二零二五年度市政道路照明工程劳务分包施工合同3篇_第1页
二零二五年度市政道路照明工程劳务分包施工合同3篇_第2页
二零二五年度市政道路照明工程劳务分包施工合同3篇_第3页
二零二五年度市政道路照明工程劳务分包施工合同3篇_第4页
二零二五年度市政道路照明工程劳务分包施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩55页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度市政道路照明工程劳务分包施工合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.双方当事人信息2.1分包单位名称2.2分包单位法定代表人2.3分包单位地址2.4发包单位名称2.5发包单位法定代表人2.6发包单位地址3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程进度要求4.工程劳务分包范围4.1工程劳务分包内容4.2劳务分包人员配备4.3劳务分包设备要求5.工程施工组织与管理5.1施工组织设计5.2施工现场管理5.3质量安全管理5.4施工进度安排6.工程劳务分包费用6.1劳务分包费用总额6.2费用组成及支付方式6.3费用调整机制7.合同工期及验收7.1合同工期7.2工程验收标准7.3工程验收程序8.付款方式8.1预付款8.2进度款8.3结算款8.4保修金9.违约责任9.1分包单位违约责任9.2发包单位违约责任9.3违约责任承担方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同附件13.1合同附件名称13.2合同附件内容14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:二零二四年度市政道路照明工程劳务分包施工合同1.2合同编号:MSLH20240011.3合同签订日期:2024年1月15日1.4合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效1.5合同终止日期:2024年12月31日2.双方当事人信息2.1分包单位名称:劳务分包有限公司2.2分包单位法定代表人:2.3分包单位地址:省市区路号2.4发包单位名称:市政工程公司2.5发包单位法定代表人:2.6发包单位地址:省市区路号3.工程概况3.1工程名称:市政道路照明工程3.2工程地点:省市区3.3工程规模:全长10公里,涉及道路两侧共50盏路灯3.4工程类型:市政道路照明工程3.5工程进度要求:2024年3月1日至2024年11月30日完成全部工程量4.工程劳务分包范围4.1工程劳务分包内容:道路照明工程中的线路敷设、灯具安装、调试等劳务工作4.2劳务分包人员配备:电工10名,安装工5名,技术人员3名4.3劳务分包设备要求:具备线路敷设、灯具安装、调试等设备的租赁或购买能力5.工程施工组织与管理5.1施工组织设计:分包单位应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、安全措施等5.2施工现场管理:分包单位负责施工现场的安全、文明施工,确保工程质量和进度5.3质量安全管理:分包单位应严格执行国家和行业有关质量、安全的标准和规范5.4施工进度安排:按照合同约定的工期要求,制定详细的施工进度计划,并确保按时完成6.工程劳务分包费用6.1劳务分包费用总额:人民币100万元整6.2费用组成及支付方式:包括人员工资、设备租赁费、材料费、管理费等,支付方式为按月支付6.3费用调整机制:如遇政策性调整或市场波动,经双方协商一致后可进行适当调整7.合同工期及验收7.1合同工期:2024年3月1日至2024年11月30日,共计9个月7.2工程验收标准:按照国家相关标准和规范进行验收,确保工程质量符合要求7.3工程验收程序:分包单位完成工程后,经发包单位验收合格,签署验收报告8.付款方式8.1预付款:合同签订后5个工作日内,分包单位提交相关资料,发包单位支付预付款总额的30%8.2进度款:每月末根据已完成的工程量和进度付款,支付当月工程量的60%8.3结算款:工程验收合格后,扣除保修金,支付剩余工程款8.4保修金:合同总价款的5%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还9.违约责任9.1分包单位违约责任:如分包单位未按时完成工程,每延误一天,按合同总价款的0.5%支付违约金9.2发包单位违约责任:如发包单位未按时支付款项,每延误一天,按逾期付款金额的0.5%支付违约金9.3违约责任承担方式:违约方应立即采取补救措施,并赔偿对方因此遭受的损失10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构:仲裁委员会11.合同解除11.1合同解除条件:发生不可抗力事件、合同当事人一方违约导致合同无法履行等情况11.2合同解除程序:任何一方要求解除合同,应提前30日书面通知对方,并经双方协商一致12.