一建机电工程实务-一建《机电工程》预测试卷6144

一建机电工程实务-一建《机电工程》预测试卷6144单选题（共20题，共20分）(1.)成套配电装置送电验收，由供电部门检查合格后将电源送进室内，经过验电、校相无误后合（）。A.高压柜进线开关B.变（江南博哥）压器柜开关C.低压柜进线开关D.其他柜的开关正确答案：A参考解析：送电验收1）由供电部门检査合格后将电源送进室内，经过验电、校相无误。2）合高压进线开关，检查高压电压是否正常；合变压器柜开关，检查变压器是否有电，合低压祀进线开关，査看低压电压是否正常。分别合其他柜的开关。3）空载运行24h,无异常现象，办理验收手续，交建设单位使用。同时提交施工图纸、施工记录、产品合格证说明书、试验报告单等技术资料。(2.)县级以上地方人民政府计量行政部门对计量器具监督时,被监督单位不包括（）单位。A.制造B.销售C.检测D.使用正确答案：C参考解析：国务院计量行政部门和县级以上地方人民政府计量行政部门监督和贯彻实施计量法律法规的职责是:(1)贯彻执行国家计量工作的方针、政策和规章制度，推行国家法定计量单位;(2)制定和协调计量事业的发展规划，建立计量基准和社会公用计量标准，组织量值传递;(3)对制造、修理、销售、使用计量器具实施监督;(4)进行计量认证，组织仲裁检定，调解计量纠纷;(5)监督检查计量法律法规的实施情况，对违反计量法律法规的行为，按照本细则的有关规定进行处理。根据第三条，用排除法，本题答案为C。(3.)关于长距离输电线路铁塔基础设施测量的说法，正确的是()。A.根据沿途实际情况测设铁塔基础B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80-10mC.一段架空线路的测量视距长度不宜超过400mD.大跨越档距之间不宜采用解析法测量正确答案：C参考解析：考查机电工程中常见的工程测量。选项A，长距离输电线路定位并检查后，可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况，测设钢塔架基础中心桩，并非直接测设基础；选项B，当采用钢尺量距时，其丈量长度不宜大于80m。同时，不宜小于20m；选项D，大跨越档距测量。在大跨越档距之间，通常采用电磁波测距法或解析法测量(4.)下列关于焊接工艺规程说法错误的是()。A.WPS应由具有一定专业知识和相当实践经验的焊接技术人员编制B.焊接工艺规程可以由单位自行编制也可以委托其他有资质的单位进行编制C.焊接工艺规程经过审批后方可用于指导焊接作业和焊后热处理工作D.焊接作业前，应由焊接技术人员向焊工发放相应的焊接工艺规程并进行技术交底正确答案：B参考解析：焊接工艺规程必须由单位自行编制，不得沿用其他企业的，也不得委托其他有资质的单位进行编制。(5.)汽缸与轴承座的纵横中心线和中分面标高应符合设计要求，汽缸和轴承座中分面的标高允许偏差为（）mm。A.8B.5C.10D.12正确答案：B参考解析：本题考查的是低压缸组合安装。组合好的汽缸，垂直结合面的螺母应在汽缸就位前确认锁紧并点焊，结合面密封焊接时应做好防焊接变形措施。汽缸与轴承座的纵横中心线和中分面标高应符合设计要求，其中汽缸和轴承座中分面的标高允许偏差为5mm，与轴承座的横向水平允许偏差为0.20mm/m。(6.)罐底边缘板与中幅板之间的收缩缝焊接，控制焊接变形的主要工艺措施是（）。A.焊工均匀分布对称施焊B.初层焊接采用分段退焊法或跳焊法C.先焊短焊缝后焊长焊缝D.焊工应均匀分布沿同一方向施焊正确答案：B参考解析：本题考查的是底板控制焊接变形的措施罐底与罐壁连接的角焊缝:先焊内侧环形角缝，再焊外侧环形角缝。由数对焊工对称均匀分布，同一方向进行分段焊接。初层焊道采用分段退焊或跳焊法。(7.)解体的大型减速机安装时，一次灌浆应在()进行。A.整体精找正后B.底座粗找正后C.整体粗找正后D.底座精找正后正确答案：B参考解析：本题考查机械设备安装主要工序内容。一次灌浆是在设备粗找正后，对地脚螺栓孔进行的灌浆。二次灌浆是在设备精找正后，对设备底座和基础间进行的灌浆。又因为：对于解体设备应先将底座就位固定后，再进行上部设备部件的组装。即解体设备的一次灌浆是在底座粗找正后进行的。(8.)验收评定工作的基础工作在施工单位，并经第三方的质量监督部门或()来确认。A.质量检测机构B.竣工验收组织C.工程监理单位D.勘察设计单位正确答案：B参考解析：验收评定工作的基础工作在施工单位，即主要由施工单位来实施，并经第三方的工程质量监督部门或竣工验收组织来确认。监理(建设)单位在施工过程中负责监督检查，使质量评定准确、真实。(9.)下列选项中属于按照结构形式分类的是()。A.旋转磁极式B.汽轮发电机C.外冷式发电机D.