版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度古建筑修缮与保护工程施工合同(GF)本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量保证措施5.工程进度要求5.1进度计划5.2进度调整5.3进度验收6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成6.2工程费用结算6.3工程费用支付方式7.材料设备供应7.1材料设备供应方式7.2材料设备质量要求7.3材料设备验收8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收资料9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除与终止11.1合同解除情形11.2合同终止情形11.3合同解除与终止程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同终止时间13.其他约定13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3其他约定事项14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称:古建筑修缮保护项目甲方1.1.2甲方地址:[甲方详细地址]1.1.3甲方联系人:[甲方联系人姓名]1.1.4甲方联系电话:[甲方联系电话]1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称:古建筑修缮保护工程施工单位1.2.2乙方地址:[乙方详细地址]1.2.3乙方联系人:[乙方联系人姓名]1.2.4乙方联系电话:[乙方联系电话]2.项目概况2.1项目名称:二零二四年度古建筑修缮与保护工程2.2项目地点:[项目具体地点]2.3项目规模:[项目规模描述,如:面积、长度等]2.4项目工期:自合同签订之日起[工期时长],如遇特殊情况,可由双方协商调整3.工程范围及内容3.1工程范围:包括但不限于古建筑主体结构加固、屋面修缮、墙面修缮、地面修缮等3.2工程内容:具体工程内容详见附件一《工程量清单》3.3工程量:详见附件一《工程量清单》4.工程质量要求4.1质量标准:按照国家相关质量标准和规范执行,确保工程质量达到优良等级4.2质量保证措施:乙方应采取有效的质量保证措施,确保工程质量和安全5.工程进度要求5.1进度计划:详见附件二《工程进度计划表》5.2进度调整:如遇不可抗力或其他特殊原因导致进度延误,乙方应提前[提前通知时间]向甲方提出书面申请,经甲方同意后方可调整进度5.3进度验收:工程进度每完成一定比例,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在[验收时间]内完成验收6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费等6.2工程费用结算:工程完成后,乙方应提交结算报告,甲方应在[结算时间]内完成审核并支付工程款6.3工程费用支付方式:分阶段支付,具体支付比例和节点详见附件三《工程款支付计划表》7.材料设备供应7.1材料设备供应方式:乙方负责材料设备的采购、运输、保管和施工过程中的使用7.2材料设备质量要求:所有材料设备必须符合国家相关质量标准和规范,乙方应提供相关质量证明文件7.3材料设备验收:材料设备到货后,双方应共同进行验收,验收合格后方可投入使用8.工程验收8.1验收标准:工程验收标准按照国家相关建筑工程质量验收规范执行,包括但不限于结构安全、功能完善、外观质量等8.2验收程序:工程验收程序分为初验、终验和竣工验收备案8.2.1初验:乙方在工程完成后,应组织自检,并向甲方提交自检报告及初验申请8.2.2终验:甲方收到乙方初验申请后,应在[验收时间]内组织终验,终验合格后签署终验报告8.2.3竣工验收备案:终验合格后,乙方应向相关主管部门提交竣工验收备案材料8.3验收资料:验收资料包括工程图纸、施工记录、试验报告、验收报告等9.违约责任9.1违约情形:包括但不限于工期延误、质量不合格、材料设备不符合要求等9.2违约责任:9.2.1工期延误:乙方应承担违约责任,每延误一天,按照合同总价的[违约金比例]支付违约金9.2.2质量不合格:乙方应无条件返工,直至达到验收标准,并承担由此产生的全部费用9.2.3材料设备不符合要求:乙方应立即更换或修复,并承担由此产生的全部费用9.3违约处理:甲方有权要求乙方承担违约责任,并可根据情况暂停工程款支付10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁10.2争议解决程序:仲裁程序按照[仲裁机构名称]的仲裁规则执行10.3争议解决地点:[仲裁地点]11.合同解除与终止11.1合同解除情形:包括但不限于甲方违约、乙方严重违约、不可抗力等11.2合同终止情形:合同期满或双方协商一致解除合同11.3合同解除与终止程序:合同解除或终止前,双方应书面通知对方,并就后续事宜进行协商处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件:双方签字盖章后生效12.2合同生效时间:[合同生效日期]12.3合同终止时间:合同期满或双方协商一致解除合同的时间13.其他约定13.