2024水电施工项目工期延误补偿合同3篇_第1页
2024水电施工项目工期延误补偿合同3篇_第2页
2024水电施工项目工期延误补偿合同3篇_第3页
2024水电施工项目工期延误补偿合同3篇_第4页
2024水电施工项目工期延误补偿合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩59页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024水电施工项目工期延误补偿合同本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2定义2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目范围3.工期安排3.1计划工期3.2实际工期3.3工期延误原因4.延期补偿计算4.1延期补偿比例4.2延期补偿计算方法4.3延期补偿支付方式5.工期延误责任5.1甲方责任5.2乙方责任6.通知与确认6.1通知方式6.2确认方式7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.合同生效与终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件9.保密条款9.1保密信息9.2保密义务10.不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力处理11.合同变更11.1变更程序11.2变更内容12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任承担14.其他14.1合同附件14.2合同份数14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“本合同”指双方签订的《2024水电施工项目工期延误补偿合同》。1.1.2“甲方”指委托水电施工项目的业主方。1.1.3“乙方”指承担水电施工项目的施工方。1.1.4“工期”指合同约定的水电施工项目完成期限。1.1.5“工期延误”指实际完成工期超过合同约定的工期。1.1.6“延期补偿”指乙方因工期延误应向甲方支付的补偿费用。1.2定义1.2.1“不可抗力”指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或者难以履行的情形。2.项目概述2.1项目名称:2024水电施工项目2.2项目地点:[具体地点]2.3项目范围:[具体项目范围描述]3.工期安排3.1计划工期:[具体计划工期,如:2024年1月1日至2024年12月31日]3.2实际工期:[实际完成工期,如:2024年1月1日至2025年3月31日]3.3工期延误原因:[具体延误原因,如:设计变更、材料延误、施工条件不利等]4.延期补偿计算4.1延期补偿比例:[具体补偿比例,如:每日延误工期按合同价的0.5%计算]4.2延期补偿计算方法:[具体计算方法,如:根据实际延误工期和补偿比例计算延期补偿总额]4.3延期补偿支付方式:[具体支付方式,如:甲方在确认工期延误后10个工作日内支付延期补偿]5.工期延误责任5.1甲方责任:[甲方应承担的责任,如:提供必要的施工条件、及时支付工程款项等]5.2乙方责任:[乙方应承担的责任,如:按合同约定完成施工任务、合理调度施工进度等]6.通知与确认6.1通知方式:[具体通知方式,如:通过书面形式或电子邮件发送]6.2确认方式:[确认方式,如:乙方收到甲方通知后应及时回复确认]7.争议解决7.1争议解决方式:[争议解决方式,如:协商、调解、仲裁或诉讼]7.2争议解决机构:[具体机构,如:中国仲裁委员会或所在地人民法院]8.合同生效与终止8.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2.1合同约定的工期圆满完成;8.2.2双方协商一致解除合同;8.2.3因不可抗力导致合同无法履行;8.2.4合同约定的其他终止条件。9.保密条款9.1保密信息:双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。9.2保密义务:双方对本合同中约定的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。10.不可抗力10.1不可抗力事件:指自然灾害、政府行为、社会异常事件等导致合同履行不能或者难以履行的情形。10.2不可抗力处理:发生不可抗力事件后,双方应立即通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。因不可抗力导致合同无法履行时,合同期限可以相应顺延,但双方互不承担违约责任。11.