2024年现浇楼板工程协议3篇_第1页
2024年现浇楼板工程协议3篇_第2页
2024年现浇楼板工程协议3篇_第3页
2024年现浇楼板工程协议3篇_第4页
2024年现浇楼板工程协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩68页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年现浇楼板工程协议本合同目录一览1.1工程概况1.2工程地点1.3工程范围1.4工程规模1.5工程工期1.6工程质量要求1.7设计变更1.8施工图纸2.1施工单位资质要求2.2施工单位责任2.3施工单位义务2.4施工单位权利2.5施工单位管理3.1业主责任3.2业主义务3.3业主权利3.4业主管理4.1工程费用4.2付款方式4.3付款时间4.4逾期付款责任4.5付款凭证5.1材料供应5.2材料质量要求5.3材料验收5.4材料保管5.5材料变更6.1施工进度计划6.2施工进度控制6.3施工进度调整6.4施工进度奖惩7.1施工安全7.2安全责任7.3安全措施7.4安全事故处理8.1施工质量8.2质量控制8.3质量验收8.4质量责任9.1施工变更9.2变更程序9.3变更费用9.4变更时间10.1环保要求10.2环保措施10.3环保责任11.1施工验收11.2验收程序11.3验收标准11.4验收报告12.1违约责任12.2违约赔偿12.3违约解除13.1合同解除13.2合同终止13.3合同终止后事宜14.1争议解决14.2争议处理14.3争议解决方式第一部分:合同如下:1.1工程概况1.1.1工程名称:2024年现浇楼板工程1.1.2工程性质:新建建筑现浇楼板工程1.1.3工程规模:建筑面积10000平方米1.1.4工程地点:市区路号1.2工程地点1.2.1工程具体位置:市区路号,具体坐标为(经度:X,纬度:X)1.2.2工程周边环境:周边有住宅区、商业区,交通便利,水电设施齐全1.3工程范围1.3.1工程包括:主体结构现浇楼板、梁、柱等1.3.2工程不包括:屋面、外墙面、门窗、室内装修等1.4工程规模1.4.1楼板面积:10000平方米1.4.2楼板厚度:150mm1.4.3楼板混凝土强度等级:C301.5工程工期1.5.1工期:60日历天1.5.2起止时间:2024年1月1日至2024年2月28日1.6工程质量要求1.6.1质量标准:符合国家现浇楼板工程质量验收规范(GB502042015)1.6.2质量保证:施工单位应保证工程质量达到设计要求和国家标准1.7设计变更1.7.1设计变更程序:由业主或设计单位提出,经双方协商一致后,由施工单位进行实施1.7.2设计变更费用:由提出变更方承担,变更费用应在变更实施前明确1.7.3设计变更通知:设计变更通知应由业主或设计单位以书面形式通知施工单位第二部分:合同如下:2.1施工单位资质要求2.1.1施工单位应具有国家建设行政主管部门核发的相应等级的施工资质证书2.1.2施工单位应具备现浇楼板工程施工经验,有类似工程业绩2.2施工单位责任2.2.1施工单位应按照工程设计文件和施工规范进行施工2.2.2施工单位应保证施工质量,确保工程安全、环保2.2.3施工单位应按时完成施工任务,确保工程按期交付使用2.3施工单位义务2.3.1施工单位应遵守国家有关法律法规,执行国家和地方标准2.3.2施工单位应保护施工现场,确保施工环境整洁2.3.3施工单位应配合业主和设计单位进行工程验收2.4施工单位权利2.4.1施工单位有权要求业主提供必要的施工条件2.4.2施工单位有权要求业主按照合同约定支付工程款2.4.3施工单位有权要求业主解决施工中遇到的问题2.5施工单位管理2.5.1施工单位应建立健全施工现场管理制度2.5.2施工单位应加强施工现场安全管理,确保施工安全2.5.3施工单位应加强施工现场环保管理,确保施工环保8.1施工质量8.1.1施工单位应严格按照工程设计文件、施工规范和标准进行施工,确保工程质量8.1.2施工单位应建立健全质量管理体系,对施工过程进行全过程质量控制8.1.3施工单位应定期进行质量检查,发现问题及时整改8.2质量控制8.2.1质量控制人员应具备相应资质,负责监督施工过程的质量控制8.2.2质量控制人员应定期对施工现场进行巡查,确保施工质量符合要求8.2.3质量控制人员应做好质量记录,对不合格项进行跟踪处理8.3质量验收8.3.1质量验收应在工程完成后进行,由业主、施工单位和监理单位共同参与8.3.2质量验收应按照国家现浇楼板工程质量验收规范进行8.3.3质量验收不合格的,应由施工单位负责整改,直至合格8.4质量责任8.4.1施工单位对施工过程中的质量问题负全部责任8.4.2业主对工程质量有监督权,发现质量问题有权要求施工单位整改8.4.3监理单位对工程质量进行监督检查,发现问题及时报告业主和施工单位9.1施工变更9.1.1施工变更需经业主、施工单位和监