二零二五年度城市地下综合管廊建设项目质量保证金合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度城市地下综合管廊建设项目质量保证金合同本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2定义2.合同双方2.1发包方信息2.2承包方信息3.合同标的3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.保证金金额及支付方式4.1保证金金额4.2保证金支付方式5.保证金的使用范围5.1保证金用途5.2使用条件6.保证金退还条件6.1退还条件6.2退还程序7.保证金的管理与监督7.1管理机构7.2监督机构8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同变更11.1变更程序11.2变更内容12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序13.其他约定13.1保密条款13.2知识产权条款14.合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语1.1.2"承包方"指承担项目施工任务的施工单位。1.1.3"保证金"指承包方为保证工程质量，按照合同约定向发包方缴纳的一定金额的金钱。1.1.4"质量保证金合同"指本合同。1.2定义1.2.1"工程质量"指项目施工完成后，符合国家有关工程质量标准的要求。1.2.2"违约"指承包方在履行合同过程中，未按照合同约定履行其义务的行为。2.合同双方2.1发包方信息2.1.1发包方名称：市城市管理局2.1.2发包方地址：市区路号2.1.3发包方联系人：2.1.4联系电话：138xxxx56782.2承包方信息2.2.1承包方名称：建筑有限公司2.2.2承包方地址：市区路号2.2.3承包方联系人：2.2.4联系电话：139xxxx56783.合同标的3.1项目名称：二零二四年度城市地下综合管廊建设项目3.2项目地点：市区3.3项目规模：总长度公里，总投资亿元4.保证金金额及支付方式4.1保证金金额：项目总金额的5%，即亿元4.2保证金支付方式：承包方在签订合同后个工作日内，一次性将保证金汇入发包方指定账户5.保证金的使用范围5.1保证金用途：用于支付因工程质量问题产生的修复费用、违约金等。5.2使用条件：发生工程质量问题，经双方确认，承包方未能按期完成修复或修复不符合要求时，发包方有权使用保证金。6.保证金退还条件6.1退还条件：项目竣工验收合格，且承包方已按照合同约定履行完毕所有义务。6.2退还程序：承包方在收到发包方退还保证金通知后个工作日内，将保证金退还至承包方指定账户。7.保证金的管理与监督7.1管理机构：市城市管理局设立专门机构负责保证金的管理。7.2监督机构：市质量技术监督局对保证金的使用进行监督。8.违约责任8.1违约情形8.1.1承包方未按合同约定的时间和质量要求完成工程。8.1.2承包方在施工过程中出现重大安全事故，造成人员伤亡或财产损失。8.1.3承包方违反国家有关工程质量的法律、法规，造成工程质量不合格。8.2违约责任承担8.2.1发包方有权要求承包方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2.2承包方未按期支付保证金，视为违约，发包方有权扣除相应比例的保证金作为违约金。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议。9.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后，双方应立即停止争议行为，并尽快协商解决。9.2.2如协商不成，任何一方可向人民法院提起诉讼，人民法院应依法受理。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同并经发包方盖章确认。10.1.2保证金已按合同约定支付。10.2合同终止条件10.2.1项目竣工验收合格。10.2.2双方协商一致解除合同。10.2.3因不可抗力导致合同无法履行。11.合同变更11.1变更程序11.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。11.1.2变更协议自双方签字盖章之日起生效。11.2变更内容11.2.1合同内容的任何变更，包括但不限于工程范围、工期、质量标准、保证金金额等。12.合同解除12.1解除条件12.1.1发包方有权在承包方严重违约的情况下解除合同。12.1.2承包方有权在发包方严重违约的情况下解除合同。12.2解除程序12.2.1双方应书面通知对方解除合同。12.2.2解除合同后，双方应尽快处理合同解除后的相关事宜。13.其他约定13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容及项目信息负有保密义务。13.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2知识产权条款13.2.1项目设计、施工图纸等知识产权归发包方所有。13.2.2承包方不得未经发包方同意擅自使用或转让。14.合同附件14.1本合同附件包括但不限于：14.1.1合同签订双方的身份证明文件。14.1.2项目设计文件、施工图纸等。14.1.3保证金缴纳凭证。14.1.4争议解决过程中产生的相关文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或选定的，为合同履行提供专业服务、监督、咨询或中介等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同签订双方及其关联企业。