合同变更11.1变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面提出变更请求,经双方协商一致后,签订书面变更协议。11.2变更内容:变更协议应明确变更的内容、范围、生效日期等。12.合同解除12.1.1一方严重违约,经对方催告后仍未改正;12.1.2合同目的不能实现;12.1.3因不可抗力导致合同无法履行;12.1.4合同约定的其他解除条件。12.2解除程序:一方解除合同,应提前通知对方,并书面确认解除合同的事实。13.违约责任13.1违约行为:包括但不限于未能按时完成施工、工程质量不符合约定标准、违反保密条款等。13.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。14.其他14.1合同附件:本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同份数:本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份。14.3合同生效日期:本合同自[具体日期]起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系,提供专业服务或协助的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方可以是监理单位、审计机构、评估机构、咨询机构等。15.2第三方责权利15.2.1责任:第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责,保证其提供的服务或协助符合合同目的。15.2.2权利:第三方有权获得合同约定的报酬,并享有合同赋予的其他权利。15.2.3利益:第三方在合同履行过程中,应维护甲乙双方的合法权益,不得损害双方的利益。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方的划分:第三方应直接向甲方提供服务或协助,甲方对第三方的服务或协助结果负责。15.3.2第三方与乙方的划分:第三方应协助乙方完成施工任务,乙方对施工质量和进度负责。15.3.3第三方与双方的关系:第三方作为独立第三方,不参与甲乙双方的合同争议,但可根据合同约定,提供专业意见。16.第三方介入的程序16.1介入申请:甲乙双方协商一致后,向第三方发出介入申请,明确介入目的、范围和期限。16.2介入同意:第三方同意介入后,与甲乙双方签订《第三方介入协议》,明确各方的权利义务。16.3介入执行:第三方按照《第三方介入协议》的约定,履行其职责。17.第三方责任限额17.1责任限额确定:第三方责任限额根据第三方介入协议约定,或由甲乙双方共同商定。17.2责任承担:第三方在责任限额内承担相应责任,超过责任限额的部分,由甲乙双方根据实际情况分担。18.第三方介入的终止18.1.1合同履行完毕;18.1.2第三方完成任务,甲乙双方同意终止介入;18.1.3第三方因故无法继续履行职责;18.1.4合同约定的其他终止条件。18.2终止程序:第三方介入终止时,甲乙双方应书面通知第三方,并签订《第三方介入终止协议》。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式:第三方介入争议解决方式,参照第7条“争议解决”的规定。19.2争议解决机构:第三方介入争议解决机构,参照第7条“争议解决”的规定。20.第三方介入的保密条款20.1保密信息:第三方介入过程中知悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等。20.2保密义务:第三方对保密信息负有保密义务,未经甲乙双方同意,不得向任何第三方泄露。21.第三方介入的法律法规21.1第三方介入活动应遵守国家法律法规和相关政策。21.2第三方介入活动如涉及甲乙双方的知识产权、商业秘密等,第三方应遵守相关法律法规,并承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订文件要求:包括合同正本、合同副本、签字盖章页。说明:证明合同有效性和双方签字盖章的真实性。2.附件二:项目概况要求:详细描述项目名称、地点、范围、工期等。说明:为合同执行提供项目基本信息。3.附件三:工期安排表要求:明确项目各个阶段的工期安排。4.附件四:延期补偿计算方法要求:详细列出延期补偿的计算公式和计算方式。说明:为延期补偿提供计算依据。5.附件五:第三方介入协议要求:明确第三方介入的目的、范围、期限、责任等。说明:为第三方介入提供法律依据。6.附件六:不可抗力事件证明要求:提供不可抗力事件的相关证明材料。说明:为不可抗力事件的处理提供证据。7.附件七:争议解决文件要求:包括争议解决协议、仲裁或诉讼裁决书等。说明:为争议解决提供法律依据。8.附件八:合同变更协议要求:详细列出合同变更的内容、范围、生效日期等。