2025年度水电安装工程合同范本（2025年度）8篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水电安装工程合同范本（2024年度）本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程范围3.1水电安装工程范围3.2配套设施安装工程范围4.工程工期4.1工程开始日期4.2工程结束日期4.3工期延误责任5.工程质量要求5.1水电安装工程质量标准5.2配套设施安装工程质量标准5.3工程验收标准6.工程款支付方式6.1预付款比例6.2进度款支付比例6.3竣工结算款支付比例6.4保修金比例7.工程进度管理7.1工程进度计划7.2进度调整7.3进度违约责任8.工程变更管理8.1工程变更范围8.2工程变更程序8.3工程变更价格确定9.工程验收9.1验收条件9.2验收程序9.3验收不合格处理10.工程保修10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同生效及其他14.1合同生效日期14.2合同附件14.3合同变更及解除14.4合同未尽事宜处理14.5合同签署及生效第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]2.工程概况2.1工程名称[工程名称]2.2工程地点[工程具体地址]2.3工程规模[工程总面积、层数等]2.4工程内容[详细列出水电安装工程和配套设施安装工程的具体内容]3.工程范围3.1水电安装工程范围[详细列出水电安装工程的具体范围，包括但不限于：强电系统、弱电系统、给排水系统等]3.2配套设施安装工程范围[详细列出配套设施安装工程的具体范围，包括但不限于：消防系统、监控系统、照明系统等]4.工程工期4.1工程开始日期[工程开始日期]4.2工程结束日期[工程结束日期]4.3工期延误责任如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。5.工程质量要求5.1水电安装工程质量标准[详细列出水电安装工程的质量标准，如：国家相关标准、行业标准等]5.2配套设施安装工程质量标准[详细列出配套设施安装工程的质量标准，如：国家相关标准、行业标准等]5.3工程验收标准[详细列出工程验收的标准，如：国家相关标准、行业标准等]6.工程款支付方式6.1预付款比例[预付款比例及金额]6.2进度款支付比例[进度款支付比例及金额，按工程进度分阶段支付]6.3竣工结算款支付比例[竣工结算款支付比例及金额，在工程验收合格后支付]6.4保修金比例[保修金比例及金额，在工程验收合格后支付]7.工程进度管理7.1工程进度计划[详细列出工程进度计划，包括各阶段的开始和结束日期]7.2进度调整如因不可抗力或其他原因导致工程进度计划发生变化，双方应协商一致，调整进度计划。7.3进度违约责任如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿甲方损失等。8.工程变更管理8.1工程变更范围包括但不限于设计变更、工程量变更、材料规格变更等。8.2工程变更程序任何一方提出变更请求，应提前[提前天数]天以书面形式通知对方，并附变更原因及变更内容。双方应在[协商时间]内达成一致，并签订变更协议。8.3工程变更价格确定1.如变更部分在合同内有明确价格，按合同价格执行；2.如变更部分在合同内无明确价格，参照市场价格或由双方协商确定；3.如协商不成，可委托第三方评估机构进行评估。9.工程验收9.1验收条件工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。验收前，乙方应确保工程符合合同约定的质量标准，并提供完整的工程资料。9.2验收程序验收程序如下：1.甲方收到验收通知后，应在[验收时间]内组织验收；2.验收时，双方应共同检查工程质量和数量；3.验收合格后，双方应在验收记录上签字确认。9.3验收不合格处理如验收不合格，乙方应在[整改期限]内进行整改，直至合格。整改期间，工程款支付暂停。10.工程保修10.1保修范围包括但不限于水电安装工程和配套设施安装工程。10.2保修期限保修期限自工程验收合格之日起计算，具体期限如下：1.水电安装工程：[保修期限]2.配套设施安装工程：[保修期限]10.3保修责任在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责修复，并承担修复费用。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于工期延误、质量不合格、未按约定支付工程款等。11.2违约责任承担1.支付违约金；2.赔偿对方损失；3.承担其他违约责任。12.争议解决12.1争议解决方式双方应通过友好协商解决争议。协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁。12.2争议解决机构[仲裁机构名称]13.合同解除13.1合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等。13.2合同解除程序任何一方提出解除合同，应提前[提前天数]天以书面形式通知对方，并说明解除原因。合同解除后，双方应按照约定进行结算。14.合同生效及其他14.1合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、工程量清单等。14.3合同变更及解除合同的变更及解除，均应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认。14.4合同未尽事宜处理本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不成的，按相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除甲乙双方之外的，根据合同约定提供专业服务、咨询、监理、评估等服务的机构或个人。15.2第三方介入情形1.工程设计变更需要专业意见；2.工程质量争议需要第三方评估；3.工程进度管理需要第三方监理；4.工程款支付需要第三方审核；5.其他经甲乙双方协商一致的情形。16.第三方责任限额16.1第三方责任范围第三方在提供专业服务时，其责任范围限于其专业服务内容，不包括但不限于：1.甲乙双方的合同履行责任；2.工程施工过程中的责任；3.工程质量保证责任。16.2第三方责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额如下：[第三方责任限额金额]17.第三方介入程序17.1第三方选定甲乙双方应共同选定第三方，并签订相应的合作协议。17.2第三方职责1.提供专业意见；2.进行工程评估；3.监督工程进度；4.审核工程款支付；5.其他经甲乙双方约定的事项。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应向甲方提供真实、准确的专业服务，并接受甲方的监督。18.2第三方与乙方的关系第三方应向乙方提供真实、准确的专业服务，并接受乙方的监督。18.3第三方与合同其他各方的关系第三方应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害其他各方的利益。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入费用第三方介入产生的费用，由甲乙双方按照合作协议及本合同约定承担。19.2第三方介入时间第三方介入的时间应尽量与工程进度相协调，避免影响工程进度。