合同终止12.1合同终止条件:合同约定的工期届满,工程验收合格,且双方无其他未了事项12.2合同终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,并签署合同终止协议13.合同附件13.1合同附件名称:工程劳务分包施工方案、人员配备表、设备清单、验收报告等14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充14.2本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同终止之日止14.4本合同签订后,双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的,因合同履行需要介入合同关系的任何个人或组织,包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、调解机构、仲裁机构等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在确保合同履行过程中的公正、公平,提高工程质量,保障各方权益。15.3第三方介入程序:任何第三方介入均需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。16.甲乙双方增加的额外条款及说明16.1.1第三方的责任范围和权限;16.1.2第三方的服务内容和标准;16.1.3第三方的责任限额和赔偿方式;16.1.4第三方的保密义务;16.1.5第三方的费用承担和支付方式。16.2第三方责任:第三方在合同履行过程中的责任如下:16.2.1第三方应按照合作协议的约定履行职责,对甲乙双方负责;16.2.2第三方在履行职责过程中造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任;16.2.3第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。17.第三方责任限额17.1.1第三方直接责任造成的损失,责任限额为第三方服务费用的5倍;17.1.2第三方间接责任造成的损失,责任限额为第三方服务费用的3倍。17.2超额责任:如第三方责任造成的损失超过责任限额,甲乙双方有权要求第三方承担超出部分的赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:第三方在合同履行过程中,对甲方承担直接责任,甲方对第三方的工作成果负责。18.2第三方与乙方的划分:第三方在合同履行过程中,对乙方承担直接责任,乙方对第三方的服务质量和进度负责。18.3第三方与甲乙双方共同责任:如第三方在合同履行过程中,甲乙双方存在共同责任,则按各自责任比例分担损失。19.第三方介入的变更和终止19.1变更:如需变更第三方介入的内容或方式,甲乙双方应协商一致,并书面通知第三方。19.2终止:如第三方介入不再需要,甲乙双方应协商一致,并书面通知第三方终止其介入。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式:第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。20.2争议解决机构:仲裁委员会。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同文本双方签字盖章页合同附件清单2.工程概况文件工程施工图纸工程量清单工程进度计划3.劳务分包文件劳务分包合同劳务人员配置表劳务人员资质证明4.施工组织设计文件施工组织设计说明书施工方案安全生产措施5.费用支付文件费用预算表支付款项申请表付款凭证6.工程验收文件工程验收报告验收记录质量检测报告7.违约责任文件违约责任认定书违约金支付凭证违约事件调查报告8.争议解决文件争议调解协议仲裁或诉讼裁决书9.其他文件不可抗力事件证明合同变更协议合同终止协议附件详细要求和说明:所有附件应真实、完整、清晰,并与合同内容一致。附件应由甲乙双方签字盖章确认,并作为合同不可分割的一部分。附件应妥善保管,如有遗失或损坏,应及时补办。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为未按时完成工程:如分包单位未按合同约定的时间完成工程,视为违约。质量不合格:如工程不符合合同约定的质量标准,视为违约。未按时支付款项:如发包单位未按合同约定的时间支付款项,视为违约。损坏公共设施:如施工过程中损坏公共设施,视为违约。2.责任认定标准违约金:根据违约的性质和程度,按合同约定的比例计算违约金。损害赔偿:因违约行为给对方造成损失的,违约方应赔偿损失。违约责任承担:违约方应承担违约责任,并支付违约金或赔偿损失。示例说明:若分包单位未按时完成工程,延误工期3天,按合同约定,每日违约金为合同总价的0.1%,则违约金为合同总价的0.3%。若工程验收不合格,经鉴定,损失为合同总价的5%,则分包单位应赔偿发包单位损失,并支付相应的违约金。全文完。