说明:为合同变更提供法律依据。9.附件九:合同解除协议要求:明确合同解除的原因、生效日期等。说明:为合同解除提供法律依据。10.附件十:违约责任认定书要求:详细列出违约行为、责任认定标准和违约金计算方法。说明:为违约责任认定提供依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为要求:明确合同中约定的违约行为。说明:为违约责任认定提供依据。2.违约责任认定标准要求:根据合同约定,明确违约责任认定标准。说明:为违约责任认定提供依据。3.违约责任示例说明违约行为:乙方未能按时完成施工任务。责任认定:根据合同约定,乙方需支付每日延误工期0.5%的违约金。说明:乙方违约导致工期延误,需承担相应的违约责任。4.违约金计算示例说明违约行为:甲方未能按时支付工程款项。责任认定:根据合同约定,甲方需支付每日延迟付款0.5%的违约金。说明:甲方违约导致款项延迟支付,需承担相应的违约责任。全文完。2024水电施工项目工期延误补偿合同1本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的与原则2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工期延误原因及认定4.1工期延误原因4.2工期延误认定程序5.工期延误补偿计算方法5.1补偿金额计算基础5.2补偿金额计算公式5.3补偿金额支付方式6.工期延误补偿责任承担6.1甲方责任6.2乙方责任7.工期延误补偿争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.合同履行与变更8.1合同履行8.2合同变更程序9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件11.合同附件与补充条款11.1合同附件11.2补充条款12.合同签订与生效日期12.1合同签订日期12.2合同生效日期13.合同解除与终止后的处理13.1合同解除后的处理13.2合同终止后的处理14.其他约定事项14.1通知与送达14.2不可抗力14.3合同份数与使用14.4合同的解释与争议解决14.5合同的适用法律14.6合同的管辖法院第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《水电建设工程施工合同示范文本》1.2合同订立的目的与原则1.2.1明确双方在水电施工项目中的权利和义务1.2.2规范工期延误补偿的标准和程序1.2.3保障合同双方的合法权益2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.1.1甲方名称:水电有限公司2.1.2甲方地址:省市区路号2.1.3联系人:2.1.4联系电话:138xxxx55552.2乙方基本信息2.2.1乙方名称:水电工程施工有限公司2.2.2乙方地址:省市区路号2.2.3联系人:2.2.4联系电话:139xxxx66663.项目概况3.1项目名称3.1.1水电工程3.2项目地点3.2.1省市县3.3项目规模3.3.1水电站装机容量:万千瓦3.3.2水库总库容:亿立方米3.4项目工期3.4.1合同工期:年月日至年月日4.工期延误原因及认定4.1工期延误原因4.1.1不可抗力因素4.1.2甲方原因4.1.3乙方原因4.2工期延误认定程序4.2.1乙方应及时向甲方提出工期延误报告4.2.2甲方应在收到报告后日内进行审核4.2.3双方对工期延误原因及认定有异议的,可提交争议解决机构解决5.工期延误补偿计算方法5.1补偿金额计算基础5.1.1按照合同约定的工程进度款5.1.2按照每日延误工期计算5.2补偿金额计算公式5.2.1补偿金额=每日延误工期×合同约定的进度款比例5.3补偿金额支付方式5.3.1甲方应在收到乙方提出工期延误报告后日内支付补偿金额6.工期延误补偿责任承担6.1甲方责任6.1.1甲方因自身原因导致工期延误,应承担全部补偿责任6.1.2甲方应配合乙方采取必要措施,缩短工期延误时间6.2乙方责任6.2.1乙方因自身原因导致工期延误,应承担部分补偿责任6.2.2乙方应采取措施,确保工程进度不受延误影响7.工期延误补偿争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方友好协商解决7.1.2争议解决机构仲裁7.2争议解决机构7.2.1选择省市仲裁委员会作为争议解决机构8.