19.3第三方介入的成果第三方介入的成果，应形成书面报告，并提交给甲乙双方。20.第三方责任界定20.1第三方责任认定第三方责任认定应依据合作协议、本合同及相关法律法规进行。20.2第三方责任承担第三方在责任范围内，应承担相应的法律责任和经济责任。20.3第三方责任追究如第三方违反合作协议或本合同，甲乙双方有权追究其法律责任。21.第三方介入的终止21.1第三方介入终止条件1.工程验收合格；2.第三方职责履行完毕；3.双方协商一致；4.其他终止条件。21.2第三方介入终止程序第三方介入终止时，甲乙双方应签订终止协议，明确终止后的责任和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及技术规范详细要求：包含工程平面图、立面图、剖面图、设备布置图等，以及水电安装工程所需的技术规范和标准。说明：工程图纸及技术规范是工程实施的依据，必须清晰、准确。2.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价。说明：工程量清单是工程款支付和结算的依据。3.合同协议书详细要求：包含合同双方的基本信息、工程概况、工程范围、工期、质量要求、付款方式等。说明：合同协议书是合同的核心文件，具有法律效力。4.第三方合作协议详细要求：包含第三方的基本信息、服务内容、费用、责任等。说明：第三方合作协议是第三方介入的基础文件。5.验收报告详细要求：包含工程验收的日期、地点、参加人员、验收结果等。说明：验收报告是工程验收合格的证明。6.工程变更记录详细要求：记录工程变更的原因、内容、价格、双方签字等。说明：工程变更记录是工程变更的正式文件。7.工程进度报告详细要求：记录工程进度、完成情况、存在问题等。说明：工程进度报告是工程进度管理的依据。8.工程款支付凭证详细要求：记录每次工程款支付的金额、日期、凭证等。说明：工程款支付凭证是工程款支付的证明。9.保修单详细要求：记录保修期限、保修范围、保修联系方式等。说明：保修单是工程保修的依据。10.争议解决文件详细要求：记录争议解决的过程、结果、双方签字等。说明：争议解决文件是争议解决的证明。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：每延误一天，乙方应支付甲方[违约金比例]的违约金。示例：如合同约定工期为120天，实际工期为150天，则乙方需支付甲方[违约金比例]×30天的违约金。2.质量不合格违约行为：工程未达到合同约定的质量标准。责任认定标准：乙方应无条件返工，直至达到合同约定的质量标准，并承担由此产生的所有费用。示例：若甲方验收时发现水电安装工程存在质量问题，乙方需立即进行返工，并承担返工费用。3.未按约定支付工程款违约行为：甲方未按合同约定的时间支付工程款。责任认定标准：每延误一天，甲方应支付乙方[违约金比例]的违约金。示例：如合同约定支付进度款的时间为每月5日，实际支付时间为每月10日，则甲方需支付乙方[违约金比例]×5天的违约金。4.未履行合同约定违约行为：任何一方未履行合同约定的义务。责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：若乙方未按合同约定提供必要的施工材料，甲方有权要求乙方承担相应的责任。全文完。2024年度水电安装工程合同范本（2024年度）1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.工程范围及内容3.1安装工程范围3.2安装工程内容3.3工程质量标准4.工程设计及施工标准4.1设计标准4.2施工标准4.3材料标准5.工程造价及支付方式5.1工程造价确定方式5.2工程造价组成5.3工程款支付方式5.4付款进度安排6.工程进度及验收6.1工程进度安排6.2工程验收标准6.3工程验收程序6.4工程保修期7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1附件一：工程图纸11.2附件二：工程量清单11.3附件三：其他相关文件12.合同变更12.1变更情形12.2变更程序12.3变更生效13.合同解除13.1解除情形13.2解除程序13.3解除后果14.其他约定14.1法律适用14.2合同解释14.3通知送达14.4合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：水电安装有限公司乙方：房地产开发有限公司1.2合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx5678乙方联系人：赵六乙方联系电话：139xxxx56782.工程概况2.1工程名称2024年度小区水电安装工程2.2工程地点市区小区2.3工程规模总面积：10000平方米2.4工程工期合同工期：自2024年1月1日起至2024年12月31日止3.工程范围及内容3.1安装工程范围本工程包括住宅楼、商业楼的水电安装工程。3.2安装工程内容1.住宅楼：强电系统、弱电系统、配电箱、插座、开关等；2.商业楼：强电系统、弱电系统、配电箱、照明、插座、开关等。3.3工程质量标准1.符合国家相关水电安装工程标准；2.按照设计图纸和施工规范进行施工；3.确保工程质量和安全。4.工程设计及施工标准4.1设计标准本工程设计应符合国家现行相关标准规范。4.2施工标准1.施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范进行；2.施工材料应符合国家相关质量标准；3.施工过程中应确保施工现场安全。4.3材料标准1.电气材料：符合国家标准GB/T155432008《低压成套开关设备和控制设备》；2.管材：符合国家标准GB/T51362006《流体输送用焊接钢管》；3.其他材料：符合相关行业标准和质量要求。5.工程造价及支付方式5.1工程造价确定方式本工程造价按照工程量清单计价，由双方共同确认。5.2工程造价组成1.人工费；2.材料费；3.施工机具费；4.管理费；5.利润。5.3工程款支付方式1.预付款：合同签订后5个工作日内支付；2.进度款：每月支付；3.结算款：工程竣工验收合格后30个工作日内支付；4.保修金：工程竣工验收合格后30个工作日内支付。5.4付款进度安排1.预付款：合同签订后5个工作日内支付；2.进度款：每月20日前支付；3.结算款：工程竣工验收合格后30个工作日内支付；4.保修金：工程竣工验收合格后30个工作日内支付。6.工程进度及验收6.1工程进度安排1.阶段一：基础施工（2024年1月1日至2024年2月28日）；2.阶段二：主体结构施工（2024年3月1日至2024年5月31日）；3.阶段三：水电安装施工（2024年6月1日至2024年9月30日）；4.阶段四：竣工验收及保修（2024年10月1日至2024年12月31日）。6.2工程验收标准1.符合设计图纸和施工规范；2.工程质量达到国家标准；3.工程安全符合要求。6.3工程验收程序1.甲方组织验收；2.乙方配合验收；3.验收合格后，双方签署验收报告。6.4工程保修期1.电气工程保修期为2年；2.管道工程保修期为1年；3.其他工程保修期为6个月。8.保密条款8.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等，均属保密内容。8.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年内。8.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露保密内容的，应承担相应的法律责任，赔偿对方因此遭受的损失。