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据合同约定，履行其专业服务、监督、咨询或中介等职责。15.2.2第三方应保持独立、客观、公正的原则，为甲乙双方提供专业意见。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商一致后，共同邀请或选定第三方。15.3.2第三方接受邀请或选定后，与甲乙双方签订服务协议。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据服务协议，获取甲乙双方提供的必要信息和资料。15.4.2第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的行为进行监督和评价。15.5第三方义务15.5.1第三方应按照服务协议约定，及时、准确地向甲乙双方提供专业服务。15.5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限于其服务协议中约定的责任限额。16.2责任限额16.2.1第三方责任限额应根据其提供服务的内容、风险程度等因素，由甲乙双方在服务协议中约定。16.2.2第三方责任限额不得低于合同总金额的1%。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方与甲方之间的关系仅限于服务协议约定的范围内，甲方不得要求第三方承担合同项下的任何责任。17.1.2第三方提供的服务成果，甲方有权验收，但验收不视为对第三方责任的认可。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方与乙方之间的关系仅限于服务协议约定的范围内，乙方不得要求第三方承担合同项下的任何责任。17.2.2第三方提供的服务成果，乙方有权验收，但验收不视为对第三方责任的认可。17.3第三方与合同履行的划分17.3.1第三方提供的服务是合同履行的一部分，但其责任限于服务协议约定的范围。17.3.2合同履行的责任由甲乙双方共同承担，第三方不承担合同履行的直接责任。18.第三方变更18.1第三方变更程序18.1.1如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并通知对方。18.1.2更换第三方后，原第三方与甲乙双方签订的服务协议自动失效。18.2第三方变更责任18.2.2新第三方应承担原第三方在服务期间的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲乙双方的身份证明文件要求：提供有效的营业执照、法人代表身份证、授权委托书等证明文件。说明：用于证明甲乙双方的合法身份和授权。2.项目设计文件、施工图纸等要求：提供完整的设计文件、施工图纸及相关技术规范。说明：用于明确项目的技术要求和质量标准。3.保证金缴纳凭证要求：提供银行汇款凭证或现金缴纳凭证。说明：用于证明保证金已按照合同约定缴纳。4.第三方服务协议要求：提供第三方与甲乙双方签订的服务协议。说明：用于明确第三方的服务内容、责任和义务。5.项目验收报告要求：提供项目竣工验收报告。说明：用于证明项目已按照合同约定完成。6.争议解决相关文件要求：提供争议解决过程中产生的所有文件，包括但不限于协商记录、调解书、仲裁裁决书等。说明：用于证明争议解决的过程和结果。7.违约金支付凭证要求：提供支付违约金的银行汇款凭证或现金缴纳凭证。说明：用于证明违约金已按照合同约定支付。8.其他附件要求：根据合同履行过程中可能产生的其他相关文件。说明：用于补充说明合同履行过程中的其他重要事项。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按合同约定的时间和质量要求完成工程责任认定：承包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：承包方逾期完成工程，每逾期一天，应支付合同金额的0.1%作为违约金。2.承包方在施工过程中出现重大安全事故责任认定：承包方应承担全部责任，包括但不限于赔偿损失、承担刑事责任等。示例：发生重大安全事故，承包方应赔偿由此造成的全部损失。3.承包方违反国家有关工程质量的法律、法规责任认定：承包方应承担相应法律责任，并支付违约金。示例：承包方违反工程质量法规，应支付合同金额的1%作为违约金。4.发包方未按合同约定支付保证金责任认定：发包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：发包方未按期支付保证金，每逾期一天，应支付合同金额的0.1%作为违约金。5.第三方未按服务协议履行职责责任认定：第三方应承担相应责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。示例：第三方未能提供合格服务，应赔偿由此造成的损失，并支付合同金额的0.5%作为违约金。全文完。