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露13.2不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任,但应及时通知对方13.3其他约定事项:双方在本合同中未约定的其他事项,可另行签订补充协议14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程进度计划表14.3附件三:工程款支付计划表第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方同意介入合同关系的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问等。15.1.2第三方的介入应基于合同目的的需要,且需经甲乙双方书面同意。15.2第三方职责15.2.1监理单位:负责监督工程质量、进度、安全及合同执行情况,提出整改意见,并定期向甲方报告。15.2.2检测机构:负责对材料、设备、施工过程等进行检测,确保其符合国家相关标准和规范。15.2.3咨询顾问:提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决合同履行中的问题。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定和自身职责,要求甲乙双方提供必要的资料和信息。15.3.2第三方有权对工程进行现场检查,并提出整改要求。15.4第三方与其他各方的关系15.4.1第三方与甲方、乙方之间的关系是基于合同的约定,第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。15.4.2第三方应保持中立,不得偏袒任何一方。16.第三方介入的程序16.1第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方的资质、职责和权利义务。16.2第三方介入后,甲乙双方应向第三方提供必要的资料和信息,并配合其工作。16.3第三方在介入过程中,如发现甲乙双方违反合同约定,应立即通知甲乙双方。17.第三方责任限额17.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2.1监理单位:[监理单位责任限额]17.2.2检测机构:[检测机构责任限额]17.2.3咨询顾问:[咨询顾问责任限额]17.3第三方责任限额的赔偿范围包括直接损失和间接损失,但不包括罚款、违约金等。17.4第三方责任限额的赔偿方式为一次性赔偿,赔偿金额由第三方支付给受损方。18.第三方变更18.1如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方及第三方。18.2更换第三方不影响合同的履行和第三方的责任。19.第三方退出19.1第三方在合同履行过程中,如因自身原因或不可抗力因素退出,应提前[提前通知时间]通知甲乙双方。19.2第三方退出不影响合同的继续履行,甲乙双方应另行协商确定新的第三方或自行履行合同。20.争议解决20.1第三方介入过程中发生的争议,甲乙双方应协商解决,协商不成的,可提交[仲裁机构名称]仲裁。20.2第三方与其他各方之间的争议,应按各自的合同约定或法律规定解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:工程量清单应详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价,并附有相应的计算依据和图纸。2.附件二:工程进度计划表详细要求和说明:工程进度计划表应明确列出各阶段工程的时间节点、预期完成时间和实际完成时间,以及关键路径和时间里程碑。3.附件三:工程款支付计划表详细要求和说明:工程款支付计划表应详细列出各阶段工程款的支付比例、支付时间、支付方式以及支付条件。4.附件四:材料设备清单详细要求和说明:材料设备清单应列出所有用于工程的材料设备的名称、规格、型号、数量、供应商、单价和总价。5.附件五:施工图纸及技术规范详细要求和说明:施工图纸及技术规范应包括所有必要的施工图纸、设计说明、技术规范和施工要求。6.附件六:施工组织设计详细要求和说明:施工组织设计应详细说明施工方案、施工工艺、施工顺序、施工安全和环境保护措施。7.附件七:施工日志及记录详细要求和说明:施工日志及记录应包括每日施工情况、材料使用情况、人员变动情况、天气情况等。8.附件八:验收报告详细要求和说明:验收报告应详细记录工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果及存在的问题。9.附件九:违约金计算依据详细要求和说明:违约金计算依据应明确违约金的计算方法、计算公式和计算标准。10.附件十:争议解决协议详细要求和说明:争议解决协议应详细记录争议解决的方式、程序和地点。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:工期延误责任认定标准:乙方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误。示例说明:乙方未能在合同约定的工期内完成主体结构施工,延误工期30天,应按合同约定的违约金比例支付违约金。2.违约行为:质量不合格责任认定标准:乙方施工的工程不符合国家相关质量标准和规范。示例说明:乙方施工的屋面防水层未达到防水等级要求,经检测不合格,乙方应返工并承担由此产生的全部费用。3.违约行为:材料设备不符合要求责任认定标准:乙方提供的材料设备不符合合同约定的质量要求。示例说明:乙方提供的钢筋质量不合格,经检测不符合国家标准,乙方应立即更换合格材料并承担更换费用。4.违约行为:未按约定支付工程款责任认定标准:甲方未按合同约定的时间支付工程款。示例说明:甲方未在合同约定的支付节点支付工程款,应按合同约定的违约金比例支付违约金。