2024版建设工程施工混凝土劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工混凝土劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质1.3丙方名称及资质第二条工程范围及内容2.1工程概述2.2施工地点2.3工程量及进度安排第三条劳务分包范围及职责3.1乙方分包范围3.2乙方职责及义务3.3丙方职责及义务第四条劳务人员管理4.1乙方应提供的劳务人员4.2劳务人员工资及福利4.3劳务人员培训及管理第五条施工材料及设备5.1乙方提供的材料及设备5.2丙方提供的材料及设备5.3材料及设备的质量及验收第六条施工质量及标准6.1施工质量要求6.2质量验收标准6.3质量问题处理第七条施工进度及工期7.1施工进度计划7.2工期延误责任7.3提前完成奖励第八条合同价格及支付8.1合同总价8.2支付方式及时间8.3价格调整机制第九条安全文明施工9.1乙方及丙方的安全责任9.2安全教育培训9.3安全事故处理第十条违约责任及赔偿10.1违约行为及后果10.2赔偿金额计算10.3违约金支付第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2诉讼管辖11.3仲裁委员会第十二条合同的变更、解除和终止12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同终止条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密条款第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质甲方全称为：×××建设工程有限公司，成立于××××年，注册地为××省××市，具有建筑工程施工总承包一级资质。1.2乙方名称及资质乙方全称为：×××劳务分包有限公司，成立于××××年，注册地为××省××市，具有混凝土劳务分包二级资质。1.3丙方名称及资质丙方全称为：×××建筑材料有限公司，成立于××××年，注册地为××省××市，具有建筑材料供应资质。第二条工程范围及内容2.1工程概述工程名称为：×××建设工程项目，位于××省××市，包括住宅楼、商业楼、地下车库等建筑。2.2施工地点施工地点为：××省××市××区××路××号，甲方指定的施工场地。2.3工程量及进度安排工程总量为：混凝土浇筑工程，包括但不限于基础、主体、屋面等部位的混凝土浇筑。工程进度安排：按照甲方提供的施工进度计划执行，乙方应确保按期完成施工任务。第三条劳务分包范围及职责3.1乙方分包范围乙方分包范围包括：混凝土浇筑工程的劳动力、施工机械、材料等。3.2乙方职责及义务（1）按照甲方的要求，提供具备相应资质的劳务人员，确保施工质量；（2）负责施工现场的安全生产，遵守国家法律法规及甲方有关安全生产的规定；（3）负责施工过程中的材料供应及设备管理；（4）协助甲方完成工程验收工作。3.3丙方职责及义务（1）按照约定的时间、数量、质量提供混凝土材料；（2）负责混凝土材料的运输、泵送及浇筑工作；（3）配合乙方完成施工现场的安全生产及质量管理工作；（4）协助甲方完成工程验收工作。第四条劳务人员管理4.1乙方应提供的劳务人员乙方应提供具备相应技能、经验丰富的劳务人员，包括但不限于混凝土浇筑工、泵工、搅拌司机等。4.2劳务人员工资及福利乙方向劳务人员支付工资及福利，确保其合法权益，并承担相应的社会保险费用。4.3劳务人员培训及管理乙方应加强对劳务人员的培训和管理，确保其具备施工所需的技能和安全意识。第五条施工材料及设备5.1乙方提供的材料及设备乙方负责提供施工所需的混凝土原材料、泵车、搅拌车等设备。5.2丙方提供的材料及设备丙方负责提供混凝土原材料，并承担运输、泵送及浇筑工作。5.3材料及设备的质量及验收乙方和丙方应按照国家标准和行业规定，对提供的材料及设备进行质量检验，确保符合施工要求。第六条施工质量及标准6.1施工质量要求乙方应按照设计文件、施工方案及技术规范的要求，确保混凝土浇筑工程的施工质量。6.2质量验收标准施工质量验收标准应符合国家及行业相关规范、标准，包括但不限于混凝土强度、裂缝控制、平整度等。6.3质量问题处理如发生质量问题，乙方应立即采取措施予以修复，并承担相应责任。如因丙方提供的材料导致质量问题，丙方应承担相应责任。第八条合同价格及支付8.1合同总价合同总价暂定为人民币××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），具体金额以实际完成工程量计算。8.2支付方式及时间甲方按照乙方实际完成工程量，按照约定的单价进行支付。支付时间为每月25日前，甲方对乙方上个月完成的工程量进行验收合格后支付。8.3价格调整机制如遇市场行情变动，双方可协商调整合同价格。调整方式为：以原合同价格为基数，按照实际变动比例进行调整。第九条安全文明施工9.1乙方及丙方的安全责任乙方及丙方应严格遵守国家法律法规及甲方有关安全生产的规定，确保施工现场的安全文明施工。9.2安全教育培训乙方及丙方应定期组织安全教育培训，提高从业人员的安全意识，防止安全事故的发生。