二零二四年度城市地下综合管廊建设项目质量保证金合同1合同目录第一章合同总则1.1合同订立依据1.2合同目的1.3合同范围1.4合同有效期1.5合同履行地1.6合同语言1.7合同生效条件1.8合同变更与解除1.9合同终止条件1.10合同争议解决1.11合同解除后的责任1.12合同的转让1.13合同的执行1.14合同的终止第二章项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目建设单位2.6项目施工单位2.7项目监理单位第三章质量保证金3.1保证金金额3.2保证金支付方式3.3保证金缴纳时间3.4保证金退还条件3.5保证金退还方式3.6保证金退还时间3.7保证金利息3.8保证金管理第四章质量保证金的使用4.1使用范围4.2使用程序4.3使用审批4.4使用监督4.5使用记录4.6使用审计第五章质量要求5.1质量标准5.2质量检测5.3质量验收5.4质量保证期5.5质量责任第六章保修责任6.1保修期限6.2保修范围6.3保修责任6.4保修服务6.5保修费用第七章违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿7.4违约解除合同第八章合同履行8.1履行主体8.2履行义务8.3履行期限8.4履行地点8.5履行方式8.6履行验收第九章合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果9.4解除通知9.5解除登记第十章合同终止10.1终止条件10.2终止程序10.3终止后果10.4终止通知10.5终止登记第十一章合同附件11.1附件一：项目概况11.2附件二：质量保证金缴纳明细11.3附件三：质量检测报告11.4附件四：保修责任承诺书第十二章合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序12.4争议解决费用第十三章合同解除后的责任13.1违约责任13.2损害赔偿13.3合同解除后的其他责任第十四章其他14.1合同份数14.2合同生效14.3合同签署14.4合同附件14.5合同解释14.6合同修改14.7合同执行14.8合同终止合同编号202401第一章合同总则1.1合同订立依据依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市地下综合管廊建设管理办法》等相关法律法规。1.2合同目的1.3合同范围本合同适用于本项目范围内的地下综合管廊建设施工全过程。1.4合同有效期自合同签订之日起至项目竣工验收合格止。1.5合同履行地项目所在地。1.6合同语言本合同采用中文书写。1.7合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。1.8合同变更与解除1.8.1合同变更任何一方提出变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后签订书面变更协议，变更内容为本合同的组成部分。1.8.2合同解除1.8.2.1双方协商一致，可以解除合同。1.8.2.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，经双方协商一致，可以解除合同。1.9合同终止条件1.9.1项目竣工验收合格。1.9.2合同约定的其他终止条件。1.10合同争议解决1.10.1双方应友好协商解决合同争议。1.10.2协商不成的，可以向合同履行地人民法院提起诉讼。1.11合同解除后的责任1.11.1合同解除后，双方应按照合同约定履行各自义务。1.11.2合同解除后，因解除合同造成的损失，由责任方承担。1.12合同的转让未经对方同意，任何一方不得转让合同。1.13合同的执行双方应严格按照合同约定执行。1.14合同的终止1.14.1合同期满。1.14.2合同解除。第二章项目概述2.1项目名称二零二四年度城市地下综合管廊建设项目。2.2项目地点项目所在地。2.3项目规模项目规模依据项目可行性研究报告。2.4项目内容项目内容依据项目可行性研究报告。2.5项目建设单位建设单位名称。2.6项目施工单位施工单位名称。2.7项目监理单位监理单位名称。第三章质量保证金3.1保证金金额质量保证金总额为人民币_________元。3.2保证金支付方式质量保证金采用银行保函形式。3.3保证金缴纳时间施工单位在合同签订后_________日内向建设单位缴纳质量保证金。3.4保证金退还条件3.4.1项目竣工验收合格。3.4.2施工单位在合同履行期间未发生质量事故。3.5保证金退还方式建设单位在项目竣工验收合格后_________日内退还质量保证金。3.6保证金退还时间质量保证金退还时间为合同约定的时间。3.7保证金利息质量保证金不计利息。3.8保证金管理质量保证金由建设单位负责管理。第四章质量保证金的使用4.1使用范围质量保证金用于支付项目质量事故赔偿。4.2使用程序4.2.1发生质量事故，施工单位应立即向建设单位报告。4.2.2建设单位核实后，按照合同约定使用质量保证金。4.3使用审批使用质量保证金需经双方协商一致。4.4使用监督质量保证金使用情况应接受监理单位的监督。4.5使用记录质量保证金使用情况应详细记录。4.6使用审计质量保证金使用情况应定期接受审计。第五章质量要求5.1质量标准质量标准依据国家相关标准和规范。5.2质量检测施工单位应按照质量标准进行质量检测。5.3质量验收项目竣工验收应按照质量标准进行。5.4质量保证期质量保证期为项目竣工验收合格后_________年。5.5质量责任施工单位对项目质量承担全部责任。第六章保修责任6.1保修期限保修期限为质量保证期。6.2保修范围保修范围包括项目范围内的所有设施设备。6.3保修责任施工单位对保修范围内的设施设备承担保修责任。6.4保修服务施工单位应提供必要的保修服务。6.5保修费用保修费用由施工单位承担。第七章违约责任7.1违约情形7.1.1施工单位未按合同约定完成工程。7.1.2施工单位未按质量标准进行施工。7.1.3施工单位发生质量事故。7.2违约责任承担7.2.1施工单位未按合同约定完成工程，应承担违约责任。7.2.2施工单位未按质量标准进行施工，应承担违约责任。7.2.3施工单位发生质量事故，应承担违约责任。7.3违约赔偿7.3.1违约赔偿金额依据合同约定。7.3.2违约赔偿方式为支付违约金或赔偿损失。7.4违约解除合同7.4.1施工单位严重违约，建设单位有权解除合同。7.4.2双方协商一致，可以解除合同。第八章合同履行8.1履行主体8.1.1建设单位为合同履行主体，负责项目的组织、协调和监督管理。8.1.2施工单位为合同履行主体，负责项目的具体施工。