确认合同内容无误。第二条工程概况2.1工程名称、地点与规模2.1.1工程名称：____________________2.1.2工程地点：____________________2.1.3工程规模：____________________2.2工程建设内容与范围2.2.1工程建设内容包括：____________________2.2.2工程建设范围：____________________2.3工程总投资与建设周期2.3.1工程总投资：____________________2.3.2工程建设周期：____年____月第三条监理单位与人员3.1监理单位资质与业绩3.1.1乙方具备国家规定的建筑工程施工监理资质。3.1.2乙方近三年内完成类似工程监理项目业绩。3.2监理人员配备与职责3.2.1乙方配备项目总监理工程师1名，监理工程师若干名。3.2.2项目总监理工程师负责全面协调、监督和管理监理工作。3.2.3监理工程师负责具体监理业务，包括现场巡查、质量控制、进度控制等。3.3监理人员变更程序3.3.1乙方如需变更监理人员，应提前向甲方书面报告，并经甲方同意。第四条监理工作范围与内容4.1施工准备阶段监理工作4.1.1审查施工图纸、施工组织设计等技术文件。4.1.2审查施工单位的资质、人员、设备等条件。4.1.3审查施工单位的施工方案、施工组织设计等。4.2施工过程中监理工作4.2.1现场巡查，确保施工质量、进度、安全等符合要求。4.2.2质量控制，对施工材料、工艺、检验等进行监督检查。4.2.3进度控制，对施工进度进行跟踪，确保工程按期完成。4.2.4安全管理，对施工现场进行安全检查，确保施工安全。4.3工程验收阶段监理工作4.3.1审查工程验收资料，确保验收合格。4.3.2组织工程验收，对验收结果进行监督。第五条监理费用及支付方式5.1监理费用总额与构成5.1.1本合同监理费用总额为：____________________5.1.2监理费用构成包括：监理人员费用、办公费用、交通费用等。5.2费用支付方式与时间5.2.1甲方按月支付监理费用，每月支付金额为：____________________5.2.2甲方应在每月____日前支付当月监理费用。5.3费用调整条款5.3.1如遇国家政策调整、工程规模变更等情况，监理费用可进行相应调整。第六条监理责任与义务6.1监理单位责任6.1.1乙方应严格按照国家法律法规、行业标准及合同约定，履行监理职责。6.1.2乙方应保证监理工作的独立性、客观性和公正性。6.2监理人员责任6.2.1监理人员应具备相应的专业知识和技能，认真履行岗位职责。6.2.2监理人员应遵守职业道德，保守商业秘密。6.3违约责任与赔偿6.3.1乙方如因自身原因造成工程质量、进度、安全等方面的问题，应承担相应责任。6.3.2乙方应按照合同约定，对因违约行为造成的损失进行赔偿。第七条保密条款7.1保密内容7.1.1本合同涉及的工程图纸、技术资料、商业秘密等。7.2保密期限与方式7.2.1保密期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格后____年。7.2.2保密方式：乙方应采取合理的保密措施，确保保密内容的安全。7.3违约责任7.3.1乙方如违反保密条款，应承担相应的法律责任。第八条违约责任8.1违约情形8.1.1甲方未按时支付监理费用，每逾期一日，应向乙方支付_____%的违约金。8.1.2甲方提供虚假工程资料或故意隐瞒工程情况，导致监理工作无法正常进行。8.1.3乙方未按时提交监理报告或报告内容不符合要求。8.1.4乙方在监理过程中发现质量问题未及时通知甲方或未采取有效措施。8.2违约责任承担8.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。8.2.2违约方应按照合同约定支付违约金。8.3违约赔偿方式8.3.1违约赔偿应包括直接损失和间接损失。8.3.2违约赔偿金额可根据实际情况进行调整。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生争议时，应友好协商解决。9.1.2如协商不成，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决程序9.2.1提交仲裁申请书，并附相关证据材料。9.2.2仲裁机构在收到仲裁申请书后，应及时受理并组织仲裁。9.2.3仲裁机构应在接到仲裁申请书之日起____日内作出仲裁裁决。9.3争议解决地点9.3.1仲裁地点为：____________________第十条合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1任何一方违约，另一方有权解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。10.2合同终止条件10.2.1工程竣工验收合格，监理工作完成。10.2.2双方协商一致，同意终止合同。10.3合同解除或终止后的处理10.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余工作。10.3.2双方应结清各自应得款项。10.3.3双方应妥善处理合同解除或终止后的遗留问题。第十一条合同附件11.1合同附件清单（1）工程图纸；（2）施工组织设计；（3）监理方案；（4）其他相关文件。11.2附件内容与作用11.2.1附件是合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。11.2.2附件内容应与合同相符，如有不一致之处，以合同为准。