理单位三方协商一致9.1.2施工变更应明确变更内容、变更原因、变更费用和变更时间9.1.3施工变更应在变更实施前通知相关方,变更实施后应及时进行变更记录9.2变更程序9.2.1变更程序应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行9.2.2变更程序包括:提出变更、协商一致、变更实施、变更记录和变更结算9.3变更费用9.3.1变更费用应按照合同约定或市场行情确定9.3.2变更费用应在变更实施前明确,由业主承担9.3.3变更费用结算应在变更完成后进行9.4变更时间9.4.1变更时间应不影响工程总工期9.4.2变更时间应合理,不得无故拖延10.1环保要求10.1.1施工单位应遵守国家有关环境保护的法律法规,采取有效措施防治环境污染10.1.2施工单位应做好施工现场的环保设施建设,确保施工现场环境整洁10.2环保措施10.2.1施工单位应采取有效措施减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染物的排放10.2.2施工单位应定期对施工现场进行环保检查,发现问题及时整改10.3环保责任10.3.1施工单位对施工现场的环保工作负全部责任10.3.2业主有权要求施工单位整改施工现场的环保问题11.1施工验收11.1.1工程验收应在工程完工后进行,由业主、施工单位和监理单位共同参与11.1.2工程验收应按照国家现浇楼板工程质量验收规范进行11.1.3工程验收不合格的,应由施工单位负责整改,直至合格11.2验收程序11.2.1验收程序应按照合同约定或相关法律法规执行11.2.2验收程序包括:提出验收、组织验收、验收记录和验收报告11.3验收标准11.3.1验收标准应为国家现浇楼板工程质量验收规范11.3.2验收标准应包括工程质量、工程安全、工程进度等方面11.4验收报告11.4.1验收报告应由验收组共同签署11.4.2验收报告应包括验收结果、存在问题及整改措施等内容12.1违约责任12.1.1双方应严格遵守合同约定,履行各自义务12.1.2违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等12.2违约赔偿12.2.1违约赔偿金额应根据违约情况、损失程度等因素确定12.2.2违约赔偿应在违约行为发生后及时协商解决12.3违约解除12.3.1双方协商一致,可以解除合同12.3.2合同解除后,双方应按照合同约定处理相关事宜13.1合同解除13.1.1合同解除应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行13.1.2合同解除应书面通知对方,并说明解除原因13.2合同终止13.2.2合同终止后,双方应相互配合,确保合同终止后的工作顺利进行13.3合同终止后事宜13.3.2合同终止后,双方应相互配合,确保合同终止后的工作顺利进行14.1争议解决14.1.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决14.1.2协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼14.2争议处理14.2.1争议处理应遵循公正、公平、公开的原则14.2.2争议处理过程中,双方应提供相关证据,证明自己的主张第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义15.1.1本合同中的第三方指介入本合同执行过程中的任何非合同主体,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构、仲裁机构等。15.2第三方介入的适用范围工程质量争议;工程进度争议;工程费用争议;合同履行过程中的其他争议。15.3第三方介入的申请与程序15.3.1任何一方认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,并说明介入的理由和需求。15.3.2双方应在收到申请后的七个工作日内,共同决定是否同意第三方介入,并确定第三方介入的具体形式。15.4第三方介入的权利与义务15.4.1第三方介入的权利:接受合同双方的委托,独立开展相关工作;要求合同双方提供必要的资料和信息;对争议事项进行独立调查、评估、检测或仲裁;向合同双方提出独立的意见和建议。15.4.2第三方介入的义务:遵守国家法律法规和行业标准;保持独立、客观、公正;对所提供的服务保密;按时完成相关工作,并提交报告。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额应根据其介入的性质和范围确定,具体数额由合同双方在合同中约定。15.5.2第三方的责任限额应在第三方介入前明确告知合同双方,并在第三方介入协议中予以确认。