8.2履行义务8.2.1建设单位应按照合同约定提供必要的施工条件，包括图纸、资料、场地等。8.2.2施工单位应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。8.3履行期限8.3.1施工单位应在合同约定的工期内完成施工任务。8.3.2建设单位应在合同约定的期限内完成竣工验收。8.4履行地点履行地点为项目所在地。8.5履行方式8.5.1建设单位通过监理单位对施工过程进行监督。8.5.2施工单位按照合同约定进行施工。8.6履行验收8.6.1施工单位完成施工任务后，应通知建设单位进行验收。8.6.2建设单位应在合同约定的验收期限内进行验收。第九章合同解除9.1解除条件9.1.1双方协商一致。9.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行。9.2解除程序9.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。9.2.2双方协商一致解除合同，并签订书面解除协议。9.3解除后果9.3.1合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。9.3.2合同解除后，因解除合同造成的损失，由责任方承担。9.4解除通知9.4.1解除合同的通知应以书面形式发送。9.4.2通知应在合同约定的期限内送达对方。9.5解除登记9.5.1双方应将解除合同的情况及时向有关管理部门登记。第十章合同终止10.1终止条件10.1.1合同期满。10.1.2合同解除。10.2终止程序10.2.1双方协商一致终止合同。10.2.2签订书面终止协议。10.3终止后果10.3.1合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。10.3.2合同终止后，因终止合同造成的损失，由责任方承担。10.4终止通知10.4.1终止合同的通知应以书面形式发送。10.4.2通知应在合同约定的期限内送达对方。10.5终止登记10.5.1双方应将终止合同的情况及时向有关管理部门登记。第十一章合同附件11.1附件一：项目概况包括项目名称、地点、规模、内容等。11.2附件二：质量保证金缴纳明细包括保证金金额、缴纳时间、退还条件等。11.3附件三：质量检测报告包括质量检测的时间、结果、结论等。11.4附件四：保修责任承诺书包括保修期限、范围、责任等。第十二章合同争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方协商解决。12.1.2争议解决机构。12.2争议解决程序12.2.1提出争议。12.2.2协商解决。12.3争议解决费用12.3.1争议解决费用由责任方承担。第十三章合同解除后的责任13.1违约责任13.1.1违约情形。13.1.2违约责任承担。13.2损害赔偿13.2.1损害赔偿金额。13.2.2损害赔偿方式。第十四章其他14.1合同份数本合同一式_________份，双方各执_________份。14.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同签署_________（建设单位名称）代表（签字）：__________________（施工单位名称）代表（签字）：_________附件：1.项目概况2.质量保证金缴纳明细3.质量检测报告4.保修责任承诺书多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方负责工程进度管理条款说明：甲方应负责制定工程进度计划，并监督施工单位按照计划执行。如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。1.2甲方提供技术支持条款说明：甲方应提供必要的技术支持，包括设计变更、技术指导等。如因甲方提供的技术支持不足导致质量问题，甲方应承担相应责任。1.3甲方负责协调各方关系条款说明：甲方应负责协调施工单位、监理单位、设计单位等各方关系，确保工程顺利进行。1.4甲方监督质量保证金的支付与退还条款说明：甲方应监督施工单位按照合同约定缴纳、使用和退还质量保证金，确保质量保证金的使用符合合同规定。1.5甲方对施工单位的资质审查条款说明：甲方应审查施工单位的资质，确保施工单位具备完成项目的能力。如因施工单位资质不符导致工程问题，甲方应承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方负责工程进度管理条款说明：乙方应负责制定工程进度计划，并监督施工单位按照计划执行。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的责任。2.2乙方提供施工图纸和技术要求条款说明：乙方应提供详细、准确的施工图纸和技术要求，确保施工单位按照要求施工。如因图纸或技术要求不准确导致质量问题，乙方应承担相应责任。2.3乙方监督施工单位的施工质量条款说明：乙方应监督施工单位按照质量标准进行施工，对施工过程中发现的质量问题应及时处理。2.4乙方负责组织验收条款说明：乙方应负责组织工程竣工验收，确保工程符合合同约定和质量标准。2.5乙方对质量保证金的支付与退还负责条款说明：乙方应按照合同约定支付、使用和退还质量保证金，确保质量保证金的使用符合合同规定。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责条款说明：第三方中介应负责对工程质量进行第三方检测，出具检测报告，并对检测报告的真实性、准确性负责。3.2第三方中介费用条款说明：第三方中介费用由双方协商确定，并在合同中明确。3.3第三方中介的独立性条款说明：第三方中介应保持独立性，不受任何一方影响，确保检测工作的客观公正。