第十二条合同生效与备案12.1合同生效条件12.1.1本合同经双方签字盖章后生效。12.1.2合同签订后，双方应在____日内到相关部门备案。12.2合同备案要求12.2.1双方应按照国家有关规定，将合同报相关部门备案。12.2.2备案手续齐全，合同方为有效合同。12.3合同备案程序12.3.1双方持合同原件及相关证件到相关部门办理备案手续。12.3.2办理备案手续所需时间一般为____个工作日。第十三条其他约定事项13.1其他约定事项内容13.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。13.1.2双方应遵守国家法律法规，履行合同义务。13.2其他约定事项效力13.2.1其他约定事项与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署14.1签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点14.2.1合同签署地点为：____________________14.3签署人员14.3.1甲方代表签字：____________________14.3.2乙方代表签字：____________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中所述的“第三方”是指除甲方、乙方以外的独立法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方可能包括但不限于监理机构、设计单位、勘察单位、材料供应商、设备供应商、检测机构等。15.2第三方介入原因（1）合同履行过程中，甲方或乙方需要第三方提供专业服务；（2）合同履行过程中，需要第三方进行质量检测、安全评估等；（3）合同履行过程中，需要第三方提供资金、技术、物资支持。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲方和乙方协商一致，并签订相应的合作协议或补充协议。15.3.2第三方介入协议应明确第三方的权利、义务和责任。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方的资质和信誉，并对其工作质量进行监督。16.1.2甲方应与第三方协商确定第三方的工作范围、费用及支付方式。16.1.3甲方应将第三方的介入情况及时通知乙方。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应协助甲方与第三方进行沟通协调，确保第三方工作顺利开展。16.2.2乙方应监督第三方的工作质量，并及时向甲方报告。16.2.3乙方应确保第三方的介入不会影响其监理工作的正常进行。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额定义17.1.1本合同中所述的“第三方责任限额”是指第三方因其违约行为对甲方或乙方造成的损失，第三方应承担的最高赔偿责任。17.2第三方责任限额确定（1）第三方介入合同中约定的费用；（2）第三方工作范围和内容；（3）第三方的工作质量和效果；（4）第三方提供的专业服务的风险程度。17.3第三方责任限额条款17.3.1第三方介入协议中应明确第三方的责任限额。17.3.2第三方责任限额应在合同签订前与甲方和乙方协商一致。17.3.3第三方责任限额应包括直接损失和间接损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方之间为委托与被委托关系。18.1.2第三方应按照甲方的要求，完成相关工作任务。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方之间为合作关系。18.2.2第三方应配合乙方的工作，确保监理工作的顺利进行。18.3第三方与其他各方的关系18.3.1第三方与其他各方的关系应根据合同约定和实际工作需要确定。19.第三方介入后的合同调整19.1合同调整19.1.1第三方介入后，合同如有需要调整之处，应由甲方、乙方和第三方协商一致，并签订补充协议。19.1.2补充协议与本合同具有同等法律效力。19.2合同履行19.2.1第三方介入后，原合同继续有效，双方应按照原合同和补充协议的约定履行各自义务。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决20.1.1第三方介入后，如发生争议，应按照原合同约定的争议解决方式解决。20.1.2如原合同未约定争议解决方式，可参照本合同第九条“争议解决”条款执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求：提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等。说明：工程图纸是施工的重要依据，应确保图纸的准确性和完整性。2.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、施工安全措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应详细、具体地反映施工过程。3.监理方案详细要求：包括监理目标、监理内容、监理方法、监理措施等。说明：监理方案是监理工作的指导文件，应确保监理工作的有效性和针对性。4.监理报告说明：监理报告是监理工作的重要成果，应真实、客观地反映监理工作情况。5.工程验收资料详细要求：包括施工验收记录、质量检验报告、安全验收报告等。