15.6第三方介入的费用承担15.6.1第三方介入的费用由合同双方按约定的比例共同承担。15.6.2若第三方介入是由于一方违约导致,则违约方应承担全部介入费用。15.7第三方介入的报告与结论15.7.1第三方介入完成后,应向合同双方提交书面报告,内容包括但不限于调查结果、评估结论、检测数据、仲裁意见等。15.7.2合同双方应认真审查第三方提交的报告,并在收到报告后的十个工作日内,对第三方提出的结论进行确认或提出异议。15.8第三方介入的争议解决15.8.1若合同双方对第三方介入的报告或结论有异议,应友好协商解决。15.8.2协商不成的,可按照本合同第14.1条和第14.2条的规定,通过诉讼或仲裁方式解决争议。15.9第三方介入的其他规定15.9.1第三方介入期间,合同双方的合同权利和义务不受影响。15.9.2第三方介入不应影响工程进度,如因第三方介入导致工程进度延误,应相应调整工期。15.9.3第三方介入不应影响工程质量和费用,如因第三方介入导致工程质量和费用发生变化,应重新协商确定。15.10第三方介入的变更15.10.1若合同双方需要变更第三方介入的相关事项,应重新签订第三方介入协议,并通知合同另一方。15.11第三方介入的终止15.11.1第三方介入完成后或争议解决后,第三方介入自动终止。15.11.2第三方介入终止后,合同双方应根据本合同规定处理后续事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程概况表要求:详细列出工程名称、性质、地点、规模、工期、质量要求等信息。说明:本附件用于明确工程的基本情况。2.施工单位资质证明文件要求:提供施工单位的企业法人营业执照、施工资质证书等相关证明文件。说明:本附件用于证明施工单位具备执行工程的能力。3.设计变更通知单要求:明确变更内容、原因、费用、时间等信息。说明:本附件用于记录和通知工程变更情况。4.材料供应清单要求:详细列出所需材料的名称、规格、数量、供应商等信息。说明:本附件用于明确工程材料的供应情况。5.施工进度计划表要求:按月或按周列出施工进度,包括各个阶段的开始和结束时间。说明:本附件用于监控工程进度。6.施工质量检验报告要求:记录施工过程中的质量检验结果,包括合格和不合格项。说明:本附件用于证明施工质量符合要求。7.环保措施落实情况报告要求:记录施工现场的环保措施落实情况,包括污染防治措施、环保设施运行情况等。说明:本附件用于证明施工单位履行环保责任。8.工程验收报告要求:记录工程验收的日期、参与方、验收结果等信息。说明:本附件用于证明工程已按照约定完成。9.违约金支付凭证要求:提供违约金支付的相关凭证,如银行汇款单、转账记录等。说明:本附件用于证明违约方已支付违约金。10.争议解决协议要求:详细记录争议解决的方式、结果等信息。说明:本附件用于证明争议已得到解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定完成工程或质量不达标。业主未按合同约定支付工程款。第三方介入机构未能按约定提供准确的服务或报告。任何一方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:违约方应根据违约程度、损失大小、合同约定等因素确定责任。违约方应承担违约金、赔偿损失、恢复原状等责任。3.违约责任示例说明:示例1:施工单位未按合同约定完成工程,导致工期延误。责任认定:施工单位应承担工期延误的违约责任,包括支付违约金和赔偿业主因工期延误造成的损失。示例2:业主未按合同约定支付工程款,导致施工单位停工。责任认定:业主应承担未按时支付工程款的违约责任,包括支付违约金和赔偿施工单位因停工造成的损失。示例3:第三方介入机构未能按约定提供准确的服务,导致争议无法解决。责任认定:第三方介入机构应承担未按约定履行服务义务的违约责任,包括赔偿合同双方因服务问题造成的损失。全文完。2024年现浇楼板工程协议1本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程进度2.工程设计2.1设计依据2.2设计内容2.3设计变更3.材料与设备3.1材料要求3.2设备要求3.3材料采购与供应4.工程施工4.1施工组织4.2施工方案4.3施工进度4.4施工质量4.5施工安全5.工程验收5.1验收标准5.2验收程序5.3验收结果6.工程结算6.1结算依据6.2结算方式6.3结算时间7.付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款条件8.保修责任8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:设计变更记录12.3附件三:材料清单12.4附件四:设备清单13.合同变更与解除13.1变更程序13.2解除程序13.3变更与解除通知14.