版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度消防水池及消防水泵房改造施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.施工范围3.1消防水池改造3.2消防水泵房改造3.3施工图纸及资料4.施工工期4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3工期延误及处理5.施工质量标准5.1施工质量要求5.2质量验收标准5.3质量保证措施6.施工安全与环境保护6.1施工安全要求6.2环境保护措施6.3事故处理及责任7.材料设备7.1材料设备采购7.2材料设备质量要求7.3材料设备验收8.施工进度8.1施工进度计划8.2进度调整及处理8.3进度款支付9.合同价款9.1合同总价9.2工程量清单9.3款项支付方式10.付款方式10.1预付款10.2进度款10.3结算款10.4保修金11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止后的处理13.违约责任13.1违约责任形式13.2违约责任承担13.3违约责任赔偿14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同生效日期14.4合同终止日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:市区消防局1.1.2乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方地址1.2.1甲方地址:市区路号1.2.2乙方地址:市区路号1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人:1.3.2甲方联系电话:138xxxx56781.3.3乙方联系人:1.3.4乙方联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称2.1.12024年度消防水池改造工程2.2项目地点2.2.1市区街道号2.3项目规模2.3.1消防水池容量:1000立方米2.3.2消防水泵房面积:200平方米2.4项目内容2.4.1消防水池拆除重建2.4.2消防水泵房设备更新2.4.3相关配套设施完善3.施工范围3.1消防水池改造3.1.1水池拆除3.1.2水池基础处理3.1.3水池主体结构施工3.1.4水池防水处理3.2消防水泵房改造3.2.1设备拆除3.2.2设备安装调试3.2.3电气线路改造3.2.4水泵房装修3.3施工图纸及资料3.3.1乙方提供施工图纸及资料3.3.2甲方审核确认4.施工工期4.1施工开始日期4.1.12024年3月1日4.2施工结束日期4.2.12024年8月31日4.3工期延误及处理4.3.1乙方因自身原因导致工期延误,每延误一日,应向甲方支付相当于日工程款万分之五的违约金。5.施工质量标准5.1施工质量要求5.1.1符合国家及行业相关质量标准5.1.2满足甲方使用要求5.2质量验收标准5.2.1施工过程中,乙方应按照合同约定进行自检,并做好记录5.2.2甲方按照合同约定进行验收,合格后方可进入下一道工序5.3质量保证措施5.3.1乙方选用合格的材料和设备5.3.2乙方派驻专业技术人员负责施工质量6.施工安全与环境保护6.1施工安全要求6.1.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规6.1.2乙方应制定安全施工方案,并报甲方备案6.2环境保护措施6.2.1乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规6.2.2乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响6.3事故处理及责任6.3.1乙方应立即处理施工过程中发生的事故6.3.2事故责任按照国家相关法律法规及合同约定承担8.施工进度8.1施工进度计划8.1.1乙方应在合同签订后10日内提交详细的施工进度计划8.1.2进度计划应包括各阶段施工内容、时间节点及资源配置8.2进度调整及处理8.2.1如遇不可抗力因素导致进度延误,乙方应及时通知甲方,并协商调整进度计划8.2.2乙方因自身原因导致进度延误,应承担相应的违约责任8.3进度款支付8.3.1甲方根据乙方提交的进度报告和实际完成情况,按约定的进度支付进度款8.3.2每次进度款支付比例根据工程进度和合同约定执行9.合同价款9.1合同总价9.1.1本合同总价为人民币壹佰万元整(¥100,000.00)9.2工程量清单9.2.1乙方应按照工程量清单进行施工,并确保工程量准确无误9.2.2工程量清单应包括材料费、人工费、机械使用费等9.3款项支付方式9.3.1预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价10%作为预付款9.3.2进度款:按月进度支付,每月支付合同总价的20%9.3.3结算款:工程完工并经甲方验收合格后30日内支付剩余合同总价9.3.4保修金:合同总价5%,在工程验收合格后保留6个月10.