合同履行与变更8.1合同履行8.1.1乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求,完成施工任务8.1.2甲方应按照合同约定的进度支付工程款8.1.3双方应按照合同约定进行工程验收8.2合同变更程序8.2.1双方协商一致,可以变更合同内容8.2.2变更内容应以书面形式确认,并作为合同附件9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1乙方严重违约,经甲方催告后日内仍未履行9.1.2不可抗力导致合同无法履行9.1.3双方协商一致解除合同9.2合同终止条件9.2.1工程完工并经甲方验收合格9.2.2合同约定的其他终止条件10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2合同经省市县市场监督管理局备案10.2合同解除条件10.2.1出现9.1所述的合同解除条件10.2.2合同解除程序按照9.2约定执行11.合同附件与补充条款11.1合同附件11.1.1设计图纸11.1.2施工方案11.1.3工程量清单11.1.4工程进度表11.2补充条款11.2.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决11.2.2本合同附件与补充条款与本合同具有同等法律效力12.合同签订与生效日期12.1合同签订日期12.1.1合同签订日期:2024年3月15日12.2合同生效日期12.2.1合同自签订之日起生效13.合同解除与终止后的处理13.1合同解除后的处理13.1.1双方应按照合同约定处理已完成的工程13.1.2双方应按照合同约定结算已发生的费用13.2合同终止后的处理13.2.1双方应按照合同约定处理剩余工程13.2.2双方应按照合同约定结算剩余费用14.其他约定事项14.1通知与送达14.1.1通知应以书面形式发送至对方指定的地址14.1.2送达以实际收到为准14.2不可抗力14.2.1不可抗力包括自然灾害、战争等14.2.2发生不可抗力事件,双方应及时协商解决14.3合同份数与使用14.3.1本合同一式四份,甲乙双方各执两份14.3.2合同副本具有同等法律效力14.4合同的解释与争议解决14.4.1本合同条款以中文为准14.4.2双方对合同解释有争议的,应协商解决14.5合同的适用法律14.5.1本合同适用中华人民共和国法律14.6合同的管辖法院14.6.1合同争议由省市县人民法院管辖第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,非甲乙双方的第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、法律顾问等。15.1.2第三方的选择与指定16.第三方介入的职责与权限16.1第三方的职责16.1.1监理单位负责监督工程质量、进度和安全,确保工程按合同约定进行。16.1.2检测机构负责对工程质量进行检测,确保工程质量符合国家标准和合同要求。16.1.3咨询公司或法律顾问提供专业咨询或法律支持。16.1.2第三方的权限16.1.2.1第三方有权根据其职责要求甲乙双方提供必要的信息和资料。16.1.2.2第三方有权对工程现场进行检查和监督。17.第三方介入的程序17.1第三方介入的申请17.1.1甲方或乙方提出第三方介入申请,应说明介入的原因和预期目标。17.1.2第三方介入的审批17.1.2.1甲方和乙方应在收到申请后日内,共同决定是否批准第三方介入。17.1.3第三方介入的实施17.1.3.1第三方介入后,应按照合同约定和其职责开展工作。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额18.1.1第三方因自身原因导致的责任,其赔偿限额不超过合同总价的%。18.1.2第三方责任的具体计算方法,按照合同约定或相关法律法规执行。19.第三方与其他各方的责任划分19.1第三方与甲方的责任划分19.1.1第三方对甲方承担的责任,由甲方直接向第三方追究。19.1.2第三方与乙方的责任划分19.1.2.1第三方对乙方承担的责任,由乙方直接向第三方追究。19.1.3第三方与甲乙双方共同责任19.1.3.1若第三方责任涉及甲乙双方共同原因,则甲乙双方应按比例分担责任。20.第三方介入的费用承担20.1第三方介入的费用20.1.1第三方介入的费用包括但不限于咨询费、检测费、监理费等。20.1.2费用承担20.1.2.1第三方介入的费用,由申请方承担,除非合同另有约定。20.1.2.2若第三方介入的费用涉及甲乙双方,则按合同约定的比例分担。21.第三方介入的终止21.1第三方介入的终止条件21.1.1合同履行完毕或达到终止条件。21.1.2第三方完成其职责,甲方和乙方共同决定终止第三方介入。21.1.2第三方介入的终止程序21.1.2.1甲方和乙方应在第三方介入终止前日内,共同决定终止事宜。21.1.2.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定进行结算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求和说明:1.1图纸应包括项目整体设计、各分部工程设计图纸、设备布置图等。