5.违约行为:泄露商业秘密责任认定标准:任何一方泄露对方的商业秘密。示例说明:甲方泄露乙方施工技术秘密,乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度古建筑修缮与保护工程施工合同(GF)1合同目录一、合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别三、工程内容3.1修缮范围3.2保护措施3.3施工要求四、合同工期4.1工期约定4.2工期延误责任五、合同价款5.1合同价款总额5.2工程量清单5.3付款方式5.4付款节点六、施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工进度计划6.3施工现场管理6.4安全生产管理七、质量保证7.1质量标准7.2质量检验7.3质量纠纷处理八、安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理九、环境保护9.1环保要求9.2环保措施9.3环保责任十、合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.1合同争议解决11.2争议解决方式十一、违约责任11.1违约情形11.2违约责任十二、合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件十三、其他约定13.1合同附件13.2合同未尽事宜十四、合同附件清单14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工组织设计14.3附件三:安全生产措施14.4附件四:环境保护措施合同编号GF20240001_一、合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:古建筑修缮保护单位乙方:古建筑修缮保护工程施工单位1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式二、工程概况2.1工程名称古建筑A修缮与保护工程2.2工程地点省市区街道2.3工程规模修缮面积:500平方米2.4工程类别古建筑修缮与保护工程三、工程内容3.1修缮范围1.外墙修缮2.屋顶修缮3.柱梁修缮4.檐瓦修缮5.石雕修缮3.2保护措施1.防腐处理2.防水处理3.防潮处理4.防尘处理3.3施工要求1.严格按照设计图纸和施工规范进行施工2.使用符合国家标准和行业规范的材料3.确保施工质量和安全四、合同工期4.1工期约定合同工期为120天,自合同签订之日起计算。4.2工期延误责任若乙方未按合同约定工期完成工程,每延误一天,应向甲方支付合同总价的1%作为违约金。五、合同价款5.1合同价款总额合同价款总额为人民币伍拾万元整(¥500,000.00)。5.2工程量清单详见附件一:工程量清单。5.3付款方式1.合同签订后10日内,甲方支付合同价款的30%作为预付款。2.工程进度达到50%时,甲方支付合同价款的40%。3.工程竣工验收合格后,甲方支付合同价款的20%。4.余款在工程保修期满后30日内支付。5.4付款节点详见附件一:工程量清单中的付款节点。六、施工组织与管理6.1施工组织设计乙方应提交详细的施工组织设计,经甲方审核通过后方可实施。6.2施工进度计划乙方应制定合理的施工进度计划,并按时完成。6.3施工现场管理1.乙方应确保施工现场的整洁和安全。2.乙方应按照合同约定进行施工,不得擅自改变设计方案。6.4安全生产管理1.乙方应严格执行安全生产法规和标准。2.乙方应定期进行安全生产检查,确保安全生产。七、质量保证7.1质量标准1.修缮后的古建筑应达到国家规定的保护标准。2.使用材料应符合国家标准和行业规范。7.2质量检验1.乙方应按照国家规定和合同约定进行质量检验。2.甲方有权对工程进行抽查检验。7.3质量纠纷处理1.若发生质量纠纷,双方应协商解决。2.协商不成,可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。八、安全生产8.1安全生产责任1.乙方负责整个工程的安全施工,确保施工现场安全。2.甲方配合乙方做好安全生产管理工作。8.2安全生产措施1.乙方应制定安全生产措施,确保施工人员的安全。2.乙方应定期对施工人员进行安全教育培训。8.3事故处理1.发生安全事故,乙方应立即采取措施,防止事故扩大。2.乙方应在24小时内向甲方报告事故情况。九、环境保护9.1环保要求1.乙方在施工过程中应遵守国家环保法律法规。2.乙方应采取措施,减少施工对环境的影响。9.2环保措施1.乙方应设置环保设施,处理施工产生的废弃物。2.乙方应采取措施,减少施工噪声和粉尘排放。9.3环保责任1.若因乙方原因造成环境污染,乙方应承担相应责任。十、合同变更与解除10.1合同变更1.合同双方协商一致,可对合同内容进行变更。2.变更内容应以书面形式确认。10.2合同解除1.发生不可抗力事件,致使合同无法履行时,合同可解除。2.双方协商一致,可解除合同。十一、合同争议解决11.1争议解决方式1.合同争议应通过友好协商解决。2.协商不成,可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。十一、违约责任11.1违约情形1.乙方未按合同约定工期完成工程。2.乙方未按合同约定质量标准完成工程。3.乙方违反合同约定的安全生产要求。11.2违约责任1.违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。2.违约金的具体数额由双方协商确定。十二、合同生效与终止12.1合同生效条件1.双方签字盖章后,合同生效。