体育馆建设大包工程施工合同

体育馆建设大包工程施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为体育馆建设项目业主，乙方为具备相应资质和能力的工程施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，以及甲方发出的招标文件和乙方的投标文件，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承建甲方体育馆建设大包工程的相关事宜达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：甲方体育馆建设大包工程1.2工程地点：（详细地址）1.3工程规模：（详细规模）1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、施工图纸及工程量清单所列明的全部工程内容。1.5工程质量标准：符合国家及行业相关标准、规范。1.6工程工期：自开工之日起至合同约定竣工日期止。二、合同价格及支付2.1合同总价：人民币（大写）（金额），小写（金额）。2.2支付方式：2.2.1甲方按合同约定的付款节点支付乙方工程进度款。2.2.2乙方完成合同约定的工程内容后，甲方进行工程验收，验收合格后支付乙方剩余工程款。2.2.3支付方式为银行转账，乙方提供等额的发票。三、合同的履行3.1乙方应按照合同约定的内容、质量标准、工期完成工程施工。3.2乙方应按照合同约定的时间节点向甲方提交工程进度款申请。3.3甲方应按照合同约定的时间节点支付乙方工程进度款。3.4甲方应按照合同约定的时间和要求对乙方完成的工程进行验收。3.5乙方应按照合同约定对工程进行保修，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。四、违约责任4.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.01%×逾期天数。4.2甲方未按照合同约定支付工程进度款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。4.3双方因违反合同约定造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格且乙方完成保修责任之日终止。6.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.体育馆建设大包工程设计图纸2.工程量清单3.乙方投标文件4.甲方招标文件5.合同条款确认书6.施工许可证7.工程验收标准和方法8.乙方资质证明文件9.工程保修条款10.付款申请及进度报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的内容、质量标准、工期完成工程施工，认定违约。2.乙方未按照合同约定的时间节点向甲方提交工程进度款申请，认定违约。3.甲方未按照合同约定的时间节点支付乙方工程进度款，认定违约。4.甲方未按照合同约定的时间和要求对乙方完成的工程进行验收，认定违约。5.乙方未按照合同约定对工程进行保修，认定违约。6.双方因违反合同约定造成对方损失，认定违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指体育馆建设项目业主。2.乙方：指承建甲方体育馆建设大包工程的施工单位。3.合同总价：指双方约定的体育馆建设大包工程的最终交易价格。4.工程进度款：指根据工程施工进度，甲方按约定向乙方支付的款项。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。6.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查。7.保修：指乙方对已完成的工程在保修期内承担修复或更换的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，合理分配资源和人力，确保工程按时完成。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，乙方负责修复或更换不符合质量标准的工程部分，甲方有权要求乙方支付违约金。3.付款争议：解决办法：双方根据合同约定的付款节点和金额进行支付，如有争议，可通过友好协商解决，协商不成的，可依法解决。4.工程变更：解决办法：双方协商一致后，签订变更协议，并调整合同总价和工期。5.不可抗力因素：解决办法：根据合同约定和相关法律法规，双方协商决定是否延期或终止合同，并承担相应责任。五、所有应用场景：1.甲方为体育馆建设项目业主，需要寻找具备相应资质和能力的工程施工单位。2.乙方为具备相应资质和能力的工程施工单位，希望承建甲方体育馆建设大包工程。3.双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成体育馆建设大包工程施工合同。4