水轮发电机正确答案：A参考解析：按照结构形式，发电机可分为：旋转磁极式和旋转电枢式，发电厂的大型发电机属于旋转磁极式。(10.)关于测量蒸汽流量取源部件取压点方位，正确的是()。A.应在管道的上半部B.应在管道的上半部与管道水平中心线成0°45°夹角范围内C.应在管道的上半部，以及下半部与管道水平中心线成0°45°夹角范围内D.应在管道的下半部与管道水平中心线成0°45°夹角范围内正确答案：B参考解析：本题考查取源部件安装要求。A选项是气体压力取源部件或气体流量取源部件的取压点方位；C选项是蒸汽压力取源部件的取压点方位；D选项是液体压力取源部件或液体流量取源部件取压点的方位。注意看清测的是什么介质的什么参数。(11.)根据管道内物质的一般性能，基本识别色为淡灰色的是()。A.水B.空气C.可燃气体D.氧正确答案：B参考解析：根据管道所输送介质的一般性能，基本识别色分为八类。例如：水是艳绿色，水蒸气是大红色，空气是淡灰色，气体是中黄色，酸或碱是紫色，可燃液体是棕色，其他液体是黑色，氧是淡蓝色。(12.)空调系统的制冷机组单机试运转不应小于()。A.2hB.4hC.6hD.8h正确答案：D参考解析：制冷机组运转应平稳、应无异常振动与声响。各连接和密封部位不应有松动、漏气、漏油等现象。吸、排气的压力和温度应在正常工作范围内。能量调节装置及各保护继电器、安全装置的动作应正确、灵敏、可靠。正常运转不应少于8h。(13.)下列关于锅炉热态调试与试运行说法错误的是()。A.锅炉首次点火前，汽包锅炉应进行一次汽包工作压力下的严密性水压试验B.化学清洗结束至锅炉启动时间不应超过20dC.锅炉吹管的临时管道系统应由建设单位设计D.对于300MW及以上的机组，锅炉应连续完成168h满负荷试运行正确答案：C参考解析：锅炉吹管的临时管道系统应由具有设计资质的单位进行设计(14.)湿式报警装置最大工作压力为（）MPa。A.1.0B.1.2C.1.5D.1.8正确答案：B参考解析：本题主要考查的是闭式喷水灭火系统中的湿式系统。湿式系统主要由闭式洒水喷头、水流指示器、管网、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成。该系统仅有湿式报警阀和必要的报警装置。湿式喷水灭火系统管道内充满压力水，火灾时能立即喷水灭火。湿式系统适用于环境温度不低于4℃并不高于70℃的建筑物。湿式报警装置最大工作压力为1.2MPa。要注意和干式系统的区别。(15.)适用于潮湿场所，且可敷设在吊顶内或高层建筑的电缆竖井内的电缆型号是（）。A.YJV22型B.WD—ZANYJFE型C.ZR—YJFE型D.VV型正确答案：C参考解析：本题考核的是电缆的类型及应用。ZR—YJFE型、HN—YJFE型：阻燃、耐火等特种辐照交联电力电缆，电缆最高长期允许工作温度可达125℃，可敷设在吊顶内，高层建筑的电缆竖井内，且适用于潮湿场所。(16.)采用钢制标高基准点,安装标高基准点一般设置在设备基础的()。A.最高点B.最低点C.中心标板上D.边缘附近正确答案：D参考解析：本题考查的是安装标高基准点的测设。标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种:一种是简单的标高基准点;另一种是预埋标高基准点。采用钢制标高基准点，应是靠近设备基础边缘便于测量处，不允许埋设在设备底板下面的基础表面。例如，简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。(17.)关于绝热层的施工方法，下列说法正确的是()。A.水平管道的纵向接缝，应布置在管道正下部，并做好防水B.保冷设备的吊耳不得进行保冷C.当绝热层采用捆扎法施工时，需采用螺旋式缠绕捆扎D.当用绝热灰浆拼砌硬质保温绝热制品时，拼砌不严处应用绝热砂浆填补正确答案：D参考解析：水平管道的纵向接缝，不得布置在管道下部垂直中心线45°范围内，A错误；保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件，必须进行保冷，B错误；当绝热层采用捆扎法施工时，不得采用螺旋式缠绕捆扎,C错误。(18.)滑轮组动、静滑轮之间的最小距离不得小于()。A.1mB.1.5mC.2mD.2.5m正确答案：B参考解析：滑轮组动、定（静）滑轮之间的最小距离不得小于1.5m。跑绳进入滑轮的偏角不宜大于5°(19.)下列关于球形罐安装技术说法错误的是()。A.产品焊接试件应由焊接球形罐的焊工在球形罐焊接过程中，在与球形罐焊接相同的条件和相同的焊接工艺情况下焊接B.焊条电弧焊的第一层焊道应采用分段跳焊法C.多层多道焊时，每层焊道引弧点宜依次错开25～50mmD.