2024版建设工程施工合同范本简单

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工合同范本简单本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3监理人1.4施工场地1.5施工工程2.合同价格2.1合同总价2.2工程量清单2.3价格调整2.4合同支付3.合同履行3.1承包人责任3.2工程进度3.3工程质量3.4安全生产3.5变更管理4.合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误4.4工期提前5.违约责任5.1发包人违约5.2承包人违约5.3违约赔偿6.争议解决6.1协商解决6.2调解解决6.3仲裁解决6.4法律诉讼7.合同的生效、变更和解除7.1合同生效7.2合同变更7.3合同解除8.合同的终止8.1合同自然终止8.2合同提前终止9.合同的继承和转让9.1合同继承9.2合同转让10.合同的保密条款10.1保密义务10.2保密期限10.3保密泄露的赔偿11.合同的适用法律11.1合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律12.其他条款12.1不可抗力12.2税法规定12.3合同附件13.合同签字盖章13.1发包人签字13.2承包人签字13.3监理人签字14.合同签订日期14.1合同签订日期：2024年月日第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同的规定，承担合同义务，负责施工项目投资、组织、管理和监督的一方。1.2承包人承包人是指按照本合同的规定，承担合同义务，负责施工项目的实施、组织、管理和监督的一方。1.3监理人监理人是指由发包人委托，对施工项目的质量、安全、进度和投资控制等方面进行监督检查的一方。1.4施工场地施工场地是指本合同约定的，用于施工项目的土地及土地上的一切建筑物、构筑物和其他设施。1.5施工工程施工工程是指本合同约定的，承包人按照合同约定的工程量清单、设计文件和规范要求，完成的土建、安装、装修等工程项目。第二条合同价格2.1合同总价合同总价是指承包人完成本合同约定的施工工程，按照合同约定的工程量清单和价格计算出的总价。2.2工程量清单工程量清单是指本合同附件中，详细列明施工工程的项目、工程量、单位、单价和总价等内容的清单。2.3价格调整价格调整是指合同履行过程中，因政策调整、市场变化等原因，导致合同总价发生变化的调整方式。2.4合同支付合同支付是指发包人按照本合同约定的支付方式和支付时间，向承包人支付合同价款的行为。第三条合同履行3.1承包人责任承包人应按照合同约定的工程质量、安全、进度和投资控制等要求，全面履行合同义务。3.2工程进度承包人应按照合同约定的工期要求，组织施工，确保工程按期完成。3.3工程质量承包人应按照合同约定的工程质量标准和规范，保证施工质量，确保工程安全。3.4安全生产承包人应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定的安全生产要求，加强施工现场安全管理，确保施工现场的安全。3.5变更管理合同履行过程中，如发生合同变更，双方应按照本合同约定的变更程序和变更内容，协商确定变更价款，并签订变更协议。第四条合同工期4.1开工日期开工日期是指本合同约定的，承包人开始施工的日期。4.2竣工日期竣工日期是指本合同约定的，承包人完成施工工程的日期。4.3工期延误工期延误是指因承包人原因导致工程不能按合同约定的工期完成的期限。4.4工期提前工期提前是指工程在合同约定的工期之前完成的期限。第五条违约责任5.1发包人违约发包人未按照本合同约定履行义务，导致合同不能履行或者造成承包人损失的，应承担违约责任。5.2承包人违约承包人未按照本合同约定履行义务，导致合同不能履行或者造成发包人损失的，应承担违约责任。5.3违约赔偿违约方应按照本合同约定的赔偿方式和赔偿金额，向守约方赔偿损失。第六条争议解决6.1协商解决合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。6.2调解解决协商解决不成的情况下，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。6.3仲裁解决调解不成的情况下，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.4法律诉讼如双方同意仲裁，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。第八条合同的终止8.1合同自然终止本合同自双方按照约定履行完毕合同约定的义务时自然终止。8.2合同提前终止任何一方提前终止合同的，应提前书面通知对方，经双方协商一致，本合同可以提前终止。第九条合同的继承和转让9.1合同继承本合同履行完毕后，合同的权利义务自行终止，不再存在继承问题。9.2合同转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或者部分转让给第三方。第十条合同的保密条款10.1保密义务双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应承担保密义务。10.2保密期限保密义务的期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。10.3保密泄露的赔偿如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应按照本合同约定的赔偿方式和赔偿金额，向守约方赔偿损失。第十一条合同的适用法律11.1合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二条其他条款12.1不可抗力因不可抗力导致合同不能履行或者部分履行，双方应按国家相关法律法规的规定，协商解决。12.2税法规定本合同的签订、履行涉及的税收问题，双方应遵守国家税法规定，依法纳税。12.3合同附件本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十三条合同签字盖章13.1发包人签字发包人的授权代表签字，并加盖发包人单位公章。13.2承包人签字承包人的授权代表签字，并加盖承包人单位公章。13.3监理人签字监理人的授权代表签字，并加盖监理人单位公章。第十四条合同签订日期14.1合同签订日期：2024年月日。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列明施工工程的项目、工程量、单位、单价和总价等内容。附件二：设计文件包括施工图纸、施工说明、设计变更等设计文件。附件三：施工方案承包人提交的施工方案，包括施工组织设计、施工进度计划、施工方法、质量保证措施等。附件四：安全生产措施承包人提交的安全生产措施，包括安全生产管理制度、安全生产责任制度、安全防护设施设计等。附件五：合同变更协议双方就合同变更事项达成的协议。附件六：违约行为及责任认定详细列明合作中所有涉及到的各种违约行为以及违约的责任认定标准。附件七：法律法规与本合同签订、履行、解释及争议解决相关的法律法规。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按照合同约定支付合同价款。2.承包人未按照合同约定完成施工工程。3.发包人未按照合同约定提供施工场地、施工条件等。4.承包人未按照合同约定保证工程质量、安全、进度等。5.双方未按照合同约定履行其他义务。违约责任认定：1.发包人未按照合同约定支付合同价款的，应按照逾期支付的天数，支付违约金。2.承包人未按照合同约定完成施工工程的，应按照逾期完成的天数，支付违约金。3.发包人未按照合同约定提供施工场地、施工条件等的，应承担相应的违约责任。4.承包人未按照合同约定保证工程质量、安全、进度的，应承担相应的违约责任。5.双方未按照合同约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任。示例说明：如发包人未按照合同约定支付合同价款，承包人可以要求发包人支付逾期支付的违约金，违约金的计算按照合同约定的逾期支付违约金计算方式进行。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指双方为完成施工工程，明确双方权利义务的协议。2.发包人：指承担合同义务，负责施工项目投资、组织、管理和监督的一方。3.承包人：指承担合同义务，负责施工项目的实施、组织、管理和监督的一方。4.监理人：指由发包人委托，对施工项目的质量、安全、进度和投资控制等方面进行监督检查的一方。5.施工场地：指本合同约定的，用于施工项目的土地及土地上的一切建筑物、构筑物和其他设施。6.施工工程：指本合同约定的，承包人按照合同约定的工程量清单、设计文件和规范要求，完成的土建、安装、装修等工程项目。7.