9.违约责任9.1违约情形1.乙方未按合同约定完成工程；2.甲方未按合同约定支付工程款；3.任何一方违反合同约定的保密条款；4.任何一方违反合同约定的其他条款。9.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；2.违约金按合同约定比例计算，最高不超过合同总价的10%；3.任何一方违约，对方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。9.3违约赔偿违约方应赔偿对方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于工程损失、误期损失等。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁委员会。10.3争议解决程序1.争议发生后，双方应在争议发生后30日内向仲裁委员会提交仲裁申请；2.仲裁委员会应在收到仲裁申请后30日内组成仲裁庭；3.仲裁庭应在组成后60日内作出仲裁裁决。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件1.工程竣工验收合格；2.双方协商一致解除合同；3.法律法规规定的其他合同终止条件。11.3合同解除条件1.任何一方违反合同约定，经对方催告后仍不改正的；2.因不可抗力导致合同无法履行的；3.法律法规规定的其他合同解除条件。12.合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：工程量清单12.3附件三：其他相关文件13.合同变更13.1变更情形1.双方协商一致；2.法律法规或政策调整；3.不可抗力因素。13.2变更程序1.双方协商一致后，应签署书面变更协议；2.变更协议自双方签字盖章之日起生效。13.3变更生效变更协议生效后，双方应按照变更协议执行。14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同解释本合同条款如有歧义，应按照合同目的进行解释。14.3通知送达1.任何一方通知对方，应以书面形式进行；2.通知送达对方地址为合同约定的地址；3.通知自送达对方之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，根据合同约定或法律规定，参与合同履行、监督、评估或提供专业服务的个人或机构。15.2第三方介入的情形1.合同约定需要第三方介入的情况；2.法律法规要求必须由第三方介入的情况；3.双方协商一致，认为有必要引入第三方的情况。15.3第三方介入的职责1.第三方应根据合同约定或法律法规，履行其职责，包括但不限于：监督合同的履行；提供专业咨询或服务；评估工程质量或进度；协助解决合同争议。15.4第三方介入的程序1.双方应事先书面通知对方，并明确第三方的职责和权限；2.第三方介入后，应及时向双方通报工作进展情况；3.第三方应遵守合同约定，不得泄露任何一方商业秘密。16.甲乙方额外条款16.1甲方的额外义务1.提供第三方必要的资料和条件，以便其履行职责；2.配合第三方进行现场检查、评估等工作；3.按合同约定支付第三方服务费用。16.2乙方的额外义务1.同甲方一样，提供第三方必要的资料和条件；2.配合第三方进行现场检查、评估等工作；3.按合同约定支付第三方服务费用。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方的责任限于其在合同约定的职责范围内，因故意或重大过失造成的损失。17.2责任限额1.第三方的责任限额为合同总价的5%；2.第三方因故意或重大过失造成的损失，超过责任限额的部分，由第三方自行承担；3.第三方因非故意或轻微过失造成的损失，由甲乙双方按比例分担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分1.第三方负责监督合同的履行，甲乙双方负责实际施工和材料采购；2.第三方提供专业咨询或服务，甲乙双方负责决策和执行；3.第三方评估工程质量或进度，甲乙双方负责整改和改进。18.2费用承担1.第三方服务费用由甲乙双方按合同约定分担；2.第三方因自身原因造成的额外费用，由第三方自行承担；3.第三方因甲乙双方原因造成的额外费用，由甲乙双方按比例分担。18.3争议解决1.第三方与其他各方之间的争议，由第三方自行解决；2.第三方与其他各方之间的争议，影响合同履行的，应提交仲裁委员会仲裁。18.4保密义务1.第三方应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密；2.第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：包含施工图纸、设计说明书、设备清单等，需清晰、完整、准确。说明：工程图纸是施工的依据，必须确保图纸的准确性和完整性，避免施工过程中出现错误。2.附件二：工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价，确保与实际施工相符。说明：工程量清单是计算工程造价和支付工程款的重要依据，必须准确无误。3.附件三：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需确保施工过程中的各项措施得到有效执行。4.附件四：施工合同详细要求：明确甲乙双方的权利和义务，包括工程范围、工期、质量标准、造价、支付方式等。说明：施工合同是甲乙双方履行工程合同的基础，需确保合同条款的完整性和准确性。5.附件五：工程变更单详细要求：记录工程变更的内容、原因、影响及处理措施。说明：工程变更单是记录工程变更的重要文件，需确保变更的合理性和及时性。6.附件六：工程验收报告详细要求：记录工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。说明：工程验收报告是证明工程完成情况的重要文件，需确保验收的规范性和有效性。7.附件七：工程结算书详细要求：详细列出工程结算的依据、项目、单价、数量、总价等。说明：工程结算书是计算工程最终造价的重要文件，需确保结算的准确性和完整性。8.附件八：保修证书详细要求：记录工程保修的范围、期限、责任等。说明：保修证书是保障工程质量的重要文件，需确保保修的及时性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程责任认定标准：乙方未按合同约定的时间完成工程，导致甲方遭受损失。示例：乙方未按合同约定的时间完成工程，甲方因此遭受工期延误，乙方应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。2.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准：甲方未按合同约定的时间支付工程款，导致乙方遭受损失。示例：甲方未按合同约定的时间支付工程款，乙方因此遭受资金周转困难，甲方应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。3.违约行为：任何一方违反保密条款责任认定标准：任何一方泄露合同约定的保密内容，造成对方损失。示例：乙方泄露甲方商业秘密，导致甲方遭受损失，乙方应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。4.违约行为：任何一方违反合同约定的其他条款责任认定标准：任何一方违反合同约定的其他条款，造成对方损失。