焊条电弧焊时，焊工应对称分布、同步焊接，在同等时间内超前或滞后的长度不宜大于500mm正确答案：B参考解析：焊条电弧焊时，焊工应对称分布、同步焊接，在同等时间内超前或滞后的长度不宜大于500mm。焊条电弧焊的第一层焊道应采用分段退焊法。多层多道焊时，每层焊道引弧点宜依次错开25～50mm。(20.)下列关于设备基础施工质量验收要求的说法，错误的有()。A.大型锻压设备的设备基础无需做预压强度试验B.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPaC.预埋地脚螺栓应检查验收位置、标高及露出基础的长度D.设备基础应检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求正确答案：A参考解析：重要的设备基础应用重锤做预压强度试验，预压合格并有预压沉降详细记录。如大型锻压设备、汽轮发电机组、大型油罐。多选题（共10题，共10分）(21.)自动化仪表的取源部件安装完毕后，应随同（）进行压力试验。A.工艺设备B.工艺管道C.仪表设备D.控制仪表E.显示仪表正确答案：A、B参考解析：本题考查的是取源部件，安装取源部件时，不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。当设备及管道有绝热层时，安装的取源部件应露出绝热层外。取源部件安装完毕后，应与设备和管道同时进行压力试验。本题答案为AB(22.)安全防范系统中各类探测器的安装，应根据（）等确定设备的安装位置和安装高度。A.产品尺寸B.产品重量C.产品特性D.警戒范围E.环境影响正确答案：C、D、E参考解析：各类探测器的安装，应根据产品的特性、警戒范围要求和环境影响等确定设备的安装点(位置和高度)。探测器底座和支架应固定牢固。(23.)浮筒式液位计可采用()校准。A.干校法B.仪表法C.计算法D.实测法E.湿校法正确答案：A、E参考解析：本体考查的是单台仪表的校准和试验要求。浮筒式液位计可采用干校法或湿校法校准。干校挂重质量的确定，以及湿校试验介质密度的换算，均应符合产品设计使用状态的要求。储罐液位计、料面计可在安装完成后直接模拟物位进行校准。本题答案为AE(24.)在矩形风管无法兰连接中，适用于中压风管连接是有()。A.S型插条B.C型插条C.薄钢板法兰插条D.薄钢板法兰弹簧夹E.直角形平插条正确答案：B、C、D参考解析：本题考查风管及部件安装施工技术要求。矩形风管无法兰连接形式包括：S型插条、C型插条、直角形平插条、薄钢板法兰插条、薄钢板法兰弹簧夹、立咬口、包边立咬口。其中S型插条、直角形平插条适用于微压、低压风管；其他形式适用于微压、低压和中压风管。(25.)下列有关建筑智能化系统调试检测的实施说法中，正确的是()。A.已编制完成调试方案、设备平面布置图、线路图以及其他技术文件B.调试工作应由项目专业技术负责人主持C.系统检测应在系统试运行前进行D.系统检测前应提交工程技术文件E.分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由施工单位填写正确答案：A、B、D参考解析：C选项错误，系统检测应在系统试运行合格后进行；E选项错误，分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填写，检测负责人做出检测结论，监理（建设）单位的监理工程师（项目专业技术负责人）签字确认(26.)施工现场内部协调管理的分类包括()。A.与施工进度计划安排的协调B.与施工质量管理的协调C.与施工项目负责人的协调D.与施工监理的协调E.与施工作业面安排的协调正确答案：A、B、E参考解析：施工现场内部协调管理的分类包括：①与施工进度计划安排的协调；②与施工资源分配供给的协调；③与施工质量管理的协调；④与施工安全管理的协调；⑤与施工作业面安排的协调；⑥与施工工程资料形成的协调。(27.)常用焊缝无损检测方法有()。A.渗透检测B.磁粉检测C.射线检测D.焊缝金属力学性能E.超声检测正确答案：A、B、C、E参考解析：常用的非破坏性检验包括：外观检验、无损检测（渗透检测、磁粉检测、超声检测、射线检测）、耐压试验和泄露试验。(28.)空调风管系统安装中，正确的是()A.风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体设置厚度不小于1mm的钢制防护套管B.风管与防护套管之间，应采用不燃柔性材料封堵严密C.风机控制线路应该从风管内部穿过D.易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电接地装置E.