2024建筑工程施工合同协议书

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024建筑工程施工合同协议书本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4施工期第二条合同范围及工程内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算第四条施工进度与工期4.1施工进度计划4.2工期延误4.3提前完工奖励第五条质量与标准5.1质量要求5.2质量验收5.3质量保修第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条施工安全与环境保护7.1施工安全措施7.2安全事故处理7.3环境保护要求第八条变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更价款第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二条合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序第十三条附件13.1工程图纸13.2技术说明书13.3工程量清单13.4其他附件第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的语言版本14.4保密条款14.5合同的份数和签署第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同约定，拥有工程所有权，负责组织、管理和监督工程建设的法人或其他组织，即甲方。1.2承包人承包人是指按照本合同约定，承担工程建设的法人或其他组织，即乙方。1.3工程工程是指本合同约定的施工项目，包括工程的设计、施工、设备供应、调试、验收等全部工作。1.4施工期施工期是指合同约定的工程开工日期到工程竣工交付日期之间的时间段。第二条合同范围及工程内容2.1工程范围工程范围包括工程的设计、施工、设备供应、调试、验收等全部工作，具体以合同附件一《工程量清单》为准。2.2工程内容工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、设备采购与安装、系统调试与验收等，具体以合同附件一《工程量清单》为准。2.3工程量清单工程量清单是指详细列明工程各项工作的工程量、工程单价和总价款的详细清单，作为本合同的附件，具有同等法律效力。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指承包人按照本合同约定完成工程所需承担的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等，合同总价以附件一《工程量清单》为准。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如遇市场行情变化，可以按照双方约定进行价格调整。价格调整的具体办法由双方另行协商确定。3.3预付款发包人应在合同签订后七个工作日内，向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款。预付款的具体比例由双方在合同中约定。3.4进度付款承包人应按照工程进度，向发包人提交进度付款申请。发包人应在收到申请后七个工作日内，按照实际完成工程量支付相应的工程款项。3.5竣工结算工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工结算报告。发包人应在收到报告后七个工作日内，完成对竣工结算的审核，并支付或扣除相应的款项。第四条施工进度与工期4.1施工进度计划承包人应根据工程的特点和工程量清单，制定详细的施工进度计划，并提交发包人批准。4.2工期延误如因承包人原因导致工程不能在约定的工期内完成，承包人应按照合同约定承担工期延误的责任。4.3提前完工奖励如承包人提前完成工程，且发包人同意提前交付，发包人应按照合同约定给予承包人提前完工奖励。第五条质量与标准5.1质量要求承包人应按照国家和行业的相关标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。5.2质量验收工程竣工后，双方应按照合同约定的标准进行质量验收。如验收不合格，承包人应负责整改，直至达到合同约定的质量标准。5.3质量保修工程交付后，承包人应按照合同约定对工程进行质量保修。质量保修的具体条款由双方在合同中约定。第六条材料与设备6.1材料供应承包人应按照工程需要，负责采购、供应合同约定的建筑材料、设备等。6.2设备供应承包人应按照工程需要，负责采购、供应合同约定的设备。设备的规格、型号、质量等应符合合同约定。6.3材料与设备验收发包人应按照合同约定的标准对承包人供应的材料和设备进行验收。如验收不合格，承包人应负责更换或整改。第八条变更与调整8.1变更范围在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减、甲方需求变更等原因导致合同内容需要调整的，双方应协商确定变更范围。8.2变更程序合同变更应由甲方提出，并以书面形式通知乙方。乙方收到变更通知后，应按照甲方要求进行变更。8.3变更价款变更工作的价款按照乙方实际完成的工作量和合同约定的单价进行计算。双方应就变更价款达成一致意见。第九条违约责任9.1发包人违约如发包人未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任。具体违约责任按照双方约定和法律规定进行确定。9.2承包人违约如承包人未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任。具体违约责任按照双方约定和法律规定进行确定。9.3违约赔偿违约方应向守约方支付违约金。违约金的具体金额双方应在合同中约定。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁。10.2争议解决机构如选择调解，双方可约定调解机构；如选择仲裁，仲裁机构应为约定的仲裁委员会。10.3诉讼或仲裁地点如选择诉讼，应向合同签订地的人民法院提起诉讼；如选择仲裁，仲裁地点应为约定的地点。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。11.3合同解除合同解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定处理后续事项。第十二条合同的转让12.1合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2转让程序如需转让合同权利和义务，转让方应提前书面通知对方，并经对方同意。