二零二四年度市政道路照明工程劳务分包施工合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同双方1.4合同签订日期1.5合同生效日期1.6合同履行期限1.7合同目的1.8合同标的1.9合同金额1.10合同支付方式1.11合同变更与解除1.12合同争议解决1.13合同终止条件1.14合同附件第二章双方基本信息2.1分包方基本信息2.2总包方基本信息2.3甲方单位基本信息2.4乙方单位基本信息2.5甲方负责人2.6乙方负责人2.7甲方联系人2.8乙方联系人2.9甲方联系电话2.10乙方联系电话2.11甲方电子邮箱2.12乙方电子邮箱第三章工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度3.5工程质量标准3.6工程设计单位3.7工程监理单位3.8工程施工单位第四章工程劳务分包4.1劳务分包范围4.2劳务分包内容4.3劳务分包方式4.4劳务分包期限4.5劳务分包人员4.6劳务分包设备4.7劳务分包材料第五章施工组织设计5.1施工方案5.2施工工艺5.3施工进度计划5.4施工安全措施5.5施工质量保证措施5.6施工环境保护措施第六章工程进度与验收6.1进度计划6.2进度调整6.3验收标准6.4验收程序6.5验收报告6.6验收不合格处理第七章工程质量保证7.1质量责任7.2质量检验7.3质量事故处理7.4质量保证措施第八章工程安全管理8.1安全生产责任制8.2安全生产管理制度8.3安全生产措施8.4安全事故处理第九章工程环境保护9.1环境保护责任制9.2环境保护措施9.3环境污染处理9.4环境监测第十章合同价款10.1合同价款确定10.2合同价款调整10.3工程量清单10.4付款方式10.5付款进度10.6逾期付款违约责任第十一章合同履行11.1工程劳务分包合同履行11.2工程施工合同履行11.3工程验收11.4工程保修第十二章违约责任12.1分包方违约责任12.2总包方违约责任12.3甲方违约责任12.4乙方违约责任第十三章合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除程序13.4合同终止程序第十四章附则14.1合同生效14.2合同解释14.3合同附件14.4合同争议解决14.5合同其他约定合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二四年度市政道路照明工程劳务分包施工合同”。1.2合同编号本合同编号为_______。1.3合同双方甲方(总包方):_______乙方(分包方):_______1.4合同签订日期本合同签订日期为_______。1.5合同生效日期本合同生效日期为_______。1.6合同履行期限本合同履行期限自_______起至_______止。1.7合同目的本合同目的为明确双方在市政道路照明工程劳务分包施工过程中的权利、义务和责任。1.8合同标的本合同标的为市政道路照明工程的劳务分包施工。1.9合同金额本合同金额为人民币_______元。1.10合同支付方式合同支付方式为按月进度支付,具体支付比例和日期详见合同附件。1.11合同变更与解除任何一方需变更或解除本合同,应提前_______日书面通知对方,并经双方协商一致后生效。1.12合同争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。1.13合同终止条件本合同终止条件如下:(1)工程全部完工并经验收合格;(2)合同约定的其他终止条件;(3)双方协商一致解除合同。1.14合同附件(1)工程量清单;(2)进度计划;(3)付款方式;(4)其他双方约定的附件。第二章双方基本信息2.1分包方基本信息分包方名称:_______法定代表人:_______注册资本:_______注册地址:_______2.2总包方基本信息总包方名称:_______法定代表人:_______注册资本:_______注册地址:_______2.3甲方单位基本信息甲方单位名称:_______法定代表人:_______注册资本:_______注册地址:_______2.4乙方单位基本信息乙方单位名称:_______法定代表人:_______注册资本:_______注册地址:_______2.5甲方负责人甲方负责人姓名:_______联系电话:_______2.6乙方负责人乙方负责人姓名:_______联系电话:_______2.7甲方联系人甲方联系人姓名:_______联系电话:_______2.8乙方联系人乙方联系人姓名:_______联系电话:_______2.9甲方联系电话甲方联系电话:_______2.10乙方联系电话乙方联系电话:_______2.11甲方电子邮箱甲方电子邮箱:_______2.12乙方电子邮箱乙方电子邮箱:_______第三章工程概况3.1工程名称市政道路照明工程3.2工程地点_______3.3工程规模_______3.4工程进度_______3.5工程质量标准_______3.6工程设计单位_______3.7工程监理单位_______3.8工程施工单位_______第四章工程劳务分包4.1劳务分包范围_______4.2劳务分包内容_______4.3劳务分包方式_______4.4劳务分包期限_______4.5劳务分包人员_______4.6劳务分包设备_______4.7劳务分包材料_______第五章施工组织设计5.1施工方案_______5.2施工工艺_______5.3施工进度计划_______5.4施工安全措施_______5.5施工质量保证措施_______5.6施工环境保护措施_______第六章工程进度与验收6.1进度计划_______6.2进度调整_______6.3验收标准_______6.4验收程序_______6.5验收报告_______6.6验收不合格处理_______第七章工程质量保证7.1质量责任7.1.1乙方负责劳务分包工程的施工质量,确保工程质量符合合同约定的质量标准。