示例：甲方未按合同约定提供施工所需的材料，导致乙方施工进度延误，甲方应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。全文完。2024年度水电安装工程合同范本（2024年度）2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模3.工程进度与期限3.1工程开工日期3.2工程竣工日期3.3工程分期进度4.工程质量与验收标准4.1质量标准4.2验收程序4.3验收标准5.工程费用与支付方式5.1工程总费用5.2费用组成5.3支付方式5.4支付节点6.合同变更与调整6.1变更程序6.2变更条件6.3变更责任7.合同解除与终止7.1解除条件7.2终止条件7.3解除或终止程序8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.其他约定事项11.1风险承担11.2不可抗力11.3通知与送达12.合同生效与解除12.1生效条件12.2解除条件12.3解除程序13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：技术规范13.3附件三：合同签订证明文件14.合同签署与生效14.1签署时间14.2生效时间14.3合同份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方名称：__________________1.1.2甲方法定代表人：__________________1.1.3甲方联系方式：电话：_______，邮箱：_______1.2合同乙方1.2.1乙方名称：__________________1.2.2乙方法定代表人：__________________1.2.3乙方联系方式：电话：_______，邮箱：_______2.工程概况2.1工程名称：2024年度水电安装工程2.2工程地点：__________________2.3工程内容：2.3.1水管安装2.3.2电气安装2.3.3照明系统安装2.3.4排水系统安装2.4工程规模：总面积_______平方米，安装管道总长度_______米3.工程进度与期限3.1工程开工日期：_______年_______月_______日3.2工程竣工日期：_______年_______月_______日3.3工程分期进度：3.3.1第一阶段：_______年_______月至_______年_______月，完成_______%工程量3.3.2第二阶段：_______年_______月至_______年_______月，完成_______%工程量3.3.3第三阶段：_______年_______月至_______年_______月，完成_______%工程量4.工程质量与验收标准4.1质量标准：4.1.1符合国家及行业标准4.1.2工程质量达到甲方要求4.2验收程序：4.2.1乙方在工程完成后进行自检4.2.2甲方组织验收4.3验收标准：4.3.1工程实物质量符合设计要求4.3.2工程资料齐全、规范5.工程费用与支付方式5.1工程总费用：人民币_______元整5.2费用组成：5.2.1材料费：人民币_______元整5.2.2人工费：人民币_______元整5.2.3施工机具使用费：人民币_______元整5.2.4其他费用：人民币_______元整5.3支付方式：5.3.1甲方在工程开工前支付合同总金额的_______%5.3.2工程中期支付合同总金额的_______%5.3.3工程竣工后支付合同总金额的_______%5.4支付节点：5.4.1工程开工前支付_______元整5.4.2工程中期支付_______元整5.4.3工程竣工后支付_______元整6.合同变更与调整6.1变更程序：6.1.1双方协商一致6.1.2签订变更协议6.2变更条件：6.2.1工程设计变更6.2.2因不可抗力因素导致工程变更6.3变更责任：6.3.1甲方提出的变更，由乙方承担相应费用6.3.2乙方提出的变更，由甲方承担相应费用8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决争议8.1.2协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁8.2争议解决机构8.2.1仲裁机构：_______仲裁委员会8.2.2仲裁规则：按照_______仲裁委员会的仲裁规则进行8.3争议解决程序8.3.1争议发生后，双方应在_______日内提交仲裁申请8.3.2仲裁庭应在收到仲裁申请后_______日内组成8.3.3仲裁庭应在组成后_______日内作出仲裁裁决9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定完成工程9.1.2乙方工程质量不符合约定9.1.3甲方未按合同约定支付工程款9.1.4双方其他违约行为9.2违约责任9.2.1乙方违约，应承担相应的违约金或赔偿金9.2.2甲方违约，应向乙方支付违约金或赔偿金9.3违约赔偿9.3.1违约金按合同总金额的_______%计算9.3.2赔偿金按实际损失计算10.保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密10.1.2双方在合同履行过程中知悉的工程技术和设计信息10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起_______年10.3违约责任10.3.1违约方应承担相应的法律责任11.其他约定事项11.1风险承担11.1.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任11.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决后续事宜11.2不可抗力11.2.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等11.2.2发生不可抗力事件，双方应在_______日内通知对方11.3通知与送达11.3.1通知应以书面形式发送11.3.2送达地址为合同双方在合同中约定的地址12.合同生效与解除12.1生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同符合法律法规12.2解除条件12.2.1合同约定的解除条件成就12.2.2不可抗力导致合同无法履行12.3解除程序12.3.1提出解除方应提前_______日通知对方12.3.2双方协商解除合同13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：技术规范13.3附件三：合同签订证明文件14.合同签署与生效14.1签署时间：_______年_______月_______日14.2生效时间：自双方签字盖章之日起生效14.3合同份数：一式_______份，甲乙双方各执_______份第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指本合同签订后，经甲乙双方同意，参与合同履行过程中的任何个人或机构，包括但不限于监理方、咨询方、评估方、鉴定方、调解方等。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.2.2第三方介入应符合法律法规及合同约定。15.3第三方职责15.3.1第三方应按照甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行其职责。