付款方式10.1预付款10.1.1预付款支付后,乙方应在10个工作日内提供相应的发票及材料清单10.2进度款10.2.1进度款支付前,乙方应提交详细的进度报告和发票10.3结算款10.3.1结算款支付前,乙方应提交完整的结算报告、发票及工程验收报告10.4保修金10.4.1保修金在保修期满且无质量问题时无息退还乙方11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议11.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1双方可协商选择仲裁机构进行仲裁11.3争议解决程序11.3.1争议发生后,双方应在30日内提交争议解决申请及相关证据12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1任何一方违约,另一方有权解除合同12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工期届满,且工程验收合格12.3合同解除与终止后的处理12.3.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行清算13.违约责任13.1违约责任形式13.1.1违约金:根据违约情况,支付相当于日工程款一定比例的违约金13.1.2损害赔偿:因违约给对方造成损失的,应承担赔偿责任13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担违约责任13.3违约责任赔偿13.3.1违约方应按照合同约定或法律规定支付违约金或赔偿金14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后,合同生效14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工期届满,且工程验收合格14.3合同生效日期14.3.1合同签订日期14.4合同终止日期14.4.1工程验收合格后30日内第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同目的而介入合同关系中的个人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了提高工作效率、确保工程质量、解决合同争议或提供专业服务。15.3第三方介入方式a)咨询顾问:提供专业咨询意见;b)监理单位:对施工过程进行监督和检查;c)评估机构:对工程质量和进度进行评估;d)仲裁机构:解决合同争议。15.4第三方选择与授权15.4.1第三方的选择由甲乙双方协商确定,并书面授权。15.4.2第三方在介入合同关系前,应向甲乙双方提供相关资质证明和授权文件。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同履行障碍或损失的,应承担相应的责任。16.1.2第三方的责任范围、责任限额和免责条款应在合同中明确约定。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额应根据第三方提供的服务类型、合同约定和风险评估确定。16.2.2责任限额应包括直接损失、间接损失和预期利益损失。17.第三方与其他各方的责任划分17.1甲乙双方责任17.1.1甲乙双方应按照合同约定履行各自义务,确保合同顺利履行。17.1.2甲乙双方对第三方的选择和授权不承担责任。17.2第三方与甲方责任17.2.1第三方在履行职责过程中,造成甲方损失的,甲方有权要求第三方承担相应责任。17.2.2第三方在履行职责过程中,如因甲方原因造成损失的,甲方应承担相应责任。17.3第三方与乙方责任17.3.1第三方在履行职责过程中,造成乙方损失的,乙方有权要求第三方承担相应责任。17.3.2第三方在履行职责过程中,如因乙方原因造成损失的,乙方应承担相应责任。18.第三方介入的费用18.1第三方介入的费用包括但不限于咨询费、监理费、评估费等。18.2第三方介入的费用应在合同中明确约定,并由甲乙双方承担。19.第三方介入的合同变更19.1如第三方介入导致合同内容变更,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。19.2补充协议作为本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入产生的争议,应按照本合同第11条“争议解决”条款处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同文本:包括本合同、附件、补充协议等。2.合同签订证明:包括甲乙双方签字盖章的合同副本。3.项目概况说明书:详细描述项目背景、规模、内容等信息。4.施工图纸及资料:包括设计图纸、施工图纸、技术规范、材料清单等。5.施工进度计划:包括施工各阶段的时间节点、资源配置等。6.质量验收报告:包括施工过程中的质量检查记录、验收报告等。7.安全生产记录:包括施工现场的安全检查、事故报告等。8.环境保护记录:包括施工现场的环境保护措施、污染处理记录等。9.材料设备清单:包括材料设备名称、规格、数量、价格等信息。