1.2图纸应符合国家标准和行业规范。1.3图纸应由甲方认可的具有相应资质的设计单位出具。2.施工方案详细要求和说明:2.1施工方案应详细说明施工工艺、施工方法、施工进度安排等。2.2施工方案应符合国家标准和行业规范。2.3施工方案应由甲方认可的具有相应资质的施工单位出具。3.工程量清单详细要求和说明:3.1工程量清单应详细列明工程项目的各项工程量。3.2工程量清单应与设计图纸、施工方案相符。3.3工程量清单应由甲方认可的具有相应资质的施工单位出具。4.工程进度表详细要求和说明:4.1工程进度表应详细列明各阶段的施工内容、开始时间和结束时间。4.2工程进度表应与施工方案相符。4.3工程进度表应由甲方认可的具有相应资质的施工单位出具。5.工程验收报告详细要求和说明:5.1工程验收报告应详细列明工程项目的质量、进度、安全等情况。5.2工程验收报告应由甲方认可的具有相应资质的监理单位出具。5.3工程验收报告应在工程完工后日内提交。6.工程变更单详细要求和说明:6.1工程变更单应详细列明变更内容、原因、变更后的工程量等。6.2工程变更单应由甲乙双方共同签署。6.3工程变更单应在变更发生后日内提交。7.工程款支付凭证详细要求和说明:7.1工程款支付凭证应详细列明支付金额、支付日期、支付方式等。7.2工程款支付凭证应由甲方出具。8.工程保险单详细要求和说明:8.1工程保险单应详细列明保险范围、保险金额、保险期限等。8.2工程保险单应由保险公司出具。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为详细要求和说明:1.1乙方未按照合同约定的时间完成工程。1.2乙方施工质量不符合合同约定或国家标准。1.3甲方未按照合同约定支付工程款。1.4双方未按照合同约定履行合同变更手续。2.责任认定标准详细要求和说明:2.1违约行为的认定:2.1.1乙方未按照合同约定的时间完成工程,应承担相应的工期延误补偿责任。2.1.2乙方施工质量不符合合同约定或国家标准,应承担修复费用或赔偿损失。2.1.3甲方未按照合同约定支付工程款,应承担违约责任,支付逾期付款利息。2.1.4双方未按照合同约定履行合同变更手续,应承担相应的违约责任。3.示例说明详细要求和说明:3.1示例一:乙方未在合同约定的工期完成工程,导致工期延误天,甲方有权要求乙方支付万元的工期延误补偿。3.2示例二:乙方施工的某部分工程不符合合同约定或国家标准,甲方有权要求乙方进行修复,并承担相应的修复费用。3.3示例三:甲方未按照合同约定支付万元工程款,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。全文完。2024水电施工项目工期延误补偿合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工期约定3.1确定工期3.2工期调整3.3工期延误责任4.工期延误补偿4.1补偿标准4.2补偿方式4.3补偿计算4.4补偿支付5.补偿条件5.1工期延误原因5.2补偿触发条件5.3补偿责任承担6.工期延误通知6.1通知方式6.2通知时限6.3通知内容7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除后果9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密责任11.合同生效11.1生效条件11.2生效时间11.3生效范围12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更内容13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.合同附件14.1附件一:项目工期表14.2附件二:工期延误补偿计算表14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:水电施工有限公司乙方:水电工程项目业主单位1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138乙方联系人:乙方联系电话:13956782.项目概述2.1项目名称水电施工项目2.2项目地点省市区2.3项目规模项目总容量:万千瓦2.4项目内容包括水工建筑物施工、机电设备及安装、输电线路及变电站建设等。3.工期约定3.1确定工期合同工期为:自2024年1月1日至2025年12月31日。3.2工期调整如因不可抗力或甲方原因导致工期延误,双方应协商一致,按照实际情况对工期进行调整。3.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的工期延误责任。4.工期延误补偿4.1补偿标准乙方每延误一天,应向甲方支付合同总价款的0.5%作为工期延误补偿。4.2补偿方式工期延误补偿以货币形式支付。