2.甲方支付预付款后,合同生效。12.2合同终止条件1.工程竣工验收合格,合同终止。2.双方协商一致解除合同。十三、其他约定13.1合同附件1.附件一:工程量清单2.附件二:施工组织设计3.附件三:安全生产措施4.附件四:环境保护措施13.2合同未尽事宜1.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。2.任何补充协议均应与本合同具有同等法律效力。十四、合同附件清单1.附件一:工程量清单2.附件二:施工组织设计3.附件三:安全生产措施4.附件四:环境保护措施甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________甲方代表(签字):_____________________乙方代表(签字):_____________________签订日期:_________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1设计变更权甲方拥有对古建筑修缮设计方案的决定权,包括但不限于结构设计、外观设计、材料选择等。乙方必须遵守甲方的设计要求,并在设计变更后及时调整施工方案。1.2施工监督权甲方有权对施工过程进行监督,包括但不限于质量检查、进度控制、安全监督等。乙方应配合甲方的工作,确保施工符合合同要求。1.3预算调整权在施工过程中,如因设计变更、材料价格变动等原因导致预算增加,甲方有权对合同价款进行相应调整。乙方应提供合理的预算调整依据。1.4争议解决权在合同履行过程中,若发生争议,甲方有权提出解决方案。乙方应在接到甲方解决方案后的合理期限内予以回应。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1设计建议权乙方在施工过程中,如发现设计方案存在问题,有权提出改进建议。甲方应在收到乙方建议后的合理期限内予以回复。2.2施工自主权乙方在确保工程质量和安全的前提下,有权自主安排施工进度和施工方法。甲方应尊重乙方的施工自主权。2.3材料选择权乙方在保证材料质量的前提下,有权选择合适的施工材料。甲方应在收到乙方选择的材料样品后进行审核,并在合理期限内给予回复。2.4争议解决权在合同履行过程中,若发生争议,乙方有权提出解决方案。甲方应在收到乙方解决方案后的合理期限内予以回复。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1中介机构选定合同双方应共同选定具备相应资质的第三方中介机构,负责合同的监督、管理和服务。3.2中介机构职责中介机构应负责监督合同的履行情况,包括但不限于质量检查、进度控制、安全监督等。中介机构有权对施工过程中的问题提出整改意见。3.3中介机构费用中介机构的服务费用由合同双方承担,具体费用由双方与中介机构协商确定。3.4中介机构报告中介机构应定期向合同双方提交工作报告,报告内容包括但不限于施工进度、质量状况、安全状况等。3.5中介机构解聘如中介机构在履行职责过程中出现重大失误或违反合同约定,合同双方有权解聘中介机构。3.6中介机构责任中介机构在履行职责过程中,因自身原因造成合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:施工组织设计3.附件三:安全生产措施4.附件四:环境保护措施5.附件五:设计图纸及变更记录6.附件六:合同双方签订的补充协议7.附件七:中介机构服务协议8.附件八:验收报告9.附件九:质量检验报告10.附件十:工程结算报告二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定工期完成工程。认定:根据合同工期约定,若乙方超过约定工期完成工程,视为违约。2.违约行为:乙方未按合同约定质量标准完成工程。认定:根据合同质量标准,若工程不符合约定标准,视为违约。3.违约行为:乙方违反合同约定的安全生产要求。认定:根据合同安全生产要求,若发生安全事故或未遵守安全生产规定,视为违约。4.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。认定:根据合同付款节点,若甲方未按时支付款项,视为违约。5.违约行为:甲方违反合同约定的设计变更权。认定:根据合同设计变更权,若甲方未在合理期限内回复乙方的设计建议,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求法院对争议进行审理和判决。4.违约金:指合同当事人因违约行为而应支付给对方的一定金额的金钱。5.质量检验:指对工程的质量进行检查,以确保其符合合同约定的标准。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:设计变更频繁,影响施工进度。解决办法:建立设计变更审批流程,明确变更责任,确保变更的合理性和必要性。2.问题:材料供应不及时,影响施工进度。解决办法:提前规划材料采购,建立材料储备制度,确保材料供应的及时性。3.问题:安全事故频发,影响工程质量和人员安全。解决办法:加强安全生产教育,严格执行安全生产措施,定期进行安全检查。4.问题:合同双方沟通不畅,导致争议。解决办法:建立定期沟通机制,明确沟通渠道,及时解决争议。五、所有应用场景:1.古建筑修缮工程2.古建筑保护工程3.历史文化遗产保护工程4.古建筑修复工程5.古建筑改造工程全文完。