说明：工程验收资料是工程验收的依据，应确保资料的完整性和真实性。6.其他相关文件详细要求：包括合同文件、变更文件、会议纪要、通知等。说明：其他相关文件是合同履行过程中产生的文件，应妥善保管。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定1.1未按时支付监理费用责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金按每日_____%计算。示例：若甲方逾期支付监理费用10天，则应支付违约金_____%。1.2提供虚假工程资料或故意隐瞒工程情况责任认定：甲方应承担由此造成的损失，并赔偿乙方因此遭受的损失。示例：若因甲方提供虚假资料导致工程延误，乙方有权要求甲方赔偿延误工期造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定2.1未按时提交监理报告或报告内容不符合要求责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金按每日_____%计算。示例：若乙方逾期提交监理报告5天，则应支付违约金_____%。2.2在监理过程中发现质量问题未及时通知甲方或未采取有效措施责任认定：乙方应承担由此造成的损失，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若因乙方未及时通知甲方导致质量问题扩大，乙方应赔偿甲方扩大部分的损失。3.第三方违约行为及责任认定3.1第三方未按时完成工作责任认定：第三方应向甲方或乙方支付违约金，违约金按每日_____%计算。示例：若第三方逾期完成工作10天，则应支付违约金_____%。3.2第三方工作质量不符合要求责任认定：第三方应承担由此造成的损失，并赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。示例：若第三方提供的材料质量不合格，导致工程延误，第三方应赔偿延误工期造成的损失。全文完。二零二四年度建筑工程施工监理合同2本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.监理范围与职责3.1监理范围3.2监理职责3.3监理权限4.工程进度与质量要求4.1工程进度要求4.2工程质量要求4.3质量保证措施5.监理费用5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.工程变更与索赔6.1工程变更程序6.2索赔程序6.3索赔处理7.施工单位责任7.1施工单位资质要求7.2施工单位责任7.3施工单位义务8.监理单位责任8.1监理单位资质要求8.2监理单位责任8.3监理单位义务9.合同履行与监督9.1合同履行期限9.2合同履行方式9.3监督措施10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除与终止程序11.违约责任11.1违约行为认定11.2违约责任承担11.3违约纠纷解决12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同附件13.1附件一：工程概况表13.2附件二：监理大纲13.3附件三：合同签订证明14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同解释14.3合同附件效力第一部分：合同如下：第一条合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1监理单位名称：________________________1.1.2监理单位法定代表人：________________________1.1.3监理单位注册地址：________________________1.1.4施工单位名称：________________________1.1.5施工单位法定代表人：________________________1.1.6施工单位注册地址：________________________1.2合同签订日期：____年____月____日1.3合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效第二条工程概况2.1工程名称：________________________2.2工程地点：________________________2.3工程规模：________________________2.4工程建设内容：________________________第三条监理范围与职责3.1监理范围3.1.1对施工质量进行监督检查3.1.2对施工进度进行控制与协调3.1.3对施工安全进行监督与管理3.1.4对施工合同履行情况进行监督3.2监理职责3.2.1按照国家相关法律法规和工程合同要求，对工程施工全过程进行监理3.2.2及时发现并报告施工过程中的问题，提出整改意见3.2.3对施工单位提交的施工方案、施工组织设计等进行审查3.3监理权限3.3.1对施工单位的施工行为进行监督检查3.3.2对施工单位的施工质量、进度、安全等方面提出整改要求3.3.3对施工单位的违约行为提出处理意见第四条工程进度与质量要求4.1工程进度要求4.1.1施工单位应按照合同约定的工期完成工程4.1.2工程进度计划应经监理单位批准4.2工程质量要求4.2.1工程质量应符合国家相关质量标准4.2.2施工单位应采取有效措施确保工程质量4.3质量保证措施4.3.1施工单位应建立健全质量保证体系4.3.2