室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接正确答案：B、D、E参考解析：风管系统安装,一般规定（1）当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间，应采用不燃柔性材料封堵严密。（2）风管安装必须符合下列规定：1）风管内严禁其他管线穿越。2）输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电地装置。3）输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。4）室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。（3）风管系统安装完毕后，应按系统类别要求进行施工质量外观检验。合格后，应进行风管系统的严密性检验，漏风量应规范允许的数值。(29.)下列智能化系统调试检测内容中，属于变配电系统调试检测的有()。A.变压器超温报警B.配电线路直流电阻C.储油罐液位监视D.发电机组供电电流E.不间断电源状态正确答案：A、C、D、E参考解析：本题考查建筑智能化工程调试检测。变配电系统调试检测的参数包括：（1）变配电设备各高、低压开关运行状况及故障报警；（2）电源及主供电回路电流值显示、电源电压值显示、功率因素测量、电能计量等；（3）变压器超温报警；（4）应急发电机组供电电流、电压及频率及储油罐液位监视，故障报警；（5）不间断电源工作状态、蓄电池组及充电设备工作状态检测。(30.)下列做法中，符合热力管道安装要求的是()。A.室内管道的坡度应为2‰B.波纹膨胀节安装时，应根据设计文件，进行预拉伸或与压缩C.输送热水的热力管，应在补偿器的最低点安装放气阀D.管道的底部不得使用电焊的形式装上高滑动托架E.在两个固定支架间设置导向支架正确答案：A、B、E参考解析：输送热水的热力管，应在补偿器的最低点安装排水阀，C选项错误；管道的底部应使用点焊的形式装上高滑动托架，D选项错误。问答题（共5题，共5分）(31.)一、背景一业主与施工单位就某工业大型管网安装工程签订了施工合同，合同中有以下一些条款：1．项目实施过程中，施工单位要按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，施工单位不再承担因施工方案不当引起的工期延误和费用增加的责任。2．项目开工前，业主要向施工单位提供施工场地的工程地质资料和地下主要管网线路资料，供施工单位施工时参考。3．无论业主方是否参加隐蔽工程的验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，施工单位应按要求进行剥露，并在检验合格后重新进行覆盖或者修复。检验如果合格，业主承担由此发生的经济支出，赔偿施工单位的损失并相应顺延工期。检验如果不合格，施工单位则应承担发生的费用，工期应予顺延。4．施工单位应按协议条款约定时间向业主方提交实际完成工程量的报告。业主方工程师代表接到报告7天内按施工单位提供的实际完成的工程量报告核实工程量(计量)，并在计量24小时前通知施工单位。工程开工后，项目管理部组织技术交底，并对管道安装前的现场进行了检查。二、问题1．请分别指出以上合同条款中的不妥之处。2．针对合同条款中的不妥之处应如何改正3．施工组织设计交底有何要求4．管道安装前现场应具备哪些条件正确答案：参考解析：1．合同条款中的不妥之处：?(1)“施工单位不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任”不妥；?(2)“供施工单位参考使用”不妥；?(3)“检验如果不合格，工期应予顺延”不妥；(4)“业主方工程师代表按施工单位要求提供的实际完成的工程量报告核实工程量(计量)”不妥。?2．针对合同条款中的不妥之处改正：?(1)施工单位按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，不应承担非自身原因引起的工期延误和费用增加的责任。或者，施工单位按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，也不应免除施工单位应承担的责任。?(2)保证资料(数据)真实、准确，作为施工单位现场施工的依据。?(3)工期不予顺延。?(4)业主方工程师代表应按设计图纸对质量合格的已完工程量进行计量。?3．施工组织设计交底要求：?(1)施工技术交底是有层次、有重点、有针对性的一项重要的技术管理制度内容，交底应在开工前进行，并贯穿施工全过程。施工技术交底有:设计交底，施工组织设计交底，施工方案交底，设计变更交底等。(2)技术交底主要包括施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等。