二零二四年度古建筑修缮与保护工程施工合同(GF)2合同编号_________一、合同主体1.1甲方名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2乙方名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.3其他相关方:(1)名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________(2)名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景:为保护我国丰富的古建筑遗产,弘扬民族文化,甲方决定对古建筑进行修缮与保护工程。经双方友好协商,特签订本合同。2.2目的:通过本合同的签订,明确甲乙双方的权利与义务,确保古建筑修缮与保护工程施工的顺利进行,达到工程预期目标。三、定义与解释3.1专业术语:(1)古建筑:指具有历史、艺术、科学价值的建筑物,包括古代宫殿、庙宇、园林、民居等。(2)修缮:指对古建筑进行加固、修复、维护等工程活动。(3)保护:指对古建筑进行预防性保护、维修性保护、环境整治等工程活动。3.2关键词解释:(1)甲方:指本合同中提出修缮与保护工程需求的单位或个人。(2)乙方:指承担古建筑修缮与保护工程施工的单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成古建筑修缮与保护工程施工。(2)甲方有权对乙方的施工过程进行监督,确保工程进度和质量。(3)甲方应按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成古建筑修缮与保护工程施工。(2)乙方应派驻项目经理和专业技术管理人员,对施工现场进行管理。(3)乙方应遵守国家相关法律法规,确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点:古建筑修缮与保护工程施工现场。5.3合同履行方式:(1)乙方应按照甲方要求,编制施工组织设计,报送甲方审核。(2)乙方应按照施工组织设计,进行施工准备,包括人员、材料、设备等。(3)乙方应按照合同约定的时间节点,完成各阶段的施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工期届满,且古建筑修缮与保护工程施工完成。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)经甲乙双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序:(1)甲乙双方协商一致,签订终止合同协议。(2)终止合同协议经双方签字盖章后生效。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,完成剩余工程。(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,结算工程款。(3)合同终止后,双方应妥善处理施工现场,确保施工安全。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工材料费用:包括但不限于古建筑专用材料、装修材料、辅助材料等。(2)人工费用:包括但不限于施工人员工资、津贴、奖金等。(3)施工机械使用费用:包括但不限于施工机械租赁费、燃料费、维修费等。(4)施工现场管理费用:包括但不限于现场管理人员工资、办公费、差旅费等。(5)其他费用:包括但不限于设计费、监理费、检测费、保险费等。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价的_____%作为预付款。(2)进度款:工程进度达到合同约定节点时,甲方应向乙方支付已完成工程款_____%。(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在____个工作日内支付剩余工程款。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后____个工作日内。(2)进度款支付时间:每个工程进度节点后____个工作日内。(3)竣工结算款支付时间:工程竣工验收合格后____个工作日内。7.4支付条款(1)甲方支付乙方工程款时,应按照国家相关税法规定,扣除应缴税费。(2)甲方支付乙方工程款时,应开具合法、有效的税务发票。(3)乙方应在收到甲方支付的工程款后,及时开具收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方未按合同约定提供施工场地或相关资料的,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成古建筑修缮与保护工程施工的,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方未按合同约定进行施工准备或现场管理的,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金以实际损失为基础,按照合同约定的比例计算。(2)赔偿金额应以人民币计算,并按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。九、保密条款9.1保密内容(1)甲方和乙方在履行本合同过程中所知悉的对方商业秘密。(2)古建筑修缮与保护工程施工的技术资料、图纸、设计文件等。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)甲方和乙方应采取合理的保密措施,防止保密信息的泄露。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风、火灾等。(2)政府行为:政策调整、法律法规变更等。