15.3.2第三方的职责范围、工作内容、工作标准等应在合同中明确约定。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以完成其工作。15.4.2第三方有权根据合同约定和实际情况，提出建议和意见。15.5第三方义务15.5.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。15.5.2第三方应按时完成其工作，并保证工作质量。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任的具体范围和赔偿金额，应在合同中明确约定。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额不得超过合同总金额的_______%。16.2.2第三方的责任限额包括直接损失和间接损失。16.2.3第三方的责任限额不包括因甲乙双方违约行为导致的损失。17.第三方介入的合同变更17.1合同变更17.1.1第三方介入后，如需对合同进行变更，应经甲乙双方和第三方协商一致。17.1.2合同变更应形成书面文件，并经甲乙双方和第三方签字盖章。17.2变更责任17.2.1合同变更后的责任承担，按照变更后的合同约定执行。17.2.2如合同变更导致第三方责任增加，第三方应承担相应的责任。18.第三方介入的争议解决18.1争议解决18.1.1第三方介入后发生的争议，应通过协商解决。18.1.2协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构或程序。19.第三方介入的合同解除19.1合同解除19.1.1第三方介入后，如出现合同解除的情形，应按照合同约定处理。19.1.2合同解除后，第三方的责任和权利应按照合同约定执行。20.第三方介入的合同终止20.1合同终止20.1.1第三方介入后，合同终止的条件和程序应按照合同约定执行。20.1.2合同终止后，第三方的责任和权利应按照合同约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：包含工程总体布局图、水电安装平面图、系统图、设备清单等。说明：工程图纸是工程安装的重要依据，应清晰、准确。2.附件二：技术规范详细要求：列出工程所需遵循的国家及行业标准、规范。说明：技术规范是保证工程质量的重要文件，应详细列出。3.附件三：合同签订证明文件详细要求：包括合同签订日期、双方签字盖章等证明文件。说明：证明文件是合同生效的重要凭证，应完整保存。4.附件四：工程进度计划详细要求：列出工程各阶段的时间节点、工程量等。说明：工程进度计划是监控工程进度的重要工具，应实时更新。5.附件五：工程变更记录详细要求：记录工程实施过程中发生的变更事项、原因、处理结果等。说明：工程变更记录是合同执行过程中可能出现的重要文件，应详细记录。6.附件六：工程验收报告详细要求：包括验收日期、验收人员、验收结果等。说明：工程验收报告是工程完工后质量合格的证明，应完整保存。7.附件七：工程结算报告详细要求：列出工程总费用、已支付费用、未支付费用等。说明：工程结算报告是工程款支付的重要依据，应详细列出。8.附件八：工程资料详细要求：包括施工日志、材料检验报告、设备检验报告等。说明：工程资料是工程质量和安全的保证，应完整保存。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约方未按合同约定完成工程，导致工程延期。违约方工程质量不符合约定，导致返工或损失。违约方未按合同约定支付工程款，导致工程款拖欠。违约方泄露对方商业秘密，导致损失。违约方未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准违约方应根据违约行为的严重程度和损失情况，承担相应的违约责任。违约责任包括违约金、赔偿金、恢复原状等。违约金按合同总金额的_______%计算。赔偿金按实际损失计算。3.违约责任示例违约方未按合同约定完成工程，导致工程延期_______天，应支付违约金人民币_______元。违约方工程质量不符合约定，导致返工，造成损失人民币_______元，应赔偿损失。违约方未按合同约定支付工程款，导致工程款拖欠_______天，应支付违约金人民币_______元。全文完。2024年度水电安装工程合同范本（2024年度）3本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及生效日期1.3合同标的及范围1.4合同工期及进度安排1.5合同价格及支付方式2.工程设计及施工要求2.1设计要求2.2施工要求2.3材料及设备要求2.4施工质量标准2.5施工安全措施3.工程进度管理3.1进度计划3.2进度调整3.3进度验收3.4进度延误及违约责任4.工程变更管理4.1变更申请4.2变更审批4.3变更实施4.4变更费用及工期调整5.材料及设备采购5.1材料及设备采购要求5.2供应商选择及资质要求5.3材料及设备质量验收5.4材料及设备价格及支付方式6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间及地点6.4验收不合格的处理7.工程保修7.1保修期限7.2保修范围7.3保修责任7.4保修费用及支付方式8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约纠纷解决方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：工程量清单12.3附件三：材料及设备清单12.4附件四：其他相关文件13.合同签署13.1签署时间及地点13.2签署人员及授权13.3签署文件及份数14.其他约定14.1法律适用14.2合同解释14.3合同生效条件第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1发包方：名称、地址、法定代表人或负责人姓名、联系电话、电子邮箱等。1.2承包方：名称、地址、法定代表人或负责人姓名、联系电话、电子邮箱等。1.3合同签订日期：年月日。1.4合同生效日期：年月日。第二条合同标的及范围2.1合同标的：水电安装工程的具体名称、地点、规模等。2.2合同范围：包括设计、施工、材料设备采购、验收、保修等全过程。第三条合同工期及进度安排3.1工期：自合同生效之日起至年月日止。3.2进度安排：3.1.1设计阶段：自合同生效之日起至年月日止。3.1.2施工阶段：自年月日止至年月日止。3.1.3验收阶段：自年月日止至年月日止。第四条合同价格及支付方式4.1合同总价：人民币元整。4.2支付方式：4.2.1预付款：合同总价款的%，于合同签订后个工作日内支付。4.2.2进度款：根据工程进度，按月支付，每次支付合同总价款的%，具体支付时间及比例由双方另行约定。4.2.3验收款：工程验收合格后，支付合同总价款的%，支付时间为年月日。4.2.4保修金：合同总价款的%，于合同签订后个工作日内支付，保修期满后无质量问题退还。第五条工程设计及施工要求5.1设计要求：5.1.1设计单位需按照国家相关标准和规范进行设计。5.1.2设计图纸需齐全、准确、清晰。5.2施工要求：5.2.1施工单位需严格按照设计图纸和施工规范进行施工。5.2.2施工过程中需确保工程质量、安全和环保。5.3材料及设备要求：5.3.1材料及设备需符合国家相关标准和规范。5.3.2材料及设备需符合合同约定品牌和规格。第六条工程进度管理6.1进度计划：6.1.1发包方需在合同签订后个工作日内向承包方提供详细的工程进度计划。6.1.2承包方需根据进度计划合理安排施工进度。