2025年度水电工程劳务分包及工程结算合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水电工程劳务分包及工程结算合同本合同目录一览1.合同订立依据及背景1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的事实背景2.合同主体2.1分包方2.2主包方2.3第三方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.合同标的4.1水电工程劳务分包内容4.2工程结算范围5.工程进度及节点5.1工程进度安排5.2工程节点时间表6.劳务分包费用6.1费用构成6.2费用结算方式6.3费用支付期限7.工程结算7.1结算依据7.2结算程序7.3结算时间8.质量要求8.1工程质量标准8.2质量检验与验收9.工期要求9.1工期安排9.2工期延误及处理10.安全生产10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3安全事故处理11.合同变更及解除11.1合同变更程序11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约责任追究13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同附件及补充协议14.4合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同订立依据及背景1.1合同订立的法律依据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，本合同依法订立。1.2合同订立的事实背景鉴于甲方（主包方）需完成水电工程，乙方（分包方）具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，达成一致意见，订立本合同。2.合同主体2.1分包方乙方全称：_______乙方法定代表人：_______乙方地址：_______2.2主包方甲方全称：_______甲方法定代表人：_______甲方地址：_______2.3第三方本合同涉及第三方，包括但不限于设计单位、监理单位等，具体内容详见合同附件。3.工程概况3.1工程名称水电工程名称：_______3.2工程地点水电工程地点：_______3.3工程规模水电工程规模：_______3.4工程内容水电工程内容包括但不限于：土建施工、设备安装、调试等。4.合同标的4.1水电工程劳务分包内容乙方负责水电工程中的劳务分包工作，具体内容包括但不限于：_______4.2工程结算范围工程结算范围包括但不限于：_______5.工程进度及节点5.1工程进度安排工程进度安排如下：签订合同后____个工作日内，乙方完成进场准备工作；签订合同后____个月，完成主体结构施工；签订合同后____个月，完成设备安装及调试；签订合同后____个月，完成工程验收。5.2工程节点时间表具体工程节点时间表详见合同附件。6.劳务分包费用6.1费用构成劳务分包费用构成包括但不限于：人工费、材料费、机械费、管理费等。6.2费用结算方式费用结算方式为：按工程进度分段结算，具体结算方式详见合同附件。6.3费用支付期限费用支付期限为：自乙方提交完整结算资料之日起____个工作日内支付。7.工程结算7.1结算依据工程结算依据为国家及地方有关政策、合同约定、工程量清单、工程进度等。7.2结算程序结算程序如下：乙方在工程完工后，向甲方提交结算资料；甲方在收到结算资料后____个工作日内进行审核；双方对结算结果达成一致后，签订结算协议；甲方在签订结算协议后____个工作日内支付结算款项。7.3结算时间结算时间：自工程验收合格之日起____个月。8.质量要求8.1工程质量标准本合同工程应达到国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）及行业标准《水电工程质量管理规定》（DL/T51152007）的要求。8.2质量检验与验收8.2.1乙方应严格按照工程设计图纸、施工规范及质量标准进行施工。8.2.2乙方应进行自检，确保工程质量符合要求。8.2.3甲方或监理单位应进行现场抽检，发现质量问题应立即通知乙方整改。初步验收：工程完工后，乙方应组织自检，并向甲方或监理单位提交初步验收报告。竣工验收：初步验收合格后，甲方或监理单位应组织竣工验收，验收合格后方可交付使用。9.工期要求9.1工期安排本合同工期为____个月，具体工期安排详见合同附件。9.2工期延误及处理9.2.1因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。9.2.2因不可抗力等原因导致的工期延误，经双方协商后可适当延长工期，并相应调整合同内容。10.安全生产10.1安全生产责任10.1.1乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。10.1.2乙方应遵守国家和地方的安全生产法律法规，落实安全生产措施。10.2安全生产措施10.2.1乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。10.2.2乙方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。10.3安全事故处理10.3.1发生安全事故，乙方应立即采取措施，防止事故扩大，并按照相关规定及时报告。10.3.2乙方应配合相关部门进行调查处理，承担相应的责任。11.合同变更及解除11.1合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。11.2合同解除条件合同解除条件包括但不限于：一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。11.3合同解除程序合同解除程序如下：提出解除合同的一方应提前____个工作日书面通知对方；双方应在接到解除合同通知后____个工作日内，就合同解除事宜达成一致。12.违约责任12.1违约情形违约情形包括但不限于：逾期付款、未按期完成工程、工程质量不符合要求等。12.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约责任追究违约责任追究由守约方提出，违约方应依法承担相应责任。13.争议解决13.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。13.2争议解决程序争议解决程序如下：双方应友好协商解决争议；协商不成，可提交仲裁委员会仲裁；仲裁不成，可依法向人民法院提起诉讼。13.3争议解决机构争议解决机构为____仲裁委员会或____人民法院。