3.4第三方中介报告的使用条款说明：第三方中介报告作为工程质量的重要依据，双方应共同遵守。如对第三方中介报告有异议，双方应协商解决。3.5第三方中介更换条款说明：如第三方中介无法履行职责或违反合同约定，双方可协商更换第三方中介。3.6第三方中介责任条款说明：第三方中介在履行职责过程中，如因自身原因导致检测报告不准确或出现遗漏，应承担相应责任。3.7第三方中介保密条款说明：第三方中介应遵守合同约定，对项目信息和检测结果进行保密。3.8第三方中介与双方的沟通条款说明：第三方中介应与双方保持沟通，及时反馈检测情况，确保工程质量问题的及时解决。3.9第三方中介的争议解决条款说明：如第三方中介与双方在职责、费用等方面发生争议，应通过协商解决，协商不成的，可向合同履行地人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目概况2.质量保证金缴纳明细3.质量检测报告4.保修责任承诺书5.第三方中介资质证明6.第三方中介检测报告7.工程进度计划8.施工图纸和技术要求9.工程竣工验收报告10.合同变更协议11.合同解除协议二、违约行为及认定：违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成施工任务。认定：经甲方或监理单位核实，乙方未在合同约定的工期内完成施工任务。2.违约行为：施工单位未按照质量标准进行施工。认定：经第三方中介检测或甲方、监理单位验收，施工单位施工质量不符合合同约定的质量标准。3.违约行为：乙方未按照合同约定缴纳、使用和退还质量保证金。认定：甲方或监理单位核实，乙方未按照合同约定的时间和方式缴纳、使用和退还质量保证金。4.违约行为：第三方中介未按照合同约定履行检测职责。认定：甲方或监理单位核实，第三方中介未按照合同约定提供准确、及时的检测报告。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间民事权利义务关系的法律。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.质量保证期：指工程竣工验收合格后，施工单位对工程承担质量保证责任的期限。4.质量检测：指对工程质量进行检测，以确定工程质量是否符合合同约定的标准。5.第三方中介：指在合同履行过程中，为双方提供独立、公正服务的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工单位因资金问题导致工程进度延误。解决办法：甲方可提供必要的资金支持或协助施工单位解决资金问题。2.问题：第三方中介检测报告存在争议。解决办法：双方可协商解决，协商不成的，可申请仲裁或向法院提起诉讼。3.问题：施工过程中发现质量问题，施工单位不愿承担责任。解决办法：甲方或监理单位可要求施工单位进行整改，如问题严重，可申请第三方鉴定。五、所有应用场景：1.城市地下综合管廊建设项目。2.其他涉及质量保证金的项目。3.需要第三方中介参与的质量检测项目。全文完。二零二四年度城市地下综合管廊建设项目质量保证金合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方（施工单位）：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的本合同系依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市地下综合管廊建设管理办法》等相关法律法规，针对二零二四年度城市地下综合管廊建设项目，为明确甲乙双方在工程建设过程中的权利、义务，确保工程质量，保障工程安全，特订立本合同。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国城市地下综合管廊建设管理办法》3.《城市地下综合管廊工程质量验收规范》4.《建设工程施工合同示范文本》三、定义与解释3.1专业术语1.城市地下综合管廊：指在城市地下，用于容纳各种市政管线和设备的专用通道。2.工程质量：指城市地下综合管廊在建设过程中，按照设计文件、规范标准及合同约定，满足使用功能、安全、美观等方面的要求。3.质量保证金：指甲方为保证乙方履行合同约定的工程质量，按照合同约定数额，在合同签订后支付给乙方的保证金。3.2关键词解释1.本合同：指本合同及附件。2.合同履行：指甲乙双方按照合同约定，完成工程建设及保修等工作。3.合同终止：指合同因达到终止条件而不再具有法律效力。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，保质、按期完成城市地下综合管廊建设任务。2.甲方有权对乙方施工过程中的工程质量进行监督检查。3.甲方有权要求乙方对工程问题进行整改，确保工程质量符合要求。4.甲方应按照合同约定支付乙方工程款及质量保证金。5.甲方应在合同约定的期限内完成工程验收，并支付乙方剩余工程款。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权按照合同约定，收取工程款及质量保证金。2.乙方应按照合同约定，保质、按期完成城市地下综合管廊建设任务。3.乙方应遵守国家有关法律法规，确保工程质量。4.乙方应积极配合甲方进行工程质量监督检查，及时整改存在问题。5.乙方应在合同约定的保修期内，对工程质量问题进行保修。五、履行条件5.1合同履行时间本合同履行期限自合同签订之日起至城市地下综合管廊工程验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为：城市地下综合管廊建设现场。5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定，组织施工队伍进行城市地下综合管廊建设。2.