(3)机电安装工程技术交底的重点:设备构件的吊装;焊接工艺与操作要点;调试与试运行;大型设备基础埋件、构件的安装;隐蔽工程的施工要点;管道的清洗、试验及试压等。(4)安全技术交底要点是针对施工过程中存在较大安全风险的项目提出技术性的安全措施。其主要包括的项目有:大件物品的起重与运输、高空作业、地下作业、大型设备的试运行以及其他高风险的作业等。(5)技术交底人员应认真填写表格并签字，接受交底人也应在交底记录上签字。交底资料和记录应由交底人或资料员进行收集、整理，并妥善保存。竣工后作为工程档案进行归档。4．管道安装前现场应具备条件是：?(1)与管道有关的土建工程经检查合格，满足安装要求并办理了交接手续。临时供水、供电、供气等设施己满足安装施工要求。(2)与管道连接的设备己找正合格、固定完毕，标高、中心线、管口方位符合设计要求。(3)管道组成件及管道支承件等己检验合格。(4)管子、管件、阀门等内部已清理干净，无杂物，其质量应符合设计文件的规定。(5)在管道安装前完成有关工序。(32.)背景资料某单位中标南方沿海42台10万㎡拱顶原油储罐库区建设的总包项目。配套的压力管道系统分包给具有资质的A公司，无损检测工作由独立第三方B公司承担。总包单位负责工程主材料材的采购工作。材料及设备从产地陆运至集港码头后，船运至本原油库区的自备码头，然后用汽车运至施工现场。A公司中标管道施工任务后，即组织编制相应的职业健康与环境保护应急预案；与相关单位完成了设计交底和图纸会审；合格的施工机械、工具及计量器具到场后，立即组织管理施工。监理工程师发现管道施工准备工作尚不完善，责令其整改。储罐施工过程中，项目部对罐体质量控制实施了“三检制”。罐体质量检测中用到了卡尺、样板、水平仪、百分表等器具。其中一块百分表封存了三个月，项目部人员在百分表启封后即投入使用。储罐建造完毕，施工单位编制了充水试验方案，检查罐底的严密性，罐体的稳定性。监理工程师认为检查项目有遗漏，要求补充。经历12个月的艰苦工作，项目顺利完工并创造了“中国建造速度”的新记录。问题：1.总包单位在材料运输中，需协调哪些单位？2.A公司在管道施工前，还应完善哪些工作？3.说明“三检制”的含义。百分表启封后立即使用是否妥当？使用前应做哪些工作？4.储罐充水试验中，还要检查哪些项目？正确答案：参考解析：1.需协调的单位有：1）材料供应单位；2）航道管理单位（航道局）；3）港口、码头管理单位；4）市政道路管理部门；5）运输公司。2.还应完善的工作有：1）办理书面告知的手续；2）办理工程开工手续；3）施工组织设计或施工方案已经批准；4）进行了技术和安全交底；5）施工人员已按有关规定考核合格。3.（1）“三检制”是指操作人员的“自检”、“互检”（交接检）和专职质检员的“专检”。（2）立即使用不妥。封存的百分表重新使用前，应：1）检查其是否完好；2）经计量检定，确认合格；3）进行校准复位检查。4.储罐充水试验还应检查：1）罐壁的强度；2）罐壁的严密性；3）固定顶的强度；4）固定顶的严密性；5）固定顶的稳定性；6）基础的沉降观测。(33.)某机电安装公司总承包了一个炼油厂新建装置安装工程和2台50000m3油罐区，装置安装工程内容包括：机械设备安装；工艺设备包括28台重30～120t的塔、器类设备的吊装；油、气和其他介质的工艺及系统管道安装；电气仪表、给排水、防腐绝热工程及露天照明等。机电安装公司具有特种设备安装改造维修许可证1级许可资格。新建装置位于一个正常运行的液化石油气罐区的东侧，北侧隔路与轻石油罐区相邻。根据工程现场情况，机电安装公司组建了现场施工项目部，建立了项目部风险管理组，制定了风险控制措施，落实了施工现场的风险控制。施工开始后，有一台高度为60m的大型分馏塔，属于Ⅱ类压力容器，分三段到货，需要在现场进行组焊安装。机电安装公司项目部拟采用在基础由下至上逐段组对吊装的施工方法，并为此编制了分馏塔组对焊接施工方案。在分馏塔着手施工时，项目监理工程师认为机电安装公司不具备分馏塔的现场组焊安装资格，要求项目暂停施工。工艺管道焊后经射线探伤发现，焊接合格率偏低。项目部组织人员按质量预控的施工因素进行了分析。经查验，工艺文件已按程序审批，并进行了技术交底。查出的问题有：个别焊工合格证的许可项目与实际施焊焊道不符；焊接记录中有部分焊材代用，焊缝外观检查有漏检，部分焊机性能较差。根据分析结果，找出了失控原因，经整改后焊接合格率得到了提高。露天照明工程完工后，项目部进行了通电试灯，照明电器验收合格，安全和使用功能的检验检测记录齐全。工程项目全部完工后，项目部进行了风险后评价，对已完成的项目进行分析、检查和总结，并交工验收。消防系统的工程除消防泵未安装外，其余报警装置已调试完，消防管线试压合格。业主分析油品价格上涨，为保证年度效益，决定罐区先投入使用，同时购买一批干粉消防器材作为罐区火灾应急使用。