(3)社会异常事件:罢工、暴动、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,甲乙双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。(2)因不可抗力导致合同无法履行,甲乙双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致古建筑修缮与保护工程施工中断。(2)政府发布政策,要求对古建筑进行保护性拆除。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、国家秘密的事项。(2)涉及古建筑修缮与保护工程施工质量和安全的特殊要求。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对古建筑修缮与保护工程施工的监督权。(2)乙方保留对古建筑修缮与保护工程施工技术的知识产权。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对古建筑修缮与保护工程施工现场的安全管理权。(2)乙方保留对古建筑修缮与保护工程施工过程中出现问题的处理权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)对本合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并作为本合同的附件。14.2修改和补充效力(1)修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。(2)修改和补充的内容自双方签字之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。(2)乙方应按照甲方要求,提供施工所需的资料和条件。15.2协作与配合方式(1)甲乙双方应定期召开协调会议,讨论工程进展和问题解决。(2)甲乙双方应通过书面形式及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,任何与本合同内容相抵触的文件或约定,均以本合同为准。16.3增减条款(1)本合同的任何条款,未经甲乙双方书面同意,不得增减。(2)未经甲乙双方书面同意,任何一方不得对本合同进行任何形式的修改。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):签字:____________________日期:____________________乙方(盖章):签字:____________________日期:____________________见证人(盖章):签字:____________________日期:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.古建筑修缮与保护工程施工图纸及技术资料。2.施工组织设计及施工方案。3.工程量清单及报价单。4.甲方提供的古建筑保护相关资料。5.乙方提供的施工人员资质证书。6.乙方提供的施工机械设备清单。7.工程验收报告。8.修改和补充合同内容的相关文件。9.争议解决的相关文件。二、违约行为及认定:1.违约行为:(1)甲方违约:未按合同约定支付工程款;未按合同约定提供施工场地或相关资料;违反保密条款。(2)乙方违约:未按合同约定的时间、质量、标准完成古建筑修缮与保护工程施工;违反保密条款;未按规定进行施工准备或现场管理。2.违约行为的认定:(1)甲方违约的认定:甲方未在约定时间内支付工程款,或提供的信息不完整,经乙方提醒后仍未纠正,视为违约。(2)乙方违约的认定:乙方未在约定时间内完成工程,或施工质量不符合合同约定,经甲方验收不合格,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.合同主体:指合同中明确约定的承担合同权利和义务的当事人。3.违约责任:指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。4.保密条款:指合同中约定的有关保密内容的条款,包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。5.争议解决:指合同当事人之间因合同履行发生的争议,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2023-2024年一级人力资源管理师考试题库(带答案解析)
- 2024年现代农业大棚示范园购销合同3篇
- 2024年跨国企业营销与市场代运营合同
- 2024年销售团队业绩承诺及客户关系维护合同3篇
- 2024年版设计服务协议提前终止协议版
- 2024版场地外包合同范本
- 劳动人事管理签订合同范本
- 二零二五年地砖施工环保认证与质量保障合同3篇
- 2024年税收优惠政策框架3篇
- 2024年钢材订购协议
- 零售服务质量提升
- 《4 平平安安回家来》 说课稿-2024-2025学年道德与法治一年级上册统编版
- 2024中考英语真题分类汇编-代词
- 第九版内科学配套课件-8-骨髓增生异常综合征(MDS)
- 新型电力系统背景下新能源发电企业技术监督管理体系创新
- 新闻宣传报道先进单位(集体)申报材料
- 蚂蚁集团在线素质测评题
- Unit1-3(单元测试)-2024-2025学年人教PEP版(2024)英语三年级上册
- 浙江名校新2025届高一上数学期末学业水平测试试题含解析
- 人教版(2024)七年级全一册体育与健康第2课《体育比赛中的智慧》教学设计
- 小学语文一年级上册《秋天》评课稿
评论
0/150
提交评论