7.1.2乙方应按照国家相关质量标准和规范进行施工,对施工过程中出现的问题及时整改。7.2质量检验7.2.1乙方应按照合同约定的质量检验标准进行自检,确保工程质量。7.2.2甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督和检验,乙方应予以配合。7.3质量事故处理7.3.1发生质量事故时,乙方应立即停止施工,并采取措施防止事故扩大。7.3.2乙方应积极配合甲方调查事故原因,并按照事故处理规定进行处理。7.4质量保证措施7.4.1乙方应建立健全质量保证体系,确保工程质量。7.4.2乙方应定期对施工人员进行质量教育和培训,提高施工人员质量意识。7.5质量验收7.5.1工程完工后,乙方应按照合同约定的质量标准进行自检,并向甲方提交验收申请。7.5.2甲方应在收到验收申请后_______日内组织验收,验收合格后双方签署验收报告。7.6质量保修7.6.1乙方应按照合同约定的质量保修期限和内容进行保修。7.6.2在质量保修期内,因乙方施工原因导致的工程质量问题,乙方应负责无偿修复。第八章合同价款10.1合同价款确定本合同价款为人民币_______元,包括劳务费、材料费、设备费、管理费等。10.2合同价款调整合同价款在履行过程中如遇国家政策调整、材料价格变动等因素,按实际发生情况予以调整。10.3工程量清单详见合同附件一。10.4付款方式10.4.1乙方每月完成一定量的工程量后,向甲方提交工程量清单及付款申请。10.4.2甲方在收到乙方提交的工程量清单及付款申请后_______日内支付当月工程款。10.5付款进度付款进度详见合同附件二。10.6逾期付款违约责任甲方逾期付款超过_______日的,应向乙方支付_______的违约金。第十章合同履行11.1工程劳务分包合同履行11.1.1乙方应按照合同约定的施工组织设计和进度计划进行施工。11.1.2乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量。11.2工程施工合同履行11.2.1甲方应按照合同约定提供施工所需的相关资料和条件。11.2.2甲方应配合乙方进行施工,确保施工顺利进行。11.3工程验收11.3.1工程完工后,乙方应按照合同约定的质量标准进行自检,并向甲方提交验收申请。11.3.2甲方应在收到验收申请后_______日内组织验收,验收合格后双方签署验收报告。11.4工程保修11.4.1乙方应在工程完工后_______日内向甲方提供保修服务。第十一章违约责任11.1分包方违约责任11.1.1乙方未按合同约定完成工程任务的,应向甲方支付_______的违约金。11.1.2乙方施工过程中出现质量问题的,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。11.2总包方违约责任11.2.1甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付_______的违约金。11.2.2甲方未按合同约定提供施工条件的,应承担相应的责任。11.3甲方违约责任11.3.1甲方未按合同约定提供相关资料和条件的,应向乙方支付_______的违约金。11.4乙方违约责任11.4.1乙方未按合同约定完成工程任务的,应向甲方支付_______的违约金。11.4.2乙方施工过程中出现质量问题的,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。第十二章合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同;12.1.2发生不可抗力导致合同无法履行;12.1.3一方严重违约导致合同无法履行。12.2合同终止条件12.2.1工程全部完工并经验收合格;12.2.2双方协商一致终止合同。12.3合同解除程序12.3.1一方提出解除合同,应提前_______日书面通知对方;12.3.2双方在接到解除合同通知后_______日内未能达成一致意见的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。12.4合同终止程序12.4.1双方协商一致终止合同,应签署终止协议;12.4.2合同终止后,双方应按照约定结算剩余款项。第十三章附则13.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同解释本合同条款的解释权归甲方所有。