10.付款凭证:包括预付款、进度款、结算款等支付凭证。11.争议解决文件:包括争议解决申请、仲裁裁决书、法院判决书等。12.第三方介入协议:包括第三方介入的授权文件、服务内容、费用等。13.合同补充协议:包括合同变更、解除、终止等事项的协议。说明要求:所有附件均需为正式文件,并由甲乙双方签字盖章。附件内容应与合同一致,不得有误。附件应按照合同约定的顺序排列,并附有目录。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a)乙方未按合同约定的时间开始或完成施工;b)乙方施工质量不符合合同约定;c)乙方未按合同约定进行安全防护和环境保护;d)甲方未按合同约定支付款项;e)第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:a)违约行为的认定应依据合同约定、法律法规、行业标准等;b)违约责任的承担应根据违约行为对合同履行造成的影响程度确定;c)违约责任的承担方式包括但不限于违约金、赔偿金、解除合同等。3.违约责任示例说明:a)若乙方未按合同约定的时间开始施工,每延误一日,应向甲方支付相当于日工程款万分之五的违约金。b)若乙方施工质量不符合合同约定,造成工程损失,乙方应承担相应的赔偿责任。c)若第三方未按合同约定履行职责,造成甲方损失,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度消防水池及消防水泵房改造施工合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同期限6.合同目的7.合同标的8.合同金额9.合同付款方式10.合同履行地点11.合同变更及解除12.合同争议解决方式13.合同附件及补充协议14.合同生效条件二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程进度安排6.工程质量要求7.工程安全要求8.工程环境保护要求9.工程验收标准三、施工图纸及技术规范1.施工图纸2.技术规范3.施工图纸及技术规范的提供方式4.施工图纸及技术规范的修改及补充四、施工组织与管理1.施工组织设计2.施工项目管理机构3.施工人员及设备配置4.施工现场管理5.施工进度管理6.施工质量管理7.施工安全管理8.施工环境保护管理五、材料及设备1.材料及设备供应商2.材料及设备质量要求3.材料及设备进场及验收4.材料及设备保管及使用5.材料及设备更换及报废六、施工费用及支付1.施工费用构成2.施工费用结算3.施工费用支付方式4.施工进度款支付5.施工竣工结算6.施工竣工结算争议解决七、工期及延误1.工期安排2.工期延误原因及责任3.工期延误处理4.工期延误赔偿八、工程质量及验收1.工程质量标准2.工程质量验收3.工程质量保修4.工程质量争议解决九、安全生产及文明施工1.安全生产责任2.安全生产措施3.文明施工要求4.安全生产事故处理十、环境保护及文明施工1.环境保护责任2.环境保护措施3.环境保护验收4.环境保护争议解决十一、合同解除及终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除及终止后的处理十二、违约责任及争议解决1.违约责任2.争议解决方式3.争议解决机构4.争议解决程序十三、合同附件及补充协议1.附件一:施工图纸及技术规范2.附件二:施工组织设计3.附件三:材料及设备清单4.附件四:合同履行记录5.补充协议十四、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同生效日期4.合同终止日期合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024年度消防水池及消防水泵房改造施工合同2.合同双方:甲方(业主方)名称:_______________________________乙方(施工方)名称:_______________________________3.合同签订日期:_______________________________4.合同生效日期:_______________________________5.合同期限:自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。6.合同目的:乙方按照甲方要求,对消防水池及消防水泵房进行改造施工,确保工程质量和安全。7.合同标的:消防水池及消防水泵房改造施工工程。8.合同金额:人民币_________元整。9.合同付款方式:按工程进度分期支付,具体支付比例及时间节点详见合同附件。10.合同履行地点:_______________________________11.合同变更及解除:双方应严格按照合同约定履行义务,未经对方同意,任何一方不得擅自变更或解除合同。12.合同争议解决方式:双方应友好协商解决,协商不成,提交_______________________________仲裁委员会仲裁。13.合同附件及补充协议:合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、施工组织设计等。14.