其他约定14.1通知送达方式14.2合同解释14.3合同附件效力14.4合同解除效力第一部分:合同如下:1.工程概述1.1工程名称:2024年现浇楼板工程1.2工程地点:[具体地址]1.3工程规模:建筑面积为[平方米],楼板总面积为[平方米]1.4工程进度:自合同签订之日起至[完工日期]2.工程设计2.1设计依据:依据国家现行相关设计规范、标准及工程实际情况2.2设计内容:包括楼板结构设计、材料选择、施工图设计等2.3设计变更:如需变更设计,需经双方协商一致,并由设计单位出具变更图纸3.材料与设备3.1材料要求:所有材料必须符合国家相关标准,且质量合格,具备相关质量证明文件3.2设备要求:施工现场所需设备应满足工程需求,具备相关资质证书3.3材料采购与供应:由承包方负责材料采购,并保证材料及时供应至施工现场4.工程施工4.1施工组织:承包方应按照合同要求,制定详细的施工组织设计,确保工程顺利进行4.2施工方案:施工方案应包含施工工艺、施工顺序、施工质量保证措施等4.3施工进度:按照施工进度计划执行,确保工程按期完工4.4施工质量:严格按照国家相关质量标准进行施工,确保工程质量合格4.5施工安全:施工现场应遵守国家有关安全生产的法律、法规,确保施工安全5.工程验收5.1验收标准:按照国家相关质量标准及设计文件要求进行验收5.2验收程序:验收分为初验和终验,由监理单位组织验收5.3验收结果:验收合格后,双方签署验收报告,工程进入保修期6.工程结算6.1结算依据:按照合同约定、工程量清单、设计变更及国家相关收费标准进行结算6.2结算方式:采用分期付款方式,具体付款比例及时间由双方协商确定6.3结算时间:工程完工后,承包方提交结算报告,经监理单位审核无误后,双方办理结算手续8.付款方式8.1付款比例:合同总价款的[百分比]为预付款,[百分比]为进度款,[百分比]为完工结算款,[百分比]为保修金8.2付款时间:预付款在合同签订后[天数]内支付,进度款在每月[具体日期]前支付,完工结算款在工程验收合格后[天数]内支付,保修金在保修期满后[天数]内无息退还8.3付款条件:支付条件包括但不限于工程进度符合要求、材料设备符合合同规定、工程验收合格等9.保修责任9.1保修期限:自工程验收合格之日起计算,楼板工程保修期限为[年数]9.2保修范围:在保修期内,因施工质量问题导致的楼板损坏,承包方负责修复或更换9.3保修责任:承包方应保证在接到保修通知后[天数]内响应,并在[天数]内完成保修工作10.违约责任10.1违约情形:包括但不限于未按时付款、未按时完工、工程质量不合格、材料设备不符合要求等10.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约赔偿:违约金按合同总价款的[百分比]计算,赔偿损失按实际损失计算11.争议解决11.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构:无11.3争议解决程序:按照相关法律法规及合同约定进行12.合同生效与解除12.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效12.2合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力等原因12.3合同解除程序:任何一方要求解除合同时,应提前[天数]书面通知对方,并说明解除原因13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:设计变更记录13.3附件三:材料清单13.4附件四:设备清单14.其他约定14.1通知送达方式:以书面形式送达,或通过电子邮件、传真等方式确认送达14.2合同解释:本合同条款如与法律法规相抵触,以法律法规为准14.3合同附件效力:合同附件与本合同具有同等法律效力14.4合同解除效力:合同解除后,双方应按照合同约定妥善处理已发生的权利义务关系第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,提供专业服务、咨询、监督或执行特定任务的独立实体或个人,包括但不限于监理单位、审计机构、检测机构、设计单位、材料供应商等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在确保合同执行的质量、进度、安全和合法性,以及提高合同履行的效率和透明度。16.第三方介入程序16.1第三方选定:甲乙双方协商确定第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方职责:第三方应根据合作协议,履行其职责,并向甲乙双方报告工作情况。17.甲乙双方与第三方的关系17.1甲乙双方与第三方之间的关系是基于合作协议,各自享有权利和承担义务。17.2第三方不得干预甲乙双方的正常合同关系,除非涉及第三方职责范围内的内容。18.