监理单位应定期对施工质量进行检查第五条监理费用5.1监理费用总额：____万元5.2费用支付方式5.2.1按月支付5.2.2每月支付监理费用的____%5.3费用支付时间5.3.1每月____日前支付上月监理费用第六条工程变更与索赔6.1工程变更程序6.1.1施工单位提出变更申请，监理单位进行审查6.1.2经审查同意的变更，由监理单位通知施工单位执行6.2索赔程序6.2.1施工单位提出索赔申请，监理单位进行审查6.2.2经审查同意的索赔，由监理单位通知施工单位执行6.3索赔处理6.3.1索赔金额由监理单位与施工单位协商确定6.3.2索赔处理结果应报双方确认第七条施工单位责任7.1施工单位资质要求7.1.1施工单位应具备相应的施工资质7.1.2施工单位应具备相应的安全生产许可证7.2施工单位责任7.2.1施工单位应按照合同约定完成工程7.2.2施工单位应保证施工质量、进度、安全7.3施工单位义务7.3.1施工单位应配合监理单位进行监督检查7.3.2施工单位应按照监理单位的要求进行整改第八条监理单位责任8.1监理单位资质要求8.1.1监理单位应具备相应的工程监理资质8.1.2监理单位应具备相应的安全生产许可证8.2监理单位责任8.2.1监理单位应按照国家相关法律法规和工程合同要求，对工程施工全过程进行监理8.2.2监理单位应定期对施工质量、进度、安全等方面进行检查和评估8.2.3监理单位应及时发现并报告施工过程中的问题，提出整改意见8.3监理单位义务8.3.1监理单位应按照合同约定提供监理服务8.3.2监理单位应保证监理工作的独立性和客观性8.3.3监理单位应配合施工单位进行施工组织和管理第九条合同履行与监督9.1合同履行期限9.1.1合同履行期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止9.2合同履行方式9.2.1双方应按照合同约定履行各自的权利和义务9.2.2双方应保持沟通，及时解决合同履行过程中的问题9.3监督措施9.3.1双方应设立合同履行监督小组，负责监督合同的履行情况第十条合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致，可以解除合同10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.2合同终止条件10.2.1工程竣工验收合格10.2.2双方约定的其他终止条件10.3解除与终止程序10.3.1双方应提前____天书面通知对方合同解除或终止事宜第十一条违约责任11.1违约行为认定11.1.1双方应按照合同约定履行各自义务，任何一方违反合同约定均构成违约11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定11.3违约纠纷解决11.3.1双方应友好协商解决违约纠纷11.3.2协商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决争议12.1.2协商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为合同履行地人民法院12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序按照中华人民共和国相关法律法规执行第十三条合同附件13.1附件一：工程概况表13.2附件二：监理大纲13.3附件三：合同签订证明第十四条其他约定14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后，合同生效14.2合同解释14.2.1本合同未尽事宜，由双方另行协商确定14.3合同附件效力14.3.1合同附件与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方约定或法律规定的，对合同履行有协助、监督或提供专业服务的独立第三方。1.2第三方不包括合同双方及其员工、代理人或关联方。第二条第三方介入情形2.1.1甲乙双方协商一致，需要第三方提供专业服务；2.1.2合同履行过程中，出现需要第三方协助解决的技术、法律或管理问题；2.1.3法律法规规定需要第三方介入的情况。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体包括：3.1.1第三方因自身原因造成合同履行失败的，应承担相应的责任；3.1.2第三方在提供专业服务过程中，因故意或重大过失造成合同履行失败的，其责任限额由甲乙双方在合同中约定；3.1.3第三方在提供专业服务过程中，因不可抗力或甲乙双方原因造成合同履行失败的，其责任限额由甲乙双方在合同中约定。第四条第三方责权利划分4.1第三方责任4.1.1第三方应按照合同约定，履行其职责，确保专业服务的质量和效果；4.1.2第三方应遵守国家相关法律法规，不得损害甲乙双方的合法权益；4.1.3第三方在提供专业服务过程中，因故意或重大过失造成合同履行失败的，应承担相应的责任。4.2第三方权利4.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料；4.2.2第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付相关费用；4.2.3第三方有权在合同履行过程中，提出合理化建议和改进措施。4.3第三方义务4.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密；4.3.2第三方应按照合同约定，及时向甲乙双方报告工作进展和问题；4.