合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。二、工程概况1.工程名称:2024年度消防水池及消防水泵房改造工程2.工程地点:_______________________________3.工程规模:_______________________________4.工程内容:包括但不限于消防水池、消防水泵房的结构改造、设备更换、电气线路改造等。5.工程进度安排:详见合同附件中的施工组织设计。6.工程质量要求:符合国家及行业相关质量标准。7.工程安全要求:严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准。8.工程环境保护要求:遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准。9.工程验收标准:详见合同附件中的施工图纸及技术规范。三、施工图纸及技术规范1.施工图纸:由甲方提供,乙方必须严格按照施工图纸进行施工。2.技术规范:乙方应遵守国家及行业相关技术规范。3.施工图纸及技术规范的提供方式:甲方在合同签订前提供,乙方在收到图纸及技术规范后进行熟悉。4.施工图纸及技术规范的修改及补充:如需修改或补充,由双方协商一致后,以书面形式进行。四、施工组织与管理1.施工组织设计:乙方应编制详细的施工组织设计,经甲方审核批准后实施。2.施工项目管理机构:乙方应成立项目管理机构,负责工程的组织、协调和管理工作。3.施工人员及设备配置:详见合同附件中的施工组织设计。4.施工现场管理:乙方应建立健全施工现场管理制度,确保施工顺利进行。5.施工进度管理:乙方应严格按照合同约定的工期进行施工,如因乙方原因导致工期延误,应承担相应的责任。6.施工质量管理:乙方应严格按照国家及行业相关质量标准进行施工,确保工程质量。7.施工安全管理:乙方应建立健全安全生产管理制度,确保施工安全。8.施工环境保护管理:乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准,采取有效措施保护环境。五、材料及设备1.材料及设备供应商:由甲方指定或双方协商确定。2.材料及设备质量要求:符合国家及行业相关质量标准。3.材料及设备进场及验收:详见合同附件中的施工组织设计。4.材料及设备保管及使用:乙方应妥善保管材料及设备,确保其质量。5.材料及设备更换及报废:因质量问题需更换的材料及设备,由乙方负责更换,并承担相应费用。六、施工费用及支付1.施工费用构成:包括但不限于人工费、材料费、设备费、施工管理费等。2.施工费用结算:双方应按照合同约定的工程量及单价进行结算。3.施工费用支付方式:按工程进度分期支付,具体支付比例及时间节点详见合同附件。4.施工进度款支付:甲方应在每个进度节点前支付相应的进度款。5.施工竣工结算:工程竣工后,乙方应提交竣工结算报告,甲方应在收到报告后_______________________________日内审核并支付尾款。6.施工竣工结算争议解决:如对竣工结算有异议,双方应协商解决,协商不成,提交_______________________________仲裁委员会仲裁。七、工期及延误1.工期安排:详见合同附件中的施工组织设计。2.工期延误原因及责任:因乙方原因导致的工期延误,由乙方承担责任;因甲方原因导致的工期延误,由甲方承担责任。3.工期延误处理:如发生工期延误,乙方应立即通知甲方,并采取有效措施加快工程进度。4.工期延误赔偿:因乙方原因导致的工期延误,乙方应支付每天_______________________________元的工期延误赔偿金。八、工程质量及验收1.工程质量标准:乙方必须按照国家及行业相关质量标准进行施工,确保工程质量符合设计要求。2.工程质量验收:工程完工后,由甲方组织相关单位进行验收,验收合格后方可投入使用。3.工程质量保修:乙方在工程竣工验收合格后,提供_______________________________年的质量保修服务。4.工程质量争议解决:如工程质量存在问题,双方应协商解决,协商不成,提交_______________________________仲裁委员会仲裁。九、安全生产及文明施工1.安全生产责任:乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。2.安全生产措施:乙方应制定详细的安全生产措施,包括但不限于安全教育培训、安全检查、安全防护等。3.文明施工要求:乙方应遵守文明施工规定,保持施工现场整洁,减少对周围环境的影响。4.安全生产事故处理:如发生安全生产事故,乙方应立即上报,并采取有效措施进行处理。十、环境保护及文明施工1.环境保护责任:乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准,采取有效措施保护环境。2.环境保护措施:乙方应制定环境保护措施,包括但不限于废水处理、废气处理、噪声控制等。3.环境保护验收:工程完工后,由甲方组织相关单位进行环境保护验收。4.环境保护争议解决:如发生环境保护问题,双方应协商解决,协商不成,提交_______________________________仲裁委员会仲裁。十一、合同解除及终止1.