13.3合同附件(1)工程量清单;(2)进度计划;(3)付款方式;(4)其他双方约定的附件。第十四章争议解决14.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。14.2仲裁机构本合同争议解决仲裁机构为_______仲裁委员会。甲方(总包方):________________签字:________________日期:________________乙方(分包方):________________签字:________________日期:________________附件:附件一:工程量清单附件二:付款方式附件三:其他双方约定的附件多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方指定项目经理甲方有权指定项目经理,并对项目经理的工作进行监督和考核。项目经理应具备相应的资质和经验,负责工程的整体管理。1.2甲方监督权甲方有权对施工过程进行监督,包括但不限于现场巡查、检查施工记录、审核施工方案等。乙方应配合甲方的工作,及时提供所需资料。1.3甲方决定权在工程实施过程中,甲方有权决定施工方案、材料采购、工期调整等重大事项。乙方应遵守甲方的决定,并确保工程顺利进行。1.4甲方验收权甲方有权对工程进行验收,验收标准应符合国家相关规范和合同约定。乙方应按照甲方的要求进行整改,直至验收合格。1.5甲方信息保密义务甲方应对在工程实施过程中获取的乙方商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经乙方同意不得泄露给第三方。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方自主权乙方有权根据工程实际情况,制定施工方案、材料采购计划、人员安排等。甲方应尊重乙方的自主权,并积极配合乙方的工作。2.2乙方技术指导权乙方在施工过程中有权对施工技术进行指导,包括但不限于施工工艺、施工方法、材料使用等。甲方应支持乙方的工作,并提供必要的协助。2.3乙方工期调整权乙方因不可抗力、材料供应等原因导致工期延误,有权向甲方提出调整工期申请。甲方应在收到申请后_______日内予以答复。2.4乙方费用索赔权乙方在施工过程中因甲方原因导致成本增加,有权向甲方提出费用索赔。甲方应在收到索赔申请后_______日内予以答复。2.5乙方信息保密义务乙方应对在工程实施过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经甲方同意不得泄露给第三方。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构职责中介机构作为合同履行过程中的第三方,负责协调双方关系,监督合同执行情况,并协助解决合同履行过程中的争议。3.2中介机构费用中介机构的服务费用由甲方和乙方共同承担,具体费用由双方协商确定。3.3中介机构决定权中介机构在合同履行过程中,对争议事项有权提出建议和解决方案,但最终决定权仍归甲方和乙方所有。3.4中介机构保密义务中介机构应对在合同履行过程中获取的甲方和乙方商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经双方同意不得泄露给第三方。3.5中介机构责任中介机构在合同履行过程中如存在过错,导致甲方或乙方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。3.6中介机构变更如双方同意更换中介机构,应提前_______日书面通知对方,并经双方协商一致后生效。3.7中介机构终止中介机构在合同履行过程中如出现严重违约行为,双方有权终止其服务,并按约定结算剩余费用。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.进度计划3.付款方式4.施工组织设计5.施工方案6.施工工艺7.施工安全措施8.施工质量保证措施9.施工环境保护措施10.验收标准11.验收程序12.质量保证措施13.质量事故处理14.付款进度15.其他双方约定的附件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程任务。认定:甲方有权根据工程进度和验收报告,确认乙方是否按期完成工程任务。2.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。认定:乙方有权根据付款申请和甲方未付款的事实,确认甲方是否逾期付款。3.违约行为:乙方施工过程中出现质量问题。认定:甲方有权根据质量检验报告和现场检查,确认乙方是否违反了质量标准。4.违约行为:甲方未按合同约定提供施工条件。认定:乙方有权根据合同约定和现场实际情况,确认甲方是否提供了必要的施工条件。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后发生的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指双方在争议发生后,将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.