14.合同生效及其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于：合同履行完毕、合同解除、合同到期等。14.3合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。14.4合同份数及效力本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的，因合同履行需要介入合同关系的单位或个人，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.2第三方介入原因第三方介入的原因包括但不限于：监督工程质量与进度；提供专业咨询与服务；审核工程结算；进行工程检测与验收；提供保险保障等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方的选择与确定甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。15.3.2第三方的职责与权限第三方的职责与权限应在合作协议中明确，主要包括：监督施工质量；审查工程进度；参与工程验收；提供专业意见；协助处理合同争议等。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1职责划分甲乙双方应明确第三方的职责范围，避免职责交叉或遗漏。15.4.2权利划分第三方在合同关系中的权利应与职责相对应，确保第三方在履行职责时拥有必要的权利。15.4.3责任划分第三方在合同关系中的责任应与其职责相对应，明确其责任限额。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时，甲乙双方同意第三方应承担的最高赔偿限额。16.2责任限额的确定16.2.1责任限额的协商甲乙双方应在合作协议中协商确定第三方责任限额。16.2.2责任限额的确定依据责任限额的确定依据包括但不限于：第三方的资质和能力；第三方履行的职责；合同标的的价值；行业标准等。16.3责任限额的调整在合同履行过程中，如需调整第三方责任限额，甲乙双方应重新协商并签订补充协议。17.第三方介入的合同变更17.1合同变更的必要性当第三方介入时，可能需要对原合同进行变更，以适应新的合同关系。17.2合同变更的程序合同变更的程序如下：提出变更申请；双方协商确定变更内容；签订变更协议；协议生效。18.第三方介入的争议解决18.1争议解决方式第三方介入产生的争议解决方式与原合同争议解决方式相同。18.2争议解决程序争议解决程序如下：双方友好协商；协商不成，提交仲裁或诉讼。19.第三方介入的合同终止19.1合同终止的条件第三方介入的合同终止条件与原合同终止条件相同。19.2合同终止的程序合同终止的程序如下：提出终止合同申请；双方协商确定终止内容；签订终止协议；协议生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同附件工程量清单工程进度安排表质量验收标准安全生产措施付款计划第三方合作协议2.附件二：工程图纸设计图纸施工图纸验收标准图3.附件三：资质证明文件乙方施工资质证书乙方安全生产许可证第三方相关资质证书4.附件四：工程验收报告初步验收报告竣工验收报告5.附件五：工程结算资料工程量清单汇总表材料价格表人工费汇总表机械费汇总表管理费汇总表6.附件六：争议解决协议仲裁协议诉讼协议附件详细要求和说明：附件一为合同履行过程中必要的技术文件和财务文件，应真实、完整。附件二为工程实施过程中的技术依据，应准确、规范。附件三为甲乙双方及第三方具备相应资质的证明，应合法、有效。附件四为工程验收的依据，应详细、清晰。附件五为工程结算的依据，应真实、准确。附件六为争议解决的方式和程序，应合法、有效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未按期完成工程；乙方工程质量不符合要求；乙方未按规定支付工程款；甲方未按期支付工程款；第三方未履行合同约定职责；发生安全事故，第三方未及时采取措施。2.责任认定标准违约行为的性质和严重程度；违约行为对合同履行的影响；违约行为给对方造成的损失。3.违约责任认定示例乙方未按期完成工程，导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因工期延误造成的损失。乙方工程质量不符合要求，导致返工，甲方有权要求乙方承担返工费用，并赔偿因此造成的损失。甲方未按期支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担因延期付款造成的损失。第三方未履行合同约定职责，导致工程质量问题，甲方有权要求第三方承担相应的责任。全文完。2024年度水电工程劳务分包及工程结算合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.劳务分包内容3.1分包劳务项目3.2分包劳务人员配置3.3分包劳务人员职责4.工程结算4.1结算方式4.2结算时间4.3结算依据5.工程款支付5.1支付方式5.2支付时间5.3支付比例6.质量要求6.1质量标准6.2质量检查6.3质量责任7.安全管理7.1安全责任7.2安全措施7.3安全事故处理8.环保要求8.1环保措施8.2环保责任8.3环保检查9.保密条款9.1保密内容9.2保密责任9.3保密期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：劳务人员名单13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：__________1.1.2分包方法定代表人：__________1.1.3分包方住所：__________1.1.4分包方联系电话：__________1.1.5分包方开户银行及账号：__________1.2总包方信息1.2.1总包方名称：__________1.2.2总包方法定代表人：__________1.2.3总包方住所：__________1.2.4总包方联系电话：__________1.2.5总包方开户银行及账号：__________第二条工程概况2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程规模：__________2.4工程工期：自____年____月____日至____年____月____日第三条劳务分包内容3.1分包劳务项目：__________3.2分包劳务人员配置：3.2.1人员总数：__________3.2.2人员工种及数量：__________3.3分包劳务人员职责：3.3.1人员职责描述：__________3.3.2人员培训要求：__________第四条工程结算4.1结算方