4.3补偿计算工期延误补偿的计算公式为:补偿金额=合同总价款×0.5%×延误天数。4.4补偿支付乙方应于每月底前向甲方支付当月工期延误补偿。5.补偿条件5.1工期延误原因因乙方施工组织不力、材料供应不及时、设备故障等原因导致的工期延误。5.2补偿触发条件乙方出现工期延误,应立即通知甲方,并按照合同规定支付工期延误补偿。5.3补偿责任承担乙方对工期延误承担全部责任,甲方有权要求乙方按照合同规定支付工期延误补偿。6.工期延误通知6.1通知方式乙方应以书面形式向甲方发送工期延误通知。6.2通知时限乙方应在工期延误发生后的3个工作日内向甲方发送工期延误通知。6.3通知内容工期延误通知应包括延误原因、延误天数、预计恢复工期等信息。7.争议解决7.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。7.2争议解决机构如协商不成,双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。7.3争议解决程序争议发生后,双方应按照选择的争议解决方式,依法进行争议解决。8.合同解除8.1解除条件8.1.1甲方原因如甲方未按合同约定支付工程款或未履行合同约定的其他义务,乙方有权解除合同。8.1.2乙方原因如乙方严重违约,如不按期完成工程或工程质量不符合合同要求,甲方有权解除合同。8.2解除程序8.2.1提前通知一方解除合同时,应提前30日书面通知对方。8.2.2解除确认收到解除通知的一方应在7日内书面确认解除合同。8.3解除后果8.3.1工程进度8.3.2工程款结算双方应根据已完成工程量和合同约定进行工程款结算。8.3.3违约责任合同解除后,违约方应承担相应的违约责任。9.违约责任9.1违约情形9.1.1甲方违约甲方未按合同约定支付工程款或未履行合同约定的其他义务。9.1.2乙方违约乙方不按期完成工程或工程质量不符合合同要求。9.2违约责任承担9.2.1甲方违约甲方应向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。9.2.2乙方违约乙方应向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。9.3违约责任赔偿违约方应根据实际损失,支付赔偿金。10.保密条款10.1保密内容合同双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。10.3保密责任双方应对保密内容承担保密责任,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。11.合同生效11.1生效条件合同双方签字盖章后生效。11.2生效时间合同自双方签字盖章之日起生效。11.3生效范围合同对双方具有法律约束力,适用于合同约定的全部内容。12.合同变更12.1变更条件如合同内容需要调整,双方应协商一致。12.2变更程序12.2.1提出变更一方提出变更请求,应书面通知对方。12.2.2确认变更双方应在收到变更请求后7日内确认变更内容。12.3变更内容变更内容应包括变更事项、变更原因、变更生效时间等。13.合同解除13.1解除条件如一方违约,对方有权解除合同。13.2解除程序13.2.1提出解除提出解除的一方应书面通知对方。13.2.2解除确认收到解除通知的一方应在7日内书面确认解除合同。13.3解除后果13.3.1工程进度13.3.2工程款结算双方应根据已完成工程量和合同约定进行工程款结算。13.3.3违约责任违约方应承担相应的违约责任。14.合同附件14.1附件一:项目工期表14.2附件二:工期延误补偿计算表14.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指的是除甲乙双方以外的任何个人或组织,包括但不限于中介机构、监理单位、咨询顾问、评估机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率,确保工程质量,以及协助解决合同履行过程中的争议。16.第三方介入程序16.1第三方选定16.1.1甲方有权选择第三方介入,并通知乙方。16.1.2乙方有权提出第三方人选,并经甲方同意后通知第三方。16.2第三方职责16.2.1第三方应遵守本合同的相关规定,履行其职责。16.3第三方介入时间第三方介入时间应与合同履行进度相匹配,确保第三方的工作能够与工程进度同步。17.第三方责任限额17.1第三方责任第三方的责任限于其在合同中明确承担的职责范围内。17.2责任限额17.2.1第三方对甲乙双方承担的责任,其责任限额不超过其接受委托时约定的金额。17.2.2第三方对甲方或乙方的赔偿责任,应按合同约定或法律规定执行。1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论