保密义务:指合同双方在合同履行过程中,对获取的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密的义务。4.违约金:指因一方违约而向另一方支付的一定金额的货币,以弥补因违约行为造成的损失。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现材料供应不及时。解决办法:双方应提前约定材料供应时间和违约责任,确保材料及时供应。2.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:双方应立即停止施工,进行质量事故调查,并根据调查结果进行整改。3.问题:甲方未按合同约定支付工程款。解决办法:乙方应向甲方发出书面催款通知,并保留相关证据,必要时可提起诉讼。五、所有应用场景:1.市政道路照明工程劳务分包施工。2.工程施工合同中涉及劳务分包的部分。3.建设工程项目中,总包方与分包方之间的合同关系。全文完。二零二四年度市政道路照明工程劳务分包施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方(承包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同系依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,为明确双方在市政道路照明工程劳务分包施工过程中的权利、义务,保障工程顺利进行,经双方友好协商一致,特订立本合同。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国建筑法》3.《市政道路照明工程施工及验收规范》4.《劳务分包合同示范文本》三、定义与解释3.1专业术语1.市政道路照明工程:指在城市道路、广场、桥梁、隧道等公共区域,为满足交通、安全、美化等需求,安装、维护、拆除道路照明设施,提供照明服务的工程。2.劳务分包:指甲方将市政道路照明工程中的部分劳务工作,委托乙方完成。3.工程量清单:指详细列出市政道路照明工程劳务分包施工所需各项劳务工作的名称、数量、质量要求、价格等内容的清单。3.2关键词解释1.甲方:指委托方,即市政道路照明工程的业主或建设单位。2.乙方:指承包方,即接受甲方委托,承担市政道路照明工程劳务分包施工的施工单位。3.合同履行:指甲乙双方按照本合同约定,完成各自的权利和义务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成市政道路照明工程劳务分包施工。2.甲方有权对乙方在施工过程中的工作进行监督检查,对不符合合同约定的,有权要求乙方整改。3.甲方有权对乙方在施工过程中发生的违约行为,追究其违约责任。4.甲方应按照合同约定,向乙方支付劳务分包费用。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的施工条件,包括施工图纸、材料、设备等。2.乙方有权要求甲方按照合同约定,支付劳务分包费用。3.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成市政道路照明工程劳务分包施工。4.乙方应遵守施工现场的安全规定,确保施工安全。五、履行条件5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至市政道路照明工程劳务分包施工任务完成之日止。5.2合同履行地点市政道路照明工程劳务分包施工地点为:____________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,自行组织施工,确保工程质量和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.市政道路照明工程劳务分包施工任务完成。2.双方协商一致,解除本合同。3.因不可抗力导致本合同无法履行。4.乙方严重违约,经甲方催告后仍不改正。6.3终止程序1.双方协商一致解除本合同的,应当签订书面协议。2.因不可抗力导致本合同无法履行,乙方应当及时通知甲方,并提供相关证明材料。6.4终止后果1.本合同终止后,双方应按照合同约定,进行工程结算。2.乙方应将施工场地清理干净,并移交给甲方。3.双方应按照合同约定,承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成1.人工费:包括乙方施工人员的工资、奖金、津贴等。2.材料费:包括施工所需的各种材料、设备的费用。3.施工机具使用费:包括施工过程中使用各种施工机具的费用。4.管理费:包括乙方在施工过程中产生的各项管理费用。5.风险费用:包括施工过程中可能出现的风险造成的额外费用。6.其他费用:包括合同中约定的其他费用。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,乙方按照合同约定,向甲方支付一定比例的预付款。