6.2进度调整：6.2.1如因不可抗力或其他原因导致进度延误，双方需协商调整进度计划。6.2.2进度调整需书面确认，并明确调整后的工期。6.3进度验收：6.3.1发包方需在承包方完成相应阶段工程后，进行进度验收。6.3.2进度验收合格后，发包方需支付相应阶段的进度款。6.4进度延误及违约责任：6.4.1如因承包方原因导致进度延误，承包方需承担违约责任。6.4.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第七条工程变更管理7.1变更申请：7.1.1如需对合同内容进行变更，双方需提前协商一致，并书面提出变更申请。7.2变更审批：7.2.1变更申请经双方审批同意后，方可实施。7.3变更实施：7.3.1变更实施过程中，双方需严格按照变更内容进行。7.4变更费用及工期调整：7.4.1变更费用按实际发生计算，由双方协商确定。7.4.2变更工期根据变更内容进行调整，具体调整时间由双方另行约定。第八条材料及设备采购8.1材料及设备采购要求：8.1.1承包方负责采购合同中约定的材料及设备。8.1.2采购的材质及设备应符合设计要求和国家标准。8.2供应商选择及资质要求：8.2.1承包方应选择具有相应资质的供应商。8.2.2供应商应提供相关产品合格证明文件。8.3材料及设备质量验收：8.3.1材料及设备进场前，承包方应进行质量验收。8.3.2验收不合格的材料及设备，承包方有权拒收并要求更换。8.4材料及设备价格及支付方式：8.4.1材料及设备价格按市场价格或合同约定执行。8.4.2材料及设备费用纳入工程进度款支付。第九条工程验收9.1验收标准：9.1.1工程验收应按照国家相关标准和规范进行。9.1.2验收标准应包括工程质量、安全、环保等方面。9.2验收程序：9.2.1承包方完成工程后，应向发包方提交验收申请。9.2.2发包方应在接到验收申请后个工作日内组织验收。9.3验收时间及地点：9.3.1验收时间由双方协商确定，一般应在工程完工后个工作日内进行。9.3.2验收地点为工程所在地。9.4验收不合格的处理：9.4.1验收不合格的工程，承包方应在接到通知后个工作日内进行整改。9.4.2整改完成后，承包方需重新提交验收申请。第十条工程保修10.1保修期限：10.1.1工程保修期限自工程验收合格之日起计算。10.1.2保修期限根据不同工程部位和设备类型确定，具体如下：10.1.2.1水电管道系统保修期限为年。10.1.2.2电气设备保修期限为年。10.1.2.3其他设备保修期限为年。10.2保修范围：10.2.1保修范围包括因设计、施工、材料或设备原因造成的质量问题。10.3保修责任：10.3.1在保修期内，承包方应负责维修、更换损坏的部件或设备。10.4保修费用及支付方式：10.4.1保修费用由承包方承担。10.4.2保修费用在保修期内按实际发生支付。第十一条违约责任11.1违约情形：11.1.1未按合同约定履行义务。11.1.2工程质量不合格。11.1.3工程进度延误。11.1.4其他违约行为。11.2违约责任承担：11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约纠纷解决方式：11.3.1双方应友好协商解决违约纠纷。11.3.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条争议解决12.1争议解决方式：12.1.1双方应通过友好协商解决争议。12.1.2协商不成的，可提交合同签订地仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构：12.2.1争议解决机构为合同签订地仲裁委员会。12.3争议解决费用：12.3.1争议解决费用由败诉方承担。第十三条合同解除13.1合同解除条件：13.1.1发包方或承包方严重违约。13.1.2不可抗力导致合同无法履行。13.2合同解除程序：13.2.1提出解除合同一方应书面通知对方。13.2.2收到解除通知后，对方应在个工作日内确认或提出异议。13.3合同解除后的处理：13.3.1解除合同后，双方应立即停止履行合同义务。13.3.2双方应协商处理合同解除后的善后事宜。第十四条合同终止14.1合同终止条件：14.1.1合同履行完毕。14.1.2合同解除。14.2合同终止程序：14.2.1合同终止后，双方应书面确认。14.3合同终止后的处理：14.3.1双方应妥善处理合同终止后的善后事宜，包括但不限于工程移交、结算、违约责任等。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，因特定需求而介入合同关系的独立第三方主体，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并在合同中明确约定。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额根据第三方介入的性质和范围由甲乙双方在合同中约定。3.2第三方责任限额应合理设定，确保在第三方履行职责过程中可能发生的风险得到有效控制。4.第三方责权利4.1第三方责任：4.1.1第三方应按照合同约定履行相关职责，确保其提供的服务符合合同要求。4.1.2第三方应对其提供的服务质量承担责任。4.1.3第三方应对其提供的虚假信息或不当建议导致的损失承担责任。4.2第三方权利：4.2.1第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。4.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。4.3第三方义务：4.3.1第三方应保守合同双方的商业秘密。4.3.2第三方应按照合同约定的时间和方式提交相关报告和文件。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方与甲方的关系为服务提供方与接受方的关系。5.1.2甲方有权对第三方提供的服务进行监督和检查。5.1.3甲方应向第三方提供必要的资料和条件，以保障第三方履行职责。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方与乙方的关系为服务提供方与接受方的关系。5.2.2乙方有权对第三方提供的服务进行监督和检查。5.2.3乙方应向第三方提供必要的资料和条件，以保障第三方履行职责。5.3第三方与甲乙双方的共同责任：5.3.1第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方提供的信息或条件不准确导致第三方承担责任，甲乙双方应共同承担相应的责任。5.3.2甲乙双方应共同维护第三方的合法权益，不得无故干扰第三方履行职责。6.第三方介入的具体条款6.1第三方介入的领域和范围：6.1.1第三方介入的领域包括但不限于工程质量、进度、安全、材料设备等方面。6.1.2第三方介入的范围由甲乙双方在合同中明确约定。6.2第三方介入的方式和程序：6.2.1第三方介入的方式包括但不限于现场检查、监督、评估、咨询等。6.2.2第三方介入的程序由甲乙双方在合同中明确约定。6.3第三方介入的费用和支付：6.3.1第三方介入的费用由甲乙双方在合同中约定。6.3.2第三方介入的费用按实际发生支付。6.4第三方介入的成果和报告：6.4.1第三方介入的成果和报告应真实、客观、全面地反映实际情况。6.4.2第三方介入的成果和报告应及时提交给甲乙双方。7.第三方介入的变更和终止7.1第三方介入的变更：7.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致，并在合同中明确约定。