第三方责任限额18.1第三方在执行任务过程中,因自身原因造成损失的,其责任限额由合作协议约定。18.2第三方责任限额应合理设定,以保障甲乙双方的合法权益。19.第三方介入的具体条款19.1监理单位介入:19.1.1监理单位负责监督工程施工过程,确保工程质量、安全和进度符合合同要求。19.1.2监理单位有权要求甲乙双方提供相关资料,并对施工过程中的问题提出意见和建议。19.1.3监理单位应定期向甲乙双方报告工作情况,并提交监理报告。19.2设计单位介入:19.2.1设计单位负责提供设计图纸和技术指导,确保设计方案的合理性和可行性。19.2.2设计单位应参与施工过程中的设计变更讨论,并提供相应的技术支持。19.3检测机构介入:19.3.1检测机构负责对材料、设备、工程实体等进行检测,确保其符合相关标准。19.3.2检测机构应出具检测报告,并向甲乙双方报告检测结果。19.4材料供应商介入:19.4.1材料供应商负责按照合同约定提供材料,并保证材料质量。19.4.2材料供应商应提供材料合格证明,并在材料到达现场时进行验收。20.第三方与其他各方的责任划分20.1第三方应与甲乙双方明确责任划分,避免责任不清或推诿。20.2甲乙双方应尊重第三方的专业判断,对第三方提出的问题和建议给予重视。20.3第三方在执行任务过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,有权向甲乙双方提出,并要求采取相应措施。21.第三方介入的变更和解除21.1如需变更第三方或第三方介入的内容,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。21.2如需解除第三方介入,甲乙双方应提前[天数]书面通知第三方,并说明解除原因。22.第三方介入的争议解决22.1第三方在执行任务过程中产生的争议,通过协商解决。22.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸详细要求:包含楼板工程的结构设计图纸、施工图纸、材料清单、设备清单等。说明:工程图纸应清晰、准确,符合国家相关设计规范。2.附件二:设计变更记录详细要求:记录所有设计变更的内容、原因、时间、审批流程等。说明:设计变更记录应详细记录变更过程,确保变更的合法性和有效性。3.附件三:材料清单详细要求:列明楼板工程所需材料的名称、规格、型号、数量、产地、供应商等。说明:材料清单应详细列出所需材料,确保材料采购的准确性和完整性。4.附件四:设备清单详细要求:列明楼板工程施工所需设备的名称、型号、规格、数量、产地、供应商等。说明:设备清单应详细列出所需设备,确保设备采购的准确性和完整性。5.附件五:施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工工艺、施工顺序、质量保证措施、安全措施等。说明:施工组织设计应详细规划施工过程,确保施工的顺利进行。6.附件六:工程进度计划详细要求:列出工程各阶段的时间节点、预期完成时间等。说明:工程进度计划应明确工程进度,确保工程按时完成。7.附件七:工程验收报告详细要求:记录工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。说明:工程验收报告应详细记录验收过程,确保工程质量合格。8.附件八:付款申请及凭证详细要求:包括付款申请表、发票、合同等相关凭证。说明:付款申请及凭证应确保付款的真实性和合法性。9.附件九:保修卡详细要求:记录楼板工程的保修期限、保修范围、保修方式等。说明:保修卡应明确保修责任,保障甲乙双方的合法权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时付款:甲乙任何一方未按时支付合同约定的款项。未按时完工:承包方未按时完成工程。工程质量不合格:工程不符合国家相关质量标准。材料设备不符合要求:提供的材料或设备不符合合同约定。2.责任认定标准:未按时付款:违约方应支付违约金,并赔偿因此造成的损失。未按时完工:承包方应支付违约金,并赔偿因此造成的损失。工程质量不合格:违约方应负责修复或更换不合格部分,并支付修复费用。材料设备不符合要求:供应商应更换不合格的材料或设备,并支付更换费用。3.示例说明:甲乙双方约定,工程应在2024年6月30日前完工。