甲方应按照合同约定，提供相关施工条件及配套设施。3.甲乙双方应按照合同约定，进行工程进度及质量监督检查。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.城市地下综合管廊工程验收合格。2.双方协商一致，同意终止合同。3.因不可抗力等原因，导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致，签订合同终止协议。2.乙方将工程交付甲方验收。3.甲方验收合格后，双方办理合同终止手续。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照合同约定，完成剩余工程及保修工作。2.甲方应按照合同约定，支付乙方剩余工程款及质量保证金。3.双方应按照国家有关法律法规，处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同质量保证金费用构成如下：1.质量保证金总额：根据工程合同总额的一定比例确定，具体比例为_____%。2.质量保证金计算公式：质量保证金总额=工程合同总额×质量保证金比例。3.质量保证金缴纳时间：合同签订后____个工作日内。7.2支付方式质量保证金支付方式为银行转账，具体操作如下：1.甲方应将质量保证金汇入乙方指定的银行账户。2.乙方应在收到质量保证金后，向甲方出具收款凭证。7.3支付时间1.质量保证金支付时间：合同签订后____个工作日内。2.工程款支付时间：根据工程进度及验收情况，按约定分期支付。7.4支付条款1.甲方支付质量保证金后，乙方应在合同约定的期限内完成工程建设。2.乙方完成工程建设并经甲方验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余工程款。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付质量保证金或工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。2.甲方未按约定完成工程验收的，应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定完成工程建设或未达到合同约定的质量标准的，应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。2.乙方在工程建设过程中发生重大安全事故，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算：违约金=违约金额×违约金比例。2.损失赔偿：甲方因乙方违约遭受的损失，乙方应按照实际损失进行赔偿。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息均属保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露或向任何第三方提供保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并提供相关证明。2.不可抗力事件发生导致合同无法履行时，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.地震导致施工中断。2.政府政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同约定的保密条款。2.合同约定的不可抗力条款。3.合同约定的违约责任条款。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对工程质量进行监督检查的权利。2.乙方同意甲方在必要时对工程进行现场检查和监督。13.2特殊权力保留1.甲方保留在乙方违约时，有权解除合同并要求乙方承担违约责任的权利。2.乙方保留在甲方违约时，有权要求甲方履行合同并承担违约责任的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。2.修改和补充的内容应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方同意，任何一方不得单方面修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应就工程质量、进度、安全等方面进行密切协作。2.双方应共同解决工程建设过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会，讨论工程进展及问题解决。2.双方应相互提供必要的资料和信息，确保工程顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于城市地下综合管廊建设项目质量保证金的完整协议，并具有独立性。16.3增减条款本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：代表（签字）：年月日乙方（施工单位）：代表（签字）：年月日甲方（建设单位）盖章：乙方（施工单位）盖章：附件及其他说明解释一、附件列表：1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国城市地下综合管廊建设管理办法》3.《城市地下综合管廊工程质量验收规范》4.《建设工程施工合同示范文本》5.《合同签订确认书》6.《工程质量验收报告》7.《质量保证金支付凭证》8.《争议解决协议》9.《合同修改和补充协议》二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按约定支付质量保证金或工程款。b.未按约定完成工程验收。乙方违约：a.未按约定完成工程建设或未达到合同约定的质量标准。b.