7.1.2第三方介入的变更应遵循公平、合理原则。7.2第三方介入的终止：7.2.1第三方介入的终止需经甲乙双方协商一致，并在合同中明确约定。7.2.2第三方介入的终止后，甲乙双方应妥善处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：图纸应包含工程的设计方案、结构布局、设备安装位置等详细信息，符合国家相关标准和规范。说明：工程图纸是施工的重要依据，应确保图纸的准确性和完整性。2.附件二：工程量清单详细要求：清单应详细列出工程所需的各种材料、设备、人工等项目的数量和单价，以及总价。说明：工程量清单是工程结算的依据，应确保清单的准确性和完整性。3.附件三：材料及设备清单详细要求：清单应详细列出工程所需的各种材料、设备的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。说明：材料及设备清单是采购和验收的依据，应确保清单的准确性和完整性。4.附件四：施工组织设计详细要求：设计应包含施工方案、施工进度计划、施工工艺、安全措施等内容。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应确保设计的合理性和可行性。5.附件五：施工合同详细要求：合同应包含甲乙双方的基本信息、工程概况、工期、质量要求、付款方式、违约责任等内容。说明：施工合同是双方履行工程义务的法律依据，应确保合同的合法性和有效性。6.附件六：工程验收报告详细要求：报告应包含验收时间、地点、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等内容。说明：工程验收报告是工程验收的记录，应确保报告的真实性和完整性。7.附件七：保修证书详细要求：证书应包含保修期限、保修范围、保修责任等内容。说明：保修证书是保修责任的证明文件，应确保证书的合法性和有效性。8.附件八：工程变更单详细要求：单据应包含变更内容、变更原因、变更费用、变更时间等信息。说明：工程变更单是变更管理的记录，应确保单据的准确性和完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按合同约定的时间履行付款义务。1.2承包方未按合同约定的时间和质量要求完成工程。1.3发包方未按合同约定的时间提供工程图纸和场地。1.4第三方未按合同约定履行职责，导致工程进度延误或质量不合格。2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金的具体数额由双方在合同中约定，一般为合同总价款的%。2.3赔偿损失应包括直接损失和间接损失，由违约方承担。3.违约责任示例说明：3.1甲乙双方约定工程款支付时间为每月的25日，如发包方未按时支付，则应向承包方支付违约金，违约金为应付款项的%。3.2承包方未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误，则应向发包方支付违约金，违约金为延误工期部分工程款的%。3.3第三方未按合同约定履行职责，导致工程进度延误，则第三方应向承包方支付违约金，违约金为延误工期部分工程款的%。全文完。2024年度水电安装工程合同范本（2024年度）4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程内容及范围3.1水电安装工程内容3.2工程范围及要求4.工程进度安排4.1工程开工时间4.2工程竣工时间4.3工程进度节点5.工程质量要求5.1工程质量标准5.2质量检测及验收6.工程造价及支付方式6.1工程造价确定方式6.2工程造价构成6.3工程款支付方式及时间7.保修责任及期限7.1保修范围及内容7.2保修期限7.3保修责任及义务8.违约责任8.1违约情形及处理8.2违约金计算及支付9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决机构10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1附件一：工程量清单11.2附件二：施工图纸11.3附件三：合同补充协议12.合同签署12.1合同签署时间12.2合同签署地点12.3合同签署人13.合同备案13.1合同备案机关13.2合同备案手续14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：水电安装有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2024年度小区水电安装工程2.2工程地点市区小区2.3工程规模总建筑面积：10000平方米水电安装工程量：1500平方米2.4工程类型住宅小区水电安装工程3.工程内容及范围3.1水电安装工程内容1）室内供水管道安装2）室内排水管道安装3）室内照明线路安装4）室内插座、开关安装5）室内配电箱安装6）室外供水管道安装7）室外排水管道安装3.2工程范围及要求1）工程范围内所有水电设施的安装、调试及验收2）工程范围内所有水电设施的保修服务3）工程范围内所有水电设施的符合国家相关标准和规范4.工程进度安排4.1工程开工时间2024年3月1日4.2工程竣工时间2024年8月31日4.3工程进度节点1）2024年3月31日：完成供水管道安装2）2024年4月30日：完成排水管道安装3）2024年5月31日：完成照明线路安装4）2024年6月30日：完成插座、开关安装5）2024年7月31日：完成配电箱安装6）2024年8月31日：工程竣工5.工程质量要求5.1工程质量标准1）符合国家相关标准和规范2）使用合格的材料和设备3）施工工艺规范，确保工程质量5.2质量检测及验收1）施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督检查2）工程竣工后，由双方共同进行验收，验收合格后方可投入使用6.工程造价及支付方式6.1工程造价确定方式根据工程量清单及市场价格确定6.2工程造价构成1）材料费2）人工费3）机械费4）其他费用6.3工程款支付方式及时间1）工程开工前，支付合同总价款的30%2）工程中期，支付合同总价款的40%3）工程竣工后，支付合同总价款的20%，验收合格后支付4）尾款在保修期满后支付8.违约责任8.1违约情形及处理1）若乙方未按合同约定的时间完成工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。2）若乙方施工过程中出现质量问题，导致工程返工，乙方应承担全部返工费用，并赔偿甲方因此造成的损失。3）若甲方未按合同约定支付工程款，每延迟一天，应向乙方支付未付款项的0.5%作为违约金。8.2违约金计算及支付违约金应在违约行为发生后五个工作日内支付。9.争议解决方式9.1争议解决途径1）双方应友好协商解决争议。2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构无10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件1）工程按约定完成并验收合格。2）合同约定的其他终止条件成就。10.3合同解除条件1）因不可抗力导致合同无法履行。2）一方违约，另一方有权解除合同。3）双方协商一致解除合同。11.合同附件11.1附件一：工程量清单详细列出工程量、单价及总价。11.2附件二：施工图纸提供施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。11.3附件三：合同补充协议如有补充协议，应与本合同具有同等法律效力。