合同解除条件:如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。2.合同终止条件:合同约定的工程完成,或因不可抗力等原因导致合同无法履行。3.合同解除及终止后的处理:合同解除或终止后,双方应妥善处理剩余工程、设备、材料等事宜。十二、违约责任及争议解决1.违约责任:一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成,提交_______________________________仲裁委员会仲裁。3.争议解决机构:_______________________________仲裁委员会。4.争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行。十三、合同附件及补充协议1.附件一:施工图纸及技术规范2.附件二:施工组织设计3.附件三:材料及设备清单4.附件四:合同履行记录5.补充协议:双方可根据实际情况签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十四、合同生效及终止1.合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同终止条件:合同约定的工程完成,或因不可抗力等原因导致合同无法履行。3.合同生效日期:_______________________________4.合同终止日期:_______________________________甲方(业主方)签字:_______________________________日期:_______________________________乙方(施工方)签字:_______________________________日期:_______________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导条款:甲方有权对施工方案、施工进度和施工质量进行监督和指导。甲方应确保施工图纸及技术规范的准确性和完整性。甲方应负责组织施工图设计交底和施工前技术交底会议。2.设计变更条款:如因甲方原因导致设计变更,甲方应承担由此产生的费用。设计变更需经甲方审核批准,并由乙方按照变更后的设计进行施工。3.材料采购条款:甲方负责采购的主要材料和设备,应提前通知乙方并确保其质量符合要求。乙方有权对甲方采购的材料进行验收,如不合格有权拒绝使用。4.施工进度控制条款:甲方应定期对施工进度进行审查,如发现进度滞后,甲方有权要求乙方采取措施加快进度。5.工程验收条款:甲方有权组织工程验收,验收合格后方可投入使用。乙方应提供工程验收所需的全部资料,包括施工记录、验收报告等。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导条款:乙方负责编制施工方案,并经甲方审核批准后实施。乙方有权根据施工进度和实际情况调整施工计划。2.施工组织设计条款:乙方应提交详细的施工组织设计,包括施工进度、人员配置、设备使用等。甲方应在收到施工组织设计后_______________________________日内提出修改意见。3.材料采购及质量控制条款:乙方负责采购施工所需的材料和设备,并确保其质量符合要求。乙方应建立材料及设备的质量控制体系,确保施工质量。4.施工进度控制条款:乙方应严格按照施工组织设计进行施工,确保工程按期完成。如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的责任。5.工程验收条款:乙方应组织工程验收,并向甲方提交验收报告。甲方应在收到验收报告后_______________________________日内进行验收。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介机构条款:甲方、乙方和中介机构应签订中
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 节能环保设备项目可行性研究报告(备案审核案例)
- 2025产品配送服务合同模板
- 2023-2028年中国体育俱乐部行业市场深度评估及投资战略规划报告
- 中国家用洗发水用品行业市场调研分析及投资战略咨询报告
- 中国镜框项目投资可行性研究报告
- 生物质碳项目可行性研究报告
- 脱漆剂项目可行性研究报告
- 重乔花绉行业市场发展及发展趋势与投资战略研究报告
- 水泥机井管行业市场发展及发展趋势与投资战略研究报告
- 建设项目环境影响报告表
- 影视后期制作团队薪酬激励方案
- 2024年有限合伙股权代持
- 广东珠海市驾车冲撞行人案件安全防范专题培训
- 花城版一年级上册音乐 第3课 《国旗国旗真美丽》(教案)
- 2024年四川高校对口招生考试中职英语试卷真题(含答案)
- 食品质量安全法律法规培训
- 医疗仪器安装与调试方案
- 陕西省陕西师大附中2025届高一物理第一学期期末统考模拟试题含解析
- 人教版2024年小学二年级上学期语文期末考试往年真题
- 2024年保安员证考试题库及答案(共130题)
- 2024压铸机安全技术规范
评论
0/150
提交评论