问题1．本工程应进行重点风险识别的作业有哪些?2．写出分段到货设备采用在基础由下至上逐段组对安装方法的组对焊接程序。3．该工程电气照明的有关安全和使用功能的检验检测记录有哪些?4．业主在罐区配备灭火器后，可否让罐区先投入使用?说明理由。正确答案：参考解析：1．本工程应进行重点风险识别的作业有：脚手架搭设作业；动火作业；起重吊装作业。2．分段到货设备在基础由下至上逐段组对安装程序(组对焊接)：分段筒体、部件检查验收→基础验收、安放垫铁→塔体的最下段(带裙座段)吊装就位、找正→吊装第二段(由下至上排序)、找正→组焊段间环焊缝→重复上述过程：逐段吊装直至吊装最上段(带顶封头段)、找正、组焊段间环焊缝→整体找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固及二次灌浆→内固定件和其他配件安装焊接→耐压试验、气密性试验。3．露天照明工程的有关安全和使用功能的检验检测记录有：照明全负荷试验记录，灯具牢固性试验记录，线路、开关、插座接地检验记录。4．罐区不能首先投入使用。因消防泵未安装，消防系统不能正常运行和使用。按规定，消防工程属专项验收，必须与主体工程同步验收，未经验收或验收不合格的不得投入使用。(34.)某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位拟把安装工程直接交与A公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中，A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10min，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定，建设单位确定，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件1：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10d，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型起重机因维修延误工期3d，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5d，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。事件2：非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员发现焊缝发生了纵、横向收缩变形，以及扭曲变形等，对结构质量造成了严重影响。经检查是由于施工技术交底不到位造成。问题：1、分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。2、招标投标中，哪些单位的投标书属于无效标书?此次招标投标工作是否有效?说明理由。3、列式计算事件1中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。4、事件2中产生的焊接变形会产生哪些危害?5、如何进行施工技术交底的组织？施工技术交底应包括哪些内容?正确答案：参考解析：1.理由：该工程由政府和民营企业共同投资兴建，满足全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，故必须进行招标，不能直接指定施工单位。2.D公司和E公司的投标属于无效标书，D公司在标书密封时应按要求加盖法定代表人印章，E公司应按招标文件要求的格式报价。此次招投标工作有效，理由：因为A、B、C三家公司的投标文件均满足相应的要求，满足最少三家投标人的要求，此次招投标有效。3.开工后因建设单位采购的设备整体晚到，造成的工期延误10天和经济损失15万可以索赔；C公司租赁的大型起重机因维修延误工期3d，经济损失3万元，不可以索赔；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元，可以索赔；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5d，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元，不可以索赔。故C公司可以索赔的工期为：10天，费用为：15+30=45万元。4.焊接变形的危害主要表现在：降低装配质量、影响外观质量、降低承载力、增加矫正工序、提髙制造成本等五个方面。5.技术交底应分层次展开，直至交底到施工操作人员。交底必须在作业前进行，并有