12.合同签署12.1合同签署时间2024年2月28日12.2合同签署地点市区路号12.3合同签署人甲方代表：乙方代表：13.合同备案13.1合同备案机关市区住房和城乡建设局13.2合同备案手续双方应在合同签订后十五日内向合同备案机关办理备案手续。14.其他约定事项14.1其他约定事项一本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2其他约定事项二本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3其他约定事项三本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日起一年。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中所述的第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同的履行提供专业服务、咨询、监督或其他相关支持的个人或组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、设计单位等。15.2第三方职责1）监理单位：负责对工程施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全符合合同要求。2）检测机构：负责对工程材料、设备和施工质量进行检测，提供检测报告。3）咨询顾问：提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。4）设计单位：负责提供工程设计图纸和技术指导。15.3第三方权利1）监理单位：有权要求乙方提供施工计划、进度报告、质量检测报告等。2）检测机构：有权对工程材料、设备和施工质量进行抽样检测。3）咨询顾问：有权要求甲乙双方提供相关信息，以便提供咨询意见。4）设计单位：有权对施工过程中发现的设计问题提出修改意见。15.4第三方与其他各方的关系1）第三方与甲方的关系：第三方受甲方委托，为甲方提供相关服务，甲方对第三方的工作负责。2）第三方与乙方的关系：第三方对乙方的施工质量、进度和安全进行监督，乙方应配合第三方的工作。3）第三方与双方的关系：第三方在合同履行过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。16.第三方介入的程序16.1第三方选定1）甲方有权自行选定第三方，并通知乙方。2）乙方有权对甲方选定的第三方提出异议，甲方应在接到异议后五个工作日内作出决定。16.2第三方介入时间第三方介入时间应在合同签订后，工程开工前或施工过程中，具体时间由甲乙双方协商确定。17.第三方责任限额17.1第三方责任第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额1）监理单位：对因监理不当造成的损失，赔偿总额不超过合同总价款的5%。2）检测机构：对因检测失误造成的损失，赔偿总额不超过合同总价款的3%。3）咨询顾问：对因咨询意见错误造成的损失，赔偿总额不超过合同总价款的2%。4）设计单位：对因设计问题造成的损失，赔偿总额不超过合同总价款的5%。17.3赔偿方式第三方责任赔偿应通过协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。18.第三方变更18.1第三方变更程序1）甲方或乙方需变更第三方时，应提前三十日书面通知对方。2）对方应在接到变更通知后五个工作日内给予答复。18.2第三方变更责任1）变更第三方后，原第三方责任终止，新第三方承担相应责任。2）因第三方变更造成的工期延误或损失，由变更方承担。19.第三方介入费用19.1第三方费用承担第三方介入费用由甲方承担，并纳入合同总价款。19.2第三方费用支付第三方费用在合同签订后，工程开工前支付，具体支付比例由甲乙双方协商确定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单供水管道安装工程量及单价排水管道安装工程量及单价照明线路安装工程量及单价插座、开关安装工程量及单价配电箱安装工程量及单价室外供水管道安装工程量及单价室外排水管道安装工程量及单价2.附件二：施工图纸提供施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，详细说明工程的结构、布局和设计要求。3.附件三：合同补充协议合同双方对合同条款的修改或补充合同双方对合同履行过程中出现的新情况、新问题的处理办法合同双方对合同违约责任的约定4.附件四：工程进度计划详细列出工程各阶段的进度计划，包括开工时间、竣工时间、进度节点等。5.附件五：工程质量标准明确工程质量的各项指标和验收标准，包括材料、设备、施工工艺等。6.附件六：工程款支付计划详细列出工程款支付的时间节点、支付比例和支付方式。7.附件七：第三方介入协议第三方的名称、职责和权利第三方的介入时间第三方的费用及支付方式说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。乙方施工过程中出现质量问题，导致工程返工，乙方应承担全部返工费用，并赔偿甲方因此造成的损失。甲方未按合同约定支付工程款，每延迟一天，应向乙方支付未付款项的0.5%作为违约金。2.责任认定标准：违约行为的认定以合同约定为准，如有争议，由双方协商解决。违约责任的大小根据违约行为的严重程度、影响范围和损失金额确定。3.违约责任示例：乙方未在合同约定的工期内完成工程，导致工期延误30天，甲方有权要求乙方支付违约金，计算公式为：合同总价款×0.5%×30天。乙方施工过程中，因施工不当导致供水管道破裂，甲方因此遭受损失5000元，乙方应赔偿甲方5000元。全文完。2024年度水电安装工程合同范本（2024年度）5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程进度安排3.1工程开工时间3.2工程竣工时间3.3工程分期进度4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检测方法4.3质量责任5.工程材料及设备5.1材料及设备品牌5.2材料及设备供应商5.3材料及设备质量要求6.工程款项及支付方式6.1工程总款项6.2分期付款比例6.3付款时间6.4付款方式7.工程变更及索赔7.1工程变更程序7.2工程变更费用7.3索赔程序7.4索赔费用8.工程验收及交付8.1验收标准8.2验收程序8.3交付时间8.4交付条件9.工程保修及维修9.1保修期限9.2保修范围9.3维修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：工程材料及设备清单14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称（1）甲方：有限公司（2）乙方：水电安装有限公司1.2双方地址（1）甲方地址：省市区路号（2）乙方地址：省市区路号1.3双方联系方式（1）甲方联系人：（2）甲方联系电话：138xxxx5678（3）乙方联系人：（4）乙方联系电话：139xxxx56782.工程概况2.1工程名称小区水电安装工程2.2工程地点省市区小区2.3工程规模建筑面积：50000平方米住宅楼：10栋商业楼：1栋2.4工程内容（1）住宅楼水电安装（2）商业楼水电安装（3）小区公共设施水电安装3.工程进度安排3.1工程开工时间2024年3月1日3.2工程竣工时间2024年12月31日3.3工程分期进度（1）第一阶段：2024年3月1日至2024年6月