2024版工程招标合同样本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版工程招标合同样本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4合同金额1.5工程进度第二条合同条款2.1合同的签订与生效2.2合同的履行2.3合同的变更与解除2.4合同的终止与解除第三条工程质量3.1工程质量标准3.2质量检查与验收3.3质量问题的处理第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3工期提前第五条合同价格与支付5.1合同价格5.2预付款5.3进度付款5.4竣工结算5.5支付方式与时间第六条材料与设备6.1材料与设备的供应6.2材料与设备的质量6.3材料与设备的验收第七条安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环保要求第八条违约责任8.1发包人的违约责任8.2承包人的违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同的转让与分包10.1合同的转让10.2分包管理第十一条不可抗力11.1不可抗力的认定11.2不可抗力的后果第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同的修改与补充14.2合同解除后的处理14.3合同的解释权第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.1.1发包人是指根据本合同规定，拥有工程所有权并有权委托他人进行施工的法人或其他组织。1.1.2发包人的代表是指发包人指定的，在本合同执行过程中具有决策权和管理权的人员。1.2承包人1.2.1承包人是指根据本合同规定，承担工程施工任务并按照合同约定完成工程的法人或其他组织。1.2.2承包人的代表是指承包人指定的，在本合同执行过程中具有决策权和管理权的人员。1.3工程1.3.1工程是指根据本合同规定，由承包人进行施工的工程项目。1.3.2工程的范围和内容具体详见附件一。1.4合同金额1.4.1合同金额是指本合同约定的，承包人完成工程所需的总价款。1.4.2合同金额的具体数额详见附件二。1.5工程进度1.5.1工程进度是指根据本合同规定，工程项目的施工时间表和进度要求。1.5.2工程进度的具体要求详见附件三。第二条合同条款2.1合同的签订与生效2.1.1本合同自双方代表签字并加盖公章之日起成立。2.1.2本合同自合同生效之日起，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。2.2合同的履行2.2.1承包人应按照合同约定的工程范围、质量标准、进度要求等内容，完成工程的施工。2.2.2发包人应按照合同约定的付款方式、付款时间等内容，向承包人支付合同金额。2.3合同的变更与解除2.3.1合同的变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议。2.3.2合同的变更或解除不得影响承包人按照合同约定已经完成的工程部分的质量、安全及进度。2.4合同的终止与解除（1）工程全部完成，双方履行完毕合同约定的义务；（2）双方协商一致终止或解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。第三条工程质量3.1工程质量标准3.1.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和本合同约定的质量要求。3.1.2工程质量的具体要求详见附件四。3.2质量检查与验收3.2.1承包人应按照合同约定的时间节点，向发包人报告工程质量情况。3.2.2发包人有权对工程质量进行监督检查，并对不符合质量要求的部分要求承包人进行整改。3.3质量问题的处理3.3.1对于工程质量问题，承包人应负责查明原因，并及时采取措施予以解决。3.3.2因承包人原因导致工程质量问题，发包人有权要求承包人承担修复费用及相关损失。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.1.1承包人应制定详细的工程进度计划，并提交给发包人审批。4.1.2工程进度计划的具体要求详见附件五。4.2工期延误4.2.1因承包人原因导致工期延误的，承包人应按照合同约定向发包人支付违约金。4.2.2因不可抗力导致工期延误的，双方应协商解决。4.3工期提前4.3.1承包人如需提前完成工程，应向发包人提出申请，并经发包人同意。4.3.2提前完成工程的费用及奖励等事项，双方应协商确定。第五条合同价格与支付5.1合同价格5.1.1合同价格是指本合同约定的，承包人完成工程所需的总价款。5.1.2合同价格的具体数额详见附件六。5.2预付款5.2.1发包人应在合同生效后七个工作日内向承包人支付预付款。5.2.2预付款的具体数额详见附件七。5.3进度付款5.3.1发包人应按照承包人提交的工程进度报告，支付相应的进度付款。5.3.2进度第八条违约责任8.1发包人的违约责任8.1.1发包人未按照合同约定支付预付款、进度付款或者竣工结算款的，应向承包人支付违约金。8.1.2发包人未按照合同约定提供施工条件的，应承担由此导致的承包人损失。8.2承包人的违约责任8.2.1承包人未按照合同约定完成工程的，应向发包人支付违约金。8.2.2承包人未按照合同约定导致工程质量不符合要求的，应承担修复费用及相关损失。8.3违约赔偿8.3.1因一方违约导致合同解除或者给另一方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。8.3.2违约赔偿的具体数额和方式，双方应协商确定。第九条争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁9.2.1双方同意，任何一方在争议发生后六个月内未能提出诉讼的，另一方有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。第十条合同的转让与分包10.1合同的转让10.1.1未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分转让给第三方。10.1.2转让合同应书面通知对方，对方在收到通知后五个工作日内未提出异议的，转让有效。10.2分包管理10.2.1承包人不得将合同约定的工程主体部分分包给第三方。10.2.2承包人如需分包非主体部分，应向发包人提交分包方案，经发包人同意后方可实施。第十一条不可抗力11.1不可抗力的认定11.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.1.2双方应按国家有关不可抗力的规定，共同认定不可抗力事件。11.2不可抗力的后果11.2.1因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行的，双方应协商解决。11.2.2不可抗力事件导致合同解除的，双方互不承担违约责任。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等，应予以保密。12.1.2保密内容的具体范围和期限详见附件八。12.2保密期限12.2.1双方的保密义务自合同生效之日起计算，至合同解除或履行完毕后五年止。12.3违约责任12.3.1任何一方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同的签订、效力、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.2.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同的修改与补充14.1.1合同的修改与补充应由双方协商一致，并签订书面协议。14.1.2修改与补充的内容是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。14.2合同解除后的处理14.2.1合同解除后，双方应按照本合同约定和法律规定，妥善处理合同解除后的相关事宜。14.3合同的解释权14.3.1本合同的解释权归双方共同所有，双方应共同解释合同内容。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程范围和内容详细说明附件二：合同金额详细说明附件三：工程进度计划详细说明附件四：工程质量标准详细说明附件五：工程进度计划详细说明附件六：合同价格详细说明附件七：预付款详细说明附件八：进度付款详细说明附件九：竣工结算详细说明附件十：材料与设备供应详细说明附件十一：材料与设备质量详细说明附件十二：材料与设备验收详细说明附件十三：安全生产与环保要求详细说明附件十四：保密内容详细说明说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按照合同约定支付预付款、进度付款或者竣工结算款。2.发包人未按照合同约定提供施工条件。3.承包人未按照合同约定完成工程。4.承包人未按照合同约定导致工程质量不符合要求。5.未经对方同意，将合同的全部或部分转让给第三方。6.违反保密义务，泄露对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同金额的一定比例计算，具体比例在合同中约定。2.损失赔偿：根据违约行为导致的实际损失金额计算，包括直接损失和间接损失。3.合同解除：严重违约行为导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。示例说明：假设承包人未按照合同约定完成工程，导致发包人遭受了10万元的直接损失和5万元的间接损失。根据合同约定，承包人应支付违约金，计算比例为合同金额的5%，即5000元。同时，承包人还需赔偿发包人的实际损失，即15万元。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.商