9.3安全事故处理如发生安全事故，乙方及丙方应立即采取措施予以处理，并报告甲方。根据事故原因，承担相应责任。第十条违约责任及赔偿10.1违约行为及后果双方应严格按照合同条款履行合同义务。如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。10.2赔偿金额计算赔偿金额根据违约程度、损失大小等因素确定。具体赔偿金额由双方协商确定。10.3违约金支付如一方违约，应向对方支付违约金。违约金为合同总价款的1%。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2诉讼管辖诉讼管辖地为合同签订地人民法院。11.3仲裁委员会如双方同意仲裁，可以向约定的仲裁委员会申请仲裁。第十二条合同的变更、解除和终止12.1合同变更条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2合同解除条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。12.3合同终止条件合同终止条件为工程全部完成后，双方签订书面终止协议。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。13.2保密期限保密期限为合同终止后五年。13.3违约保密条款如一方违反保密条款，应向对方支付违约金，违约金为泄露信息造成的损失金额。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担责任。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件本合同附件包括：工程设计文件、施工方案、材料及设备清单等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细要求和说明：工程设计文件应包括建筑设计图纸、结构施工图、电气施工图等相关设计文件。乙方应根据甲方提供的工程设计文件进行施工，并确保施工质量符合设计要求。附件2：施工方案详细要求和说明：施工方案应包括施工工艺、施工步骤、施工安全措施等内容。乙方应按照甲方批准的施工方案进行施工，并确保施工过程中的安全及质量。附件3：材料及设备清单详细要求和说明：材料及设备清单应包括混凝土原材料、泵车、搅拌车等设备的名称、型号、数量等信息。乙方和丙方应按照清单提供材料及设备，并确保质量符合施工要求。附件4：劳务人员名单详细要求和说明：劳务人员名单应包括劳务人员的姓名、身份证号码、职业技能等信息。乙方应向甲方提供合格的劳务人员，并确保其具备施工所需的技能和安全意识。附件5：安全生产管理制度详细要求和说明：安全生产管理制度应包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等内容。乙方和丙方应遵守该制度，确保施工现场的安全生产。附件6：质量保证措施详细要求和说明：质量保证措施应包括质量控制流程、质量检测方法、质量验收标准等内容。乙方应按照该措施进行施工，确保施工质量符合要求。附件7：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应包括混凝土浇筑工程的各部位工程量、工程进度计划等内容。乙方应按照清单进行施工，并确保按期完成工程任务。附件8：合同价款明细表详细要求和说明：合同价款明细表应包括合同总价、工程量清单、单价等内容。乙方应根据实际完成的工程量，按照约定的单价进行支付。附件9：付款凭证详细要求和说明：付款凭证应包括付款时间、付款金额、付款对象等信息。甲方应按照约定时间，对乙方完成的工程量进行验收合格后支付相应的款项。附件10：验收报告详细要求和说明：验收报告应包括工程名称、验收日期、验收人员等信息。甲方应对乙方完成的工程量进行验收，并出具验收报告。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照甲方要求提供合格的劳务人员，导致施工质量不符合设计要求，乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。示例说明：乙方提供的劳务人员未经过培训，施工过程中出现质量问题，乙方向甲方支付违约金，并承担相应损失。2.乙方未按照约定时间完成工程量，导致工期延误，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金。示例说明：乙方因管理不善，导致施工进度滞后，乙方向甲方支付违约金，作为对工期延误的赔偿。3.丙方未按照约定时间、数量、质量提供混凝土材料，导致施工质量问题，丙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并承担相应损失。示例说明：丙方提供的混凝土原材料不符合要求，导致混凝土浇筑质量问题，丙方向甲方支付违约金，并承担相应损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。本合同中，