式：按工程进度结算4.2结算时间：每月____日4.3结算依据：工程量清单、合同约定、国家相关法规及政策第五条工程款支付5.1支付方式：银行转账5.2支付时间：每月____日5.3支付比例：根据工程进度分阶段支付，具体比例见附件一第六条质量要求6.1质量标准：符合国家及行业相关质量标准6.2质量检查：由总包方负责，分包方配合6.3质量责任：若因分包方原因造成工程质量问题，由分包方承担全部责任第七条安全管理7.1安全责任：分包方负责劳务人员的安全生产，确保施工安全7.2安全措施：7.2.1定期进行安全教育培训7.2.2配备必要的安全防护用品7.2.3严格执行安全操作规程7.3安全事故处理：7.3.1事故报告：发生安全事故后，分包方应在____小时内向总包方报告7.3.2事故调查：总包方组织调查，分包方配合7.3.3事故处理：根据事故原因，采取相应的处理措施第八条环保要求8.1环保措施8.1.1严格按照国家及地方环保法规进行施工8.1.2建立环保管理制度，明确环保责任8.1.3对施工现场产生的废水、废气、固体废弃物进行分类处理8.2环保责任8.2.1分包方负责施工现场的环保工作，确保环保设施正常运行8.2.2因分包方原因造成的环保问题，由分包方承担全部责任8.3环保检查8.3.1定期进行环保检查，确保环保措施落实到位8.3.2发现环保问题，立即整改，并上报总包方第九条保密条款9.1保密内容9.1.1本合同内容9.1.2双方在合作过程中知悉的对方商业秘密9.1.3其他双方约定应保密的信息9.2保密责任9.2.1双方对本合同内容和保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露9.2.2分包方对劳务人员的保密教育和管理9.3保密期限9.3.1本合同终止后，双方仍需继续履行保密义务，保密期限为____年第十条违约责任10.1违约情形10.1.1分包方未按合同约定完成工程10.1.2分包方未按合同约定支付工程款10.1.3分包方违反保密条款10.1.4其他违反合同约定的行为10.2违约责任10.2.1分包方应承担违约责任，向总包方支付违约金10.2.2违约金数额按合同约定或法律规定执行10.3违约处理10.3.1发生违约行为，由总包方提出书面违约通知10.3.2分包方应在接到违约通知后____日内采取补救措施第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会名称：__________11.2.2仲裁地点：__________11.3争议解决程序11.3.1双方应在争议发生后____日内提交仲裁申请11.3.2仲裁委员会应在收到仲裁申请后____日内组成仲裁庭第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字12.2合同终止条件12.2.1工程完工12.2.2双方协商一致12.2.3因不可抗力导致合同无法履行12.3合同解除12.3.1双方协商一致解除合同12.3.2因一方违约导致合同无法履行，守约方有权解除合同第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：劳务人员名单13.3附件三：其他相关文件第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决14.2本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或选择的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、监理等辅助角色的独立实体。1.2第三方包括但不限于中介方、监理单位、审计机构、评估机构等。第二条第三方职责与权利2.1.1提供专业咨询服务，协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题；2.1.2对工程进度、质量、安全等进行监督和检查；2.1.3对工程结算进行审核和评估；2.1.4对合同履行情况进行评估和报告。2.2.1获取合同履行过程中所需的信息；2.2.2要求甲乙双方提供必要的配合和支持；2.2.3在合同履行过程中，对甲乙双方的行为进行监督和评价。第三条第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方共同协商一致，并以书面形式确定。3.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订服务协议，明确第三方的工作范围、职责、权利和义务。3.3第三方介入后，甲乙双方应将第三方的工作内容、进度、成果等纳入合同管理。第四条第三方责任限额4.1第三方在合同履行过程中，因自身原因导致的责任，其责任限额由甲乙双方在服务协议中约定。4.2第三方责任限额包括但不限于：4.2.1第三方提供错误咨询或评估导致的经济损失；4.2.2第三方监督不力导致的质量、安全等问题；4.2.3第三方违反保密义务导致的信息泄露。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。5.2第三方在合同履行过程中的工作成果，归甲乙双方共同所有。5.3第三方在合同履行过程中，不得干预甲乙双方正常的合同履行权利和义务。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入期间，如遇特殊情况需要变更或解除第三方服务协议，甲乙双方应协商一致，并以书面形式通知第三方。6.2第三方服务协议的变更或解除，不影响原合同条款的效力。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙双方在服务协议中约定，包括但不限于咨询费、监理费、评估费等。7.2第三方介入的费用支付方式、时间由甲乙双方在服务协议中约定。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入期间，如甲乙双方与第三方发生争议，应通过协商解决。8.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。第九条本合同条款的补充与解释9.1本合同中关于第三方介入的条款，是对原合同条款的补充和解释。9.2本合同中关于第三方介入的条款，具有同等法律效力。第十条本合同的生效与解释10.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2本合同未尽事宜，按照相关法律法规执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：1.1列明所有分包劳务项目的工程量；1.2工程量应按照国家或行业标准进行计量；1.3工程量清单应附有相应的图纸和说明。2.附件二：劳务人员名单