若承包方未能在约定时间内完工,则每天应支付合同总价款的[百分比]作为违约金,并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年现浇楼板工程协议2本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程类型1.5工程工期1.6工程质量标准第二条双方责任2.1施工方责任2.2业主方责任2.3监理方责任第三条工程合同价款及支付方式3.1合同价款3.2支付方式3.3付款时间3.4付款条件3.5逾期付款违约责任第四条工程进度及验收4.1工程进度安排4.2工程验收标准4.3工程验收程序4.4工程验收时间4.5工程验收结果第五条施工材料及设备5.1材料要求5.2设备要求5.3材料采购与供应5.4设备采购与供应第六条工程变更及索赔6.1工程变更程序6.2工程变更原因6.3工程变更费用6.4索赔处理第七条工程安全与环保7.1工程安全责任7.2工程环保要求7.3安全事故处理7.4环保事故处理第八条合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同终止条件8.4合同终止程序第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿9.4违约解除合同第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决期限第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同终止条件11.4合同终止时间第十二条其他约定12.1保密条款12.2不可抗力12.3通知与送达12.4合同附件第十三条合同份数13.1合同正本13.2合同副本13.3合同份数确认第十四条合同签署14.1签署时间14.2签署地点14.3签署人员14.4签署印章第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:2024年地区项目现浇楼板工程1.2工程地点:省市区街道项目工地1.3工程规模:总建筑面积约万平方米,现浇楼板面积约平方米1.4工程类型:住宅楼现浇楼板工程1.5工程工期:自合同签订之日起个月内完成1.6工程质量标准:按照国家相关建筑质量标准执行,确保达到设计要求第二条双方责任2.1施工方责任:负责按期、按质、按量完成现浇楼板工程施工负责施工过程中的安全生产和环境保护工作负责对施工过程中出现的问题进行及时处理2.2业主方责任:负责提供施工现场及必要的施工条件负责按合同约定支付工程款负责协调解决施工过程中的相关问题2.3监理方责任:负责对工程施工进行全过程监理确保工程质量达到合同约定标准及时发现和纠正施工过程中的质量问题第三条工程合同价款及支付方式3.1合同价款:人民币万元整3.2支付方式:预付款:合同签订后天内支付合同价款的%进度款:按工程进度支付,每月支付合同价款的%结算款:工程验收合格后天内支付合同价款的%保修金:合同签订后支付合同价款的%,保修期满后无质量问题退还3.3付款时间:每月日前支付当月进度款3.4付款条件:工程量完成并经监理确认合格3.5逾期付款违约责任:逾期付款每日按合同价款的%支付违约金第四条工程进度及验收4.1工程进度安排:施工准备阶段:天内完成施工阶段:按工程进度分阶段完成,每阶段天内完成工程验收阶段:天内完成4.2工程验收标准:按照国家相关建筑质量标准执行4.3工程验收程序:施工方提交验收申请监理方组织验收业主方参与验收4.4工程验收时间:工程完工后天内4.5工程验收结果:验收合格,具备交付使用条件第五条施工材料及设备5.1材料要求:选用符合国家标准的建筑材料,材料质量应符合设计要求5.2设备要求:选用符合国家标准的施工设备,设备性能应满足施工需求5.3材料采购与供应:施工方负责材料采购和供应,确保材料质量5.4设备采购与供应:施工方负责设备采购和供应,确保设备性能第六条工程变更及索赔6.1工程变更程序:施工过程中如需变更,应经业主方、施工方、监理方共同协商确定6.2工程变更原因:设计变更、施工条件变化等6.3工程变更费用:按变更部分的实际费用计算6.4索赔处理:因非施工方原因导致工程延误或损失,施工方可向业主方提出索赔第七条工程安全与环保7.1工程安全责任:施工方负责施工过程中的安全生产,确保施工人员安全7.2工程环保要求:遵守国家环保法律法规,采取有效措施防止环境污染7.3安全事故处理:发生安全事故,施工方应及时上报并采取相应措施7.4环保事故处理:发生环保事故,施工方应及时上报并采取相应措施第八条合同解除与终止8.1合同解除条件:8.1.1业主方因故要求解除合同8.1.2施工方严重违约,经业主方催告后仍不履行8.1.3因不可抗力导致合同无法履行8.2合同解除程序:8.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方8.2.2双方应在收到解除合同通知之日起日内协商解决相关事宜8.2.3协商不成,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼8.3合同终止条件:8.3.1工程按合同约定全部完成并验收合格8.3.2双方协商一致解除合同8.3.3合同约定的终止条件成就8.4合同终止程序:8.4.1双方应签订合同终止协议8.4.2双方应办理工程结算手续8.4.3双方应结清所有款项第九条违约责任9.1违约行为:9.1.1施工方未按期完成工程9.1.2施工方工程质量不符合约定9.1.3业主方未按期支付工程款9.1.4任何一方违反合同约定的其他义务9.2违约责任承担:9.2.1违约方应承担相应的违约责任9.