2.进度款:根据工程进度,甲方按照合同约定的比例,分阶段向乙方支付工程进度款。3.结算款:工程完工后,乙方提交竣工结算报告,甲方在收到报告后一定期限内支付结算款。7.3支付时间1.预付款支付时间:合同签订后五个工作日内。2.进度款支付时间:每完成合同约定的一定比例工程量后五个工作日内。3.结算款支付时间:竣工结算报告提交后三十个工作日内。7.4支付条款1.甲方支付给乙方的款项,应以人民币计价。2.甲方应在合同约定的支付时间内,将款项支付至乙方指定的账户。3.乙方应向甲方提供收款凭证,作为甲方支付款项的依据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付预付款、进度款或结算款,应向乙方支付违约金。2.甲方未按时提供施工图纸、材料、设备等,应承担由此造成的损失。3.甲方违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金。2.乙方未按约定质量完成工程,应承担修复或重做的责任。3.乙方违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方式:按合同总价的千分之五计算。2.赔偿金额的支付方式:违约方应在违约行为发生后五个工作日内,将赔偿金额支付给受损方。九、保密条款9.1保密内容1.本合同内容。2.甲方提供的工程图纸、技术资料、商业秘密等。3.乙方在施工过程中获取的甲方商业秘密。9.2保密期限自本合同签订之日起,至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要的保密措施,防止保密内容的泄露。2.双方未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害。2.战争、罢工、政府禁令等社会异常事件。3.疫情、疫情管控措施等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方。2.双方应尽力减轻不可抗力事件造成的损失。3.不可抗力事件解除后,双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例1.地震导致工程无法继续施工。2.政府禁令导致材料无法采购。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形1.合同尚未履行完毕。2.合同中约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对市政道路照明工程劳务分包施工的监督权和验收权。2.乙方保留对施工过程中发现的问题提出建议和改进措施的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中,对乙方施工质量、进度和安全生产进行监督的权利。2.乙方保留在合同履行过程中,对甲方提供的材料、设备等质量提出异议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何一方要求修改或补充本合同时,应以书面形式提出。2.双方应在收到书面请求后五个工作日内,就修改或补充的内容达成一致。14.2修改和补充效力1.经双方书面同意的修改或补充,与本合同具有同等法律效力。2.修改或补充的内容与本合同不一致的,以修改或补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,确保市政道路照明工程劳务分包施工顺利进行。2.乙方应按照甲方的要求,提供必要的施工信息和数据。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,讨论和解决施工过程中出现的问题。2.双方应通过电话、电子邮件等方式保持沟通,及时传递信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方就市政道路照明工程劳务分包施工达成的完整协议,取代了之前所有书面或口头协议。16.3增减条款1.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。2.本合同任何条款的增减,均应以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):代表(签字):年月日盖章:乙方(承包方):代表(签字):年月日盖章:其他相关方:代表(签字):年月日盖章:附件及其他说明解释一、附件列表:1.市政道路照明工程劳务分包施工图纸及技术资料。2.工程量清单及价格表。3.双方签订的保密协议。4.施工现场安全管理制度。5.施工合同补充协议(如有)。6.不可抗力事件证明材料。7.争议解决相关文件。8.其他双方约定的附件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付预付款、进度款或结算款。未按时提供施工图纸、材料、设备等。违反保

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论