第十三条附件13.1工程图纸工程图纸是本合同的重要组成部分，双方应按照工程图纸进行施工和验收。13.2技术说明书技术说明书是本合同的重要组成部分，双方应按照技术说明书进行施工和验收。13.3工程量清单工程量清单是本合同的重要组成部分，双方应按照工程量清单进行施工和结算。13.4其他附件其他附件包括但不限于双方签订的补充协议、变更协议等。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的语言版本本合同一式两份，双方各执一份，两种语言版本具有同等法律效力。14.4保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密。14.5合同的份数和签署本合同共两份，双方代表签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义第三方是指非本合同主体，但在本合同履行过程中可能介入的法人、其他组织或个人。1.2第三方范围第三方包括但不限于咨询机构、设计单位、检测机构、监理单位、材料供应商、设备供应商、金融机构、保险公司等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择当甲乙方在履行本合同过程中需要第三方介入时，应共同协商选择合适的第三方。2.2第三方委托甲乙方应与第三方签订委托协议，明确双方的权利、义务和责任。2.3第三方协调甲乙方应负责协调与第三方的工作，确保第三方按合同约定履行义务。第三条第三方责任3.1第三方责任范围第三方在其职责范围内应对工程的质量和安全负责。3.2第三方责任限制第三方对其职责范围外的工程质量和安全不承担责任。3.3第三方责任限额第三方对因其履行合同所产生的损失承担的责任限额，由甲乙方在合同中约定。第四条第三方费用4.1第三方费用承担第三方费用由甲乙方按照委托协议的约定承担。4.2第三方费用支付甲乙方应按照委托协议约定的时间和方式支付第三方费用。第五条第三方违约5.1第三方违约处理如第三方未能按照委托协议履行义务，甲乙方应按照委托协议处理。5.2第三方违约责任第三方因其违约行为所产生的损失，应由其自行承担。第六条第三方解除6.1第三方解除条件如发生合同约定的解除条件，甲乙方有权解除与第三方的委托协议。6.2第三方解除程序甲乙方应按照委托协议的约定，办理与第三方的解除手续。第七条第三方与其他方的关系7.1第三方与甲乙方的关系第三方在本合同履行过程中，应视为甲乙方的合作伙伴，而非合同主体。7.2第三方与工程的关系第三方应按照本合同和委托协议的约定，向甲乙方提供服务，确保工程质量和安全。7.3第三方与其他第三方的关系第三方与其他第三方之间的关系，由各方自行协调，甲乙方不承担连带责任。第八条第三方介入对合同其他方的通知义务8.1甲乙方义务甲乙方在引入第三方介入时，应向合同其他方通知第三方的情况，包括第三方名称、介入事项和职责等。8.2第三方义务第三方在介入工程时，应向合同其他方介绍其介入事项和职责，并遵守本合同的约定。第九条第三方介入对合同其他方的影响9.1合同其他方的权利合同其他方对第三方的工作有监督、检查的权利。9.2合同其他方的义务合同其他方应协助甲乙方与第三方的工作，提供必要的信息和条件。第十条第三方介入的合同修改10.1合同修改当第三方介入导致本合同内容需要调整时，甲乙方应签订补充协议，明确调整内容。10.2合同修改程序合同修改应经甲乙方协商一致，并以书面形式签订补充协议。第十一条第三方介入后的合同履行11.1合同履行甲乙方应按照本合同和委托协议的约定，履行各自的权利和义务。11.2合同监督合同其他方应监督甲乙方和第三方按照合同约定履行义务。第十二条第三方介入后的争议解决12.1争议解决方式当发生与第三方有关的争议时，甲乙方应协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁。12.2争议解决机构如选择调解，双方可约定调解机构；如选择仲裁，仲裁机构应为约定的仲裁委员会。12.3诉讼或仲裁地点如选择诉讼，应向合同签订地的人民法院提起诉讼；如选择仲裁，仲裁地点应为约定的地点。第十三条第三方介入后的合同终止13.1合同终止条件当第三方完成其职责或合同约定的事项完成后，本合同中与第三方的相关条款即终止。13.2合同终止程序甲乙方应按照委托协议的约定，办理与第三方的终止手续。第十四条第三方介入后的其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致第三方无法履行义务，甲乙方应协商解决。14.2法律适用本合同及其补充协议适用中华人民共和国法律。1第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细描述了工程的设计方案、施工图纸、设备安装图等，是工程施工的重要依据。附件二：技术说明书包含了工程的技术要求、施工工艺、材料性能、设备参数等详细技术信息。附件三：工程量清单列出了工程各项工作的工程量、工程单价和总价款，是工程计价和支付的依据。附件四：材料供应清单列出了工程所需材料的名称、规格、数量、单价等信息，是材料采购和供应的依据。附件五：设备供应清单列出了工程所需的设备的名称、型号、数量、单价等信息，是设备采购和供应的依据。附件六：施工进度计划详细描述了工程的施工进度安排，包括各阶段工作的开始时间和结束时间。附件七：质量保修条款明确了工程质量保修的范围、期限、保修责任等。附件八：安全施工措施包含了工程施工期间的安全措施和应急预案。附件九：环境保护措施明确了工程施工期间环境保护的要求和措施。附件十：合同变更协议用于记录合同变更的内容和双方对变更的同意。附件十一：违约金计算公式详细说明了违约金的计算方法和计算公式。附件十二：争议解决协议明确了双方在发生争议时选择的争议解决方式和机构。附件十三：第三方评估报告如有需要，可以提供第三方对工程质量、进度、安全等方面的评估报告。附件十四：其他重要文件包括工程验收报告、竣工证书、安全生产许可证等。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照合同约定的时间完成工程。2.工程质量不符合合同约定的标准。3.未能按照合同提供合格的材料和设备。4.未能按照合同约定履行安全施工措施。5.未能按照合同约定履行环境保护措施。6.未经对方同意，单方面解除或变更合同。7.未能按照合同约定的方式支付价款或费用。8.未能按照合同约定的方式处理合同争议。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算公式计算。2.损害赔偿：根据实际损失金额进行赔偿，包括直接损失和间接损失。3.