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金9.3违约赔偿:9.3.1违约赔偿金额根据实际损失计算9.3.2违约赔偿金额最高不超过合同总价款的%9.4违约解除合同:9.4.1违约方连续次未履行合同义务9.4.2违约方严重违约,经催告后仍不履行第十条争议解决10.1争议解决方式:10.1.1争议双方应友好协商解决10.1.2协商不成,可提交合同约定的仲裁机构仲裁10.1.3仲裁不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构:10.2.1仲裁机构:仲裁委员会10.3争议解决程序:10.3.1争议双方应在收到仲裁申请书之日起日内提交答辩状10.3.2仲裁庭应在收到答辩状之日起日内开庭审理10.3.3仲裁庭应在开庭审理后日内作出仲裁裁决10.4争议解决期限:10.4.1争议解决期限不超过个月第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件:11.1.1双方代表签字盖章11.1.2合同经双方协商一致11.2合同生效时间:11.2.1合同自双方签字盖章之日起生效11.3合同终止条件:11.3.1工程按合同约定全部完成并验收合格11.3.2双方协商一致解除合同11.3.3合同约定的终止条件成就11.4合同终止时间:11.4.1合同终止时间与工程验收合格时间或合同解除时间一致第十二条其他约定12.1保密条款:12.1.1双方对本合同内容负有保密义务12.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容12.2不可抗力:12.2.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任12.2.2不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方12.3通知与送达:12.3.1通知应以书面形式发送12.3.2送达地址为合同双方约定的地址12.4合同附件:12.4.1本合同附件与本合同具有同等法律效力第十三条合同份数13.1合同正本:13.1.1合同正本一式两份,双方各执一份13.2合同副本:13.2.1合同副本一式份,根据实际需要制作13.3合同份数确认:13.3.1双方应在合同签订时确认合同份数第十四条合同签署14.1签署时间:14.1.1合同签署时间为2024年X月X日14.2签署地点:14.2.1合同签署地点为省市区街道项目工地14.3签署人员:14.3.1业主方代表:14.3.2施工方代表:14.4签署印章:14.4.1业主方印章:14.4.2施工方印章:第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或指定的,提供专业服务、咨询、监理、检验、鉴定等非直接施工主体的独立法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于中介机构、监理单位、检验机构、鉴定机构、咨询机构等。第二条第三方责任限额2.1第三方的责任限额由甲方和乙方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。2.2第三方责任限额包括但不限于:2.1.1因第三方提供的专业服务、咨询、监理、检验、鉴定等不当导致的工程延误或损失2.1.2第三方提供的服务质量不符合合同约定2.1.3第三方在履行职责过程中发生的侵权行为第三条第三方介入程序3.1第三方介入需经甲方和乙方同意,并签订第三方介入协议。3.2.1第三方介入的目的和范围3.2.2第三方的职责和权利3.2.3第三方的责任和赔偿3.2.4第三方介入的费用和支付方式3.2.5第三方介入的期限3.2.6甲方和乙方的权利和义务第四条第三方职责和权利4.1第三方应按照合同约定和第三方介入协议的约定,独立、客观、公正地履行职责。4.2第三方的权利包括:4.2.1要求甲方和乙方提供必要的信息和资料4.2.2对工程进行监督检查4.2.3对工程质量、进度、安全等进行评估和鉴定4.2.4对违反合同约定和第三方介入协议的行为提出建议或采取必要措施第五条第三方责任和赔偿5.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方的损失,应承担相应的赔偿责任。5.2第三方责任赔偿范围包括:5.2.1直接经济损失5.2.2间接经济损失5.2.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论